《山东省2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识每日一练试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东省2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识每日一练试卷A卷含答案.doc（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、山东省山东省 20232023 年二级建造师之二建建设工程法规及相年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识每日一练试卷关知识每日一练试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2016 年真题）根据生产安全事故报告和调查处理条例，关于生产安全事故等级的说法正确的是()。A.造成 5 人死亡的事故是一般事故B.造成 45 人重伤的事故是重大事故C.造成 15 人死亡的事故是特别重大事故D.造成 3000 万直接经济损失的事故是较大事故【答案】D2、下列关于法人的说法，正确的是（）。A.特殊情况下，法人可以自然产生B.法人以其注册地为住所C.农村集体经济组织法人是特
2、别法人D.建设单位必须要有法人资格【答案】C3、关于土地所有权的说法,正确的是（）。A.土地所有权是国家依法对归其所有的土地所享有的具有支配性和绝对性的权利B.海岛、矿藏、水流、海域属于国家所有C.森林、山岭、草原、荒地、滩涂属于国家所有D.城市市区的土地属于国家所有【答案】D4、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是（）。A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日D.建设工程已经实际交付的
3、，为当事人起诉之日【答案】B5、（2021 年真题第 2 批）关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是（）A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件C.建筑业企业资质证书有效期为 3 年D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满 1 个月前提出【答案】A6、关于小额审判程序的说法，正确的是（）。A.小额诉讼程序实行二审终审B.5 万元以上的简单金钱给付类案件，当事人可以双方约定适用小额诉讼程序C.人身关系、财产确权纠纷，不适用小额诉讼程序D.对诉前评估、鉴定结果有异议的纠纷，可以适用小额诉讼程序【答案】
4、C7、招标投标法实施条例规定，履约保证金不得超过中标合同金额的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】A8、某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.施工企业B.项目经理部C.该项目的建设单位D.该项目的监理单位【答案】A9、（2020 年真题）下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是（）。A.分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单注册建造师签章C.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改，由其本人直接进行并
5、自行负责D.修改注册建造师已经签章的施工管理文件，所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改【答案】A10、（2021 年第 1 批真题）下列纠纷中，属于劳动争议范围的是()。A.因工伤医疗费发生的纠纷B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷C.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷D.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷【答案】A11、（2017 年真题）关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是()。A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配
6、备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员【答案】A12、某大型工程基坑支护前，施工项目部拟安排专项方案的安全施工技术交底工作。以下说法正确的是（）。A.施工单位技术负责人应当向项目经理进行交底B.方案编制人员应当向现场管理人员进行书面交底C.负责项目管理的技术人员应当向安全员书面交底D.交底记录无需专职安全员签字【答案】B13、财产所有权的权能中，（）是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。A.收益权B.处分权C.使用权D.占有权【答案】B14、关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中正确的是（）。A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道或应当知道之
7、日起的 10 日内投诉B.投标人对招标文件和评标结果有异议的，直接向有关行政监督部门投诉C.行政监管部门收到投诉后应在 30 个工作日内决定是否受理D.行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动【答案】A15、在建设工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是（）。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D16、施工企业不执行公安部门作出的停工决定时，由（）强制执行。A.建设单位B.人民法院C.建设行政主管部门D.公安部门【答案】D17、（2021 年真题第 2 批）甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为 1000 万元，约定定金
