《2022年二建法律法规考试真题答案及解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年二建法律法规考试真题答案及解析.docx（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年二建考试真题及答案2天3科法律法规【答案】A【解析】B、C项错误，人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人 民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于 本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。D项错误，管辖权转移， 是指上级人民法院有权审理下级人民法院管辖的第一审民事案件；确有必要将本院管辖的第 一审民事案件交下级人民法院审理的，应当报请其上级人民法院批准。【考点来源】第八章第二节民事诉讼制度26.关于中标人不履行与招标人订立的合同应当承担法律责任的说法，正确的是()。A.给招标人造成的损失超过履约保证金数额
2、的，应当对超过部分予以赔偿B.情节严重的，取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公 告C.履约保证金只能部分退还D. 一律不予退还履约保证金【答案】A【解析】B项错误，情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标 资格并予以公告直至由工商行政管理机关吊销营业执照。C项错误，履约保证金不予退还。D 项错误，因不可抗力不能履行合同的，可以退还履约保证金。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度.关于货运合同特征的说法，正确的是()。A.货运合同是双务合同B.货运合同是实践合同C.货运合同是无偿合同D.货运合同的标的是货物【答案】A【解析】BCD错误，货运
3、合同是诺成、有偿、双务合同，标的是运输行为。【考点来源】第四章第三节相关合同制度.关于潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的说法，正确的是()。A.异议应当在投标截止时间7日前提出B.对招标人的异议答复不服的，可以向有关行政监督部门投诉C.招标人应当自收到异议之日起7日内作出答复D.招标人作出答复前，可以继续进行招标投标活动【答案】B【解析】A项错误，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止 时间10日前提出。C、D项错误，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复 前，应当暂停招标投标活动。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度.关于投标文件的送达
4、与签收的说法，正确的是()0A.招标人收到投标文件后,应当开启检查是否符合招标文件的要求B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,有正当理由的,招标人应 当签收C.未按照招标文件的要求密封的投标文件,招标人可以自行密封D.未过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当拒收【答案】D【解析】A错误，招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。B错误，在招标文件要 求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。C错误，不按照招标文件 要求密封的投标文件，招标人应当拒收。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度.根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列施工
5、企业的不良行为中，属于 工程安全不良行为的是()OA.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的B.在施工中偷工减料的C.不履行保修义务的D.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的【答案】A【解析】A选项，是工程安全不良行为。B选项、C选项、D选项，是工程质量不良行为。【考点来源】第三章第三节建筑市场信用体系建设.用人单位招用与原用人单位尚未终止劳动合同的劳动者，给原用人单位造成损失的，由()。A.用人单位承担全部赔偿责任B.劳动者承担全部赔偿责任C.原用人单位自行承担D.用人单位和劳动者承担连带赔偿责任【答案】D【解析】用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其
6、他用人单 位造成损失的，应当承担连带赔偿责任。【考点来源】第四章第二节劳动合同及劳动者权益保护制度.下列情形中，属于投标人弄虚作假骗取中标的是()oA.投标人借用他人资质证书投标B.投标人之间协商投标报价，共同抬高投标报价C.投标人之间约定中标人D.投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标【答案】A【解析】A选项属于投标人弄虚作假骗取中标。B选项、C选项属于投标人相互串通投标。D 选项，属于投标人以行贿手段谋取中标。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度33 .根据节约能源法，关于建筑节能的说法，正确的是()oA.不符合强制性节能标准的项目，如确有必要，建设单位可以开工建设B.国家实
7、行固定资产投资项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，可以投入使用D.国家在新建建筑中强制使用节能建筑材料【答案】B【解析】A错误，不符合强制性节能标准的项目，不得开工；C错误，不符合强制性节能标准 的项目，已经建成的，不得投入使用；D错误，国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中 使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。【考点来源】第五章第二节施工节约能源制度.根据建设工程质量检测管理办法，关于建设工程质量检测的说法，正确的是()。A.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备B.检测报告经建设工程质量监督机构确认后，由施工企业归档
8、C.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检D.检测机构应当将检测过程中发现的施工企业违反工程建设强制性标准的情况，及时报 告建设单位【答案】C【解析】A错误，检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。B错误， 检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。D错误，检测机构应当将 检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标 准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。【考点来源】第七章第二节施工单位的质量责任和义务.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是()oA
