《山东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关题库(附答案).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东省2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关题库(附答案).doc（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、山东省山东省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务通关年一级建造师之一建矿业工程实务通关题库题库(附答案附答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于建筑钢材的力学性能，叙述正确的是（）。A.将建筑钢材在常温下冷拉、冷拔，可提高其屈服强度，增强塑性和韧性B.受交变荷载反复作用，钢材在远小于抗拉强度时发生的突然破坏称为疲劳破坏C.抗拉试验只能测得钢材的抗拉强度，而屈服点和伸长率则要通过其它试验测得D.矿用工字钢适于作梁，不适于作柱【答案】B2、深孔爆破是指（）的爆破作业。A.炮孔深度大于 2.5mB.炮孔深度大于 5mC.炮孔直径大于 50mm，并且深度大于 5mD.炮孔直
2、径大于 75mm，并且深度大于 5m【答案】C3、下列关于地面预注浆堵水的说法中正确的是()。A.含水层距地表较深时，采用地面预注浆较为合适B.地面预注浆的钻注浆孔和注浆工作都可在建井期同时进行C.钻孔布置在大于井筒掘进直径 35m 的圆周上D.注浆时，若含水层比较薄，可将含水岩层一次注完全深【答案】D4、正确的成本控制的原则有()。A.责与权相结合B.节流控制C.权与利相结合D.职能控制【答案】D5、岩体节理面的重要力学特性是()。A.强度性质有方向性B.抗剪强度高C.抗压强度低D.有较好的抗拉强度【答案】A6、关于矿山井下的防尘措施，说法错误的是（）。A.装岩时必须向矸石堆喷洒水B.防尘涌
3、水必须采用集中供水方式C.人行道的岩壁至少每季用水清洗一次D.缺水地区可以采取干法凿眼【答案】D7、在费用标准的适用范围中，()适用于井筒冻结、地面预注浆等特殊措施工程和大钻机钻井工程。A.井下铺轨工程B.露天剥离工程C.特殊凿井工程D.一般支护井巷工程【答案】C8、下列不属于矿业工程项目的分包具有特点的是()。A.内容宽B.涉及专业类型多C.专业性强D.投资大【答案】D9、从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工验收，全部工作交由一个承包公司完成，这种承包方式称为（）。A.专项承包B.项目承包C.项目总承包D.阶段承包【答案】C10、在矿井建设过程中，属于二期工程项目的是
4、()。A.主要运输大巷B.箕斗装载硐室C.采区变电所D.主副井短路贯通巷道【答案】A11、浓缩池和沉淀池属于（）性设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.行政福利D.物质运送【答案】A12、超前距一般采用 20m，在薄煤层中可缩短，但不得小于（）。A.6mB.8mC.10mD.12m【答案】B13、一般井筒施工中，含主井改装的提升运输形式存在三个阶段，其顺序合理的是（）。A.副井吊桶提升(主井改装)期、主副井未贯通期和主井临时罐笼提升期B.主副井未贯通期、副井吊桶提升(主井改装)期和主井临时罐笼提升期C.主井临时罐笼提升期、主副井未贯通期和副井吊桶提升(主井改装)期D.主副井未贯通期、主井临时
5、罐笼提升期和副井吊桶提升(主井改装)期【答案】B14、矿井工程的总承包项目售后服务期一般在（）后开始。A.井上、下所有安装工程施工完毕并验收B.完成建安工程施工并经单机及系统联动空负荷试运转C.完成投料试车工作D.合同约定的质量保修期满【答案】B15、关于起重与吊装安全管理规定，说法正确的是（）。A.操作人员均需佩戴标记，非操作人员在场应听从指挥B.起吊人员在操作中如需要离岗应先固定把位防止吊物坠落C.吊装时应随时观察高空的高压线位置，避免吊杆的接触D.吊装物下禁止站人【答案】D16、关于工程进度的编制，做法正确的是（）。A.工期就是各工序延续时间的和B.工序延续时间是工序定额与人力的乘积C.
