《天津市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库综合试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天津市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库综合试卷A卷附答案.doc（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、天津市天津市 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库综合试卷务题库综合试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、酸性电池室及贮酸室不应设（）。A.电源线B.隔爆灯具C.插座及开关D.排风机【答案】C2、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】A3、广播电视发射台为了保证不间断供电，防止因断电造成广播发射中断，除设有两路外电，一般还设有 UPS、（）等供电装置。A.配电盘B.变压器C.柴油发电机D.稳压电源【答案】C4、光缆配盘时应先确定
2、（）位置A.光缆进局B.人（手）孔C.特殊光缆类型D.埋式管道交互【答案】C5、线管不便于直接敷设到位时，采用（）连接，不得将线缆直接裸露。A.塑料软管B.金属套管C.塑料套管D.金属软管【答案】D6、施工单位的()依法对本单位的安全生产工作全面负责。A.主要负责人B.项目负责人C.专职安全员D.一级建造师【答案】A7、世界各国卫星电视广播普遍采用（）波段。A.LB.SC.CD.X【答案】C8、机房设备拆除时，应先拆除（）。A.电源线B.信号线C.机架D.保护地线【答案】A9、当事人应当按期参加听证。当事人有正当理由要求延期的，经批准可以延期()次；当事人未按期参加听证并且未事先说明理由的，视
3、为放弃昕证权利。A.1B.2C.3D.4【答案】A10、适合城域网建设的光纤是()型光纤。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】A11、PTN 以()为内核。A.IPB.MPLSC.ATMD.SDH【答案】A12、4G 系统支持的终端移动速度可达到()。A.150kmhB.250kmhC.350kmhD.450kmh【答案】B13、安装 600*300*2600mm 机柜时，下列说法正确的是（）A.可使用 2 个底脚螺栓固定B.一列有多个机柜时，可将多个机柜连在一起后接地C.调整机架垂直度时，可在底脚处放置硬纸板D.将机架垂直度偏差控制在 2.5mm 以内【答案】D1
4、4、塔顶放大器室外电源线为 30 米时，防雷接地线安装正确的是（）。A.2 点接地，接地线与电源线夹角 10B.3 点接地，接地线与电源线夹角 10C.2 点接地，接地线与电源线夹角 20D.3 点接地，接地线与电源线夹角 20【答案】B15、广播电视中心设备多采用 UPS 系统供电，其主要功能包括稳压、外电瞬间断电保护、后备供电和()。A.漏电保护B.滤波C.负荷平衡D.配电【答案】B16、关于光缆沟质量要求的说法，错误的是()。A.为了保证附属设施的安装质量，必须按标准保证沟底的线路直线段要直B.光缆沟的质量要求为五个字：直、弧、深、平、宽C.光缆沟的沟底要平坦，不能出现局部梗阻、塌方或深
5、度不够的问题D.按土质及地段状况，缆沟应达到设计规定深度【答案】A17、在土质均匀、坚硬的情况下，铺设钢管管道和塑料管道时可采用()。A.素混凝土基础B.砖砌基础C.天然基础D.钢筋混凝土基础【答案】C18、水泥管道试通棒一般为()。A.65mm900mmB.75mm900mmC.85mm900mmD.95mm900mm【答案】C19、下列不属于话务不平衡原因的有（）。A.发射功率设置不合格B.天线的挂高不合理C.小区过覆盖，超远覆盖D.系统交换容量设置不合理【答案】D20、终端复用器（TM）可将一个 STM-1 信号解复用为（）个 2Mbit/s 信号输出。A.4B.16C.63D.64【答
6、案】C21、接入网是通过（）接口与用户相连。A.SNIB.UNIC.Q3D.SDN【答案】B22、中短波广播发射机测试项目中的三大电声指标是非线性失真、频率响应和（）。P99A.灵敏度B.调幅度C.载波跌落D.噪声电平【答案】D23、关于传送网技术的说法，错误的是（）A.DWDM 可以在同一光纤不同波长上传送速率和格式不同的数据B.SDH 具有灵活的复用映射结构C.ASON 支持端端的业务自动配置D.OTN 是以 SDH 和光通道技术为核心的传送网【答案】D24、卫星通信中，信号由发端地面站经卫星转发到收端地球站，单程传输延迟约为0.27s 会产生（）。A.广播特性B.回波干扰C.日凌中断D.
