《2023年一级建造师之一建矿业工程实务综合练习试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级建造师之一建矿业工程实务综合练习试卷A卷附答案.doc（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务综合练习试年一级建造师之一建矿业工程实务综合练习试卷卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在含水软弱地层、承载力差的地段施工时，为保证挖、运机械的正常运转，对底板应采取加固措施，如抛石砂浆换底，换底的深度应不小于（）。A.100mmB.200mmC.300mmD.500mm【答案】D2、关于巷道施工的掘进与永久支护顺序作业方式特点，说法正确的是其（）。A.要求巷道断面大B.作业人员多C.施工人员分工明确D.成巷速度较慢【答案】D3、根据中华人民共和国矿山安全法，应追究刑事责任的行为是（）。A.对事故隐患不采取措施
2、而发生重大伤亡事故B.违章指挥，强令工人冒险作业C.矿长不具备安全专业知识又逾期不改正D.安全设施验收不合格，擅自投入生产又拒不停产【答案】A4、下列工业炸药中，不属于混合炸药的是（）.A.铵油炸药B.水胶炸药C.硝化甘油炸药D.乳化炸药【答案】C5、关于脚手架和脚手架作业中，做法不正确的是（）。A.脚手架脚底应有石块垫平B.脚手架问连接牢靠C.脚手架铺设材料表面不易发滑D.变更脚手架搭设尺寸应有验算【答案】A6、有关露天矿安全评价相关概念的认识，正确的是()。A.“超高边坡”属于边坡危害等级划分的一个因素B.露天矿边坡危害等级的划分应考虑人员伤亡C.边坡工程的安全等级表述其露天矿边坡的安全程
3、度D.露天矿边坡危害事故的经济损失由边坡高度反映【答案】B7、关于陀螺经纬仪的功能，说法正确的是()。A.用陀螺仪测量必须依附已知直线方位B.陀螺经纬仪可以自行定向C.陀螺经纬仪是可旋转的经纬仪D.陀螺经纬仪指陀螺有经纬仪功能【答案】B8、在井下含水地层中实施钻眼爆破作业，应选用（）炸药。A.铵梯B.铵油C.浆状D.乳化【答案】D9、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（）。A.工程竣工资料内容与工程实际相符合B.工程竣工资料签字盖章手续完备C.工程竣工资料使用易褪色的材料书写D.工程竣工资料应为原件【答案】C10、层状岩体按单层厚度的划分，厚层为（）A.大于 0.1mB.大于 0.3mC.大
4、于 0.5mD.大于 1.0m【答案】C11、砌体结构的主要受力的特点是()。A.抗压强度远大于抗拉强度B.抗拉强度远大于抗压强度C.抗折强度远大于抗剪强度D.抗剪强度远大于抗拉强度【答案】A12、采用振动爆破揭开有煤(岩)与瓦斯突出危险的煤层时，采用（）的煤矿许用毫秒电雷管且不应跳段使用。A.铜脚线B.铁脚线C.铝脚线D.铝合金脚线【答案】A13、地下连续墙槽段接头时应待混凝土（）后即拔出接头管。A.浇筑完毕B.初凝C.终凝D.养护结束【答案】B14、矿业工程现场管理工作的模式，目前多数采用的是（）。A.项目部和项目经理负责制B.工程处及处长负责制C.施工队与队长负责制D.专业区队与工地领导
5、负责制【答案】A15、风井若在关键线路上，则安排风井()则不合理。A.比主、副井提前开工?B.略晚于主、副井开工?C.于主、副井完成后开工?D.与主、副井同时开工?【答案】C16、当地基土质软弱且很不均匀，十字形基础不能满足承载或变形要求时，可用钢筋混凝土做成（）基础。A.墙下条形B.片筏C.柱下独立D.柱下条形【答案】B17、矿井入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过（）。A.0.5mgm3B.1.0mgm3C.2.0mgm3D.5.0mgm3【答案】A18、下列边坡及滑体治理工程的措施，宜优先选用的是()。A.重力挡墙B.注浆C.抗滑桩D.疏排水【答案】D19、建井期间较早建成的上、下水
6、管道、水塔或蓄水池等建构筑物，属于()性质。A.可利用永久构筑物B.必须拆除的建筑物C.后期不可利用建筑物D.临时性构筑物【答案】A20、工程爆破中使用最多的炸药是()。A.起爆药B.混合炸药C.发射药D.单质猛炸药【答案】B21、井巷掘进施工中大量使用的炸药就是（）材料。A.雷管B.单质猛炸药C.TNTD.混合炸药【答案】D22、在矿山土石方开挖工程中，对于松软矿岩，一般应采用（）。A.间断式开挖B.连续式开挖C.半连续式开挖D.以上均可【答案】B23、在工程的安全生产管理体系中，（）是安全生产管理的责任主体和核心。A.国家安全监察总局B.企业上级主管部门C.政府行政主管部门D.生产经营单位
7、【答案】D24、设计喷射混凝土强度等级多采用 C15-C20，喷层厚度通常为（）左右。A.8-12cmB.10-13cmC.10-15cmD.15-17cm【答案】C25、在建设项目投资的设备购置费中，还包括（）。A.设备运杂费B.购置的税金C.涨价的预备费D.工程建设其他费用【答案】A26、评价混凝土硬化后的抗碳化性、抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性等性能技术要求的指标是混凝土的()。A.收缩性B.硬化性C.耐久性D.坚固性【答案】C27、采用调查打分法获取风险影响评价值，应有评定专家数、风险等级值和()参数。A.专家赋予各风险的权重?B.各专家的权重?C.风险类型总数?D.风险等级总数【答案】A2