8、为 300 万元，甲实际支付定金 100 万元，乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是（）。A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还 200 万元B.双方约定 300 万元的定金因为超过合同价款的 20%而无效C.视为变更约定的定金数额为 200 万元D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付 100 万元【答案】A18、根据建设工程质量管理条例，建设工裎承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应 向建设单位出具（)A.质量保修书B.质量保证书C.质量维修书D.质量保函【答案】A19、沉井刃脚的垫层采用砂垫层上铺垫木方案时，以
9、下说法中错误的是（）。A.砂垫层分布在刃脚中心线两侧，应考虑方便抽除垫木B.砂垫层宜采用中粗砂，并应分层铺设、分层夯实C.垫木铺设应使刃脚底面在同一水平面上，并符合设计起沉标高的要求D.定位垫木的布置应使沉井成三点着力状态【答案】D20、（2015 年真题）根据民事诉讼法，下列证据中，属于书证的是()。A.录音录像材料B.建筑材料样品C.工程质量鉴定报告D.施工合同【答案】D21、甲同时具有建筑工程专业和机电工程专业的注册建造师资格，其担任项目负责人的某施工项目将电梯安装部分分包，乙是机电工程专业的注册建造师，负责分包工程。对于施工文件的签署，下列说法错误的是（）。A.甲对该工程施工管理文件签
10、章B.电梯安装部分的施工管理文件由乙签章C.电梯安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，应征得签章人同意【答案】D22、政府对工程质量的监督管理主要以（）为主要手段。A.行政审批B.施工许可制度和竣工验收备案制度C.竣工验收D.质量考核与抽查【答案】B23、（2021 年真题第 1 批）根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法，正确的是（）。A.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价C.施工企业不得提高安全费用提取标准D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用【答案】A24、王某在施工
11、现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于()。A.行政调解B.法院调解C.仲裁调解D.人民调解【答案】D25、甲欠乙 1 万元钱，双方约定于 2002 年 5 月 20 日清偿，到期后，甲并未归还。乙后来到广州，2004 年 3 月 15 日，乙在广州出车祸，昏迷，经多方治疗于 2005 年 4 月 20 日恢复健康。乙对甲的诉讼时效届满日为()A.2004 年 5 月 20 日B.2005 年 3 月 15 日C.2005 年 5 月 20 日D.2005 年 6 月 25 日【答案】D26、关于大气污
12、染防治，下列说法正确的是（）。A.建设单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案B.施工单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价C.暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖D.工程渣土、建筑垃圾应当采用密闭式防尘网遮盖【答案】C27、建筑节能分部工程验收的主持人应当是()A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师（建设单位项目负责人）【答案】D28、（2015 年真题）“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指()。A.节电、节能、节
13、水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电、节水、节地【答案】B29、监理工程师发现设计文件存在严重问题，下令施工现场停工，如合同中无明确约定，则停工产生的一系列费用应由（）承担。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B30、为进一步规范施工招标投标活动，各地应当建立中标候选人的公示制度，公示的时间应当不少于（）日。A.3B.5C.7D.10【答案】A31、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计总费用为 200 万，甲按约定向乙支付了定金 50 万。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）万元。A.50B.80C.90D.100
14、【答案】C32、甲以一套自有房产同时向乙丙丁 3 人各抵押借款 100 万元，甲和乙丙丁签订抵押合同的时间分别为 3 月 1 号，3 月 2 号，3 月 3 号。甲和丙于 3 月 5 号办理了抵押登记，后甲无力支付债务，将房产进行拍卖，拍得款项为 200 万元。则下列说法中正确的是（）。A.甲和乙签订合同的时间最早，所以乙优于丙和丁受偿B.200 万元的房款应当平均分给乙丙丁三人C.200 万元的房款应当先偿还丙，剩余的 100 万平均分给乙和丁D.乙和丁就 200 万的房款不享有优先受偿权【答案】D33、下列争议中，属于劳动争议的是（）。A.企业职工张某与某地方劳动保障行政部门因工伤认定结论
15、发生的争议B.公司股东李某因股息分配与该公司产生的争议C.退休职工王某与社会保险经办机构因发生退休费用发生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬产生的争议【答案】D34、以下关于企业资质证书变更的说法中正确的是（）。A.企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后 2 个月内办理资质证书变更手续B.建筑业企业资质证书遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息C.省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当自受理变更申请之日起 5 日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设主管部门D.变更结果
16、应当在资质证书变更后 30 日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案【答案】B35、建设工程承包人的工程款享有法定优先权，下列有关“法定优先权”的表述正确的是()A.建设工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在建设工程上设定的抵押权所担保的债权得到实现B.具有法定优先权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人D.承包人行使法定优先权的期限为 12 个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算【答案】C3
