《2022关于施工合同集合7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022关于施工合同集合7篇.docx（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022关于施工合同集合7篇关于施工合同集合7篇随着法律知识的普及，我们用到合同的地方越来越多，它可以保护民事法律关系。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是我为大家收集的施工合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为明确甲、乙双方的权利义务关系，根据中华人民共和国合同法、建设工程施工合同、城市绿化施工及验收规范以及国家有关法律、法规、标准的规定，确保绿化施工的顺利进行，双方本着平等互利、诚实守信的原则达成一致，自愿签订本合同。一、工程概况1、工程概况(1)工程名称：(2)工程地点：(4)工程批准文号：喀市发改 号(5)资金来源：市政府投资2、
2、工程承包范围(1)承包范围：本工程采取综合报价，报价苗木清单中包括苗木采购、包装、运输、挖坑、施放配比土、种植、施肥、药物使用、防风支架、铺设支管系管道以及管养三年、死亡重栽及税金、规费。平整土地包括小范围倒运土方、土地细平，平铺河沙5cm厚/m2,平铺有机肥2cm厚/m2、深翻一遍，用水浸泡地一遍。(2)工程总面积： 平方米。3、合同工期总工期：三年(1)种植施工工期：开工日期20xx年2月15日;竣工日期20xx年4月30日，(日历天数75天)(2)树木养护工期：20xx年5月1日起进入养护期，三年养护。初验为20xx年10月30日，复验为20xx年8月10日，竣工验收为20xx年8月30
3、日。大量补苗的养护期顺延。二、合同价款与支付4、合同价款(1)发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款，承包人在合同实施间项目内容单价不因市场变化因素而变动。(2)金额(小写)： 元(人民币)(大写) 元。5、工程款支付(1)合同生效后，发包人向承包人支付本合同总造价的10%(元)为预付款，苗木进场验收合格后支付20%。(2)20xx年10月30日初验成活率达到85%以上后付至合同价的60%。(3)20xx年8月10日验收成活率达到95%以上，付至合同价80%。(4)20xx年8月30日竣工验收后成活率达到100%，支付15%，通过审计后支付余款。三、合同文件及解释顺序合同文件应能互相解
4、释、互为说明。除合同另有约定的外，其组成和解释顺序如下：1、合同条款;2、中标通知书、招标文件、投标书及其附件3、发包人确认的工程量清单、单价，设计图纸、施工图、施工图预算书;4、工程施工质量标准、验收规范和其它有关技术资料、技术要求。四、树木采购技术要求1、所供树木要符合甲方确定的数量、品种、规格、土球、树冠、根幅。(见附表)2、苗木不得携带病虫害，要求带苗木原产地的检疫证明，苗木来喀后，由发包人组织林业部门再次复检，对查出有携带病虫害的苗木一律就地销毁、由此产生的所有费用及损失由承包人承担。3、投标苗木根系要求大根做愈伤处理，主根无劈裂，裸根苗根系直径(根幅)，落叶乔木按地径的8-10倍，
5、根不劈不裂，灌木按1米高根系直径(根幅)30cm，2m高根系直径(根幅)50cm，适当照顾冠幅大小，土球苗，土球直径为地径的8-10倍，包要紧，草绳间隔8cm，70cm以上土球打双花缠腰箍，直径50cm以上土球封底，要求保证苗木主根系的完整，苗木包装要求符合长途运输,需进行必要的保温、保湿处理，土球完整。4、所采购苗木树干必须挺直，冠形优美，各项外观指标(干形、冠形、树姿等)必需满足行道树、风景苗木景观需求。5、所有苗木以到喀什为准，在喀什验货，不合格苗木不予付款。五、树木种植技术要求：1、乙方根据甲方的要求，种植树木到甲方指定地点进行栽植，具体内容为树木挖取，移运，栽植及管护等。管护期3年。
6、验收移交时间以甲方通知为准。2、为有效保证所栽植苗木的成活率，承包人需将所中标段的土壤及水质进行化验，并作出最有利于树木生长的种植土混合比例报园林局备案，同时可适当使用一些改良产品。3、树穴基部必须施基肥(腐熟的农家费、牲畜家禽粪便或腐植酸肥)，米径10cm以上大树施肥0.1立方，米径10cm以下大树施肥0.05立方，裸根树木种植穴中需放入0.1立方河沙。4、所有要求承包人需换臵种植土的，换臵的种植土中应包括6份本地农田土、3份河沙、1份腐殖土。5、大树截干部位严格按清单要求截干，需在主干3米以上保留3-5个健康侧枝，与主干同高截留。6、树木到位后，用细土慢慢均匀的填入树穴，特别对根系空隙处，
