《天津市2023年一级建造师之一建矿业工程实务能力测试试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天津市2023年一级建造师之一建矿业工程实务能力测试试卷B卷附答案.doc（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、天津市天津市 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务能力年一级建造师之一建矿业工程实务能力测试试卷测试试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在施工机械使用费中，不属于施工机械台班单价组成部分的是()。A.人工费B.仪器仪表使用费C.税费D.燃料动力费【答案】B2、短掘、短喷单行作业与短段掘、砌单行作业基本相同，只是用喷射混凝土代替现浇混凝土井壁，喷射段高一般为（）左右。A.2mB.4mC.6mD.8m【答案】A3、影响基坑稳定性的说法，不正确的是()。A.地下水一般是影响基坑稳定的不利因素B.动荷载会降低土的稳定性质C.支护程序不同对基坑稳定的影响
2、不同D.土坡越陡对基坑稳定越有利【答案】D4、作为编制初步设计概算的依据，也可作为编制估算指标的基础的是（）。A.估算指标B.概算定额C.预算定额D.人工消耗定额【答案】B5、根据合同法的规定，以下变更的做法正确的是（）。A.变更是施工方确定，监理发布变更令B.巷道支护形式已变更则原支护形式的工程费取消C.由业主提出的变更其价款由施工方提出确定D.施工方可以在施工中为加快进度提出变更要求【答案】D6、安全设施“三同时”指的是安全设施与主体工程（）。A.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用B.同时设计、同时施工、同时结算C.同时设计、同时施工、同时竣工D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】A
3、7、下列地下建筑工程的防水方法，属于自防水的是（）防水。A.卷材防水层B.普通防水混凝土C.涂膜防水层D.防水砂浆抹面【答案】B8、关于混凝土的强度，叙述正确的是（）。A.混凝土的强度等级是按构件的抗压强度值确定的B.水灰比越大，砂、石骨料越粗，混凝土的强度越高C.采用蒸汽养护方法可以提高混凝土的早期强度D.混凝土强度与介质所处的环境湿度和温度无关【答案】C9、巷道掘进与永久支护平行的作业方式，一般要求掘进断面大于（）。A.5 B.8 C.12 D.14【答案】B10、不宜收录在矿业工程技术档案中的资料是（）。A.工程决算B.安全事故及其损失C.井筒中心点标测资料D.职业病检查记录【答案】D1
4、1、北方高寒地区抗冻性要求较高的地下建筑混凝土自防水施工，宜选用()防水混凝土。A.引气剂B.减水剂C.密实剂D.膨胀剂【答案】A12、当对一关键工作延误采取措施时，合理的结论是（）。A.尽早调整紧邻后续关键工序有利于尽早恢复进度正常B.重新安排前续关键工序时间更容易满足原工期要求C.矿建工程一般都可以通过对头掘进的方法恢复工期进度D.平行作业法对提高不同条件下的井巷施工速度都很有效【答案】A13、水泥体积安定性不良的原因一般是由于()。A.水泥颗粒太细B.含水量超标C.熟料中掺入的石膏量不足D.熟料中存在游离氧化钙和氧化镁【答案】D14、以下有关巷道维修施工程序不正确的是（）。A.撤换支架和
5、刷大巷道时，也必须由外向里逐架进行B.撤换支架前，应先加固好工作地点前后的支架C.在独头巷道内进行支架修复工作时，巷道里面应停止掘进或从事其他工作D.先拆除旧支架再架设新支架【答案】D15、采用冻结法施工立井井筒时，做法正确的是（）。A.冻结深度穿过风化带即可B.水文观测孔应当打在井筒之外C.在冲积层段井壁不应预留或者后凿梁窝D.当采用双层或者复合井壁支护时，可以不进行壁间充填注浆【答案】C16、根据煤矿井巷工程质量验收规范GB 50213-2010 的规定，矿业工程质量验收中，主控项目的检查点有()及以上测点符合合格质量规定。A.75B.80C.50D.70【答案】A17、开采侏罗系煤层的矿
6、井，主要充水含水层为()。A.松散砂层含水层B.基岩裂隙带(水)C.煤层顶板砂岩含水层D.岩溶含水层【答案】B18、洗井合格后应做好护井工作，井台应高出地面（）以上，并满足防洪要求。A.0.1mB.0.2mC.0.3mD.0.4m【答案】B19、矿业工程费用中，属于安全文明施工费的是()。A.计日工费B.总承包服务费C.二次搬运费D.临时设施费【答案】D20、冻结法凿井所采用的双层井壁，通常是（）形式。（）A.外壁砌块砌筑、内壁混凝土浇筑B.外壁混凝土浇筑、内层滑模板施工C.外壁滑模施工、内壁混凝土浇筑D.外壁浇筑混凝土、内壁砌块砌筑【答案】A21、为项目审批和以后招标工作需要，单项工程施工组
7、织设计由（）编制，并由上级主管部门审批。A.包分单位B.总包单位C.监理单位D.建设单位【答案】D22、桩端达到硬土层或岩层，荷载主要靠桩端反力支承的是（）。A.摩擦桩B.端承桩C.预制桩D.灌注桩【答案】B23、关于利用永久井架凿井，说法错误的是()。A.有利于加快缩短主副井交替装备时间B.可以增加建设方的收益C.可以节省临时装备费用D.有利于加快建井进度【答案】B24、对锚杆支护能力有重要影响的锚杆施工质量指标是（）A.锚杆杆体强度B.锚固力C.抗拉拔力D.砂浆强度【答案】C25、井内的安全梯应靠近（）悬吊。A.抓岩机B.吊桶C.伞钻D.井壁【答案】D26、井下硐室支护采用泵送现浇混凝土时