6、网络计划的第一步是编制工序表D.网络优化的内容就是缩短工期【答案】C17、根据矿井(煤矿)防治水规定的要求，防治水应遵循原则的首先一条是（）。A.有疑必探B.先探后掘C.预测预报D.先治后采【答案】C18、关于正台阶工作面(下行分层)施工法上分层超前距离的说法，正确的是()。A.超前距离应大于 10m，以保证上分层掘砌施工设备的布置B.超前距离一般 23m，以方便上分层凿岩施工和方便出渣工作C.超前距离应满足上分层爆破施工对下分层不产生影响D.超前距离应满足上分层支护施工对下分层不产生影响【答案】B19、项目与风险情况有关联是因为（）。A.项目有明确的不利结果B.项目的结果不明确C.项目的合同
7、已经有风险条款D.干项目就是冒险【答案】B20、在立井井筒施工中，表土层是否稳定对施工方式和进度影响很大，属于稳定表土的是()。A.含水砂层B.浸水的大孔隙土层C.非饱和黏土层D.膨胀土层【答案】C21、钢结构采用焊接方法施工的缺点是（）。A.加工方便B.构造复杂C.刚度小D.焊缝附近的钢材因焊接的高温作用而形成热影响区，造成局部材质变脆【答案】D22、根据统计观念，抽样判别均存在误判或漏判的概率，一般项目的误判率和漏判率分别在（）以下。A.3；5B.5：8C.5；10D.8：10【答案】C23、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的（）方可运输。A.50B.70C.80D.100【答案】D
8、24、矿井施工用临时变电所不应布置在()。A.用电负荷中心部位B.工业广场引人线的对面C.人流罕至处D.压缩机房附近【答案】B25、关于正台阶工作面（下行分层）施工法上分层超前距离的说法，正确的是（）。A.超前距离应大于 10m，以保证上分层掘砌施工设备的布置B.上分层的超前距离一般为 23mC.超前距离应满足上分层爆破施工对下分层不产生影响D.超前距离应满足上分层支护施工对下分层不产生影响【答案】B26、立井井简采用地面预注浆进行治水时，地面注浆孔的开孔间距一般取浆液扩散半经的（）倍。A.0.81.OB.1.01.2C.1.31.5D.1.52.0【答案】C27、不属于内因火灾的预防措施的是
9、（）。A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火预测预报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C28、关于钢筋混凝土板桩施工特点，说法正确的是()。A.现场作业周期较长B.施打振动与噪声较小C.截面形状配筋可根据需要设计D.沉桩过程中有少量挤土【答案】C29、通常，混凝土中石子的最大粒径不得超过结构最小断面的（），同时不得超过钢筋最小间距的 3/4。A.12B.14C.18D.116【答案】B30、依法划定矿区范围后，由（）级政府予以公告。A.省B.市C.县D.乡镇【答案】C31、关于施工项目索赔，不合理的索赔理由是（
10、）。A.技术资料不确切B.发生工程变更C.季节性大雨D.发包人延误支付【答案】C32、钢筋混凝土结构中，光面钢筋的粘结力主要是（）。A.胶结力和摩擦力B.咬合力和摩擦力C.胶结力和咬合力D.拉拔力和预压力【答案】A33、地面工程施工在岩层中可以使用锚杆加固岩层，通常岩石锚杆的孔径为()mm。A.1030B.3040C.100D.150【答案】C34、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.规费项目清单【答案】B35、关于施工项目索赔，不合理的索赔理由是（）。A.