7、要仔细填满，防止根系中心出现空洞。7、土填到50%时灌水，发现冒气泡或快速流水处要及时填土，直到土不再下沉，不冒气泡为止。8、新植树木种植后必须浇足三遍水。9、树木栽植后需做围堰浇水，养护后期围堰由乙方拆除整平，米径8cm(含8cm)以上苗木需做三角支架支撑与固定，支架应支在树干2/3处，绑扎树干处应夹垫物以保护树干，绑扎的树干应保持直立。10、其它技术要求严格按照城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗、园林绿化栽植工程技术规范、城市绿化和园林绿地用植物材料球根花卉种球、城市绿化工程施工及验收规范、大树移植技术规程、园林植物养护技术规程等文件要求执行。六、绿化给水管系安装技术要求1、管材采用upv
8、c符合国家质量上水管材(管径90mm以上的管材要求承受0.6Mpa的压力，管径90mm(含90mm)下的管材要求承受压力0.8Mpa)，所用管材及施工材料必须具备国家合格质量标准(阀门必须使用upvc阀门，所有管材及施工材料必须出具检测报告与合格证书，方可使用，检验费用由施工方自理)。2、设计说明：(1)管道埋深在1米以下。(2)道路绿化带主管系要求与其相连的绿化带管系联网。(3)整体绿化灌溉水系必须保证绿化带任何部位的浇水需求。3、灌溉总体技术要求：(1)操作简单，维修方便。(2)排水和泄水设计根据实际合理安排。(3)管道埋深覆土在1米以上，填土必须夯实。(4)水系主管控制阀合理设计及安装。
9、七、验收1、验收流程平地 放线 验坑 验苗 种植 支撑保护 管护及成活率平地：包括场地平整、翻地整地、河沙、肥料。要求：土地细平，平铺河沙5cm厚/m2,平铺有机肥2cm厚/m2、深翻一遍，用水浸泡地一遍。放线：按照设计图纸要求和甲方指定的种植地点定点、放样，大规模的乔木用扦插法标志定点或用定点，群植小灌木及地被可用线标志种植面积的边缘线。验坑：乔木的树穴直径比根系或土球的直径大，深度比土球高度尺寸增加20cm，另外种植穴的尺寸还将依各种树种不同的生活习性区别对待。验苗：苗木根系发达，树干必须挺直，冠形优美，各项指标(土球大小、干形、冠形、树姿等)必需满足苗木验收需求。苗木不得携带病虫害，要求
10、带苗木原产地的检疫证明，苗木来喀后，由发包人组织林业部门再次复检，对查出有携带病虫害的苗木一律就地销毁、由此产生的所有费用及损失由承包人承担。种植：按园林绿化种植规范要求种植。支撑保护：米径大于6cm的苗木均要求搭支架，支架要牢固，绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立，支架一般采用三角支。管护及成活率：绿化养护包括定期浇水、松土、除杂草、病虫害防治、施肥、维护、对树木的修剪、抹芽、补植等。第一年要求初验成活率达到85%以上，第二年复验成活率达到95%以上，20xx年竣工验收时成活率达到100%。八、现场代表1、监理(1)监理单位名称：(2)监理工程师姓名：2、双方派驻工地代表(1)发包人
11、驻工地代表：(2)承包人驻工地代表：九、双方的权利和义务1、发包人权利和义务(1)在20xx年2月27日前施工现场具备开工条件，保证喷灌系统水、电等条件满足施工要求，施工现场主要道路畅通。(2)对承包人施工组织设计进行会审确认，提供施工现场周围及地下管沟走向等资料，保证数据真实准确，在施工前进行现场交底。(3)协助处理施工过程中与发包人内部其它单位的有关事宜。(4)负责按本合同约定的内容对承包人的工程施工、种植及养护过程进行考核，出具考核结论。(5)发包人负责承担养护期间的水、电费用。(6)因发包人不能按规定完成上述工作，造成工程不能按期开工，工期予以顺延。2、承包人权利和义务(1)严格按照发
12、包人审定的施工图和施工组织方案组织施工，施工图变更的须经发包人批准后组织施工。(2)根据工程施工需要设臵照明及警示标志，派人驻守施工现场。承担施工机具维修保养，未履行上述义务或履行义务不符合要求造成财产和人身伤害的，由承包人承担责任和由此造成的经济损失。(3)在施工和养护期间，不得破坏施工现场的其它设施，因影响施工确需拆除的，须报经发包人驻现场代表签字确认，施工完毕后须恢复原状。(4)施工前期的整地、施肥和后期的苗木到货、种植等关键工序须经发包人现场代表确认签证后方可组织施工，签证作为考核结算的依据。(5)施工期间应严格遵守国家、地方政府、本企业的环保有关规定，施工场地噪音等应不超过国家规定的
13、指标。(6)竣工未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自行修复。(7)按照本合同要求，做好施工现场的地下管线和邻近建筑物。构筑物的保护工作。(8)投标单位中标后在日常的养护中应根据绿化植物生长情况按照相关规定把握浇水时间。(9)因承包人不履行上述义务，造成工期延误的，工期不予顺延。由此造成发包人经济损失的，承包人承担赔偿责任。十、施工组织设计和工期1、进度计划：承包人应在合同约定的日期，将施工组织方案和进度计划提交发包人。发包人按约定的时间予以批准或提出修改意见，承包人必须按批准的进度计划组织施工，接受发包人对施工进度的检查，施工质量的监督。工程实际进度与进
