《天津市2023年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天津市2023年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺试卷B卷含答案.doc（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、天津市天津市 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务考前年一级建造师之一建矿业工程实务考前冲刺试卷冲刺试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于复合井壁，说法不正确的是（）。A.采用一种复合材料砌筑B.多用于冻结法凿井的永久支护C.可用于具有膨胀性质的岩层中D.可用于较大地应力的岩层中【答案】A2、施工测量控制网的精度一般和()无关。A.建筑物的大小B.建筑物的性质C.建筑材料的种类D.建筑结构形式【答案】A3、立井井筒施工中，用于提升及悬吊掘进设备的专用设备是()。A.吊盘B.钢丝绳C.天轮D.凿井井架【答案】D4、矿山深孔爆破和其他重复性爆破设
2、计，允许采用（）。A.初步设计B.标准技术设计C.施工设计D.非标技术设计【答案】B5、立井可采用长钢尺（丝）导入高程和光电测距仪导入高程。两次独立导入高程的误差不得超过井深的（）。A.1/2000B.1/4000C.1/6000D.1/8000【答案】D6、立井井简采用地面预注浆进行治水时，地面注浆孔的开孔间距一般取浆液扩散半经的（）倍。A.0.81.OB.1.01.2C.1.31.5D.1.52.0【答案】C7、直接从事尾矿库筑坝、巡坝设施的操作人员，必须()才可上岗。A.具有特种作业操作证书B.经下井作业培训并合格后C.经专业技术与安全培训后D.具有安全监督员证书【答案】A8、坑木加工厂
3、属于（）性设施。A.主要生产流程B.生产与辅助C.涉及重大安全、环保影响D.运送线路与管线【答案】B9、立井井筒采用现浇混凝土支护时，装配式钢模板的高度不宜超过（）m。A.0.6B.1.2C.1.8D.2.0【答案】B10、属于现场动态管理内容的是（）。A.规章制度检查B.日常抽查C.定期检查D.按章考核【答案】B11、属于井底车场主要运输线路的是()。A.材料车线B.水仓通道C.水泵房通道D.管子道【答案】A12、矿山专用钢材中，竖向抗弯能力与横向抗弯能力强，横向稳定性较好，可以制作具有可缩性的支架的是()。A.矿用工字钢B.矿用 U 型钢C.轻轨D.重轨【答案】B13、罐笼提升中，不符合安
4、全要求的是（）。A.立井中升降人员，应使用罐笼或带乘人用的箕斗B.罐门或罐帘的高度应大于 1.2mC.用于升降人员的罐笼，其罐底必须满铺钢板D.立井中用罐笼升降人员每人占有的有效面积不大于 0.18m【答案】D14、关于工程进度的编制，做法正确的是（）。A.工期就是各工序延续时间的和B.工序延续时间是工序定额与人力的乘积C.网络计划的第一步是编制工序表D.网络优化的内容就是缩短工期【答案】C15、煤矿井下爆破作业使用煤矿许用毫秒延时电雷管时，从起爆到最后一段的延时时间不应超过（）。A.100msB.110msC.120msD.130ms【答案】D16、根据建设工程工程量清单计价规范GB5050
5、0-2013，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。A.拟实施的施工方案B.索赔意向通知C.拟申请增加的费用明细D.工程变更的内容【答案】A17、按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（）。A.材料运输损耗费B.配件采购及保管费C.工程设备费用D.检验试验费【答案】D18、关于原岩应力与井巷工程稳定性的关系，观点正确的是（）。A.支付荷载就是原岩应力，原岩应力越大，支护荷载越大B.围岩条件相同时，原岩应力越大，越不利于井巷工程的稳定C.井巷开挖破坏了原岩应力的平衡，所以必须要支护D.原岩应力仅在开挖初期对井巷工程的稳定性有影响