11、技术资料不确切B.发生工程变更C.季节性大雨D.发包人延误支付【答案】C36、下列地下建筑工程的防水方法，属于自防水的是()防水。A.卷材防水层B.普通防水混凝土C.涂膜防水层D.防水砂浆抹面【答案】B37、在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，不能采用（）方法探查水文地质条件。A.物探B.掘探C.钻探D.化探【答案】B38、关于矿山井下平面控制测量与高程控制测量的说法，不正确的是（）。A.与地面控制网不同，井下主要采用导线测量的形式B.井下施工测量同地面一样，也是先布网后施工C.井下主要巷道敷设时，每隔 1.52.0km 加测一条陀螺定向边，以提供检核D.井下高程控制测量与地面一样，采用水
12、准测量或三角高程测量【答案】B39、可提高混凝土抵抗体积变形的措施有()。A.选择品质优良的硅酸盐水泥B.采用速拌、速浇、速搅的措施C.提前拆模，加快降温速度D.混凝土体内安设冷却管控制水化热【答案】D40、根据矿井(煤矿)防治水规定的要求，防治水应遵循原则的首先一条是（）。A.有疑必探B.先探后掘C.预测预报D.先治后采【答案】C41、机械开挖应由深到浅，基底必须留（）厚土层由人工清坡找平。A.100mmB.150mmC.200mmD.300mm【答案】C42、关于喷混凝土支护的特点，说法正确的是（）。A.喷混凝土具有延性好的特点B.它既可以作为临时支护，也可作为永久支护C.它的厚度越厚越对
13、围岩稳定有利D.喷混凝土在使用中不容易与岩石脱落【答案】B43、加快井巷工程关键线路工作施工的有效措施是（）。A.主井和副井同时施工B.矿井贯通巷道安排重点队伍施工C.积极做好通风和排水工作D.采区煤巷采用掘进机施工【答案】B44、复合硅酸盐水泥，当复掺混合材料少于（）时，它的性能与普通水泥相似。A.5%B.8%C.12%D.20%【答案】D45、矿山井巷工作面预注浆时，宜作为水泥浆液材料的水泥是（）。A.硅酸盐水泥B.粉煤灰硅酸盐水泥C.火山灰硅酸盐水泥D.矿渣硅酸盐水泥【答案】D46、基坑边缘的施工机械应与基坑边缘保持（）m 以上距离。A.0.3B.0.5C.1D.2【答案】C47、下列关
14、于矿山企业行政管理的法律责任规定中，正确的是（）。A.矿山企业主管人员强令工人冒险作业而发生重大伤亡事故的，则对其撤职处理B.安全生产的特种作业人员未取得资格证书上岗、并逾期不改正的，提请县级以上人民政府决定责令停产C.矿山企业主管人员对矿山事故隐患不采取措施而发生重大伤亡事故的，由其上级主管部门对其行政处罚D.矿长不具备安全专业知识的，应由劳动行政主管部门对其进行撤职处理【答案】B48、以下招标人对投标人提出的要求，不合理的是（）。A.有同类项目的业绩证明B.提供良好商务信誉证明C.独立承包要求D.充足的资金并同意垫资【答案】D49、政府劳动行政主管部门对矿山安全工作要负责的内容，包括有（）
15、。A.负责矿山建设工程安全设施的竣工验收B.贯彻执行矿山安全法律C.审查批准矿山建设工程的设计D.提取安全技术措施专项费用【答案】A50、施工测量控制网的精度一般和()无关。A.建筑物的大小B.建筑物的性质C.建筑材料的种类D.建筑结构形式【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于井底车场的装载硐室，说法正确的是（）。A.装载硐室的下方连接主井井筒B.装载硐室的上方有矿仓C.装载硐室在井底车场以下增加井筒深度D.清撤硐室在装载硐室下方E.装载硐室都设在井底车场水平以下【答案】ABCD2、关于石油沥青性能的说法，正确的有()。A.沥青的大气稳定性是指其不随时间而变脆的能力B.性能
16、好的沥青，在其开裂后能够自愈C.沥青与主要建筑材料能有较好的粘结性D.沥青的塑性是指其抵抗变形的能力E.沥青的老化是其被脱氢、氧化变硬的结果【答案】ABC3、量高低分为（）。A.普通钢B.优质钢C.低碳钢D.中碳钢E.高碳钢【答案】CD4、露天深孔台阶爆破常用的起爆顺序有（）几种。A.排间顺序起爆B.波浪式起爆C.复式起爆D.斜线起爆E.周边深孔预裂起爆【答案】ABD5、瓦斯突出、窒息事故后的紧急处理做法，正确的是（）。A.首先是设法撤离灾区人员B.首先抢救遇险人员C.切断电源D.避免后续操作引起的二次火花E.切断电源同时做到停止通风【答案】ABCD6、立井基岩施工中，不需要临时支护的作业方式
17、有（）。A.短段掘砌单行作业B.短段掘砌平行作业C.长段掘砌单行作业D.长段掘砌平行作业E.掘砌混合作业【答案】A7、矿山企业的安全生产责任制应包括（）等。A.安全生产责任制度B.安全投入保障制度C.安全教育与培训制度D.安全事故赔偿、罚款制度E.安全会议制度【答案】ABC8、关于井筒内凿井吊桶的布设，合理的是()。A.单吊桶提升则吊桶应位于井筒中心线B.多套提升则应考虑使井架受力均衡C.应考虑临时罐笼提升的方位要求D.双钩提升的吊桶应落在工作面同一位置E.吊桶通过喇叭口时应满足安全间隙【答案】BC9、关于钢结构高强度螺栓连接，说法正确的有（）。A.高强度螺栓采用高强钢材制作，可施加较大的预应
18、力B.高强度螺栓分为摩擦型连接和承压型连接C.高强度螺栓摩擦型连接具有连接紧密、受力良好、耐疲劳等优点D.高强度螺栓摩擦型连接广泛用于工业与民用建筑钢结构中E.承压型高强度螺栓常用于直接承受动力载荷结构的连接【答案】ABCD10、影响混凝土强度的主要因素包括()。A.水泥石的自身强度B.水泥与骨料间的粘结力C.拌合物的搅拌均匀与密实程度D.混凝土结构的大小E.水泥的水化充分程度【答案】ABC11、关于工业场地填方与压实施工的基本要求，说法正确的有（）。A.填土的含水量应当是符合密实要求的最优含水量。B.填土工作一般由场地最低部分开始。C.土质松软不符合要求的地方可换土处理。D.填土时应将透水性
