《山西省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案（典型题）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西省2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案（典型题）.doc（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、山西省山西省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务题库年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案（典型题）附答案（典型题）单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、适合于小面积场地清理和平整的施工机械是()。A.推土机B.铲运机C.单斗挖土机D.装载机【答案】A2、下列钢筋连接方法中，不属于机械连接的方法是（）。A.套筒挤压连接B.钢丝绑扎连接C.锥螺纹套筒连接D.直螺纹套筒连接【答案】B3、探水钻孔最小超前水平钻距一般采用()m，在薄煤层中可缩短，但不得小于 8m。A.10B.20C.30D.40【答案】B4、煤矿巷道锚索安装深度设计为 6m，则其施工安装的有效深度应不小于()m
2、。A.5.1B.5.4C.5.7D.5.5【答案】C5、矿山井下平面控制测量的方法主要是采用()形式。A.方格网B.三角网C.导线网D.GPS 网【答案】C6、正铲挖土机的挖土特点是（）A.前进向上，强制切土B.后退向下，强制切土C.后退向下，自重切土D.直上直下，自重切土【答案】A7、控制摩擦桩入土深度的方法是（）。A.以量尺读数为主，实际记录为参考B.以实际记录为准，量尺读数为参考C.以标高为主贯人度作为参考D.以贯入度为主，以标高作为参考【答案】C8、进行矿山规划、设计的前提条件是具有被批准的（）。A.建设的可行性报告B.技术方案C.资源的勘探报告D.审批报告【答案】C9、关于施工现场文
3、明施工生活与服务要求，说法不合理的是（）。A.施工现场设有足够的急救器材B.办公区设在作业区以联系方便C.现场要求有防噪声的措施D.夜间施工要得到允许【答案】B10、确定建井工期的方法，通常是根据（）来确定。A.累计重要土建、安装工程完成时间B.井巷工程的施工期C.设备的最终到货时间D.矿建、土建、安装时间总和【答案】B11、以下有关巷道维修施工程序不正确的是（）。A.撤换支架和刷大巷道时，也必须由外向里逐架进行B.撤换支架前，应先加固好工作地点前后的支架C.在独头巷道内进行支架修复工作时，巷道里面应停止掘进或从事其他工作D.先拆除旧支架再架设新支架【答案】D12、矿井的定向测量包括两种方法，
4、它们是()。A.一井导入和两井导入B.几何定向和物理定向C.平硐定向和斜井定向D.立井导入和斜井导入【答案】B13、在工程的安全生产管理体系中，（）是安全生产管理的责任主体和核心。A.国家安全监察总局B.企业上级主管部门C.政府行政主管部门D.生产经营单位【答案】D14、立井井筒采用现浇混凝土支护时，装配式钢模板的高度不宜超过（）m。A.0.6B.1.2C.1.8D.2.0【答案】B15、立井井筒采用现浇混凝土支护时，装配式钢模板的高度不宜超过（）m。A.0.6B.1.2C.1.8D.2.0【答案】B16、在钢筋混凝土中，合理配置钢筋的基本原则是()。A.钢筋受力能力与混凝土一致B.钢筋受拉能
5、力与混凝土抗压能力相应C.钢筋置于受压区D.钢筋置于梁、板上部【答案】B17、上下层卷材不得相互垂直铺贴;接缝处不得有气泡和褶皱，并应按规定做附加补强层，宽度不少于（）。A.80mmB.90mmC.100mmD.120mm【答案】D18、建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过（）年项目才开工建设的，环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。A.2B.3C.4D.5【答案】D19、关于生产作业人员的安全教育、培训工作，做法正确的是（）。A.所有新进矿山行业的职工都应接受不得少于 40 小时的安全教育B.所有生产作业人员，每年安全教育、培训不应少于 20 小时的C.井下作业的新职工经培训、考试合
6、格后可独立工作D.调换工种须重新培训后方可上岗作业【答案】B20、关于矿区测量控制网的说法，不正确的是（）。A.这将矿区的整个测量系统纳入统一的平面坐标系统和高程系统之中B.矿区地面首平面控制网必须考虑矿区远景发展规划C.矿区地面高程首级控制网的布置范围和等级的选择，应由矿区面积确定，且宜布设成环形网D.近井点和高程基点是矿山测量的基准点【答案】C21、采用振动爆破揭开有煤（岩）与瓦斯突出危险的煤层时，采用（）的煤矿许用毫秒电雷管且不应跳段使用。A.铜脚线B.铁脚线C.铝脚线D.铝合金脚线【答案】A22、根据招标投标法实施条例，关于招标过程中资格预审的说法，正确的是()。A.资格预审文件或者招
7、标文件的发售期不得少于 7 日B.提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于 7日C.对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 7 日前提出D.潜在投标人对资格预审文件有异议的，当在提交资格预审申请文件截止时间2 日前提出【答案】D23、采用机械开挖土方时，基底预留 2030cm 土，由人工挖掘修整。其目的是（）。A.避免超深和基底土遭受扰动B.减少机械费用C.保证施工安全D.保持基底充分平整【答案】A24、施工测量控制网的建立，可使区域内的施工测量统一部署，还可以()。A.提高测量精度B.形成建筑物轴线C.构成施工质量的核查依据D.控制测量误差的传递【答案】D25、土方工