6、【答案】B19、对铀（钍）矿和伴生放射性矿开发利用过程中产生的尾矿，应当建造（）进行贮存、处置。A.地下库B.防辐射库C.尾矿库D.地面库【答案】C20、施工单位接到质量通知单后在（）的组织与参与下，应尽快进行质量事故的调查，写出质量事故的报告。A.设计工程师B.项目经理C.监理工程师D.质量工程师【答案】C21、施工控制网的精度一般和（）无关。A.建筑物的性质B.建筑结构形式C.建筑材料的种类D.建筑物大小【答案】D22、关于起重与吊装安全管理规定，说法正确的是（）。A.操作人员均需佩戴标记，非操作人员在场应听从指挥B.起吊人员在操作中如需要离岗应先固定把位防止吊物坠落C.吊装时应随时观察高
7、空的高压线位置，避免吊杆的接触D.吊装物下禁止站人【答案】D23、关于井巷工程辅助费，不正确的说法是（）。A.它属于矿山工程造价B.它不属于井巷工作面直接实体费用C.它不包括人工、材料、设备费用D.它包括井筒提升运输费用【答案】C24、某单位建筑工程初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时，编制该工程设计概算宜采用的方法是（）。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法【答案】D25、高温高硫矿井爆破时，孔内温度为（）时，应控制装药至起爆的相隔时间不应超过 1h。A.5070B.6080C.6090D.5080【答案】B26
8、、露天爆破工程中常用的非电起爆法包括()。A.导火索起爆法和导爆管起爆法B.导火索起爆法和导爆索起爆法C.导爆管起爆法和导爆索起爆法D.导爆管起爆法和继爆管起爆法【答案】C27、放射性矿井的凿岩爆破作业人员每天只应上一班，每班作业时间不应超过（）。A.3hB.4hC.5hD.6h【答案】D28、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。A.放炮前后进行一炮三检查B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道D.指定在井口等候室交接班【答案】B29、毫秒延时爆破采用毫秒延时雷管使各个药包按不同时间顺序起爆的爆破技术。A.1B.2C.3D.4【答案】A30、能适应围岩变形而发挥其承
9、载能力、避免支架损坏而可重复使用的是（）。A.可缩性支架B.梯形金属支架C.装配式钢筋混凝土支架D.木支架【答案】A31、关于矿山采掘后的残余物体，其堆放与处置方法做的不正确的是（）。A.排土场必须覆土植被B.矿山的剥离物、废石、尾矿，不得向水库和废石场倾倒C.对有毒固(液)体废物的堆放，应设置有害废物的标志D.在居住区等要地的上方，严禁布置整体稳定性差的废石场【答案】B32、井巷工程主控项目质量检验时，检查点中应有（）以上的测点符合合格质量规定，其余测点不得影响安全使用。A.100B.90C.75D.70【答案】A33、井巷贯通测量的几何要素不包括()。A.中心线坐标方位角B.腰线倾角C.贯
10、通偏差D.贯通距离【答案】C34、县级以上各级人民政府劳动行政主管部门对矿山安全工作行使监督和管理的职责，说法不正确的是（）。A.检查矿山企业贯彻执行矿山安全法规的情况B.检查矿山劳动条件和安全状况C.监督矿山企业提取和使用安全技术措施专项费用情况D.回避矿山事故调查和处理【答案】D35、立井井筒表土段施工为冻结法施工时，其冻结深度应穿过风化带延深至稳定的基岩（）以上。A.8mB.10mC.15mD.20m【答案】B36、当上层土质松软，而在不深处有较好的土层时，为了节约基础材料和减少开挖土方量可采用()基础。A.柱下单独基础B.墙下单独基础C.柱下钢筋混凝土条形基础D.墙下条形基础【答案】B
11、37、对于施工准备期工业广场已建公路，施工单位的使用、移交时的维修问题，应按()方法处理。A.无偿使用、有偿维修?B.无偿使用、无偿维修?C.有偿使用、无偿维修?D.有偿使用、有偿维修【答案】A38、根据矿井(煤矿)防治水规定的要求，防治水应遵循原则的首先一条是（）。A.有疑必探B.先探后掘C.预测预报D.先治后采【答案】C39、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的（）方可运输。A.50%B.70%C.80%D.100%【答案】D40、对需要回灌的工程而言，回灌井与()是一个完整的系统。A.截水帷幕B.降水井C.排水沟D.基坑【答案】B41、营业性爆破作业单位的资质等级分为（）个等级。A.