8、，其坍落度不应小于（）。A.500mmB.300mmC.100mmD.50mm【答案】C27、混凝土中配置钢筋主要是代替混凝土（）或协助混凝土受压，提高构件的承载力并改善其受力性能。A.受拉B.受压C.中部D.上部【答案】A28、在项目工程量清单中，属于其他项目清单的暂列金额包括了（）。A.项目可能出现该工程变更的暂定工程价款调整部分B.暂时不能确定但必然需支付的专业工程款C.为配合发包人进行设备采购等事项的暂时垫付费用D.发包人可以暂缓支付承包人已完成的工程费用【答案】A29、矿业工程项目进度控制的关键是（）。A.综合平衡B.优化工期C.暂缺D.组织协调【答案】D30、在矿山井巷工程中，属于
9、隐蔽工程的是（）。A.巷道掘进工程B.注浆工程C.喷混凝土工程D.立井掘进工程【答案】D31、选择立井机械化施工配套作业线的基本依据是()。A.井筒的类型B.抓岩机型号C.井筒直径和立井深度D.井筒支护形式【答案】C32、采用钻井法开凿立井井筒，钻井设计与施工的最终位置必须穿过冲积层，并深入不透水的稳定基岩中（）以上。A.4mB.5mC.8mD.10m【答案】B33、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。A.放炮前后进行一炮三检查B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道D.指定在井口等候室交接班【答案】B34、砂浆流动性好坏对砌体质量的影响主要是其有利于提高（）。A.
10、灰缝的饱满性和密实性B.砌块的厚度C.灰缝的抗压强度D.砌块强度【答案】A35、关于空场采矿法的特点，说法正确的是空场采矿法要求（）。A.采空矿柱B.充填采空的矿房C.围岩和矿柱稳定D.崩落围岩【答案】C36、水文地质条件复杂、极复杂矿井应当()至少开展一次水害隐患排查及治理活动。A.每月B.每季C.每年D.每半年【答案】A37、采用串车提升的斜井，为防止满载重车运行时抛撒煤矸，其倾角不宜大于()。A.10B.15C.20D.25【答案】D38、下列立井施工采用吊桶提升的安全要求，说法正确的是（）。A.悬挂吊桶的钢丝绳应设稳绳装置B.吊桶内的岩渣应高于桶口边缘 0.1mC.吊盘下吊桶无导向绳的
11、长度不得少于 40mD.乘桶人员必须面向桶内，不得向桶外探头张望【答案】A39、巷道围岩内部某点的绝对位移监测可以采用的仪器设备是()。A.收敛计B.多点位移计C.经纬仪D.水准仪【答案】B40、放射性矿井的凿岩爆破作业人员每天只应上一班，每班作业时间不应超过（）。A.3hB.4hC.5hD.6h【答案】D41、以下有关巷道维修施工程序不正确的是（）。A.撤换支架和刷大巷道时，也必须由外向里逐架进行B.撤换支架前，应先加固好工作地点前后的支架C.在独头巷道内进行支架修复工作时，巷道里面应停止掘进或从事其他工作D.先拆除旧支架再架设新支架【答案】D42、工序能力指数记为 CPK(或 CP)可以判
12、别工序施工状态好坏。理想的工序能力指数的范围是（）。A.CPK0.67B.1.0CPK0.67C.1.33CPK1.0D.1.67CPK1.3【答案】D43、矿山地质中，能作为评价地基承载力、边坡稳定性、计算土压力的重要指标的是()。A.土的塑性指数B.土的抗剪强度C.土的液性指数D.土压力【答案】B44、爆炸物品使用许可证应当向所在地县、市（）申请领取。A.劳动局B.公安局C.建设局D.安全监察局【答案】B45、关于露天矿疏干井工程验收合格要求，以下说法错误的是（）。A.钻井管井深度小于 100m，管井斜度小于 2。B.导正器规格、设置的数量应符合疏干井设计要求，且不影响滤料的填人C.钻井管
13、井深度大于 100m 时，每增加 100m，管井斜度小于 1。D.过滤器的综合孔隙率与设计值的误差不得超过 10【答案】C46、副井井筒与车场连接硐室的规格尺寸与（）无关。A.井筒深度B.提升罐笼的类型C.井筒直径D.下放材料的最大长度尺寸【答案】A47、设 V1 是开挖前土体自然体积，V2 是开挖后的松散土体体积，V3 是运去填方压实后的土体体积；则为计算充填一定体积大小并经过压实其所需要的挖掘体积，需要的参数是()。A.V1 和 V2B.V1 和 V3C.V3 和 V2D.V1、V2 和 V3【答案】B48、根据矿业工程的费用组成，矿井井下艰苦岗位的井下津贴费属于（）。A.直接费B.措施费
14、C.间接费D.工程建设其他费用【答案】A49、关于构件连接的基本要求，观点正确的是（）。A.构件连接的基本原则是应满足节点的刚度设计要求B.钢筋混凝土构件的连接均应采用刚性连接C.钢结构采用焊缝方式连接时对钢材材性要求更高D.在多地震地区，木结构构件连接宜采用胶结连接【答案】D50、平整场地的表面坡度应符合设计要求，如设计无要求时，一般应向排水沟方向做成不小于（）的坡度。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是（）。A.井底水仓由两个独立的大水池构成B.水仓底板应铺设有轨道C.水仓入口是井底车场巷道最
15、低处D.两个水仓间设有联络通道E.水仓末端连接泵房的吸水井【答案】BC2、根据采场地压管理方法不同，采矿方法分为（）。A.空场采矿法B.充填采矿法C.崩落采矿法D.溶解采矿法E.溶浸采矿法【答案】ABC3、在工序能力分析方法中，通常以。为标准衡量工序能力，下列说法正确的是（）A.值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越小；B.值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越大；C.值越小，工序特|生值的波动越小，说明工序能力越大；D.值越小，工序特性值的波动越小，说明工序能力越小；E.值较大时，工序特性值的波动可以忽略【答案】AC4、一级建造师矿业工程的建造内容包括（）。A.立井B.矿区公路和