7、星蚀现象【答案】B25、移动通信网络优化时，移动交换子系统(NSS)调整的参数是()。A.基站或天线的位置B.天线方位角或下倾角C.交换容量和中继数量D.信道数和小区参数【答案】C26、数字电视是继黑白电视、彩色电视之后的第三代电视。是从电视画面和伴音的（）开始全部实现数字化和数字处理的电视系统。A.摄录B.剪辑C.合成D.存储【答案】A27、吊线在终端杆及角深大于()的角杆上应做终结。A.5mB.10mC.25mD.30m【答案】C28、下列接入方式中，()属于固定无线接入。A.LMDSB.GSMC.CDMAD.WCDMA【答案】A29、违法事实确凿并有法定依据，对公民处以 50 元以下、对
8、法人或者其他组织处以()元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出处罚决定。A.500B.1000C.1500D.2000【答案】B30、电信建设项目投资业主单位委托未经通信主管部门审查同意或未取得相应电信建设资质证书的单位承担电信建设项目设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局予以处罚。处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工的不得投入使用C.对电信建设项目投资业主单位罚款D.对投资单位企业法人代表进行行政处理【答案】B31、光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆，耐侧压，因而提高了网络传输的稳定性；光缆截
9、面小，重量轻，特别适宜架空敷设的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】B32、4G 基于()技术实现移动多媒体业务。A.3GB.IMSC.WLAND.蓝牙【答案】B33、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应()。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断【答案】C34、用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂的加入量直接关系到（）。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度【答案】B35、互联网的组成不包括()。A.路由器B.传输链路C.服务器D.信息链路【答案】D36、
10、走线架应与接地网连接，在接地之前应使用()测量接地网阻值，地阻应符合设计要求。A.地阻测试仪B.万用表C.兆欧表D.平衡表【答案】A37、以下说法错误的是（）。A.当光（电）缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施B.水线标志牌应在水线光（电）缆敷设后安装在设计确定的位置上C.可以利用固定的标志来标识光缆位置时,可不埋设标石D.当不宜埋设标石时，可在附近增设辅助标记，以三角定标方式标定光（电）缆或硅芯塑料管的位置【答案】B38、在工程建设中发现地下文物，应立即停止施工，并负责保护好现场，同时应报告()。A.上一级文化行政管理部门B.当地人民政府C.省级文化行政管理部
11、门D.当地文化行政管理部门【答案】D39、广播电视中心系统调试时输入电平应(),衰减器的衰减值应()。A.保持高压，处于最小位置B.保持低压，处于最大位置C.由小加大，由大变小D.由大变小、由小加大答案【答案】C40、关于广播电视发射机机箱安装的说法，错误的是()。A.各机箱必须对齐，前后偏差不得大于 1mmB.机箱垂直偏差不得超过 1C.机箱的底框应用地脚螺栓或膨胀螺栓与地面紧固D.各机箱应用螺栓连成一体，机箱箱体应分别用不小于 50mm0.3mm 的紫铜带与高频接地母线连接【答案】A41、架空电缆接头应在近杆处，200 对及以下和 200 对以上电缆接头距电杆应为()。A.400mm，60
12、0mmB.600mm，800mmC.800mm，1000mmD.700mm，800mm【答案】B42、根据播电视设施保护条例，在广播电视设施周围()范围内禁止爆破作业。A.600mB.500mC.300mD.200m【答案】B43、ATM 采用固定长度的数据包，信元由（）个字节组成。A.36B.48C.53D.56【答案】C44、如果微波射线通过大气波导，而收、发信天线在波导层下面，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这种衰落是（）。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K 型衰落D.多径衰落【答案】B45、()除完成日常广播监测工作外，对所辖的遥控站
13、和数据采集点进行远程管理。A.广播电视监测数据处理中心B.直属监测台C.遥控监测站D.中波数据采集点【答案】B46、人耳对（）的声音感觉最灵敏。A.20003000HzB.20005000HzC.30005000HzD.30006000Hz【答案】C47、在空闲资源满足需求的路由和地点，原则上不得再()电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施。A.新建B.改建C.扩建D.技术改造【答案】A48、在管道的一个管孔内可布放多根塑料子管，每根子管中可穿放最多()条光缆。A.一B.二C.三D.四【答案】A49、按照机架底角孔洞数量安装底角螺栓，机架底面为 600mm800mm 时应使用（）只。A.1B.