19、大的土层置于透水性较小的土层之上。E.人工填土每层虚铺厚度约 20-30cm。【答案】ABC12、露天矿疏干井工程填砾施工，说法正确的是（）。A.含泥土杂质较多的砾料，应用水冲洗干净后使用B.现场储备的砾料不应大于设计值的 1.2 倍C.填砾应采用静水填砾法D.填砾应从孔口井管四周均匀填入，不得从单一方位填入E.砾料填至预定位置后，无需测定填砾面位置【答案】AD13、关于钻井法施工，说法正确的是（）。A.借助泥浆的液柱压力平衡地压B.在井帮上形成泥皮，堵塞裂隙，防止片帮C.泥浆要有较好的稳定性和流动性D.钻头破碎下来的岩屑用泥浆及时从工作面清除，提高钻井效率E.泥浆沿井筒自下向上流动，为反循环
20、洗井【答案】ABCD14、矿山工程项目的设计，必须遵循以下()要求。A.设计依据的勘察报告要达到一定深度要求?B.设计依据的勘察报告要由建设单位批准?C.不同的设计阶段应提供相应的不同深度的设计?D.设计单位的资质等级和业务范围符合任务要求?E.经设计单位同意后施工单位可以对设计进行重大修改【答案】ACD15、矿井内因火灾的易发地点有().A.采空区B.井口附近C.压酥的煤柱D.冒顶区E.煤仓、溜煤眼【答案】ACD16、主井系统硐室主要有（）。A.清撒硐室B.水仓C.装载硐室D.主排水泵硐室E.井底矿仓【答案】AC17、关于矿井各工作的施工顺序安排，正确的是()。A.场区铁路及装车站应优先完成
21、B.准备用于建井阶段的井下永久泵房应尽早完成C.永久变电所施工可利用矿建空闲时间进行，安排在矿井竣工前完成D.临时罐笼提升系统应在主、副井筒贯通前完成E.机电设备安装后尚应有足够的联合运转和试车时间【答案】B18、钢结构的连接方法有（）A.焊接B.铆接C.螺纹连接D.绑扎连接E.普通螺栓连接【答案】AB19、斜井和平硐的运输方式，包括(?)运输。A.串车提升B.无极绳C.胶带机D.无轨胶轮E.箕斗【答案】ACD20、根据采场地压管理方法不同，采矿方法分为()。A.空场采矿法B.充填采矿法C.崩落采矿法D.溶解采矿法E.溶浸采矿法【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、某建设单位就
22、矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行建设工程工程量清单计价规范GB505002013。经过对 5 家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的 10。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件 1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮 5进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件 2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量 420m3，采用放坡
23、开挖，定额工程量 650m3，定额单价人工费为 840 元m3，材料费为 120 元m3，机械费 16 元m3。分部分项工程清单费用合计为 8200 万元，措施费项目清单合计为 360 万元，其他项目清单合计为 120 万元(其中：暂列金额为 85 万元，总包服务费为 30 万元，计日工费 5 万元)，规费为 22568 万元。该工程企业管理费费率为15，利润率为 5，税金率为 348。事件 3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件 4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设
24、备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用 12 万元，考虑管理费及利润等综合费用为 144 万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1事件 1 中，评标小组的做法是否合理?不可作业为竞争性费用项目分别是什么?2事件 2 中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元m3)?中标造价是多少万元?工程预付款金额是多少万元?(注：需列式计算，计算结果保留小数点后两位)3事件 3 中，施工单位的做法有哪些不妥之处?请给出正确的做法。4事件 4 中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距
25、离?施工单位的索赔内容有哪些?【答案】1评标小组的做法合理。不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2人工费=650840=5460 元材料费=650120=7800 元机械费=650160=1040 元管理费=(人工费+材料费+机械费)15=(5460+7800+1040)15=2145 元利润=(人工费+材料费+机械费+管理费)5=(5460+7800+1040+2145)5=82225 元土方分项工程综合单价=(人工费+材料费+机械费+管理费+利润)清单工程量土方=(5460+7800+1040+2145+82225)420=4111 元m3。中标造价=(分部分项工程费+措施
26、项目费+其他项目费)(1+税率)=(8200+360+120+22568)(1+348)=921560 万元。工程材料预付款按合同部分条款约定，为合同金额扣除措施费和暂列金额的 10。即工程材料预付款=(921560-36010348-8510348)10=87551 万元。3该施工组织设计为总承包施工组织设计，不应由项目部技术负责人主持并组织编写，也不应由项目经理审批。正确做法是由项目经理主持并组织编写，报公司审核批准，由主管技术、质量、安全、经营、预算等部门审核，公司技术负责人批准。4拆除爆破方案设计应考虑的安全允许距离包括：震动、冲击波、个别飞散物，还应考虑次生灾害影响。施工单位可索赔内