8、程施工采用人力填土时，每层虚铺的厚度宜为（）cm。A.1020B.2030C.3050D.6080【答案】B26、下列关于招标的一般程序的说法，正确的是（）。A.编制招标文件商务评审开标签订承包合同B.编制招标文件开标综合评审报告签订承包合同C.组织招标机构初评开标签订承包合同D.组织招标机构综合评审报告开标一签订承包合同【答案】B27、风井若在关键线路上，则安排风井()则不合理。A.比主、副井提前开工?B.略晚于主、副井开工?C.于主、副井完成后开工?D.与主、副井同时开工?【答案】C28、依法划定矿区范围后，由（）级政府予以公告。A.省B.市C.县D.乡镇【答案】C29、当露天矿的采场内有
9、滑坡区时，应当在（）设置截水沟。A.滑坡区内B.远离滑坡区的地方C.滑坡区周围D.滑坡前的山脚下【答案】C30、矿山专用钢材中，竖向抗弯能力与横向抗弯能力强，横向稳定性较好，可以制作具有可缩性的支架的是()。A.矿用工字钢B.矿用 U 型钢C.轻轨D.重轨【答案】B31、属于井底车场主要运输线路的是（）。A.材料车线B.水仓通道C.水泵房通道D.管子道【答案】A32、在巷道掘进循环中占时最多的工序是（）。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装载运输【答案】D33、通常情况下井筒是矿井工程的关键工程，其主要原因是（）。A.井筒工程量比较大B.井筒施工难度比较大C.井筒施工承担着探明地层条件的
10、任务D.井筒是进入井下开拓空间的必经之路【答案】D34、煤矿井下爆破作业使用煤矿许用毫秒延时电雷管时，从起爆到最后一段的延时时间不应超过（）。A.100msB.110msC.120msD.130ms【答案】D35、在矿山井巷工程中，属于隐蔽工程的是（）。A.巷道掘进工程B.注浆工程C.喷混凝土工程D.立井掘进工程【答案】D36、招标人应根据相关工程的工期定额合理计算工程，压缩的工期天数不得超过定额工期的（），超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。A.10B.15C.20D.25【答案】C37、属于安全炸药的是（）A.第一类炸药B.第二类炸药C.第三类炸药D.第四类炸药【答案】A38、不属于内
11、因火灾的预防措施的是（）。A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火预测预报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C39、贯通测量的技术工作内容和要求,错误的是（）A.应保证原始资料的可靠性和起算数据的准确无误B.对于精度要求高的贯通，应有提高精度的相应措施C.贯通测量导线最后的（不少于 3 个）测站必须设置牢固D.最后一次标定贯通方向时，两个相向工作面间的距离不得小于 30m【答案】D40、下列工业炸药中，不属于混合炸药的是（）.A.铵油炸药B.水胶炸药C.硝化甘油炸药D.乳化炸药【答案】C41、关于工程进度的编制，
12、做法正确的是（）。A.工期就是各工序延续时间的和B.工序延续时间是工序定额与人力的乘积C.网络计划的第一步是编制工序表D.网络优化的内容就是缩短工期【答案】C42、采用矿物密度（比重）分选矿物的方法是（）。A.重选法B.浮选法C.化学分选法D.磁选法【答案】A43、设备基础的地脚螺栓埋设，一般当螺栓直径在 56mm 以上时，多采用（）。A.一次埋入法B.预留孔法C.钻孔锚固法D.直埋法【答案】A44、矿业工程项目竣工移交的资料，除工程竣工资料外，尚应提交（）资料。A.施工过程的实物视频资料B.地质资料C.项目环境资料D.人事管理资料【答案】B45、采用冻结法施工立井井筒时，做法正确的是（）。A
13、.冻结深度穿过风化带即可B.水文观测孔应当打在井筒之外C.在冲积层段井壁不应预留或者后凿梁窝D.当采用双层或者复合井壁支护时，可以不进行壁间充填注浆【答案】C46、按照项目实施的先后进行招标的方式称为()。A.总承包?B.阶段承包?C.分承包?D.独立承包【答案】B47、对矿业工程项目，不可以进行分包的工作内容是（）。A.主体工程设计B.非主体工程设计C.三类工程施工D.进口设备通关【答案】A48、防水卷材的两幅卷材间搭接长度，要求长边不小于（），短边不小于（）。A.100mm；120mmB.100mm；150mmC.120mm；150mmD.150mm；120mm【答案】B49、混凝土的主要
14、胶结成分是（）。A.矿渣B.砂子C.水泥D.石子【答案】C50、基坑土方开挖时，安全措施不妥当的是（）。A.土方开挖时，应防止附近已有建筑物发生下沉和变形B.基坑周边的堆载不得超过设计荷载的限制条件C.土方开挖完成后应立即封闭D.开挖基坑时应一次挖全深【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、电力起爆系统的组成包括（）。A.导线B.导火索C.电雷管D.起爆电源E.炸药【答案】ACD2、关于立井施工机械化配套的内容，说法正确的（）。A.提升能力与装岩能力配套B.炮眼深度与一次爆破矸石量配套C.地面排矸能力与矿车运输能力配套D.支护能力与掘进能力配套E.辅助设备与掘砌设备配套【答案】A
15、D3、某井筒工程表土段采用钢筋混凝土结构，基岩段用锚喷作为临时支护，永久支护采用素混凝土结构，则该井筒中属于子分部工程的内容是（）。A.钢筋混凝土结构工程B.素混凝土结构工程C.锚喷支护结构工程D.模板工程E.现浇混凝土工程【答案】AB4、矿井通风系统的内容包括有()A.矿井通风方式B.通风方法C.通风网路D.通风量E.通风设施【答案】ABC5、下列岩石属于沉积岩的是()。A.砾岩B.砂岩C.碳酸岩D.大理岩E.板岩【答案】ABC6、在有严重遇水膨胀的岩层中掘进时，合理的钻眼和防尘措施有()。A.湿式钻眼B.钻机供水量应满足除尘最低要求C.装卸矿（矸）石时进行喷雾洒水D.采用捕尘措施E.使用个
16、体防尘保护用品【答案】D7、关于投标报价的说法，合理的是（）。A.报价要考虑一定的风险费用B.最低报价是能中标的最有效办法C.报价应考虑企业的利益D.报价不当将可能引入风险E.投标策略就是要报低价【答案】ACD8、建设项目总概算书的内容有编制说明和（）。A.单位工程概算表B.分部分项工程概算表C.单项工程综合概算表D.工程建设其他费用概算表E.总概算表【答案】ACD9、关于石油沥青性能的说法，正确的有()。A.沥青的大气稳定性是指其不随时间而变脆的能力B.性能好的沥青，在其开裂后能够自愈C.沥青与主要建筑材料能有较好的粘结性D.沥青的塑性是指其抵抗变形的能力E.沥青的老化是其被脱氢、氧化变硬的
