《山东省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务提升训练试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务提升训练试卷B卷附答案.doc（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、山东省山东省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务提升训练试卷务提升训练试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、微波通信是使用波长在()之间的电磁波一微波进行空间传输的一种通信方式。A.250MHz300GHzB.1mm2mC.200MHz300GHzD.1mm1m【答案】D2、适用于远距离国际广播的频段是（）。A.长波B.中波C.短波D.超短波【答案】C3、下列不属于数字数据网特点的是()。A.传输质量高B.带宽利用率低C.速度快D.网络运行管理简便【答案】B4、当 Ra=（）时，表示事物在灯光下显示出来的
2、颜色与在标准光源下一致，显色性最好。A.80B.100C.120D.200【答案】B5、利用在不同高度处的两副或多副的天线，接收同一频率的信号以达到克服衰落目的的方法是（）方法。A.利用天线的方向性B.频率分集接收C.空间分集接收D.时间分集接收【答案】C6、在太阳能供电系统中，()是目前在通信系统应用最广泛的一种太阳电池，其效率可达 18，但价格较高。A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.砷化镓太阳电池D.硫(碲)化镉太阳电池【答案】A7、建设项目整体竣工验收意见书，必须经验收委员会（）以上的成员同意方可通过验收。A.1/3B.1/4C.2/3D.3/4【答案】C8、最小边模抑制比是指在最
3、坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比，其测试主要仪表为（）。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计【答案】C9、天线应该在避雷针()保护范围内。A.150B.300C.450D.600【答案】C10、关于传送网技术的说法，错误的是（）A.DWDM 可以在同一光纤不同波长上传送速率和格式不同的数据B.SDH 具有灵活的复用映射结构C.ASON 支持端端的业务自动配置D.OTN 是以 SDH 和光通道技术为核心的传送网【答案】D11、从硬件构成来看，通信网是由终端节点、业务节点、（）和传输系统构成的。A.接入节点B.交换节点C.网络节点D.控制节点【答案
4、】B12、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳入建设项目（）。A.预算B.概算C.决算D.结算【答案】B13、中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和（）。A.噪声电平B.频率稳定度C.整机效率D.调幅度【答案】A14、有线电视传输工程中天线的安装位置一般是()。A.高频道天线架设在上层，低频道天线架设在下层B.高频道天线架设在下层，低频道天线架设在上层C.高频道天线和低频道天线平行架设D.高频道天线和低频道天线架设位置没有特别要求【答案】A15、广播发射机频率范围为 3
5、2261MHz，适用于远距离的国际广播是()。A.长波B.中波C.中短波D.短波【答案】D16、（）是指在光端机发送端，通过调制器用电信号控制光源的发光强度，是光强度随信号电流线性变化。A.强度调制B.直接检波C.数字编码D.波分复用【答案】A17、走线架应保证电气连通，就近连接至室内保护地排，接地线宜采用（）黄绿色多股铜芯线。A.10mm2B.16mm2C.25mm2D.35mm2【答案】D18、可控硅调光设备是通过改变光源的（）实现调光。A.电压B.电流C.电阻D.电容【答案】B19、通信网从硬件构成来看是由终端节点、业务节点、()和传输系统构成的。A.接入节点B.交换节点C.网络节点D.