27、容有费用和工期两项，可索赔费用 144 万元，工期 7d。二、背景某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长 80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间 12d，费用 20 万元。工程施工中，当地发生
28、 60 级地震，造成在建工程经济损失 52 万元，施工单位的施工机械设备损坏 45 万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失 33 万元，现场清理及恢复施工条件花费 18 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元。问题1建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2注浆费用 20 万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期 12d 由施工
29、单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失 52 万元+待安装设备损毁损失 33 万元+现场清理及恢复施工条件花费 18 万元=103 万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏 45 万元+施工人员窝工及设备闲置费用20 万元=65 万元。三、【背景资料】某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径 8m，深度 920m，其中表土段 600m，冻结法施工，工程估算价 15 亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为 60 万元。A、B、C、D、E 五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均
30、按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位 A 因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位 B 中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了 3 项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险
31、。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了 50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加 50m 的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突发 50 级地震，造成现场道路和施工用房经济损失 32 万元，施工单位的一台价值 36 万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁造成损失 23 万元，现场清理及恢复施工条件花费 16 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 18万元。【问题】1本工程的投标保证金为 60 万元是否合理说明理由。2评标委员会是否应受理施工单位 A 的书面澄清文件招标人是否应退还施工单位 A 的投标保证金分别说明理由。3施工成本控制的主要依据包括哪些内容 4施工单
32、位 B 制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略 5建设单位对设计变更的费用补偿是否合理说明理由。6针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失列出明细。【答案】1本工程的投标保证金为 60 万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的 2且不超过 80 万元的规定。2评标委员会不应受理施工单位 A 的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位 A 的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3施工成本控制的主要依据包括：(1)工程承包合同；(2)施工成本计划；(3)进度
33、报告；(4)工程变更。4各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：(1)“强化安全和规程教育”属于风险规避；(2)“增加临时支护措施投入”属于风险自留；(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。四、背景某井筒井深 820m，采用地面预注浆堵水。注浆专业队认为当时不能检查注浆效果，没有严格遵守操作程序；井筒施工单位责怪注浆效果差，没有采取积极措施。当检查预注浆工作质量时，发现工作面漏水量超过 18m3h。建设单位为避免延误井筒施工时间，要求在井筒建成后处理。在井筒后续施工中，因为井筒漏水越来越大，井壁质量无法保证，造成已建的多段井壁混凝土强度低于设计要求，井筒漏水严重，注浆单位采用壁后注浆处
34、理后仍无济于事，最后建设方只能要求采用套壁补强的方法进行处理。问题?1有哪些原因造成背景中的井筒质量问题?应怎样进行注浆工作和井壁质量检验验收工作?2该井筒应怎样进行验收?验收后的井筒对今后生产有何影响?【答案】本案例强调，控制施工质量的重要手段就是实施过程控制和及时控制原则，及早发现和处理质量问题，以避免质量事故的损失。?1案例中的质量事故原因是比较清楚的，即注浆效果差，造成井筒施工条件差，使处理漏水困难；井筒施工单位又未采取积极措施；同时建设单位对漏水和井壁质量问题不及时处理，堆积的质量问题造成最终严重的质量事故。这些原因都和没有很好实施过程控制与及时控制有关，延误了发现问题和处理问题的时