14、度计划不符时，承包人应采取相应的措施，拟采取的措施须报发包人批准后执行。2、工期的延误、暂停(1)延期开工：承包人应按合同条款约定的开工日期开始施工，承包人不能按时开工，应在合同条款约定的开工日期5天之前，向发包人提出延期开工的申请，并说明理由。发包人应在接到申请的3日内予以书面答复，逾期不予答复的，视同默认。发包人同意延期开工的，工期顺延，否则工期不予顺延。(2)工期延误：对以下造成竣工日期推迟的延误，经发包人代表确认，工期相应顺延。设计变更、工程量发生变化;一周内，非承包人原因停水、停电或造成停工累计超过8小时;不可抗力(包括:战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等);合同中约定或发包
15、人同意给予顺延的其它情况。(3)承包人须在发生以上情况后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人代表提交报告，发包人代表在收到报告后5天内予以确认、答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已确认。(4)非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人承担违约责任。十一、质量与验收1、工程质量标准：合 格2、隐蔽工程验收：承包人在工程施工过程中，发生隐蔽工程时，应及时报告发包人代表进行现场确认，并提交隐蔽工程报告和处理措施，措施经发包人代表确认后，进行隐蔽工程施工，隐蔽工程施工结束后须报告发包人代表验收，验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，方可继续施工。验收不合格，承包人不得继续施工。十
16、二、工程变更处理工程量清单数量发生变更，按变更的工程数量与其综合单价的乘积作为变更部分结算价。对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。十三、争议解决方式合同履行过程中发生的任何争议纠纷，当事双方应通过友好协商方式解决，如协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十四、违约责任1、双方不按合同约定履行自己的各项义务，应承担相应的违约责任。2、在管护期间，如发生人为破坏花草树木，发包人负有对其进行教育的义务，并协助承包人对破坏者进行经济处罚。4、发现承包人不能按合同工期竣工以及有严重的施工质量问题或达不到其承诺的标准，发包人有权扣罚履约保证金7万元和不予支
17、付全部工程尾款的经济处罚。5、除双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。十五、工程量清单十六、其他约定条款1、本合同自双方签字盖章后生效。2、承包人不得将本工程转包或分包，否则发包人有权终止合同。3、合同的生效与终止：本合同条款自合同签订生效之日起生效，至养护期满后，本合同即告终止。4、合同份数：共8份，正本2份，甲乙双方各持1份，副本6份，发包人5份，承包人1份。5、承包人投标书与发包人招标文件相抵触的，以合同为准。6、其它未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)
18、：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇2委托方甲方：神府经济开发区医院承建方乙方：根据中华人民共和国经济合同法与建筑安装工程承包条例规定，经甲乙双方同意，签署下列合同。此合同受法律保护，双方代表必须履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。1、 工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水2、 工 程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。3、 承建方式：由乙方包工包料。4、 保修办法：免费保修期为 5年，自 年 月 日至年 月 日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费维修，乙方接到保修通知后，三天之内组织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何理由推托。5
19、、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负，施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。6、验收方式：甲方负责组织工程质量验收7付款方式：完工付总款60%，三个月无质量问题付20%，剩余20%保证金两年后付清。8、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。甲 方乙 方20xx 年4月日 ：神府经济开发区医院 ：施工合同 篇3甲方：滨海温氏畜牧有限公司乙方：滨海县水利建设钻井工程公司钻井工程公司（以下简称乙方）承担滨海温氏畜牧有限公司龙潭港板桥村猪场深水机井施工。为了明确双方的责、权、利关系