6、控制节点【答案】B20、微波收、发信机主要用于()。A.中频和微波信号间的变换B.不同接口速率数据流的复用C.交叉连接D.中频调制解调【答案】A21、根据 ITU 建议，51 声道环绕立体声还音系统应配置()只音箱。A.4B.5C.6D.7【答案】C22、当声能衰减到原值的（）所需的时间，称为混响时间。A.1/10B.1/20C.1/100D.1/200【答案】C23、下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是（）。A.向互联网传播病毒B.盗接他人电话线路C.盗窃电话设施D.故意破坏正在使用的公用电信设施【答案】B24、78”同轴电缆和 12”软馈线的曲率半径应分别不小于()。A.300ram 及
7、150mmB.150mm 及 300mmC.250ram 及 120mmD.120mm 及 250ram【答案】C25、通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端的()。A.电压和极性B.电流和电阻C.电压和电阻D.电阻和极性【答案】A26、民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行()，原则上应统一维护。A.国家、行业通信工程建设强制标准B.国家、行业通信工程建设标准C.通信工程建设地方规定D.通信工程建设地方标准【答案】A27、静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（）Km。A.360B.3600C.36000D.360000【答案】C28、太阳电池直流供电系统由直流（）、整流设备、蓄
8、电池和太阳电池方阵等组成。A.配电盘B.整流器C.逆变器D.滤波器【答案】A29、交换系统障碍率、接通率测试采用的仪器是()。A.传输分析仪B.模拟呼叫器C.光谱分析仪D.多波长计【答案】B30、通信网的软件设施主要完成管理、（）、运营和维护，实现通信网的智能化。A.接入B.交换C.传输D.控制【答案】D31、分控箱宜安装在灯光设备层所控设备的()。A.上方B.下方C.附近D.后方【答案】C32、在光纤通信中，色散会造成光脉冲信号的()。A.脉宽变宽B.脉宽变窄C.幅度增大D.幅度减小【答案】A33、工程开工前，（）应组织设计单位向所有的施工实施单位进行详细的设计交底。A.建设单位B.施工单位
9、C.勘察单位D.质量监督机构【答案】A34、在管道的一个管孔内可布放多根塑料子管，每根子管中可穿放最多（）条光缆。A.一B.二C.三D.四【答案】A35、分控箱宜安装在灯光设备层所控设备的()。A.上方B.下方C.附近D.后方【答案】C36、PIN 网络提供的电缆接口不包括（）。A.E1B.ADSLC.STM-4D.GE【答案】C37、支撑网中传递相应的监测和控制信号，包括公共信道（）、同步网、管理网。A.信令网B.数字数据网C.传输网D.互联网【答案】A38、参与电信建设的各方主体违反国家有关电信建设工程质量管理规定的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局对其进行处罚，处罚办法包括
10、()。A.罚款B.已竣工验收的须在整改后重新组织竣工验收C.对违反规定方罚款D.对违反规定方企业法人代表进行行政处理【答案】B39、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳人建设项目()。A.预算B.概算C.决算D.结算【答案】B40、进行波分复用设备测试时，光监测信道的光功率和工作波长及偏差是()的主要测试项目。A.波长转换器(OTU)B.合波器(OMU)C.分波器(ODU)D.光纤放大器(OA)【答案】D41、下列关于光纤通道总衰减说法正确的是（）A.总衰减等于光纤线路的自身衰耗与光纤接头衰耗之和B
11、.应使用稳定的光源和光功率计测试C.测试结果应取双向测试的算术平均值D.可以使用 OTDR 测试【答案】B42、光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆，耐侧压，因而提高了网络传输的稳定性；光缆截面小，重量轻，特别适宜架空敷设的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】B43、目前 CCD(电荷耦合器件)彩色摄像机降低了对照度的要求，镜头光圈在()位置，照度 2000lx，电视演播室灯光配置应保持在摄像机的最佳照度，取 10001500lx 比较合适。A.F3.5B.F4C.F5.5D.F6.5【答案】C44、按照国务院、中央军委关于保护通信线路