17、结果【答案】ABC10、被选用的工业炸药应满足基本要求有（）A.爆炸性能好B.具有较高的机械感度和适当的起爆感度C.具有较高的热安定性、物理化学相容性和适当的稳定贮存期D.使用方便，易于装药，炸药生产、使用过程中不会给人体和环境带来较大的危害或污染E.原料来源广泛，价格便宜，加工工艺简单，使用方便，操作安全可靠【答案】ACD11、目前爆破工程中常用的非电起爆方法包括()。A.电子雷管起爆法B.导火索起爆法C.导爆索起爆法D.导爆管起爆法E.继爆管起爆法【答案】CD12、建井总工期是以下（）的工期之和。A.施工准备期B.矿井投产工期C.矿井竣工工期D.巷道施工期E.井筒施工工期【答案】AC13、
18、钢丝绳的分类标准主要包括按（）分类几种。A.钢丝强度B.钢丝断面形状C.内芯材料D.钢丝绳断面形状E.旋捻方向【答案】BCD14、巷道工程质量检查内容包括（）。A.标高、坡度和方向、起点、终点和连接点的坐标位置B.中线和腰线及其偏差C.永久支护规格质量D.水沟的坡度、断面和水流畅通情况E.巷道内二氧化碳含量【答案】ABCD15、施工总平面布置设计原则包括（）。A.不影响永久性建筑物的施工B.有利于施工C.方便运输D.便于办公需要E.安全与卫生要求【答案】ABC16、金属非金属露天矿山施工中，必须事先制定施工安全措施、征得矿山运输和安全部门同意和批准的施工内容包括（）。A.横穿路基架设电线B.跨
19、越矿山铁路C.靠近露天矿山铁路修建构筑物D.大型设备穿越涵洞E.在矿山铁路两侧堆放物品【答案】ABC17、矿山项目加快工程进度的合理措施包括()。A.优选施工方案B.加快井巷工程关键路线施工速度C.缩短工程过渡阶段工期D.减小项目规模E.增加工程资金【答案】ABC18、起重与吊装工作的安全管理规定说法正确的是（）。A.非本工程施工人员严禁进入吊装施工现场B.施工指挥和操作人员均需佩戴标记C.作业区域设有警戒标志，必要时派人监护D.吊装过程中发生意外，各操作岗位应迅速撤离现场E.施工人员必须戴好安全帽【答案】ABC19、下列安全检查中的工作、处置方法，正确的是（）。A.当场责令现场人员改正违章行
20、为B.抽查考核现场人员安全技术知识C.登记安全问题以便以后追究D.给现场签发不留底的安全隐患罚单E.追查遗留安全问题的改正情况【答案】ABC20、地基处理需要解决的问题有()。A.地基的硬度不够B.地基的渗漏破坏C.地基不均匀沉降引起建筑物开裂D.地基在受震动力作用下的失稳E.荷载条件下地基有变形【答案】BCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 5.2 元/m，综合费率为直接费 20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲（租赁费 550 元/台班）开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发
21、生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 1.5m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工
22、单价 25 元/工日，管理费为 30%）【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日（1519 日），用工费255(1+30%)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20%)=8736 元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30%)=975 元；机械费 5501=550 元。二、背景资料：某单位施工一胶带大巷，巷道净断面 2
23、2m2，长度 2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在 840m860m 左右将穿过一断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加 U29 钢支架加强支护，钢支架间距0.5m。在巷道施工到 835m 时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到 840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷（支护），并按设计要求增加 U29 钢支架支护。在采用 U29 钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施
24、工穿越断层后约一个月，当班班长发现 833m843m 段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中。发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。问题：（1）施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作简要说明理由及具体的工作内容。（2）在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处分析喷射混凝土开裂可能原因。（3）根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故为哪一等级事故说明理由。（4）该事故的责任应由施工单位哪些人员承担【答案】三、背景资料某单位施工一胶带大巷，巷道净断面 22m2，长度 25
25、00m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在 840m860m 左右将穿过一断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加 U29 钢支架加强支护，钢支架间距0.5m。在巷道施工到 835m 时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到 840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷（支护），并按设计要求增加 U29 钢支架支护。在采用 U29 钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个