35、机。因此，及时检验是非常重要的。对于注浆工程的检验和井筒工程，要充分强调分项工程的自检，对当时无法检验的内容，要重视和检查当时的施工记录、检查和试验数据，必要时可以采取抽检等方法。?2井筒套壁后如井筒运行安全没有问题，则该井筒可以进行非正常验收。因此造成的经济损失应由责任的三方面，即注浆、井筒施工及建设方共同承担。套壁后的井筒影响矿井的生产能力，将对矿井的设计的生产能力、设备能力、生产布局等多方面产生严重影响。五、背景资料：某单位施工一胶带大巷，巷道净断面 22m2，长度 2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在 840m860m 左右将穿过一断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断
36、层段增加 U29 钢支架加强支护，钢支架间距0.5m。在巷道施工到 835m 时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到 840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷（支护），并按设计要求增加 U29 钢支架支护。在采用 U29 钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现 833m843m 段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员
37、撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中。发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。问题：（1）施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作简要说明理由及具体的工作内容。（2）在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处分析喷射混凝土开裂可能原因。（3）根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故为哪一等级事故说明理由。（4）该事故的责任应由施工单位哪些人员承担【答案】六、【背景资料】某施工单位承建巷道工程该巷道净断面 20m2，所穿过的岩层属于V 类稳定性围岩，采用锚喷支护锚杆长度 20m。间排距 800mm800mm，喷射混凝土强度等级 C20，厚度 100mm同
38、时架设铜棚支架，支架间距 08m地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼。凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工戴着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外 50mm 处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作,接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意。采取了减少装药量(周边眼间隔装药)、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被
39、吹散班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落。在工作面进行敲帮问顶安全检查时钢棚支架突然发生倾倒,支架顶部大块岩石冒落，将班组长等 3 人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期滞后 15d。事故处理完毕后。施工单位以地质资料(遇断层破碎带)不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。【问题】1针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。2为安全通过该巷道断层破碎带可采取哪些有效措施?3根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，冒顶事故属于哪一等级?说明理由。4施工单位提出工期顺延的要求是否合理?说明理南。【答案】1施工单位正确的做法为：(1)点眼位时不应戴手
40、套领钎；(2)应使周边炮眼眼底落在轮廓线上或以内 50mm；(3)爆破工制作起爆药卷应在顶板完好、支护完整的地方，避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近；(4)装药前应先进行瓦斯检查。2可采取的有效措施有：(1)超前支护(如在工作面迎头拱部施工超前锚杆、前探梁、管棚注浆加固)；(2)加强支护(如增加锚杆长度和采用锚索、网片)；(3)减小掘进炮眼深度，短掘短支；(4)采取多打眼、少装药的爆破措施。3冒顶事故属于一般事故。理由：10 人以下重伤的事故。4施工单位提出工期顺延的要求不合理。理由：地质资料已提供巷道将穿过断层破碎带，班组长违章作业(或进入工作面作业前未先行修复崩坏的钢棚支架)，属于施工
41、单位自身承担的风险范围和责任。七、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件 1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5 月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月