14、2C.3D.4【答案】D50、卫星通信网络的结构没有()结构。A.链形B.星形C.网格形D.混合形【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、为了节能减排，在有条件的通信系统中推荐使用()等新型能源。A.太阳能B.风力发电C.核能D.地热发电E.油机【答案】AB2、关于数字声音广播的优点，叙述不正确的是()。A.高质量的声音信号，可达到 CD 质量的水平B.发射功率大，覆盖面积大C.可附加传送数据业务D.频谱利用率高，提高频带带宽E.对多径传输抗干扰能力强，可保证高速移动状态下的接收质量【答案】BD3、3G 移动通信系统主要由()组成。A.操作维护台(OMC)B.无线接入网(UTRA
15、N)C.核心网(CORENetwork)D.基站控制器(BSC)E.用户设备(UE)【答案】BC4、电缆或信号线的焊接点应()。A.端正光滑B.无虚焊C.无凹陷无凸泡D.不松动E.使用焊油【答案】ABCD5、SDH 设备的抖动测试项目包括（）。A.输入抖动容限及频偏B.中心频率与偏离C.输出抖动D.映射抖动和结合抖动E.再生器抖动转移特性【答案】ACD6、单、双声道调频发射机相同的测试项目包括信杂比、输出功率和（）等。A.非线性失真B.整机效率C.噪声电平D.载波跌落E.音频振幅频率特姓【答案】A7、2G 移动通信系统主要由（）组成。A.无线基站(BTS)B.移动交换子系统(NSS)C.操作维
16、护子系统(OSS)D.基站子系统(BSS)E.移动台(MS)【答案】BCD8、卫星通信与其他通信方式相比较，具有()的特点。A.通信距离远、覆盖地域广、不受地理条件限制B.以广播方式工作C.不能采用空分多址(SDMA)方式D.工作频段高E.通信容量大，传输业务类型多【答案】ABD9、风力发电的主要优点包括()。A.环境污染小B.发电场建设周期短C.发电场投资规模灵活D.地域性不强E.占地面积较大【答案】ABC10、常见的聚光型灯具有()。A.光束灯B.新闻灯C.地排灯D.回光灯E.追光灯【答案】AD11、已建成的电信设施的电信业务经营者应当将空余资源以（）等方式向有需求的其它电信经营者开放。A
17、.出租B.出售C.资源互换D.抵押E.质押【答案】ABC12、特殊设防的通信建筑(甲类)包括（）。A.应急通信用房B.国际海缆登陆站C.长途传输干线局站D.国际卫星通信地球站E.省中心及省中心以上通信枢纽楼【答案】BD13、5G 网络架构将引人全新的网络技术，()将成为 5G 网络的重要特征。A.SDNB.NFVC.IPD.SDHE.WDM【答案】AB14、核心网数据承载业务测试包括（）。A.下载类业务B.电子邮件类业务C.SVLTE 方式业务D.流媒体业务E.VoLP 类业务【答案】ABD15、光纤传输中光纤自身的损耗有（）。A.连接损耗B.微弯损耗C.吸收损耗D.弯曲损耗E.散射损耗【答案
18、】C16、PTN 网络结构分为（）。A.传输媒介层B.电路层C.通路层D.通道层E.传输媒质层【答案】ACD17、标志直流电源质量的重要指标有（）。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.电容【答案】AD18、常见的声学处理措施是对建筑物的()进行隔声和吸声处理。A.地面B.窗户C.墙面D.外立面E.周围环境【答案】ABC19、项目负责人对建设工程项目的安全施工负有的责任包括()。A.落实安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.根据工程的特点组织制定安全施工措施D.如实报告生产安全事故E.对安全生产进行现场监督检查【答案】ABCD20、中短波广播发射机测试项目中三大电声指标是（
19、）A.谐波失真B.频率容限C.调幅度D.非线性失真E.音频频率响应【答案】D大题（共大题（共 1010 题）题）一、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施
20、工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施
21、工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并
22、报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【
23、答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说,任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前,即开工之前。这样,施工单位进场以后,施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。(3)在此背景中,包含了监理单位的以下工
24、作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中,对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字,这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时,由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上,这样,虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求,但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求,这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。因此,现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后,再在隐蔽工程随工验收签证上签字,以确保其施工质量。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报
25、告后,应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定,在施工单位和建设单位之间进行协调,尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中,监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划,编写监理周报和月报,收集、审核、审批施工单位提交的工程文件,统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量,收集工程及质量情况,审查施工单位的工程竣工资料,编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。二、（一）某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标示。工程施工中，发生如下事件：1.因天气预报傍