9、.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相同B.未竣工的建设工程质量合格，承包人对其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者 拍卖的价款优先受偿C.装饰装修工程的承包人不享有建设工程价款优先受偿权D.建设工程价款优先受偿的范围包括工程款、利息、违约金、损害赔偿金等【答案】B【解析】A错误，承包人享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。C错误，装 饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程 折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。D错误，承包人就逾期支付建设工程 价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。【考点来源】第四章
10、第一节建设工程合同制度.关于承包人将其工程分包的说法，正确的是()。A.承包人可以不经发包人认可将工程分包给他人B.承包人可以将工程分包给个人C.承包人可以将工程的主体结构分包给他人D.分包人不得将其承包的工程再分包【答案】D【解析】A项错误，招标投标法也规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以 将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。B项错误，房屋建筑和市政基 础设施工程施工分包管理办法还规定，严禁个人承揽分包工程业务。C项错误，施工总承 包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。【考点来源】第三章第二节建设工程承包制度37.某单位职工小李因工负伤并被确认部分丧
11、失劳动能力，关于其劳动合同解除的说法，正确 的是（）OA.小李不能胜任工作的，单位有权与其解除劳动合同B.小李严重违反单位规章制度，单位有权与其解除劳动合同C.单位经济性裁员的，有权与小李解除劳动合同D.无论任何情形，单位均不得与小李解除劳动合同【答案】B【解析】ACD项错误，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照劳动合同法第40条、 第41条规定解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康 检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负 伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;（4）女
12、职工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄 不足5年的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。劳动合同法第40条、第41条是用 人单位预告解除情形和经济性裁员情形。【考点来源】第四章第二节劳动合同及劳动者权益保护制度38.根据建筑安装工程费用项目组成，属于安全文明施工费的是（）。A.分部分项工程费B.已完工程及设备保护费C.临时设施费D.规费【答案】C【解析】ABD项错误，住房和城乡建设部、财政部经修订后颁布的建筑安装工程费用项目 组成（建标2013144号）中规定，安全文明施工费包括：（1）环境保护费：是指施工现 场为达到环保部门要求所需要的各项费用。（2）文
13、明施工费：是指施工现场文明施工所需要 的各项费用。（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。（4）临时设施 费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和 其他临时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。【考点来源】第六章第三节施工现场安全防护制度39.下列事项中，属于生产经营单位编制生产安全事故专项应急预案应当规定的内容的是（）。A.应急预案体系B.应急指挥机构与职责C.事故风险描述D.预警及信息报告【答案】B【解析】综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预 警及信息报告、应急响应、保障措施、
14、应急预案管理等内容。专项应急预案应当规定应急指 挥机构与职责、处置程序和措施等内容。现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措 施和注意事项等内容。ACD项错误，属于综合应急预案应当规定的内容。【考点来源】第六章第四节施工安全事故的应急救援与调查处理.根据安全生产法，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者 在采取可能的措施后撤离作业场所，这项权利是（）。A紧急避险权B.知情权C.拒绝违章指挥权D.控告权【答案】A【解析】B项错误，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因 素、防范措施及事故应急措施。C项错误，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。D项错误，
15、作 业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举 和控告。【考点来源】第六章第二节施工安全生产责任和安全生产教育培训制度.职工的下列情形中，不得认定为工伤的是（）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间之前在工作场所内，从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内，自残的D.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的【答案】C【解析】ABD项错误，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（1）在工作时间和工作场 所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预 备