16、隧道C.桥梁D.输发变电E.矿山机电设备安装【答案】A5、防治巷道交叉点处冒顶事故发生，采区措施正确的是（）。A.开岔口应避开原来巷道冒顶的范围B.提高抬棚的初撑力C.拆除原巷道棚腿后再架设开口抬棚D.对开口前后 5m 范围的巷道支护采取缩小锚杆排间距补强支护E.注意选用抬棚材料的质量与规格，保证抬棚有足够的强度【答案】ABD6、集水明排法适用于（）。A.粗粒土层B.粉砂土层C.细砂土层D.渗水量大的黏土层E.渗水量小的黏土层【答案】A7、振动沉桩法的主要特点有（）。A.适用范围广B.使用效能高C.施工设备构造简单D.附属机具多E.需要消耗大量动力【答案】BC8、金属非金属矿山建立的安全生产应
17、急体系，应重点关注（）等重大风险内容。A.透水B.地压灾害C.尾矿库溃坝D.瓦斯突出灾害E.中毒和窒息【答案】ABC9、下列属于副井系统硐室的是()。A.井筒与车场连接硐室B.主变电所C.水仓D.装载硐室E.附属井底水窝及泵房【答案】ABC10、斜井和平硐的运输方式，包括(?)运输。A.串车提升B.无极绳C.胶带机D.无轨胶轮E.箕斗【答案】ACD11、根据建设工程工程清单计价规范GB50500-2013，工程变更引起施工方案改变并使措施方案发生变化时，关于措施项目费调整的说法，正确的有（）。A.安全文明施工费按实际发生的措施项目，考虑承包人报价浮动因素进行调整B.安全文明施工费按实际发生变化
18、的措施项目调整，不得浮动C.对单价计算的措施费，按实际发生变化的措施项目和已标价工程量清单项目确定单价D.对总价计算的措施项目费一般不能进行调整E.对总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目，不考虑承包人报价浮动因素进行调整【答案】BC12、井筒混合作业方式的主要特点是（）。A.加高了 模板高度B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板C.部分工序采用平行作业D.提升能力更强E.出矸方式更先进【答案】ABC13、立井井筒基岩施工中的防治水方法有()。A.地面预注浆B.吊泵排水C.井点降水D.工作面预注浆E.壁后注浆【答案】ABD14、合同分析的基本内容的包括（）。A.合同的法律基础B.承包商
19、的主要任务和发包单位的责任C.合同价格和施工工期D.违约责任E.合同的格式【答案】ABCD15、矿山工程项目的设计，必须遵循以下()要求。A.设计依据的勘察报告要达到一定深度要求?B.设计依据的勘察报告要由建设单位批准?C.不同的设计阶段应提供相应的不同深度的设计?D.设计单位的资质等级和业务范围符合任务要求?E.经设计单位同意后施工单位可以对设计进行重大修改【答案】ACD16、导爆管雷管的性能参数包括（）A.抗震性能B.起爆能力C.抗水性能D.抗拉性能E.抗冻性能【答案】ABCD17、锚喷支护巷道工程质量评定中的主控项目包括（）。A.锚杆杆体及配件的材质、品种、规格和强度B.锚杆锚固药卷的材
20、质、规格、配比和性能C.锚杆的间距和排距D.喷射混凝土材料的质量E.锚杆的外露长度【答案】ABD18、影响混凝土强度的主要因素包括（）。A.水泥石的自身强度B.水泥与骨料间的粘结力C.拌合物的搅拌均匀与密实程度D.混凝土结构的大小E.水泥的水化充分程度【答案】ABC19、下列关于矿井项目的工程施工安排，说法合理的是（）。A.根据主要矛盾线上关键工程的自由时差和总时差大小安排各项投入B.施工准备期应以安排井筒开工以及相关准备工作为主C.矿井设备安装工程应以其在联合试运转之前完成为原则D.重大设备到场时间应尽量提前，以有备无患E.可按合同要求，部分工程内容可以移交后再施工【答案】C20、建设项目总
21、概算书的内容有编制说明和（）。A.单位工程概算表B.分部分项工程概算表C.单项工程综合概算表D.工程建设其他费用概算表E.总概算表【答案】ACD大题（共大题（共 1010 题）题）一、【背景资料】某矿的斜井深度为 1500m，断面为 25m2，坡度为-15。需采用矿车提升装置。据地质资料显示，井筒涌水量为 25m3h。施工单位在井口安装了阻车器，并在井口下方安设了一道挡车栏，在下部装矸地点的上方安设了一道挡车栏。在7 月 8 日 9：00 左右，发生一起矿车跑车事故，造成井下工作人员 2 人死亡，3人重伤。得知消息后，施工单位的负责人立即组织人员进行抢救，并安排专人将矿车提升至地面，同时恢复生
22、产。7 月 8 日 14 时许，施工单位负责人将事故报告县级安全生产监督管理部门，事后经调查，造成直接经济损失 450 万元。【问题】1用于斜井的装岩设备有哪些 2防跑车装置的设置是否合理说明理由。3在本案例中，应该设置几级排水如何确定水泵流量 4发生的安全事故等级属于什么等级，事故等级的划分依据是什么 5施工单位的负责人做法是否合理说明理由。【答案】1斜井施工装矸除特殊情况采用人工装矸外，基本都实现了机械装矸。常用的装矸机械有耙斗装岩机、挖掘机、装载机等。其中耙斗装岩机适用于任何坡度的斜井，有利于平行作业。2防跑车装置的设置不合理。理由：斜井施工提升防跑车是斜井提升的重要安全措施，通常所说的