8、8、采用引气剂的防水混凝土具有()的特点。A.抗冻性好B.耐高温C.抗渗等级高D.抗裂性好【答案】A29、不应计入招标所要求的到位资金的是（）。A.未被银行证明的资金B.银行借贷资金C.合股资金D.融资资金【答案】A30、根据注册建造师执业工程规模标准，年产 60 万吨，单项工程合同额 1200万元的煤炭矿山建设工程属于()。A.特大型工程B.大型工程C.中型工程D.小型工程【答案】C31、矿山井巷工作面预注浆时，宜作为水泥浆液材料的水泥是（）。A.硅酸盐水泥B.粉煤灰硅酸盐水泥C.火山灰硅酸盐水泥D.矿渣硅酸盐水泥【答案】D32、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程变
9、更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。A.拟实施的施工方案B.索赔意向通知C.拟申请增加的费用明细D.工程变更的内容【答案】A33、采用多层卷材（沥青类卷材）防水，上下层及相邻两幅卷材的接缝均应错开（）幅宽。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B34、矿业工程混凝土灌注桩施工中，护筒中心与桩位中心的偏差不应()mm。A.30B.30C.50D.50【答案】C35、关于钢筋混凝土板桩施工特点，说法正确的是()。A.现场作业周期较长B.施打振动与噪声较小C.截面形状配筋可根据需要设计D.沉桩过程中有少量挤土【答案】C36、关
10、于露天矿爆破，说法正确的是（）。A.连续装药结构有利于台阶爆破的块度均匀B.间隔装药结构便于机械化装药C.底部空气垫层装药结构有利于提高爆破质量D.台阶爆破一般采用最小抵抗线作为爆破参数设计的依据【答案】C37、适用于软弱土层的钢筋混凝土预制桩接桩方法是()。A.焊接法B.法兰法C.绑扎法D.硫磺胶泥法【答案】D38、关于矿业工程施工质量的检验、评定与验收，正确的说法是()。A.工程施工中有较多内容相同的单项工程时，可将其具有独立施工条件的部分作为一个工程项目进行检验或验收B.单位工程的质量由施工单位组织有关单位进行检验和评定，建设单位代表核定C.分项工程质量评定应在班组自检的基础上，由施工负
11、责人组织有关人员检验评定，质量检查员核定D.单项工程质量由施工单位提出申请，建设单位负责组织有关单位进行检验，质量监督部门认证【答案】C39、不能独立发挥生产能力或效益，但是具有独立施工条件并能形成独立使用功能的单元为（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】B40、深层搅拌水泥土围护墙的主要特点是（）。A.施工中振动与噪声较大B.坑内需设支撑，不利于机械化挖土C.具有挡土、止水的双重功能D.施工时挤土较为严重【答案】C41、会耽误矿业工程项目施工进度计划完成的行为是()。A.增开主副井贯通巷道B.利用了部分永久设备C.提高了合同的要求D.增加了工作面【答案】C42、关于探
12、矿权的取得制度，说法正确的是（）。A.探矿权通过申请获得B.探矿权应经批准后获得C.国家实行探矿权有偿取得制度D.探矿权可以通过相互买卖获得【答案】C43、关于矿山井巷工程施工安排的说法，正确的是()。A.高瓦斯矿井的倾斜巷道宜采用上山掘进B.井底车场增加巷道工作面时应校核井下通风能力C.主、副立井井筒同时开工有利于井筒的安全施工D.回风风井与副井的贯通点应安排在副井井底附近【答案】B44、关于影响井筒施工的提升能力的因素，说法正确的是()。A.提升能力选择与井深无关B.提升能力确定与吊桶大小有关C.提升能力的要求与井筒直径有关D.提升能力大小与提升机直径无关【答案】B45、巷道围岩内部某点的
13、绝对位移监测可以采用的仪器设备是（）。A.收敛计B.多点位移计C.经纬仪D.水准仪【答案】B46、关于选矿性质的说法，正确的是()。A.选矿是矿物加工的全部内容B.选矿是将贫矿变为富矿C.有的选矿要完成冶炼D.选矿是为使有用矿物相对富集【答案】D47、矿井充水通道有自然形成的，也有人为因素产生的，下列属于人为因素产生的通道是A.岩石的孔隙和裂隙B.断裂构造带C.导水陷落柱D.钻孔【答案】D48、某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D
14、.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】C49、巷道工程施工时管子道位置一般设在水泵房与变电所连接处，倾角常为()，内安设排水管路，与副井井筒相连。A.35B.1015C.2025D.2530【答案】D50、某立井施工方案采用两套单钩提升，使用 4.0m 高金属整体移动式伸缩模板，在进行混凝王井壁浇筑的同时进行部分出矸，该立井施工作业方式是（）A.掘、砌单行作业B.掘、砌平行作业C.掘、砌混合作业D.掘、砌、安一次成井作业【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、乳化炸药具有（）A.较高的猛度B.较高的爆速C.较高的感度D.抗水性能比水胶炸药低E.加工使用安全【答案】ABC2、爆破
15、有害效应主要包括（）。A.爆破地震波B.空气冲击波C.爆破噪声D.杂散电流E.爆破个别飞散物【答案】ABC3、矸石、废石的处理规定中，对其堆积和排弃的要求包括()。A.对有利用价值的矸石、矿石，应综合利用?B.对含硫高和其他有害成分的矸石应经处理后排弃?C.粗粒干尾矿(煤矸石)可采用锥形尾矿堆进行堆放?D.其他尾矿或矸石均可经压碎后作为铺路的路渣?E.不能达标的尾矿水应找蓄水池保存【答案】ABC4、按延时时间设置方式，电子雷管分为（）。A.秒延时型B.现场设置型C.预置型D.毫秒延时型E.12 秒延时型【答案】BC5、岩层产状的主要参数有（）。A.走向B.倾向C.倾角D.密度E.结构形式【答案