26、晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽工程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。2.在光缆交越处施工时，施工人员参照路由复测标示，机械开挖光缆沟导致原有光缆中断。问：【答案】三、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报
27、告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个
28、月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收
29、申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3
30、)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停
31、工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。四、1背景某工程公司承接到某本地网架空光缆线路工程，合同规定施工单位负责采购除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，工费按定额价格的 52 折计取。公司根据本企业的管理文件要求，将全部材料费和折扣后工费的 75核算给本工程的项目部作为现场开支，并给项目部配备了两套熔接机和两台 OTDR。项目负责人经过认真核算，认为现场费用很紧张，应考
32、虑减少现场开支额度，采取的措施如下：(1)减少技术员、安全员等现场管理人员的数量。(2)在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3)在施工现场就近采购电杆、钢绞线及其他铁件，以降低成本并适当降低材料等级。(4)限额领料，随领随用，随时采购，减少库存。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工。2问题(1)指出施工单位控制现场开支的做法是否正确并说明理由。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取?为什么?(3)说明项目负责人降低现场开支的措施是否合适。【答案】(1)施工单位在控制现场开支方面的做法不正确
33、。因为施工单位没有考虑工程的实际状况，在已经很低的费用情况下再进一步打折后承包给项目部，使得项目部现场费用紧张、施工困难。成本、进度、技术、质量、安全等各方面密不可分，控制成本绝不能脱离进度、技术、质量、安全等方面的管理而独立存在，相反的，要在成本、进度、技术、质量、安全等各方面之间进行综合平衡，制定切合实际的成本控制计划。不能忽视工程的具体要求，片面地、不顾客观实际需要地减少成本开支。(2)施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法不可取。因为熔接机和 OTDR 并不是在工程整个施工过程中都需要的设备或仪表，专门配备仪表和设备造成其利用率降低，整体上增加了施工单位的成本。施工单位应科学调配资
34、源，加快工程施工过程中所使用的机械设备和仪器仪表的周转速度，提高其使用效率。这样可以使得企业减少机械设备和仪器仪表等固定资产购置，从而可以减少固定资产分摊，降低企业的固定成本，达到降低施工项目成本的目的。(3)在项目负责人降低现场开支的措施中，现场采购、适当降低材料的等级以及限额领料、随领随用的措施是合理的，因为它符合工程的实际状况，而且对材料的合理控制也将大大降低现场的开支水平。项目部减少现场管理人员的数量以及沿线招收临时作业人员的做法不可取。减少现场管理人员的数量，有可能使得现场的各项管理工作做不到位，从而导致很多问题的发生。临时招收大量的施工人员，需要对他们进行认真的培训，由此增加的费用
35、也是很可观的；新人到了工作岗位，也会使得工程的质量得不到保证。虽然这样做能节约一部分费用，但从工程的质量成本来考虑，不一定合适。五、背景某电信工程局（乙方）于某年 4 月 20 日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长 2km，其中挖掘土方 4500m3（5 元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为 450 元/台班，技术工人费为 24 元/工日，现场管理费率为 40%，甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工 2天，造成窝工 10 个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理
36、工程师 5月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工为 15 个工日。事件三：5 月 19日，接到监理工程师 5 月 20 日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量 900m3。事件四：5 月 20 日至 22 日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日、机械窝工 3 个台班。事件五：5 月 23 日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了 30 个工日，5 月 24 日恢复正常挖掘工作，最终于 5 月 30 日完成。问题 1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是
37、多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期 5 天(1519
38、日）；事件三：可索赔工期 2 天，900m3（4500m310 天）2 天；事件四：可索赔工期 3 天(2022日）；事件五：可索赔工期 1 天(23 日）；可索赔工期共计 523111天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15 工日24 元/工日(140%)504 元机械费：450 元/台班5 台班（天）2250 元；六、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100 公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格为 10 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租