23、“一坡三挡”就是防跑车的主要措施，“一坡三挡”即在斜井上口入口前设置阻车器，在变坡点下方略大于一列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑的挡车栏，在下部装车点上方再设置一套挡车栏，除此之外，还必须安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止的防跑车防护装置。而本案例中，只设置了两档，不符合规定。故防跑车设置不合理。3斜井的排水方式应视涌水量大小和斜井的长度而定，一般采取三级排水。设置如下：(1)一级排水站：工作面排水。(2)二级排水站：设在工作面后面适当的位置，位置的确定原则：距工作面施工设备至少 5m；要考虑一级排水设备扬程的允许，并有 10的富余量。(3)三级排水站：三级排水站的移动次数
24、不宜过多，二级排水站排上来的水通过三级排水站排到地面。三级排水站的临时水仓容量要大于二级排水站临时水仓的容量。确定水泵流量：根据煤矿安全规程规定，矿井井下排水设备应当符合矿井排水的要求。除正在检修的水泵外，应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力，应当能在 20h 内排出矿井 24h 的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的 70。工作和备用水泵的总能力，应当能在 20h 内排出矿井 24h 的最大涌水量。检修水泵的能力，应当不小于工作水泵能力的 25。水泵流量：V=242025=30m3h。故井下水泵流量为V30m3h。4本案例中发生的安全事故属于一般事故
25、。划分依据是根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故 4 个等级。特别重大事故是指造成 30 人以上死亡，或者 100人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；重大事故是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；较大事故是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；一般事故是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经
26、济损失的事故。本案例中造成直接经济损失 450 万元，2 人死亡，3人重伤。故安全事故属于一般事故。5施工单位的负责人做法不合理。二、背景西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个 1.2Mt 矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿
27、层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为 0.45Mt 的矿井。问题(1)怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1.矿产资源属国家所有，是国家的战物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战角度和国家整体经
28、济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成;精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2.地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大
29、的困难。虽然目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3.巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱;2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形);3)减小断面大小;4)另行选择压力小的路径;5)采用卸压技术等。4.说明：l)矿产资源的性质以及矿业工程项目在整个国民经济中的地位;2)项目对资源的依赖性;3)项目对地质条件的依赖性;4)风险性;5)
30、工程项目条件的困难性等。三、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过 3 天简单培训
31、就下井作业。问题 1请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。【答案】1违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2违章安排主提升司机 l 人操作，要求必须是 1 人操作 1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发
32、生后，事故发生单位必须以最快方式，1 小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在 24 小时内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：发生人员轻伤、重伤事故，由企业负责人或指定的人员组织施工生产、技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组，进行调查。死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市(或区)劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组成事故调查组进行调查。重大伤亡事故应按照企业的隶属关系