16、性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到 暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、 客运轮渡、火车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。【考点来源】第六章第三节施工现场安全防护制度.民事诉讼的基本特点是（）。A.自愿性、强制性、保密性B.公权性、快捷性、保密性C.公权性、程序性、强制性D.自愿性、独立性、快捷性【答案】C【解析】民事诉讼的基本特点：公权性、程序性、强制性。【考点来源】第八章第一节建设工程纠纷
17、主要种类和法律解决途径43.根据建筑法，在建的建筑工程因故中止施工的，关于施工许可证的说法正确的是（ ）oA.施工企业应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告B.中止施工未满1年的，无需向发证机关报告C.无正当理由中止施工的，施工许可证自行失效D.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证【答案】D【解析】A、B项错误，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1 个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。C项错误，既不开工 又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。【考点来源】第二章第一节建设工程施工许可制度44.根
18、据生产安全事故报告和调查处理条例，关于事故处理的说法，正确的是（）。A.重大事故的事故调查报告由国务院批复B.较大事故的批复时间为30日C.事故发生单位不得依照批复对本单位负有事故责任的人员进行处理D.特别重大事故的批复时间可以延长，但延长时间最长不超过30日【答案】D【解析】A项错误，重大事故的事故调查报告由省政府批复。B项错误，较大事故，负责事故 调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复。C项错误，有关机关应当 按照人民政府的批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故发生单位和有关人员 进行行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。【考点来源】第六章第四节施工
19、安全事故的应急救援与调查处理.根据民用建筑节能条例，关于新建建筑节能的说法，正确的是（）。A.国家强制实施民用建筑节能的新技术B.国家全面禁止使用能源消耗高的工艺C.建设单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的设备D.国家限制进出口能源消耗高的材料【答案】C【解析】A、B项错误，国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限 制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。D项错误，国家限制进口或者 禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备。【考点来源】第五章第二节施工节约能源制度.关于违约责任中承担赔偿损失限制的说法，正确的是（）。A.违约方应当赔偿不可预见的损害B.损失赔
20、偿不得超过违约方为履行合同付出的成本C.当事人一方违约后，对方没有采取适当措施致使损失扩大的，非违约方可以就扩大的 损失请求赔偿D.当事人为防止因违约造成的损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担【答案】D【解析】A、B项错误，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获 得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的 损失。如果损害是不可预见的，则违约方不应赔偿。C项错误，没有采取适当措施致使损失 扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.由同一专业的单位组成的联合体，按
21、照资质等级较高的单位确定资质等级B.联合体各方中有一方具备承担招标项目的相应能力即可C.联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人订立合同D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标的，应当向评标委员会澄清、说明 以哪份投标文件为准【答案】C【解析】A项错误，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等 级。B项错误，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力。D项错误，资格预审后联合 体增减、更换成员的，其投标无效联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参 加其他联合体投标的，相关投标均无效。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度.关于建筑施工企业安全生产管
22、理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）OA.建筑施工劳务分包企业不少于1人B.建筑施工总承包企业特级资质不少于6人C.建筑施工总承包企业一级资质不少于3人D.建筑施工专业承包企业一级资质不少于2人【答案】B【解析】A项错误，建筑施工劳务分包资质序列企业不少于2人。C项错误，建筑施工总承包 资质序列企业一级资质不少于4人。D项错误，建筑施工专业承包资质序列企业一级资质不 少于3人。【考点来源】第六章第二节施工安全生产责任和安全生产教育培训制度45 .关于某建设工程依法实行监理的说法正确的是（）。A.建设单位应当委托该建设工程的设计单位进行监理B.监理单位不能与建设单位有隶属关系C.建
23、设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理D.工程监理单位有权转让其工程监理业务【答案】C【解析】A项错误，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理 单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有 隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。B项错误，工程监理单位与被监 理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害 关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。D项错误，监理单位不得转让工程监理业务。【考点来源】第七章第三节建设单位及相关单位的质量责任和义务.施工企业在申请之日起前1年至资质