39、赁费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至 4月底乙单位检查发现，完成施工 35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30 个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5 月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离按 500 元/公里计算，乙单位配合用工 80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月 7 日到 6 月 17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.计算乙施工单位 4 月底的计划工作预算成本 BCWS，已完工作预算成本 BCWP，已完工作实际成本 ACWP。2.计算乙
40、施工单位 4 月底 SPI、CPI，并分析进度成本情况。【答案】1.答：BCWS=30km1000m6 元/米=180000 元=18 万元BCWP=35km1000m6 元/米=210000 元=21 万元 ACWP=20 万元2.答：SPI=BCWP/BCWS=21/18=1.17，SPI1，进度超前。CPI=BCWP/ACWP=21/20=1.05，CPI1，成本节支。3.1.答：第 1 周末BCWS=107500+30001/2=36500 元第 5 周末 BCWS=（1027+47+87+472）500+3000+400+100000+200=243600 元2.答：第 1 周末 B
41、CWP=（1027500+3000）70%=51100 元第 5 周末BCWP=1027500+3000+47500+400+87500+100000+（427500+200）80%=237960 元七、背景资料：某工程公司承揽了一项市内管道光缆线路工程，由于近期该公司同时有几个项目开展，公司紧急新招了一批工人，并派部分工人参加本项目的施工。项目经理决定亲自负责本项目的安全工作，并不再设置专职安全员，要求技术负责人根据工程特点组织制定了施工安全技术措施。在施工前会议上，项目经理指定由现场勘察人员进行安全技术交底，着重介绍了本工程的施工作业特点和工程的危险点，针对危险点的具体预防措施，应注意的安
42、全事项以及应急预案。项目经理嘱咐带班人员注意安全、保证质量。同时要求技术负责人在每周检查质量的同时进行施工安全检查，及时汇报检查结果。会议最后没有形成书面记录，会后即按照会前分工直接投入工程施工。新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。开工后不久，技术负责人在检查中发现：个别作业班组工人到现场后，打开人孔就直接跳入人孔内进行施工；有的作业班组把燃油抽水机放置到人孔口边抽水，各个作业班组在施工时都设置了围挡和警示标志。问题：1指出工期会议上项目负责人安全技术交底有哪些不妥之处给出正确做法。2指出检查中施工人员的错误之处，说明正确做法。3本工程公路作业中还应采取哪些安全防护措施 4指出本
43、工程安全管理工作中存在的问题。【答案】1(1)不妥之处一：由现场勘察人员进行安全技术交底。正确做法：在工程施工前，应由技术负责人进行安全技术交底。?(2)不妥之处二：安全技术交底的内容不全面。?正确做法：安全技术交底的内容还包括相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施。?(3)不妥之处三：会议没有形成书面记录。?正确做法：技术交底要形成文字记录，并有交底人和被交底人签字。?(4)不妥之处四：新员工到达现场后，立即被编入各个施工小组参与施工。?正确做法：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。?2(
44、1)错误之处一：个别作业班组工人到现场后，打开人孔就直接跳人人孔内进行施工。?正确做法：施工人员打开人孔后，应先进行有害气体测试和通风，确认无有害气体后才可下去作业。?(2)错误之处二：有的作业班组把燃油抽水机放置到人孔口边抽水。?正确做法：在人孔内抽水时，抽水机或发电机的排气管不得靠近人孔口，应放在人孔的下风方向。?3公路上施工时，应遵守交通管理部门的有关规定，保证施工人员及过往车辆、行人的安全。公路上作业时的安全防护要求有：现场施工人员应严格按照批准的施工方案，在规定的区域内进行施工，作业人员应服从交警的管理和指挥，协助搞好交通安全工作，同时还要保护好公路设施。每个施工地点都应设置安全员，
45、负责按公路管理部门的有关规定摆放安全标志，观察过往车辆并监督各项安全措施执行情况，安全标志尚未全部摆放到位和收工撤离收取安全标志时应特别注意，发现问题及时处理。在夜间、雾天或其他能见度较差的气候条件下禁止施工。所有进入施工现场的人员必须穿戴符合规定的安全标志服，施工车辆应装设明显标志(如红旗等)。施工车辆应按规定的线路和地点行驶、停放，严禁逆行。各施工地点的占用场地应符合高速公路管理部门的规定。每个施工点在收工时，必须认真清理施工现场，保证路面上清洁。?4本工程安全管理工作中存在的问题有：未配备专职安全生产管理人员；未对新员工进行接受安全生产教育培训和安全技术交底工作。?八、1背景某项目经理部
46、承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间
47、。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2问题(1)对于本工程的种种现象，项目经理部应从哪些方面着手加强现场管理(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件，项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植
48、被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒、变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃
49、圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。九、A 现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。问题：指出 A 现场可能导致角杆向内角倾斜的其它原因。【答案】（1）电杆及拉线地锚埋深不够；-56-（2）拉线出土点不正确；（3）杆洞及地锚坑回填土未夯实；（4）拉线收紧程度不够；（5）杆路的档距或杆上负荷不符合工程设计要求。一十、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总
50、承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周