16、】ABC6、地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应发布（）。A.装药信号B.联络信号C.预警信号D.起爆信号E.解除警报信号【答案】CD7、振动沉桩法的优点包括（）A.构造简单B.使用方便C.效能高D.所用机具设备多E.适用范围较宽【答案】ABC8、下列设施中，属于生产性辅助设施的有()。A.选矿厂B.压风机房C.变电所D.食堂E.机修车间【答案】BC9、矿业工程混凝土灌注桩施工中，关于人工挖孑 1 灌注桩施工技术要点的说法，正确的是()。A.在开挖深度不超过 6m 的硬黏土中，可以不设支护。B.施工无振动、无噪声、无环境污染，对周边建筑无影响C.施工机具设备简单，工艺操作简单
17、，占地少D.要检查孔内有否有害气体，若孔深超过 1om 时要设立通风设施E.人员上下的井道吊篮应有自动卡紧的保险装置【答案】AD10、为满足防水及其施工要求，防水材料应具有的性能有（）。A.较高的抗渗性和耐水性B.一定的强度、粘结力、柔性与延性C.抗冻耐高温、耐腐蚀性D.一定的耐久性E.可浇灌性【答案】ABCD11、影响施工测量控制网精度要求的因素有()。A.测量方法B.建筑材料C.结构形式D.施工方法E.测量仪器要求【答案】BCD12、钢材与其他工程材料相比，其主要优点有()。A.材质均匀，工作可靠性高B.钢材具有不渗漏性，便于做成密闭结构C.制作简便，具有良好的装配性D.强度高，耐腐蚀性好
18、E.既耐热又耐火【答案】ABC13、根据矿山安全标准化要求，企业建立的安全生产方针和目标应做到（）。A.遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针B.遵循“以人为本、风险控制、持续改进”的原则C.目标应具体，有的内容虽不能测量，但应确保能实现D.体现安全生产现状，并保持目标的长期稳定性E.为实现安全方针和目标建立有效的支持保障机制【答案】AB14、关于矿井项目招标应满足的条件，正确的说法包括（）等。A.项目所在矿区已获准开发B.资源勘察已经审查同意C.补充地质勘探已经列入计划D.安全设施设计已经安全监察部门审查同意E.建设用地已购置且完成临时用地规划和部分租赁工作【答案】ABD15、巷道工作面
19、采用矿车运输排矸时，其调车的方式包括有()。A.错车场调车B.平移调车器调车C.浮放道岔调车D.起重式调车E.转载设备调车【答案】ABC16、钢结构的主要特点有()。A.材质均匀，材料强度高B.制造简便，施工方便，工业化程度高C.钢材焊接性良好，可满足制造各种复杂结构形状的连接需要D.耐腐蚀性好，不易锈蚀E.钢材耐热且防火【答案】ABC17、型钢混凝土结构的特点是（）。A.结构承载力大B.抗震性能好C.耗钢量相对较大D.造价低E.多用于大跨度结构【答案】ABC18、预防静电、雷电引发早爆事故的措施有（）。A.采用有良好接地装置的装药工艺系统B.在压气装药系统中采用 PVC 输药管C.雷雨天采用
20、电雷管导爆索起爆系统D.在炸药库房上安设避雷装置E.雷雨天在雷电区的地下爆破作业要暂停【答案】AD19、矿井遇到水害时的正确应急措施是（）。A.优先安排受困与急救人员的安全B.优先考虑防止事态扩大C.优先安排急救路线D.尽速掌握灾区范围和灾情E.根据灾情布设排水或堵水措施【答案】ABD20、合同分析的基本内容的包括（）。A.合同的法律基础B.承包商的主要任务和发包单位的责任C.合同价格和施工工期D.违约责任E.合同的格式【答案】ABCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某立井井筒工程，按我国现行建筑安装工程费用项目构成的合同总价为3000 万元。部分费用约定如下：人工费 780 万元，材
21、料费 600 万元，税金 120万元，利润 150 万元，措施费 210 万元，规费 210 万元。关于施工机械使用费的内容如下：机械折旧费 180 万元，大修及日常维修费 30 万元，动力费 270 万元，机械人工费 90 万元，机械拆安及场外运输费 60 万元，无养路费及车船使用税。工期为 15 个月。合同还规定工程量变更在5范围内时，措施费、规费、利润、税金不做调整；停工期间的人工费、机械大修及日常维修费、机械人工费仍按正常情况计算。施工过程中发生以下事件：事件 1：根据地质资料显示，井深 725735m 处有一处含水层，预计井筒最大涌水量 150m3h。施工单位未采取专门措施，放炮后涌
22、水量达 140m3h。导致淹井事故，造成设备被淹损失 10 万元，部分井壁因长期浸泡的返修费 20 万元，为处理事故的其他相关损失 80 万元，影响工期 1 个月，其中停工 05 个月。事件 2：施工到井深850m 时，由于地压突然增大，导致井深 720m 处井筒井壁被压坏，砸坏施工设备损失 8 万元，施工单位工伤损失 10 万元，建设单位工伤损失 10 万元，修复井筒及相关费用 20 万元。停工 05 个月，影响工期 1 个月。事件 3：因设计变更，井筒延深 10m。延深所需材料费 7 万元，人工费 8 万元，工期 02 个月(原设备均满足要求)。【问题】1按建筑安装工程费用项目组成，该工程
23、背景中还有一项重要费用没有列出，请指出是哪一项，并计算该项费用数额。2在事件 1 中，施工单位的直接损失包括哪些费用项目?可以得到多少工期和费用的索赔?施工单位应当从该事件中吸取什么教训?3事件 2 中施工单位可以索赔的内容是什么?如果事件 2 中的损失是由建设单位的原因造成的，施工单位可以索赔费用的项目有哪些?索赔费用各是多少?4事件 3 的工程变更应如何调整合同价格?【答案】1按建筑安装工程费用项目组成，该工程背景中企业管理费没有列出。企业管理费=合同总价-人工费-材料费-税金利润-措施费-规费-机械折旧费-大修及日常维修费-动力费-机械人工费-机械拆安及场外运输费=3000-780-60