26、月，当班班长发现 833m843m 段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中。发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。问题 1、施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作简要说明理由及具体的工作内容。2、在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处 3、根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故为哪一等级事故说明理由。4、该事故的责任应由施工单位哪些人员承担【答案】1、施工单位在穿越断层前，应停止施工，确定探水线。由于此断层可能导水，需由专业人员和专职队伍使用专用钻机进行探放水，经
27、确认无水害威胁后，方可施工。2、在穿越断层施工中，存在不妥之处：（1）没有严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的规定；（2）施工单位技术负责人要求增加 U29 钢支架支护时，没有明确钢支架间距的要求。（3）施工人员在桩腿底部用浮矸填平不符合有关规定，应该将支架柱窝挖到实底，当不能挖到实底上时，应有专门的措施。（4）没有按穿越含水断层的要求做好防、排水准备工作。在处理喷射混凝土施工质量问题中存在不妥之处：（1）班长发现833m-843m 段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，应立即报告调度室或有关主管人员。而不应擅自作处理决定。（2）安排一名工人进行处理，不符合有关安全规定。3、
28、根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故属一般事故。因该起事故造成一人死亡，无人重伤，一千万元以下直接经济损失。4、该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工管理人员，受害者本人也应承担一定责任。四、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距 1m，每断面锚杆u 根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50ram。在对 200m 锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷 3 个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组
29、检查记录，中间验收采用平均分布(间隔 50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的 90；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆问排距离，共抽查三根，偏差小于 100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题1锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?2哪些锚杆检查方法不符合要求?3记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?4哪些检查内容是质量的主要控制点?【答案】1根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每 300 根(卷)应有不少于 3 根(卷)的抽样结果。1
30、00m 巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种)材料至少应有 3 套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于 3 个，间距不大于 20m。因此，200m 巷道验收点应不少于 9 个。此次验收的点数过少，不符合要求。3锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于 100Nm。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量
31、，锚杆拉拔力和托盘安装质量。五、五背景资料某建设单位就一工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行建设工程工程量清单计价规范。经过对 5 家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额（扣除措施费和暂列金额）的 10%。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件一：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮 5%进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件二：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清
32、单工程量 420m3，采用放坡开挖，定额工程量 650m3，定额单价人工费为 8.40 元/m3，材料费为 12.0 元/m3，机械费 1.60 元/m3。分部分项工程清单费用合计为 8200 万元，措施费项目清单合计为 360 万元，其他项目清单合计为 120 万元（其中：暂列金额为 85 万元，总包服务费为 30 万元，计日工费 5 万元），规费为 225.68 万元。该工程企业管理费费率为 15%，利润为 5%，税金为 3.48%。事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件四：在基坑开挖