20、，根据中华人民共和国合同法和国家有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订合同，并共同遵照执行。一、工程任务1、任务要求：乙方保证成井日产水量3，且能保证以50M3/小时的出水量连续抽水五天五夜为出水量合格。乙方保证成井水质有权部门检测符合国家规定的饮用水标准。乙方在接受任务后一周内提供确认后的机井施工图报甲方及甲方规定的管理人。乙方负责提供材料、设备、管材及相关辅助材料、安装等所有工作。井壁管、滤水管采用钢管，规格为2736、159*5钢管，质量符合国家标准。乙方保证打井深度不少于270米且需由专人测算，保证项目经营期间水量和水质的满足要求。本工程较特殊，因为当地地理，地貌未
21、进行水文地质勘察等因素。为此该项目工程实行总体包干制，即本工程总造价：人民币186000.00元（人民币壹拾捌万陆仟元整）。现场临时设施等费用均由乙方承担。施工过程中发生的水费、电费等由甲方承担。如乙方打井出水量、水质不符合本条第3款第项要求，乙方应双倍返还定金，甲方有权提前解除本合同，另行更换施工队伍。如乙方打井出水量、水质符合本条第3款第项要求，甲方按合同约定付款。2、工程内容乙方负责组织凿井设备进出场，购置成井原材料，水泵、井下扬水管等辅件，凿井洗井，将水泵、扬水管等安装井下，并组织验收和移交。二、合同价款工程总价为人民币186000.00元（大写：人民币壹拾捌万陆仟元整，井壁管、滤水管
22、采用钢管）。本价款为固定价款，不做增减调整。三、工程期限工期为18 天，自合同签字生效且通电、通路之日起至验收合格之日止。乙方最迟应在合同签字日后三日内进场施工，若违约甲方有权解除本合同，且无需向乙方支付任何费用。如遇下列情况工期顺延：1 、因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。2、因甲方以书面形式提出变更计划而影响施工3、因土地占用、青苗赔偿、现场施工阻碍的清除处理不当等甲方原因而影响施工。四、甲方承担的责任1、向乙方提供施工场地平面图等有关资料。2、甲方指定沈传统为甲方施工代表。3、甲方负责“水通”、“电通”、“路通”，协助处理与当地居民的矛盾。五、乙方承担的责任1、组织技术人员认真、精心设
23、计，严格按国家现行规范组织施工，保证工程质量，成井验收合格后一年内免费提供成井的维护保养工作。2、负责组织本工程所用的设备和下述资料：井管、滤料、粘土、焊接材料、水泵、扬水管等，并运至现场。3、水井须匹配50T/H的水泵和相匹配的提水管材4、因乙方原因造成的返工、浪费以及人身、设备等安全事故由乙方负责。乙方必须采取必要的措施以保证安全施工，施工中发生的任何安全问题均由乙方负责。5、乙方施工人员的食宿等生活费用由乙方自理。6、乙方指派张士林为乙方施工代表。7、工程竣工后，向甲方提交水井成果图及竣工报告二份。8、协助为甲方办理钻井手续，以保证钻井项目的顺利进行，其费用另行商定。六、工程验收及保修按
24、本合同第一条第3款“任务和要求”双方共同进行验收，并签署验收合格文件。成井的免费保修期为一年，自水井验收合格交付甲方使用之日计算。保修期间出现管井和水质不符合质量要求，出水量不符合本合同要求的，乙方在二日内无偿保修，如无法修理，乙方必须在规定时间内免费重凿一口相同标准的深水井，并承担因此而给甲方造成的经济损失。因甲方使用不当、人为损坏出问题应由甲方自己负责。七、付款方式、期限1、付款方式：转账2、期限：合同签订且施工队伍、施工设备进场后5日内，甲方向乙方支付定金5万元，成井水量、水质符合本合同第一条第3款第项的要求、交井测试验收合格，甲方凭乙方提供的全额工程款正式发票支付90%工程款（含5万元
25、定金），剩下的10%作为工程质量保证金在一年后该井无质量问题情况下支付给乙方。八、违约责任1、乙方若推延工期则向甲方支付1000元/天的违约金（短期内12日除外），逾期15日的，甲方有权解除本合同，并不支付工程款。相应的经济损失由乙方承担。2、甲方若未按照约定支付工程款。则向乙方支付滞纳金，滞纳金的标准为同期银行贷款利率的2倍，逾期超出15日的，按每日5%施工合同 篇4甲方： 乙方：(以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担 工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下：一、工程概况：1.工程名称：2.工程地址：3.工程概况：二、甲乙双方的责任和义务1.甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施