12、的规定要求，下列做法正确的是()。A.不准在设有过江电缆标志的水域内行船B.不准在埋有地下电缆的地面上钻探C.不准在地下电缆两侧各 3m 范围内建屋D.不准在市区内电缆两侧 2m 范围内种树【答案】B45、（）是 SDH 传输系统中最具特色、应用最广泛的基本网络单元。A.ADMB.TMC.SDXCD.REG【答案】A46、执行一般程序的通信行政处罚案件在特殊情况下 90 日内不能办理完毕的，报经上一级通信主管部门批准，可以延长至()日。A.90B.150C.180D.200【答案】C47、选择广播电视中心场地时，应使用精密声级计的（）测量其噪声环境A.慢档B.快档C.脉冲或脉冲保持D.峰值保持
13、【答案】A48、虚拟现实业务要求移动小区的吞吐量大于()。A.1GbpsB.5GbpsC.10GbpsD.50Gbps【答案】C49、光纤是光导纤维的简称，是一种新的光波导，是光传输的重要组成元素。其形状为()，由纤芯、包层和涂覆层三部分组成。A.光纤都呈圆柱形B.单模光纤呈圆柱形，多模光纤呈椭圆形C.光纤都呈椭圆形D.单模光纤呈椭圆形，多模光纤呈圆柱形【答案】A50、民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行()强制性标准，原则上应统一维护。A.国家电信工程建设B.国家、行业通信工程建设C.电信业务经营者建设D.电信管理机关建设【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、广播电视建
14、设项目初步设计文件审批后，项目总体布局、工艺系统、建筑面积、建设标准、（）等不得任意修改和变更。A.项目进度B.施工组织C.主要设备D.总定员E.概算【答案】CD2、数字有线电视系统主要性能指标参数包括()。A.信号电平和场强B.噪声系数和载噪比C.电压驻波比与反射波D.交扰调制和相互调制E.视频输入电平【答案】ABCD3、下列属于单模光纤特性说法正确的是（）A.光纤纤芯折射率比环绕它的包层折射率大B.单模光纤不存在模式色散C.G652 光纤对弯曲损耗不敏感D.G653 光纤在 1550nm 处色散为 0E.G654 光纤在 1310 处衰减最小【答案】ABD4、通信电源交流供电系统包括（）等
15、部分。A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器(DCDC)【答案】BCD5、移动通信网络的特点决定了()之间的矛盾。A.网络输送B.网络覆盖C.容量D.质量E.网络安全【答案】BCD6、拉线程式是由()因素决定的。A.杆路的负载B.线路长度C.角深的大小D.线路负荷E.杆路的高度【答案】ACD7、与录音室混响时间长短有关的是()A.房间容积B.墙壁材料C.地板材料D.门窗面积E.顶棚材料【答案】ABC8、DWDM 系统主要网络单元有()。A.光合波器（OMU）B.光分波器（ODU）C.光纤放大器（OA）D.分插复用器（ADM）E.交叉连接器（DXC）【答案】ABC
16、9、光缆接续现场监测在实际工程中普遍采用 OTDR 监测法，该方法在精确测量接头损耗的同时，还能测试()指标。A.光纤通道总衰减B.光纤单位长度损耗C.光纤长度D.光纤偏振模色散E.光缆对地绝缘【答案】BC10、在通信电源系统中，联合接地是将()共用一组地网。A.交流接地B.直流接地C.保护接地D.防雷接地E.交流零线【答案】ABCD11、业务节点通常由连接到网络边缘的（）组成？A.计算机系统B.集中监控系统C.数据库系统D.传输系统E.管理系统【答案】AC12、彩色电视电光转换用到的器件包括（）。A.CRT(阴极射线管)B.CCD 器件C.LCD(液晶显示器)D.摄像管E.PDP（等离子显示
17、板）【答案】AC13、PTN 网络结构分为（）。A.传输媒介层B.电路层C.通路层D.通道层E.传输媒质层【答案】ACD14、符合微波天线馈源安装的技术要求的有()。A.馈源极化方向和波导接口符合馈线走向的要求B.不受外加应力影响C.垂直面与中心轴线的夹角小于或等于25。D.天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑E.馈线连接的接口清洁且电接触良好【答案】ABD15、网络优化主要从()等方面来进行分析。A.掉话B.无线接通率C.切换D.干扰E.上下行速率【答案】ABCD16、关于声音说法错误的有()。A.纯音的音调和它的频率有关，与它的强度无关B.当改变放音系统的音量时，信号中各频率的响度也会改变，听
18、起来觉得音色也起了变化C.声音的声压级越低，入耳的听觉响应越趋平直D.同一个放音系统，在低声级时会感觉音域变窄，单薄无力，在高声级放音时会感到频带变宽，声音柔和丰满E.不同发声体的材料和结构不同【答案】AC17、通信设备的抗震措施应包括()。A.通信设备顶部应与列架上梁可靠加固，设备下部应与不可移动的地面加固B.机房的承重房柱应采用“包柱”方式与机房加固件连为一体C.地震多发地区列架必须考虑与房柱加固D.墙终端一侧，如是玻璃窗户无法加固时，应使用扁钢跨过窗户进行加固E.抗震支架要求横平竖直，连接牢固【答案】AB18、下列属于超高清晰度电视技术特征的是（）A.高动态范围和宽色域B.高量化深度C.