12、三B.四C.五D.六【答案】B42、基岩爆破作业中，炮眼的深度与布置应根据岩性、作业方式等加以确定，通常情况下，短段掘砌混合作业的眼深应为（）。A.1.22.0mB.2.04.5mC.3.55.0mD.5.0m 以上【答案】C43、按场地平整的施工程序，经过现场勘察、清除地面障碍后，即应进行()工作。A.计算挖方量B.计算填方量C.标定D.平整土方【答案】C44、常用爆破技术中，属于光面爆破技术特点的是（）。A.爆破后沿设计轮廓线形成平整光滑表面，可减少超挖、欠挖量B.使主爆区传来的爆炸应力波和地震波在预裂面发生反射C.可减少巷道的通风阻力，避免煤矿巷道顶部出现瓦斯集聚现象D.可以放宽对主爆区
13、爆破规模的限制，提高工效【答案】C45、关于矿业工程施工质量的检验、评定与验收，正确的说法是（）。A.工程施工中有较多内容相同的单项工程时，可将其具有独立施工条件的部分作为一个工程项目进行检验或验收B.单位工程的质量由施工单位组织有关单位进行检验和评定，建设单位代表核定C.分项工程质量评定应在班组自检的基础上，由施工负责人组织有关人员检验评定，质量检查员核定D.单项工程质量由施工单位提出申请，建设单位负责组织有关单位进行检验，质量监督部门认证【答案】C46、进行矿山规划、设计的前提条件是具有被批准的（）。A.建设的可行性报告B.技术方案C.资源的勘探报告D.审批报告【答案】C47、在矿井受水害
14、威胁的区域，进行巷道掘进前，不能采用（）方法探查水文地质条件。A.物探B.掘探C.钻探D.化探【答案】B48、钢筋混凝土结构中，光面钢筋的粘结力主要是（）。A.胶结力和摩擦力B.咬合力和摩擦力C.胶结力和咬合力D.拉拔力和预压力【答案】A49、下列关于井巷井口防坠、防砸安全规定的说法，错误的是()。A.提升人员时，不得超员B.开凿竖井时，可以有防止从井口坠落废石的警示牌C.提升物料时，不得超过规定的装满系数D.天井、溜井、漏斗口等处，必须设有标志和照明，并分别设置盖板、护栏及格筛【答案】B50、混凝土质量评价的主要内容是其（）。A.强度指标B.硬度指标C.厚度指标D.外观指标【答案】A多选题（
15、共多选题（共 2020 题）题）1、为防止支护结构发生坍塌进行基坑支护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建（构）筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形【答案】ABC2、某矿井正常涌水量为 950m3h。下列设计内容符合规范要求的有（）。A.井下水仓应由两条相互连通的巷道组成B.井下排水水泵必须由工作、备用、检修水泵组成C.井下水仓的有效容量应能容纳 8h 矿井正常涌水量D.工作水泵应具备在 20h 内排出矿井 24h 的最大涌水量的能力E.备用水泵和检修水泵各不得少于一台【答案】BC3、常用钢材的加工方法有()。A.冷加工强化B.时效强化C
16、.热处理D.焊接E.萃取【答案】ABCD4、斜井施工防跑车的主要安全措施有（）。A.斜井上口入口前设置阻车器B.变坡点下方设置挡车栏C.下部装车点上方设置挡车栏D.工作面上方设置防坠器E.斜井中部安设挡车器【答案】ABC5、建井总工期是以下（）的工期之和。A.施工准备期B.矿井投产工期C.矿井竣工工期D.巷道施工期E.井筒施工工期【答案】AC6、根据我国目 前政府对资源开发进行审批的制度规定，矿业工程的项目 总承包流程可以包括有（）的内容。（）A.项目 立项B.可行性研究C.初步设计D.工程施工E.项目 试车和培训【答案】CD7、地质构造的主要形式有（）。A.单斜B.褶皱C.断裂D.裂隙E.节
17、理【答案】ABC8、均应布置在广场的下风侧，且和入风井口保持一定距离的建筑、设备库房的有（）。A.坑木场B.锅炉房C.压风机房D.破碎筛分厂E.绞车房【答案】BD9、通常，将细粒含水尾矿运送到尾矿库的方法有()。A.自流B.压力输运C.水力冲刷D.浓缩后用砂泵一管道方法E.自流与压力的混送方法【答案】ABD10、有色金属矿山围岩分级中，用来描述围岩主要工程地质特征的有()。A.岩体结构类型B.岩体裂隙密度C.岩石密度指标D.岩体强度指标E.岩体强度应力比【答案】AD11、矿山井下发现火情的正确做法是（）。A.发现火隋后应立即报告并设法远离火区B.调度室应迅速启动应急预案C.应迅速组织撤离可能危
18、及的人员D.电气设备着火应首先使其隔绝空气E.灭火措施应根据火灾性质、通风和瓦斯情况【答案】BC12、锚喷支护巷道工程质量评定中的主控项目包括（）。A.锚杆杆体及配件的材质、品种、规格和强度B.锚杆锚固药卷的材质、规格、配比和性能C.锚杆的间距和排距D.喷射混凝土材料的质量E.锚杆的外露长度【答案】ABD13、关于矿山安全施工的说法，正确的是（）。A.采用普通法凿井，空帮距离不得大于 2mB.井筒注浆的深度应深入不透水岩层或坚硬岩层 510mC.采用井壁注浆时，井壁必须能承受最大注浆压力的强度D.锚杆的质量检验属于压力试验，锚杆不发生滑动说明锚杆质量合格E.锚杆的托板必须紧贴巷壁，并用螺母拧紧
19、【答案】ABC14、矿井井底车场副井系统硐室包括（）。A.排水泵房B.变电所C.装载硐室D.井底矿仓E.水仓【答案】AB15、关于立井吊桶提升时安全要求的说法，正确的有()。A.井架上应有防止吊桶过卷的装置B.吊桶内的岩渣不应高于桶口边缘C.乘吊桶人员必须面向桶外D.吊盘下无导向绳部分的升降距离不得超过 50mE.装有物料的吊桶禁止乘入【答案】AC16、排除地面水常用的施工方法有设置（）。A.排水沟B.截水沟C.筑土堤D.深水泵E.轻型井点【答案】ABC17、提高混凝土强度的合理方法有（）。A.提高水泥强度等级B.增大水灰比C.选用较粗的砂、石D.加强养护E.加强搅拌和振捣成型【答案】ACD1