33、，由省、自治区、直辖市企业主管部门或国务院有关主管部门，公安、监察、检察部门、工会组成事故调查组进行调查。也可邀请有关专家和技术人员参加。特大事故发生后，按照事故发生单位的隶属关系，由省、自治区、直辖市人民政府或者国务院归口管理部门组织特大事故调查组，负责事故的调查工作。特大事故调查组应当根据所发生事故的具体情况，由事故发生单位归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动部门等单位派员组成，并应邀请人民检察机关和工会派员参加。必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。四、【背景资料】某施工单位承建巷道工程该巷道净断面 20m2，所穿过的岩层属于
34、V 类稳定性围岩，采用锚喷支护锚杆长度 20m。间排距 800mm800mm，喷射混凝土强度等级 C20，厚度 100mm同时架设铜棚支架，支架间距 08m地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼。凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工戴着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外 50mm 处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作,接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意。采取了减少装药量(周边眼间隔装药)
35、、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落。在工作面进行敲帮问顶安全检查时钢棚支架突然发生倾倒,支架顶部大块岩石冒落，将班组长等 3 人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期滞后 15d。事故处理完毕后。施工单位以地质资料(遇断层破碎带)不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。【问题】1针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。2为安全通过该巷道断层破碎带可采取哪些有效措施?3根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，冒顶事故属
36、于哪一等级?说明理由。4施工单位提出工期顺延的要求是否合理?说明理南。【答案】1施工单位正确的做法为：(1)点眼位时不应戴手套领钎；(2)应使周边炮眼眼底落在轮廓线上或以内 50mm；(3)爆破工制作起爆药卷应在顶板完好、支护完整的地方，避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近；(4)装药前应先进行瓦斯检查。2可采取的有效措施有：(1)超前支护(如在工作面迎头拱部施工超前锚杆、前探梁、管棚注浆加固)；(2)加强支护(如增加锚杆长度和采用锚索、网片)；(3)减小掘进炮眼深度，短掘短支；(4)采取多打眼、少装药的爆破措施。3冒顶事故属于一般事故。理由：10 人以下重伤的事故。4施工单位提出工期顺延的
37、要求不合理。理由：地质资料已提供巷道将穿过断层破碎带，班组长违章作业(或进入工作面作业前未先行修复崩坏的钢棚支架)，属于施工单位自身承担的风险范围和责任。五、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，
38、影响总工期 30 天。事故处理完成后项目经理休假 30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题 1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了
39、28 天，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28 天之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28 天内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人
40、的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担则事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲
41、裁机构仲裁或诉讼。六、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上 2 点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受，伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题1库房值班人员的错误行为在哪里?2分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，库房睡觉属于违