19、高发射功率D.高质量音频E.高分辨率【答案】ABD19、第三代移动通信系统（3G）的目标是（）。A.全球统一频谱、统一标准、无缝覆盖B.更高的频谱效率，更低的建设成本C.提高服务质量和保密性能D.提供足够的系统容量E.提供最低为 2Mb/s 的传送速率【答案】ABCD20、电信配套设施出租、出售的资费()。A.由当事双方协商解决B.由城市建设管理部门出面解决C.参照本地区电信管理机关资费标准协商解决D.由电信管理机关协调解决E.由劳动管理部门出面解决【答案】ACD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某工程公司承接了新建 30 公里 PVC 塑料管道工程。项目部组织技术人员现场勘察后写了勘查
20、报告，部分内容为：新建管道沿二级路，地势平坦，公路两侧分布有一处乡镇、多处村，公路交通繁忙。项目部最近进行了人员扩充，考虑到在以往的施工中曾出现过诸如地基和入孔方面的质量问题，项目部制定了诸多有针对性的管理措施，并派出专职质检员和安全员现场监督、指导，落实“三检”制度，工程顺利开工。【问题】1项目部指定的有针对性的管理措施应注重哪几方面?2何为“三检”制度?质检员的主要职责是什么?3列出质检员应重点控制的工序。4在公路上作业应采取哪些安全防护措施?【答案】1培训(教育)、交底、加强检查。2“三检”是指自己检查(自检)、互相检查(互检)和专人检查(专检)。质检员的主要职责是：(1)主要工序的质量
21、检验(质量把关)及认定；(2)对施工过程进行工序质量监控(控制)；(3)好或形成记录；(4)负责施工工具检查。3质检员应重点控制的工序：(1)混凝土配比、浇筑、养护；(2)管道基础的夯实、抄平；(3)人孔的外形尺寸；(4)塑料管(PVC)敷设(布放)；(5)交越点开挖。4，公路上作业应采取的安全防护措施：(1)每个施工点都应设置安全员，负责按规定摆放安全标志(警示标志)，观察过往车辆；(2)夜间、雾天或其他能见度差的气候条件下禁止施工；(3)进入施工现场的人员必须穿戴安全标志服施工车辆装设明显标志；(4)施工车辆应按规定的线路和地点行驶、停放，严禁逆行；(5)每个施工点在收工时，必须认真清理施
22、工现场，保证路面清洁。二、背景资料某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作，管道用水泥混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分施工地段地下水位高，开挖管道沟槽和入孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。1.根据工程特点，该施工单位应对
23、哪些工序加以重点控制?2.本工程所进行的安全及技术交底还应包含什么内容?P2123.识别本工程的环境因素。4.管道施工作业时，应注意哪些安全防护?【答案】1.（本小题 5 分）（1）管道基础；（2）塑料管铺设；（3）回填土方、夯填；（4）入孔内井壁抹灰；（5）管道试通；（6）管道沟槽的支护或放坡。（答出1 项 1 分）2.（本小题 5 分）（1）安全措施；（2）关键工序和质量控制点；（3）施工工艺；（4）质量通病预防及注意事项；（5）施工中的危险因素、可能造成的伤害以及预防措施。（各 1 分）3.（本小题 5 分）P295 本工程环境因素三、背景某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括
24、39 个基站的安装及调测工作，工期要求 60 天，工程保修期 1 年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进人试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收 1 个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备
25、案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？(5)施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池问题？为什么？【答案】(1)此工程的竣工资料中，验收文件部
26、分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。(2)如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前，将已完成基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题
27、即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为 3 个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然不合适。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，竣工验收后应在验收后 15 天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局
28、或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。四、背景某城市的通信建设单项工程包括 5 个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的 5 个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向 20 家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价 2%的投标保证金。在投标截止日，有 A、B 两
29、家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现 C 施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C 施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现 D 施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于 E 施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误
30、等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了 A、B、C、D、E5 家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请 A 施工单位再适当地把费用压低一些，A 单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与 5 家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？
31、建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？【答案】(1)建设单位在此次招标活动中的违规行为包括：不应按单位工程进行招标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。不应在建设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后，方可以开展招标活动。标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有自行招标资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制，且必须符合国家有关规定。要求投标单位交纳的投标保证金的数量不合理。建设单位可以要求投标人缴纳投标保证金，金额一般不应超过合同估算价的 1%。接受逾期递交的投标文件不符合规定。投标人逾期送达的投标文
32、件，招标人应不予受理。投标文件中存在两个报价的，未作为废标处理。投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，应视为废标。建设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工合同。返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投标人交纳的投标保证金，建设单位应在与中标人签订施工合同后 5 日内退还。(2)未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，可以向其所在省、自治区或直辖市的通信管理局投诉此建设单位的违规行为。五、某项目经理部承包了南方某运营商的直埋光缆线路工程，工程开工时正逢酷暑天气。项目经理部为了保证工期，在施
33、工过程中坚持全天候作业，致使部分施工人员中暑；部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌；部分坡坎保护制作不合格，并被质量监督机构在检查中发现，使得项目经理受到警告的处罚。问题：1项目经理的安全控制存在哪些问题？2冲塌的光缆沟，项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求？3于此工程尚未完工，质量监督机构是否应该对项目经理就因坡坎质量问题提出警告处罚？为什么？【答案】1项目经理的安全控制未考虑施工现场的具体环境状况，没有对施工现场的环境状况进行具体分析，没有辨识和评价施工现场的危险源，从而使得部分施工人员在施工过程中发生中暑。2对施工过程中被冲毁的光缆沟，项目经理是否应该向建设单位提出索赔的问题，应考虑