20、8、关于矿业工程招标投标的说法，正确的有()。A.回风立井井筒检查孔资料是该井筒项目招标必须提供的资料B.普通法施工的立井井筒工程项目可分段招标C.招标人采用自行招标须向有关行政监督部门进行备案D.投标人拥有专利优势的工程项目，可采用“下限标价”的策略E.增加建议方案法是投标人发挥自身优势的一种投标策略【答案】AC19、承包方提出的索赔事件的成立条件是（）。A.事件可能造成承包人受到损失B.事件已造成承包人受到损失C.承包人的损失是发承包人的责任D.承包人的损失是承包人的风险责任E.承包人按规定提交了索赔意向书和索赔报告【答案】BC20、矿井地面变电所应当设置在()。A.炸药库附近B.井底车场
21、水平的副井附近C.绞车房附近D.压风机房附近E.与公路相连接【答案】CD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回
22、来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件
23、 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料
24、，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。二、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。
25、基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？【答案】宜采用井点降水方式(2 分);最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地
26、表以下 5.5m 以下(2 分)。三、背景西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个 1.2Mt 矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为 0.45Mt 的矿井。问题(
27、1)怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1.矿产资源属国家所有，是国家的战物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了
28、边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成;精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2.地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判
29、断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3.巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱;2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形);3)减小断面大小;4)另行选择压力小的路径;5)采用卸压技术等。4.说明：l)矿产资源的性质以及矿业工程项目在整个国民经济中的地位;2)项目对资源的依赖性;3)项目对地质条件的依赖性;4)风险性;5)工程项目条件的困难性等。四、某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，
30、综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件 2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m“；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 3
31、0 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=4875 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 140052(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失
32、，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。五、【背景资料】某施工单位承接了铅锌矿主要运输巷道的施工项目，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表面严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。【问题】1指出增大装药量的方法进行爆破掘进的优点和缺点。2巷道光面爆破的质量标准是什么 3目前巷道施工的主要方法是什么 4作为项目经理应当如何安排可以有效提高掘进进尺【答案】1增加装药量方法的优点：可提高爆破进尺。增加装药量方法
33、的缺点：会增加装药消耗，另外过量装药会造成超挖，对围岩造成振动，不利于支护。2巷道光面爆破的质量标准：(1)围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的 50；(2)超挖尺寸不得大于 150mm，欠挖不得超过质量标准规定；(3)围岩面上不应有明显的炮震裂缝。3目前巷道施工的主要方法是钻眼爆破法。4应当优化施工参数，采用先进的施工设备，或者组织钻眼和装岩平行作业，也可选用高效率的钻眼设备和装岩设备，以缩短循环时间，加快施工速度。也可以缩短其他辅助工作的时间，也能有效提高掘进进尺。六、某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径 5m，掘进荒径67m，井筒深度 720m，两侧马头门各施工