33、施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除，项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用 12 万元，考虑管理费及利润等综合费用为14.4 万元，工期拖延 7 天，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。问题 1、事件一中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么 2、事件二中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少（单位：元/m3），中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元（需列式计算，计算结果保留小数点后两位）3、事件三中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。【答案】1、合理，
34、不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2、土方分项工程综合单价=（人工费+材料费+机械机+管理费+利润）/清单工程量人工费=650m38.40 元/m3=5460 元材料费=650m312.0 元/m3=7800 元机械费=650m31.60 元/m3=1040 元管理费=（人工费+材料费+机械费）15%=（5460+7800+1040）15%=2145 元利润=（人工费+材料费+机械费+管理费）5%=（5460+7800+1040+2145）5%=822.25 得土方分项工程综合单价=（5460+7800+1040+2145+822.25）420=41.11 元/m3 中标造价
35、=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=（8200 万元+360 万元+120 万元+225.68 万元）（1+3.48%）六、某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径 5m，掘进荒径67m，井筒深度 720m，两侧马头门各施工 20m，包含相关设备基础，管子道开口施工 5m，该项目合同工期 12 个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺 85m月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理(施工)，1 个机电队，1个运输队，1 个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经
36、营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间 6 个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为 4m3，主提升机为 JKZ-28155，副提升机为 JK-25115，2 台HZ-4 型中心回转抓岩机，1 趟 4400 金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DGL 一 758 吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期 25 个月，井筒施工工期 8个月，马头门施工 2 个月考
37、虑。问题 1项目经理部配置和组织有何不妥?2项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥?3分析该项目部的劳动组织。【答案】1根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理(或工程 tfl 币)。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒
38、施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置 2 套单钩提升不妥，因为井筒净直径 5m 只能布置 l 套单钩，而且副提升机为 JK 一 2s115 也不能提升 4m3 吊桶；2 台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1 趟400 金属风筒，不能满足通风需求，以 1 趟800 胶质风筒为宜。80DGL-758 吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底 4 个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为 6 个伞钻手，23 名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号
39、工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。七、某施工单位承担了一煤矿矿井的二期工程施工，该矿井采用一对立井开拓方式，永久通风系统尚未形成，巷道最远通风、运输距离达 2km，矿井为低瓦斯矿井。二期工程施工期间通过主井临时提升，副井进行永久装备。施工单位经过慎重研究后编制了施工组织设计，其中部分内容如下：(1)为了保持施工人员的体力，在运输距离超过 1000m 时采用固
40、定厢式矿车运输人员，架线电机车牵引运输，列车运行速度 5ms，并编制专项安全技术措施确保运输安全；(2)为了保证远距离通风效果，在井底车场设置风门，并安装临时辅助扇风机，形成主井进风，副井回风的通风系统；(3)斜巷运输专门强调了下坡点的阻车器、常闭式跑车防护装置、小绞车的防护挡板、地滚、行车不行人的声光提示等内容；(4)工作面爆破采用煤矿安全炸药、使用秒延期雷管起爆、采用 48V 安全电源引爆、爆破时进行“一炮三检”以及放炮安全距离最低不能少于 60m 等措施；(5)在灾害预防篇章中还提及了顶板管理、防灭火以及防治水、综合防尘等内容。问题1施工组织设计人员运输及倾斜巷道运输中存在哪些不符合安全