24、0-120-150-210-210-180-30-270-90-60=300 万元。2施工单位直接损失有：施工设备损失费用、处理事故及相关费用，以及井筒修复及相关费用、人工费损失、施工机械使用费损失和企业管理费损失。施工单位得不到任何工期和费用索赔。施工单位应当吸取的教训是必须坚持“有疑必探”的原则。3施工单位可以索赔的内容是费用和工期。如果是由建设单位造成的，可索赔的费用有：(1)设备损失 8 万元，工伤损失 10 万元，修复井筒 20 万元。(2)停工期间的人工费：7801505=6 万元。(3)施工机械使用费：(180+30+90)1505=10 万元。(4)企业管理费：3001505=
25、10 万元。4工程变更后调整合同的价格：井筒延深 10m，增加的费用包括：(1)人工费 7万元，材料费 8 万元；(2)施工机械使用费：(180+30+90+270)1802=76万元；(3)企业管理费：3001502=4 万元。二、1、背景资料施工单位 B 承包一主井井筒工程。井筒冻结段深度 280m，基岩段围岩条件较完整，但在井筒深度 560590m、680700m 位置有两层含水层，预计井筒最大涌水量分别为 80m3h 和 78m3h，其他井筒段预计最大涌水量为 25 立方米h。冻结施工由 A 单位独立承包。施工单位 B 为了加快施工速度，在井筒设备选型布置中选择了 2 台 JK2-2.
26、815.5 型提升机，配 2 只 4m3 吊桶提升，2 台 HZ-6 型中心回转抓岩机装岩，6 臂伞钻打眼，凿眼深度 4.2m，整体液压下滑模板段高2.4m，溜灰管下料。为了抢在冻结壁进入井筒掘进荒径之前施工，施工单位 B在冻结水文观测孔冒水 3 天后即开始开挖。在开挖 15m 后，出现片帮事故，被迫停工。为此施工单位 B 向业主提出了由于片帮引起的 3 万元的隐蔽工程索赔。施工单位在正常施工到井筒深度为 557m 位置时井筒涌水量达到 45m3h，为此施工单位提出了 8 万元的地层变化引起的额外费用索赔。2、问题：（1）指出施工单位 B 的井筒设备选型有何不妥，为什么？（2）分析 B 单位出
27、现施工事故及两次索赔要求。（3）分析 B 单位施工准备期的主要矛盾线是什么？【答案】（1）答：施工单位 B 的井筒设备选型不妥有：（1）施工单位 B 选择二台单滚筒提升机不妥，应选用一台双滚筒提升机，因其承包的是主井井筒，需进行临时改绞，选择一台双滚筒提升机可加快改绞的速度；（2）选用整体液压下滑模板段高2.4m 不妥，因为伞钻凿眼深度 4.2m，每循环进尺可达 3.63.8m 之间，因些应采用段高 3.6m 整体移动式模板。（2）答：出现的片帮事故是由于施工单位急于开挖造成的，按规定应在水文观测孔内的水位有规律上升并溢出孔口不少于7d 方可开挖。故此事故责任在施工单位 B。因此第一次索赔不能
28、成立，监理工程师不能给予签证。第二次索赔也是由于施工单位未按规定进行探水造成的，所以也不能得到索赔。（3）答：施工准备期的主要矛盾线一般应该是临时井架的安装、天轮平台安装、翻矸平台的安装、井口临时建筑、井口供电、井口通讯信号系统、缠绳挂罐、临时锁口的施工、封口盘、试挖等。三、背景某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长 80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、
29、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间 12d，费用 20 万元。工程施工中，当地发生 60 级地震，造成在建工程经济损失 52 万元，施工单位的施工机械设备损坏 45 万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失 33 万元，现场清理及恢复施工条件花费 18 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元。问题1建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。
30、【答案】1建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2注浆费用 20 万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期 12d 由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失 52 万元+待安装设备损毁损失 33 万元+现场清理及恢复施工条件花费 18 万元=103 万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏 45 万元+施工人员窝工及设备闲置费用20 万元=65 万元。四、背景资料：某单位施工一胶带大巷，巷道净断面 22m2，长度
31、 2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在 840m860m 左右将穿过一断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加 U29 钢支架加强支护，钢支架间距0.5m。在巷道施工到 835m 时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到 840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷（支护），并按设计要求增加 U29 钢支架支护。在采用 U29 钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后