17、6、建设单位拖欠施工企业工程款，施工企业多次催要未果，欲对建设单位一处房产进行诉前财产保全，则下列说法正确的是()A.人民法院接受申请后必须在 36 小时内作出裁定B.若建设单位不服人民法院裁定，可申请复议一次，复议期间应停止裁定的执行C.若施工企业在人民法院采取保全措施后 15 日内不起诉建设单位，人民法院应解除财产保全D.施工企业申请财产保全无需提供担保【答案】C37、以下关于意外伤害保险的说法中正确的是（）。A.建设单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险B.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止C.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意
18、外伤害保险D.建筑意外伤害保险的投保采用记名和计人数的方式【答案】B38、根据有关规定，下列不属于投标人与招标人串通投标的行为是()A.招标人授意投标人撤换、修改投标文件B.招标人向投标人泄露标底C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标D.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人【答案】C39、根据我国建筑法的规定，以下工程项目在开工前依法需要申请施工许可证的是()。A.建筑面积在 200 以下的建筑工程B.投资额为 20 万元的建筑工程C.华裔商人的个人投资 50 万元的工程D.抢险救灾工程【答案】C40、下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是(）。A.信用档案信息，主要由
19、本人及其聘用单位向注册机关提供B.信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准D.信用档案信息按有关规定向社会公示【答案】C41、根据建筑市场信用管理暂行办法，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】D42、关于行政监督部门处理招标投标活动投诉的说法，正确的是（）。A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，
20、由上一级行政监督部门指定，一个部门负责处理B.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件资料C.行政监督部门不得责令暂停招标投标活动D.行政监督部门应当自受理投诉之日起 15 个工作日内作出书面处理决定【答案】B43、（2020 年 12 月真题）根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工企业承揽业务不良行为的是()。A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.将承包的工程转包的C.在施工中偷工减料的D.未取得安全生产许可证擅自进行生产的【答案】B44、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购
21、材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁知道乙离职。关于本案，说法正确的是（）。A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务【答案】D45、（2016 年真题）根据工作保险条例，职工因公致残，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是（）伤残。A.九级至十级B.七级至八级C.五级至六级D.一级至四级【答案】D46、关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能在一审开庭审理前进行B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争
22、议的一种方式C.和解不可以与仲裁诉讼程序相结合D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力【答案】B47、关于评标的说法，正确的是（）。A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】D48、关于建筑节能的说法，正确的是（）。A.已经建成的项目，2 年后方可投入生产、使用B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民
23、政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设【答案】D49、下列文物中，属于国家所有的是（）。A.祖传文物B.我国领海毗邻海域中遗存的文物C.遗存于公海的起源于中国的文物D.民营企业家捐给国家的文物【答案】D50、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案B.施工企业应当在开工日 3 日前通知管道所属单位C.施工企业通知管道所属单位时应釆用书面形式D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、建筑物、构筑物或者其他
24、设施倒塌造成他人损害的，承担连带责任的是()。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位E.咨询单位【答案】AC2、根据担保法，债权人可以直接行使留置权的合同有（）。A.借款合同B.运输合同C.施工合同D.加工承揽合同E.买卖合同【答案】BD3、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关信息，包括()。A.项目 名称B.施工场所和期限C.产生噪声的原因D.可能产生的环境噪声值E.所采取的环境噪声污染防治措施【答案】ABD4、下列关于无权代理的说法，正确的是（）
25、。A.无权代理的行为，未经被代理人追认的，被代理人不承担民事责任B.无权代理的行为，未经追认，行为人承担民事责任C.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不做否认表示的，视为否认D.超越代理权属于无权代理E.表见代理属于无权代理，但代理行为有效【答案】ABD5、根据民法典，关于民事诉讼时效的说法，正确的有（）A.向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间均为 3 年B.超过诉讼时效期间，权利人的胜诉权消灭C.诉讼时效期间届满后，义务人自愿履行债务的，不得请求返还D.当事人违反法律规定，预先放弃诉讼时效利益的，人民法院不予认可E.超过诉讼时效期间，当事人起诉的，人民法院不予受理【答案】BCD6、某交