24、许可决定作出前，资质许可机关不予批准的建筑业 企业资质升级的情形是（）。A.注册资本发生变更的B.将承包的工程转包或者违法分包的C.被投诉、举报的D.不与分包单位结算的【答案】B【解析】企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作 出前，有下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请： 超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名 义承揽工程的；（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的； 未取得施工许可证擅自施工的/ （4）将承包的工程转包或违法分包的/ （5）违反国家工程建
25、设强制性标准施工的；（6）恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的；（7）隐瞒或谎报、 拖延报告工程质量安全事故，破坏事故现场、阻碍对事故调查的；（8）按照国家法律、法规和 标准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上岗的；（9）未依法履 行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的；（10）伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其 他形式非法转让建筑业企业资质证书的；（11）发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起 以上一般质量安全事故的；（12）其它违反法律、法规的行为。【考点来源】第二章的第二节施工企业从业资格制度.关于可撤销合同中撤销权行使的说法，正确的是（）。A.受胁迫的当
26、事人应当自胁迫行为终止之日起6个月内行使撤销权B.当事人不得放弃撤销权C.重大误解的当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内行使撤销权D.当事人自民事法律行为发生之日起3年内没有行使撤销权的，撤销权消灭【答案】C【解析】有下列情形之一的，撤销权消灭：（1）当事人自知道或者应当知道撤销事由之日 起1年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权;(2)当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权；(3)当事人知道撤销 事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。当事人自民事法律行为发生之日起5年 内没有行使撤销权的，撤销权消灭。【考点来源】第四
27、章第一节建设工程合同制度.关于定金的说法，正确的是()。A.定金合同自当事人均签名、盖章或者按指印时成立B.定金数额超过主合同标的额的20%的，定金无效C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，非违约方应当适用违约金条款D.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额【答案】D【解析】A错误，定金合同自交付定金时成立；B错误，定金数额超过主合同标的额的20% 的，超过部分无效；C错误，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，非违约方 可以选择适用违约金条款或者定金条款。【考点来源】第一章第七节建设工程担保制度.根据注册建造师执业管理办法(试行)，关于修改注册建
28、造师签章的工程施工管理文件 的说法，正确的是()。A.应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人修改B.应当由注册建造师所在企业指定他人修改C.应当由所在企业指定同等资格条件的注册建造师修改D.应当由注册建造师本人自行修改【答案】A【解析】修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意 后，由注册建造师本人进行修改；注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资 格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。【考点来源】第二章第三节建造师注册执业制度.关于对工程建设各阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构的说法，正确的是()。A.工程建设全过程的执行情况由建设项
29、目规划审查机构实施监督B.工程建设前期咨询阶段的执行情况由工程质量监督机构实施监督C.工程建设验收阶段的执行情况由建筑安全监督管理机构实施监督D.工程建设勘察阶段的执行情况由施工图设计文件审查机构实施监督【答案】D【解析】建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督； 施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督; 建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督； 工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。 工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准的情况实
30、施监督。【考点来源】第七章第一节工程建设标准.关于租赁合同期限的说法，正确的是()。A.租赁期限约定不明确的，推定为6个月B.租赁合同未约定租赁期限的，视为不定期租赁C.租赁期限超过20年的，租赁合同无效D.定期租赁期限届满，承租人继续使用租赁物的，延续原租赁合同期限【答案】B【解析】A错误，当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补 充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同 有关条款或者交易习惯确定的，视为不定期租赁。C错误，超过20年的，超过部分无效。D 错误，定期租赁合同期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原
31、租赁合 同继续有效，但租赁期限为不定期。【考点来源】第四章第三节相关合同制度.根据建筑市场信用管理暂行办法，关于市场信用评价主要内容的说法，正确的是()A.不得包括对业绩的评价B.不得设置歧视外地建筑市场各方主体的评价指标C.建设单位必须设置对承包单位履约行为的评价指标D.信用评价指标由县级以上住房城乡建设主管部门制定【答案】B【解析】建筑市场信用评价主要包括企业综合实力、工程业绩、招标投标、合同履约、工程 质量控制、安全生产、文明施工、建筑市场各方主体优良信用信息及不良信用信息等内容。省级住房城乡建设主管部门应当按照公开、公平、公正的原则，制定建筑市场信用评 价 标准，不得设置歧视外地建筑市