32、约一个月，当班班长发现 833m843m 段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中。发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。问题：（1）施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作简要说明理由及具体的工作内容。（2）在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处分析喷射混凝土开裂可能原因。（3）根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故为哪一等级事故说明理由。（4）该事故的责任应由施工单位哪些人员承担【答案】五、某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告显示在井深 620m 以后有
33、三层含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，在施工组织设计中写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据 620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，
34、尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1分析施工组织设计的失误。2施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1施工组织设计的失误主要有三点：(1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题。(2)对井筒涌水的处理没有落实具体措施。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好
35、时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的探水、注浆方案、措施，特别是掘进到什么位置应该停止掘进，进行探水作业。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。(3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。(1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；(2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；(3)是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的治水措施，冒险强行通过。这就
36、势必给施工和工程质量造成隐患。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣
37、的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇筑等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的水灰比，也影响浇筑的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。六、背景某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，合同工期 10 个月，工期自 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，安全文明施工费为 112 万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照
38、国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有 A、B、C、D 四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为 400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本 20 万元，施工队每施工 1m 巷道的可变成本 02 万元，每米巷道的造价是 03 万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为 85m、80m、70m、65m。问题1假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3如果巷道 C 具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?4根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划
39、分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?【答案】1根据计算，20(03-02)=200m，确定不亏损的最少进尺应为200m。2要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工 C 巷道，月进尺 85m，工期 94 个月；施工队乙施工 D 巷道，工期 875个月；施工队丙施工巷道 B，工期 66 个月；施工队丁施工巷道 A，工期 62个月。最大效益是(03-02)(400+460+800+700)-9420=48 万元 3若巷道 C 具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道 D 决定，应安排施工队伍甲来施工巷道