26、通施工项目贯穿城市市区噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）。A.禁止一切夜间施工作业活动B.因特殊需要进行夜间施工的，须获批准C.建设工程施工前必须公告附近居民D.应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施E.在开工 15 日前向工程所在地县级以上环境保护行政主管部门报告【答案】BCD7、根据劳动合同法，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者被依法追究刑事责任B.劳动者严重违反用人单位的规章制度C.在规定的医疗期内职工患病D.女职工在哺乳期内E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件【答案】AB8、（2015 年真题）下列建设工程安全生产责任中
27、，属于工程监理单位安全职责的有（）。A.审查安全技术措施或专项施工方案B.编制安全技术措施或专项施工方案C.对施工现场的安全生产负总责D.对施工安全事故隐患提出整改要求E.出现安全事故，负责成立事故调查组【答案】AD9、（2021 年真题第 1 批）根据建筑起重机械安全监督管理规定，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有（）A.属于国家明令淘汰或者禁止使用的B.没有完整安全技术档案的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的E.没有齐全有效的安全保护装置的【答案】ACD10、（2021 年第 2 批真题）根据劳动合同法，劳动合同终止
28、的情形有()。A.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的B.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的C.用人单位营业执照到期的D.用人单位进入破产重整程序的E.用人单位决定提前解散的【答案】AB11、下列关于施工许可证延期开工、核验和开工报告重新办理的规定，正确的是（）。A.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次B.中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告C.因故不能按期开工超过 3 个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续D.建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工E.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止【答案】BD12、（202
29、0 年 12 月真题）关于竣工日期的说法，正确的有()。A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人及时验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以实际完工之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收的，以发包人与承包人协商确定的使用日期为竣工日期D.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期E.建设工程未经设工验收，发包人擅自使用的以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】D13、（2021 年真题第 1 批）下列当事人提交证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与书证原件核对无误的复印件B.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听
30、资料C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】AB14、下列建设工程活动中，可以委托代理的是()。A.工程招标B.设备采购C.工程承包D.请律师代为诉讼E.材料采购【答案】ABD15、根据建设工程质量管理条例，竣工验收应当具备的条件有（）。A.有完整的技术档案B.完成工程结算备案C.有主要建筑材料的进场试验报告D.有设计单位签署的质量合格文件E.有施工企业签署的质量保修书【答案】ACD16、下列争议中，属于劳动争议的是（）。A.劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金发生的争议B.
31、家政服务员赵某与其服务的家庭因休假发生争议C.退休职工刘某与社会保险经办机构因发放基本养老金发生争议D.大学生黄某与某公司因实习报酬发生争议E.张某与用人单位因解除劳动合同后办理人事档案转移发生争议【答案】A17、施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（）A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的B.以欺骗手段取得资质证书的C.将承包的工程转包或违法分包的D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的E.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的【答案】ACD18、关于建设工程保险的说法，正确的有（）。A.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商B.建筑工程一切险的保险期限可以
32、超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日 15 天C.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期D.建设工程意外伤害保险期限为自工程开工之日起至竣工验收合格止E.意外伤害保险人的投保人应当是建设单位【答案】ACD19、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之白为竣工日期【答案】BC20、下列关于建设单位相关的质量责任和义务的说法正确的是（）。A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位B.建设单位提供的原始资料，必须真实、准确、齐全C.只要承包人同意，建设单位可以要求承包方以低于成本的价格竞标D.实行监理的建设工程，建设单位可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有利害关系的该工程的设计单位进行监理E.建设单位提供的原始资料必须真实、准确、齐全【答案】ABD