32、场各方主体的评价指标，不得对外地建筑市场各方主体设置 信用壁垒。鼓励设置建设单位对承包单位履约行为的评价指标。【考点来源】第三章第三节建筑市场信用体系建设.在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果, 应受刑罚处罚的，构成()。A.工程重大安全事故罪B.重大劳动安全事故罪C.以危险方法危害公共安全罪D.重大责任事故罪【答案】D【解析】建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准, 造成重大安全事故的构成工程重大安全事故罪；安全生产设施或者安全生产条件不符合国家 规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成重大劳动安全事故罪
33、；在生产、 作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成重大一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）。1.施工企业项目经理部管理人员对外行为的法律后果，由（）承担。A.本人B.项目经理C.项目经理部D.施工企业【答案】D【解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部 行为的法律后果将由企业法人承担。【考点来源】第一章第二节建设工程法人制度2.下列情形中，建设工程代理行为终止的是（）。A.代理事务完成B.被代理人暂停委托C.作为代理人的自然人病重D.作为被代理人的法人进入破产重整程序【答案】A【解
34、析】民法典规定,有下列情形之一的,委托代理终止：代理期限届满或者代理事务 完成（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或 者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。建设工程代理行为 的终止,主要是第（1） （2） （5）三种情况。【考点来源】第二章第三节建设工程代理制度3.某施工企业因工作需要购买一辆二手机动车,施工企业取得该机动车的时间是（）。A.订立机动车买卖合同时B.交付行驶证时C.交付车辆时D.进行过户登记时【答案】C【解析】动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。船舶、航空器 和机动车等物权的
35、设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。【考点来源】第一章第四节建设工程物权制度4.广告公司受施工企业委托制作并安装的广告牌致行人损害,关于民事责任承担的说法,正确 的是（）。A.施工企业承担赔偿责任,广告公司承担补充赔偿责任B.广告公司承担赔偿责任,施工企业承担补充赔偿责任C.施工企业承担赔偿责任，但其有权向广告公司追偿D.广告公司承担赔偿责任,施工企业不承担责任责任事故罪。【考点来源】第一章第九节建设工程法律责任制度.根据注册建造师执业管理办法（试行）,注册建造师担任施工项目负责人期间发生的下 列情形中，应当在办理书面交接手续后更换施工项目负责人的是（）。A.承包人同意更换项
36、目负责人的B.发包人与注册建造师受聘企业已经解除承包合同的C.注册建造师本人不愿继续担任项目负责人的D.担任项目负责人的施工项目暂时停工的【答案】B【解析】注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换，如发生下列情形之一应当办 理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合 同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项日负责人 的。【考点来源】第二章第三节建造师注册执业制度.关于安全生产监督检查人员执行监督检查任务时要求的说法，正确的是（）。A.对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密B.可以视情况选择是否出示行政执
37、法证件C.负有安全生产监督管理职责的多部门在监督检查中，应当分别进行检查D.负有安全生产监督管理职责的部门在进行检查时，发现存在安全问题应当由其他部门 进行处理的，应当要求被检查单位向其他部门进行报告【答案】A【解析】B项错误，安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法 证件；CD项错误，负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联 合检查；确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进 行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。【考点来源】第六章第五节建设单位和相关单位安全责任制度.下列
38、债权请求权提出诉讼时效抗辩的情形中，人民法院可予支持的是（）。A.支付存款本金请求权B.工程款请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.兑付金融债券本息请求权【答案】B【解析】当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗 辩的，法院不予支持；（1）支付存款本金及利息请求权；（2）兑付国债、金融债券以及向 不特定对象发行的企业债券本息请求权；（3）基于投资关系产生的缴付出资请求权；（4） 其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。【考点来源】第八章第二节民事诉讼制度二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少 有1个错项。错选，
39、本题不得分；少选，所选的每个选项得0. 5分）.关于立法备案的说法，正确的有（）。A.设区的市的地方性法规由省、自治区的人民代表大会常务委员会报送备案B.自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对上位法作出变通的情况C.行政法规由国务院报全国人民代表大会备案D.部门规章报国务院备案E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案【答案】ABDE【解析】行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案。【考点来源】第一章第一节建设工程法律体系62.根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。A.由于承包人原因导致迟延进行竣工验收的，缺陷责任期从合同约定的竣工之日起计B.缺陷责
40、任期一般为1年，最长不超过2年C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣 工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报 告90天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】BCDE【解析】由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过 竣工验收之日起计。【考点来源】第七章第五节建设工程质量保修制度.下列民事案件执行过程中出现的情形中，人民法院应当裁定终结执行的有（）。A.据以执行的法律文书被撤销的B.案外人对执行标的提出确有理由异议的C.作为被执行人的公民