42、反安全法规的错误。2根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚问爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现
43、异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。七、某矿物洗选厂经过施工招标，业主选定 A 工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定，A 工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分包给 B、C 和 D 三家专业工程公司，业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：（1）施工招标过程
44、中共有 7 家公司竞标。其中 F 公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G 公司的投标文件未密封；H 公司未提交投标保证金。（2）桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定做了检测验收。监理工程师对其中 5 号桩的混凝土质量有怀疑，建议业主采用钻孔取样方法进一步检验。D 公司不配合，总监理工程师要求 A 公司给予配合，A 公司以桩基为 D 公司施工为由拒绝，若桩钻孔取样检验合格，A 公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延所影响的工期。（3）业主采购的配套工程设备提前进场，A 公司派人开箱清点，并向监理工程师提交因此增加的保管费支付申请。（4
45、）C 公司在配套工程设备安装过程中发现部分配件丢失，要求业主重新采购供货。【问题】1.评标委员会是否应该对事件（1）中 3 家公司的投标文件进行评审？为什么？2.事件（2）中，A 公司的做法妥当否？为什么？若桩钻孔取样检验合格，A 公司的要求合理吗？为什么？3.事件（3）中，监理工程师是否应予签认？为什么？4.事件（4）中，C 公司的要求是否合理？为什么？【答案】1.评标委员会是否应该对事件（1）中 3 家公司的投标文件进行评审？为什么？答：对于 F 不评定。对逾期送达的投标文件，应当拒收。对于 G 不评定。对未密封的投标文件，应当拒收。对于 H 不评定。对未按规定提交投标保证金的投标文件视为
46、废标。2.事件（2）中，A 公司的做法妥当否？为什么？若桩钻孔取样检验合格，A 公司的要求合理吗？为什么？答：不妥。因 A 公司与 D 公司是总分包关系，A 公司对 D 公司的施工质量问题承担连带责任，故 A 公司有责任配合监理工程师的检验要求。A 公司的要求不合理。应由业主而非监理公司承担，由此发生的全部费用和工期。3.事件（3）中，监理工程师是否应予签认？为什么？答：应予签认。业主供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，属于发包人的责任，由业主承担因此发生的保管费用。4.事件（4）中，C 公司的要求是否合理？为什么？答：C 公司提出的要求不合理。业主供应的材料设备经清点移交，配件丢失的责
47、任在 A 公司；C 公司不能直接向业主提出采购要求，因为双发无合同关系。八、某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件 2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m“；事
48、件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=4875 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14
49、0052(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。九、背景某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，合同工期 10 个月，工期自 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，安全文明施工费为 112 万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规
50、定的最低预支付比例进行支付。井下有 A、B、C、D 四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为 400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本 20 万元，施工队每施工 1m 巷道的可变成本 02 万元，每米巷道的造价是 03 万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为 85m、80m、70m、65m。问题1假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3如果巷道 C 具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?4根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?建