34、：合同中是否约定了暴雨为不可抗力；此次所下的暴雨是否为当地气象史上罕见的暴雨。如果往年在此季节经常有此种程度的暴雨，则不可将其作为不可抗力看待，项目经理部由此造成的损失应从雨期施工增加费中支出。如所下的暴雨确实为历年来罕见，项目经理部则应从当地气象部门获取证明材料后，在规定时间内向监理单位（或建设单位）提出索赔申请。3质量监督机构应该对项目经理部因坡坎质量问题提出警告处罚。因为质量监督机构对项目的工程质量进行监督，是质量监督机构的工作职责。质量监督机构可以对不按技术标准、规范和有关技术文件规定进行设计、施工、监理的单位给予警告和通报批评；对于不重视工程质量，玩忽职守、偷工减料、造成工程质量低劣
35、，遗留隐患多的单位，责令其停工整顿，并按国家和信息产业部有关规定进行处罚。虽然此工程尚未完工，但质量监督机构在质量检查中发现了项目经理部的质量问题，应及时地对项目经理部提出警告，以防止项目经理部就因此而造成材料的浪费和工期的延误。六、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为 2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要
36、，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。问题：1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。2.施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3.光缆埋深及沟底处理；光缆与自来水管间距；光缆接头盒位置深度；立杆洞深度；坡坎回固等保护措
37、施质量。4.建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。5.中继段测试包含：衰减系数；传输长度；通道总衰减；后向散射曲线；偏振模色散（PMD）；光缆对地绝缘；接头衰耗。七、（通信工程施工招标投标管理）某城市的通信建设单项工程包括 5 个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的 5 个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向 2
38、0 家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价 2%的投标保证金。在投标截止日，有 A、B 两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现 C 施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C 施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现 D 施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于 E 施
39、工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了 A、B、C、D、E5 家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请 A 施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与 5 家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。
40、未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题：(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？【答案】(1)建设单位在此次招标活动中的违规行为包括：不应按单位工程进行招标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。不应在建设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后,方可以开展招标活动。标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有自行招标资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制,且必须符合国家有关规定。要求投标单位交纳的投标保证金的
41、数量不合理。建设单位可以要求投标人缴纳投标保证金,金额一般不应超过合同估算价的 1%。接受逾期递交的投标文件不符合规定。投标人逾期送达的投标文件,招标人应不予受理。投标文件中存在两个报价的,未作为废标处理。投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效的,应视为废标。建设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工合同。返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投标人交纳的投标保证金,建设单位应在与中标人签订施工合同后 5 日内退还。(2)未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后,可以向其所在省、自治区或直辖市的
42、通信管理局投诉此建设单位的违规行为。八、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施
43、工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(
44、3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。
45、(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待
46、监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。九、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100 公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格为 10 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租赁
47、费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至 4月底乙单位检查发现，完成施工 35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30 个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5 月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按 500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工 80 个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月 7 日到 6 月 17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙
48、施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26 天乙施工单位可索赔费用：新增 8 公里光缆施工费用：8100010=80000 元新增 8 公里光缆材料费用：8500=4000 元租赁机械费：72000=14000 元人工费：8080=6400 元共计：80000
49、+4000+14000+6400=104400 元一十、（通信与广电工程项目施工成本控制）某项目经理部承接到 147km 的本地网架空光缆线路工程。此工程由施工单位承包除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，合同额是定额价格的 5.2 折。施工单位根据本企业的管理文件要求，将合同额的 75%核算给项目经理部，作为本工程的开支。为了完成此项目，施工单位给项目经理部配备了 2 套熔接机和 2 台 OTDR。项目经理部认为核算的费用比较低，项目经理考虑减少现场开支额度，其所采取的措施如下：(1)减少现场技术人员、安全员等管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调
50、遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场附近采购电杆、钢绞线及其他铁件，适当降低材料的等级。(4)限额领料，随领随用。(5)在施工现场租用拖拉机和农用运输车。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工；因租用的农用车行驶速度过快，发生一起交通事故，导致一名施工人员腿部骨折。问题：(1)施工单位在控制现场成本开支方面的做法是否正确？为什么？施工单位应女口何控制工程成本？(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取？为什么？(3)项目经理降低现场开支的措施是否合适？为什么？【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确。因为施工单位不考虑工程的实际状