41、死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的D.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的E.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的【答案】ACE【解析】有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行：（1）申请人撤销申请的；（2） 据以执行的法律文书被撤销的；（3）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务 承担人的；（4）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；（5）作为被执行人的 公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；（6）人民法院认为应当终 结执行的其他情形。【考点来源】第八章第二节民事诉讼制度.根据民法典，民事
42、法律行为的有效要件有（）oA.行为人具有相应的民事行为能力B.不超越经营范围C.意思表示真实D.不违反法律、行政法规的强制性规定E.不违背公序良俗【答案】ACDE【解析】民法典规定，具备下列条件的民事法律行为有效：（1）行为人具有相应的民事 行为能力；（2）意思表示真实；（3）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良 俗。【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度.关于工程总承包单位责任的说法，正确的有（）。A.工程总承包单位对其承包的全部建设工程质量负责B.工程总承包单位有权以其与分包单位之间的保修责任划分拒绝履行保修责任C.工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责D.工程总承包单
43、位应当依据合同对工期全面负责E.分包单位不服从总包单位安全生产管理导致生产安全事故的，免除总承包单位的安全 责任【答案】ACD【解析】B错误，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。E错误，分包 单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分 包单位承担主要责任。【考点来源】第六章第二节施工安全生产责任和安全教育培训制度.关于工程竣工结算的说法，正确的有（）。A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算B.承包人对发包人提出的工程造价咨询企业按工结算审核意见有异议的，必须先向有关 工程造价管理机构或者有关行业组织申请
44、调解C.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后30天内汇总，送发包人 后15天内审查完成D.承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未 提供或者没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负E.工程造价咨询机构出具的竣工结算报告对发、承包双方具有法律约束力【答案】ADE【解析】B错误，承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，在 接到该审核意见后一个月内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解，调 解不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。C错误，建设项目竣工总结算在最 后一个单项工程竣工
45、结算审查确认后15天内汇总，送发包人后30天内审查完成。【考点来源】第七章第四节建设工程竣工验收制度65 .下列著作权的权利内容中，保护期不受限制的有()oA.署名权B.修改权C.发表权D.使用权E.保护作品完整权【答案】ABE【解析】作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。【考点来源】第一章第六节建设工程知识产权制度.关于编制招标文件的说法，正确的是()oA.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，可以以口头的形式通知所有 招标文件接受人B.招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件C.国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相 应
46、要求D.招标文件中不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的 其他内容E.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分【答案】BCDE【解析】A错误，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，以书面的形式通 知所有招标文件接受人。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度.下列权利中，可以出质的是().A.支票B.仓单C.存款单D.海域使用权E. 土地所有权【答案】ABC【解析】DE属于有关于不动产的权利，不得出质。【考点来源】第一章第七节建设工程担保制度.下列工作所需时间不计入招标投标投诉处理时限的是()oA.层报B.检验C.检测D
47、.调解E.专家评审【答案】BCE【解析】需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在招标投标投诉处理时限内。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度.下列劳动合同终止的情形中，用人单位应当向劳动者支付双倍经济补偿的有()oA.劳动者患病在规定的医疗期内用人单位解除劳动合同的B.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位解除劳动合同的C.用人单位与劳动者协商一致解除合同的D.用人单位未及时足额支付劳动报酬，劳动者解除劳动合同的E.因用人单位被责令关闭导致劳动合同终止的【答案】AD【解析】用人单位违反劳动合同法规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳 动合同的，用人单位应当继续履行；劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能 继续履行的，用人单位应当依法向劳动者支付赔偿金。赔偿金标准为经济补偿标准的2倍。【考点来源】第四章第二节劳动合同及劳动者权益保护制度.根据保障农