40、 D，整个项目的施工工期为 700-85=8235 个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在 8235 个月之内完成就可以了。最大效益成为(03-02)(400+460+800+700)-823520=713 万元 4根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。建设单位支付的安全文明施工费=112(610)50=67250=33.6 万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的 28 天之内预付不低于当年施工进度计划(当年施工 6 个月，总工期 10 个月)的安全文明施工费总额的 50，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。安
41、全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。七、某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长 80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用 20 万元。工程施工中，当地发
42、生 60 级地震，造成在建工程经济损失 52 万元，施工单位的施工机械设备损坏 45 万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失 33 万元，现场清理及恢复施工条件花费 18 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元。问题1建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2注浆费用 20 万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期 12d 由施
43、工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失 52 万元+待安装设备损毁损失 33 万元+现场清理及恢复施工条件花费 18 万元=103 万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏 45 万元+施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元=65 万元。八、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3 月15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。
44、(2)在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报
45、价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递
46、交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原
47、因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。九、背景某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告表示在井深 620m 以后有三层有含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据 620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于
48、地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1.分析施工组织设计的失误。2.施工队施工中有哪些错误的做法？存在哪些不妥的看法？3.岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响？【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1.施工组织设计的失误主要有两点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井
49、内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不明确。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有充分考虑工作面注浆的困难，而仍有工作面注浆效果不好时准备井壁注浆的考虑，同时，也无按程序进行探水，执行“有疑必探”的规定；对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施（如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等）。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。2.施工对造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当
50、出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，