42、21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层
43、并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工
44、期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。八、某施工单位承担一矿山工程项目，合同工期 10 个月。井下有 A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为 400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本 20 万元，施工队每
45、施工 1m 巷道的可变成本 02 万元，每米巷道的造价是 03 万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为 85m、80m、70m、65m。问题 1假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3如果巷道 C 具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?【答案】1根据计算，20(03-o2)=200m，确定不亏损的最少进尺应200m。2要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工 C 巷道，月进尺 85m，工期 94 个月，施工队乙施工 D 巷道，工期 875个月，施工队丙
46、施工巷道 B，工期 66 个月，施工队丁施工巷道 A，工期 62月。最大效益是(03-02)(400+460+800+700)-9420=38 万元 3若巷道 C 具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道 D 决定，应安排施工队伍甲来施工巷道 D，整个项目的施工工期为 700-85=823 个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在 823 个月之内完成就可以了。最大效益成为(03-O2)(400+460+800+700)-82320=714 万元九、背景某施工单位承建了一巷道工程，巷道断面 20m2，倾角 6。，围岩为中等稳定的砂泥岩互层，无有害气体，无水。永久支护为锚喷支护，喷层厚
47、度120mm。施工组织设计采用普通钻爆法施工，气腿凿岩机打眼，炮眼深度30m。施工中突然遇到断层破碎带，施工单位因无应急准备方案，仍按原方案施工，结果喷混凝土出现开裂、脱落，巷道变形等现象，且围岩破碎情况越来越严重，顶板稳定不冒落时间不足 2h。为安全通过破碎带，施工单位经设计和监理单位同意，采取了减少周边眼装药量，增加锚杆和喷浆紧跟迎头的支护方法，但仍发生了掘进工作面后锚杆与顶板同时冒落的冒顶事故。问题?1分析施工单位通过断层破碎带所采取措施的合理性及存在的不足。?2为安全通过断层破碎带，应采取哪些有效的措施和施工方法?【答案】1周边眼装药量减少可减小爆破对围岩的破坏作用，但不能直接预防断层
48、破碎带冒落；增加锚杆数量可提高破碎围岩稳定性，但难以控制深部围岩冒落，无法保证在破碎围岩冒落前完成支护；喷浆紧跟迎头，能及时支护围岩，但顶板仍发生冒落，说明该措施支护强度不够。?2应采取的措施和施工方法主要有：为扩大控制破碎围岩的范围应增加锚杆长度。在迎头拱部施工一定角度的超前锚杆，或架设金属支架，使用前深梁(或对断层破碎带进行管棚注浆加固后再掘进巷道)，实现超前支护。减少掘进炮眼深度，可改为 1m 左右，并采取多打眼，少装药的爆破措施。一十、背景资料某单位施工一胶带大巷，巷道净断面 22m2，长度 2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在 840m860m 左右将穿过一断层，断层可能
49、导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加 U29 钢支架加强支护，钢支架间距0.5m。在巷道施工到 835m 时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到 840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷（支护），并按设计要求增加 U29 钢支架支护。在采用 U29 钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现 833m843m 段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一
50、名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中。发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。问题 1、施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作简要说明理由及具体的工作内容。2、在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处 3、根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故为哪一等级事故说明理由。4、该事故的责任应由施工单位哪些人员承担【答案】1、施工单位在穿越断层前，应停止施工，确定探水线。由于此断层可能导水，需由专业人员和专职队伍使用专用钻机进行探放水，经确认无水害威胁后，方可施工。2、在穿越断层施工中，存在不妥之处：（1）没有严格执行“预测预