41、规定要求的?应该如何改进?2井下通风系统存在什么不妥?应该如何处理?3有关爆破作业中存在哪些不符合规程要求的?正确做法应该是?【答案】1存在有采用架线电机车牵引固定厢式矿车运输人员，且列车运行速度 5ms 不符合规程规定；常闭式跑车防护装置设置不合理，一坡三挡设置不全。井下人员运输应该采用专用人车运输，或架空乘人器、防爆无轨胶轮车等专用人员运输设备完成人员运输。斜巷运输应采用一坡三挡，在上部平段变坡点前设置固定阻车器阻止车辆自动滑入坡道；在倾斜井巷内安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置。在各车场安设能够防止带绳车辆误人非运行车场或者区段的阻车器。在上部平车场入口安设能够控制车辆
42、进入摘挂钩地点的阻车器。在上部平车场接近变坡点处，安设能够阻止未连挂的车辆滑人斜巷的阻车器。在变坡点下方略大于 1 列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏。上述挡车装置必须经常关闭，放车时方准打开。兼作行驶人车的倾斜井巷，在提升人员时，倾斜井巷中的挡车装置和跑车防护装置必须是常开状态并闭锁。2安装辅助通风机进行远距离通风方式不符合规程要求，这在规程中是严禁采用。可以调整通风系统、设施，采用大功率局部通风机、大直径风筒可以解决远距离通风问题。3安全炸药说法不妥，采用秒延期雷管不妥；放炮电源不妥，避炮距离不足。应该选用煤矿许用相应等级的炸药，煤矿许用毫秒延期电雷管，矿用防爆起
43、爆器，避炮距离根据不同巷道采取不同距离应按作业规程中规定执行通常大于 70m。八、某施工单位承担一矿山工程项目，合同工期 10 个月。井下有 A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为 400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本 20 万元，施工队每施工 1m 巷道的可变成本 02 万元，每米巷道的造价是 03 万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为 85m、80m、70m、65m。问题 1假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3如果巷道 C 具
44、备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?【答案】1根据计算，20(03-o2)=200m，确定不亏损的最少进尺应200m。2要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工 C 巷道，月进尺 85m，工期 94 个月，施工队乙施工 D 巷道，工期 875个月，施工队丙施工巷道 B，工期 66 个月，施工队丁施工巷道 A，工期 62月。最大效益是(03-02)(400+460+800+700)-9420=38 万元 3若巷道 C 具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道 D 决定，应安排施工队伍甲来施工巷道 D，整个项目的施工工期为 700-85=823 个月。其他三个施工队
45、伍安排施工另外三条巷道，只要保证在 823 个月之内完成就可以了。最大效益成为(03-O2)(400+460+800+700)-82320=714 万元九、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影
46、响总工期 30 天。事故处理完成后项目经理休假 30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题 1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 2
47、8 天，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28 天之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28 天内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的
48、索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担则事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁
49、机构仲裁或诉讼。一十、某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标文件中载明，投标截止时间为 5 月 19 日 11：00，开标时间为 5 月 20 日 14：00，资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标文件还附有最高投标限价和最低投标限价。六家施工企业 A、B、C、D、E 和 F 通过资格预审，并购买了招标文件。项目的评标委会员原定 6 名成员，其中经济、技术专家 4 名，建设单位人员 1 名，公证员 1 名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A 企
50、业的标书中另附有一份改进设计方案及其报价；D 联合体中一施工企业退出；E 在投标截止时间前，递交了降价补充说明。评标委员会认定 D 的标书为废标。经评标，确定B、C 为中标候选人。5 月 22 日，建设单位与 B 施工企业就价格问题进行协商，要求 B 施工企业降低投标报价；当日，B 施工企业同意在原投标报价的基础上优惠 5%后，被确定为中标人，建设单位随即向 B 施工企业发出中标通知书，同时通知了其他投标企业。5 月 25 日，签订施工合同。问题：（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。（3）A、E 企业分别采用了何种投标策略？（4）确定