34、 20m，包含相关设备基础，管子道开口施工 5m，该项目合同工期 12 个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺 85m月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理(施工)，1 个机电队，1个运输队，1 个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间 6 个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，
35、吊桶均为 4m3，主提升机为 JKZ-28155，副提升机为 JK-25115，2 台HZ-4 型中心回转抓岩机，1 趟400 金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DG1-758 吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期 25 个月，井筒施工工期 8 个月，马头门施工 2 个月考虑。问题 1项目经理部配置和组织有何不妥 2项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥 3分析该项目部的劳动组织。【答案】1根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理(或
36、工程师)。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置 2 套单钩提升不妥，因为井筒净直径 5m 只能布置 1 套单钩，而且副提升机为 JK-25115也不能提升 4m3 吊桶；2 台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1 趟400 金属风筒，不能满足通风需求，以 1 趟
37、800 胶质风筒为宜。80DGL-758 吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4 个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为 6 个伞钻手，23 名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。七、
38、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 l2 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日;工期惩罚额为 5000 元/d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d;因雨天不能正常施工延误工期 10d;由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高
39、炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2.伤亡事故处理时限是如何规定的?3.承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复;特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3.工期共延误 40d，
40、其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交 Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。八、某建设单位投资建设冶金矿山工程项目，委托招标机构对项目进行公开招
41、标。该招标机构于 6 月 5 日发布招标公告，公告通知 6 月 10 日至 12 日在建设大厦发售项目投标资格预审文件，并要求拟投标人在 6 月 15 日 24 点前交回资格预审申请文件。6 月 20 日，招标机构向通过预审资格的 A、C、D、E、F、G六家施工企业发售了招标文件，要求投标人提交 60 万元投标保证金，并在购买招标文件时一并缴付。据招标方估算，投标保证金金额为工程估价的 3左右。招标机构从当地专家库中抽取了 3 名技术、经济专家，外加 2 名建设单位代表以及招标机构负责人共 6 人组成评标委员会，对投标文件进行审查评定。7月 14 日，A、C、D、E、F、G 六家施工企业均向招
42、标机构报送了密封的投标文件。7 月 15 日上午 9：30，G 企业向招标机构提交退出投标的书面通知，C 企业递交了一份密封的投标补充材料。7 月 15 日上午 10：O0，项目在建设大厦会议厅开标，最终 C 企业中标。7 月 25 日，中标的 C 企业与建设单位签订了施工总承包合同。为转移风险，经建设单位同意，C 企业将井筒预注浆工程进行了专业分包。2 个月后，招标机构退还了 G 企业的投标保证金。【问题】1招标公告和招标文件中的要求有哪些不妥?说明理由。2组建的评标委员会存在什么问题?招标投标法对其组建有哪些要求?3C、G 企业的做法是否合理?招标机构针对 G 企业退出投标的处理有何不妥?
43、应该如何处理?4C 企业的分包行为是否合理?说明理由。【答案】1资格预审文件发售，延续时间不妥。理由：根据招标投标法的规定，资格预审文件发售期不得少于 5 日。提交资格预审申请文件与发售截止时间间隔不妥。理由：销售截止日到资格预审申请文件提交日不少于 5 日。投标保证金金额为工程估价的 3不妥。理由：投标保证金不得超过招标项目估算价的 2。投标保证金缴付时间不妥。理由是：投标保证金缴付可在提交投标文件时一并提交。2存在问题：本项目评标委员的人员构成不妥；评标委员的人员人数不合适。正确做法：评标委员会应由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中技术、经济方面专
44、家不得少于成员总数的三分之二。专家为相关领域工作 8 年以上具有高级职称或同等专业水平。3C、G 企业的做法合理。招标机构退还投标保证金时间不妥。处理方法：应该在 5 日内退还。4C 企业的分包行为合理。理由：井筒预注浆工程不是主体工程。主体工程未进行分包。九、【背景资料】某施工单位承担矿山平峒工程，平峒长 2500m，断面 20m。根据地质资料分析，在巷道长 800m 及 1500m 处各有落差 510m 的断层，设计支护为锚网喷支护，断层带采用锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护。为加快施工进度，施工单位采用少打眼多装药的方法爆破掘进，并用加大喷射混凝土厚度的办法解决严重超挖问题，以保证平峒规
45、格。在过断层带时，由于断层落差小，为弥补前期喷射混凝土材料的消耗，擅自将混凝土衬砌厚度减薄了 100mm，壁后用矸石充填。施工过程中，监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字，同意隐蔽。工程竣工验收时发现，巷道规格尺寸符合要求，但大部分喷层有开列和离层现象，混凝土衬砌有多处裂缝，且有渗水。甲方和设计单位认定质量不合格，不同意验收。【问题】1用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法是否可行为什么 2施工单位的施工质量控制工作存在哪些错误 3监理单位在工程质量监理工作中存在什么问题 4在本案例的条件下，锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护有什么好处。【答
46、案】1用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法不可行。原因：(1)喷层厚薄不均(易形成喷层开裂或易离层)；(2)易使支护结构受集巾应力作用；(3)增加喷射混凝土施工时间和成本。2施工单位的施工质量控制工作存在的错误：(1)采用少打眼多装药的方法爆破掘进；(2)擅自将混凝土衬砌厚度减薄 100mm；(3)壁后用矸石充填。3监理单位在工程质量监理工作中存在的问题：(1)没有按监理条例进行旁站监理(或监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字)；(2)对隐蔽工程没有按检查合格后才能做下道工序的制度进行监理。4采用锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护的好处：由
47、于井帮围岩得到了及时封闭，消除了岩帮风化和出现危岩垮帮等现象。不需要进行二次喷混凝土作业，直接利用模板台车进行混凝土现浇作业，混凝土用混凝土搅拌车从洞外运送至作业面。一十、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经
48、理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过 3 天简单培训就下井作业。问题 1请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。【答案】1违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2违章安排主提升司机 l 人操作，要求必须是 1 人操作 1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法
49、不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，1 小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在 24 小时内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：发生人员轻伤、重伤事故，由企业负责人或指定的人员组织施工生产、技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组，进行调
50、查。死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市(或区)劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组成事故调查组进行调查。重大伤亡事故应按照企业的隶属关系，由省、自治区、直辖市企业主管部门或国务院有关主管部门，公安、监察、检察部门、工会组成事故调查组进行调查。也可邀请有关专家和技术人员参加。特大事故发生后，按照事故发生单位的隶属关系，由省、自治区、直辖市人民政府或者国务院归口管理部门组织特大事故调查组，负责事故的调查工作。特大事故调查组应当根据所发生事故的具体情况，由事故发生单位归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动部门等单位派员组成，并应邀请人民检察机关和工会派员参加。必要时，调查组可以