26、工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能顺利如期完成工程工期。并承担以下义务： 按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收 按时支付工程进度款2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，并保证材料的质量;乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 场地的管道安放及布线 设备的安装调试三、工程时间和进度1、合同签订后，乙方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后通知技术人员入场。2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方应友好协商解决。四、工程及工程量的变更1、 由于甲方原因，对工程中提
27、出的修改项目，甲方必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。2、 由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。五、工程验收1.采用完工总验收的方式。2.工程验收标准。监控图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。4、工程完工，乙方应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。
28、六、系统保证及工程维护乙方提供质量保证。在工程验收合格后壹年内，因设备自身质量问题发生故障，由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。七、合同金额监控设备及安装调试费用总金额为：￥ 元(人民币： 万元整)。八、支付条款1.本合同签定后，甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。2.系统完工后，甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。3.系统完工并由甲方验收完毕后，甲方向乙方付清其余 %的款项。4.合同执行过程中工程量的增减，则根据工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用按第八项支付条款决算。九、售后服务乙方提供一年免费维护，一年后
29、按成本收取维护费用，响应时间24小时。十、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。十一、违约责任1.甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额 %的违约金。3.如甲方未能按照合同条十二、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。十三、合同生效及其它1.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份
30、，签字盖章即生效(传真件有效)。2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 附设备清单3.本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。4.本合若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲、乙双方同意上述条款，并签字确认如下：甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇5甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。1、
31、工程材料采用：外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为35、非住宅为45、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。2、综合单价：外墙保温综合价 54.00元 、屋里保温 55.00元、外墙防水涂料 20 .00元(均含税金和配套费)3、施工面积：外墙面积暂定50002、屋面面积暂定16002 、外墙涂料50002.4、工程造价暂定：458000.00元二、工期：甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为 60 天。三、工程质量要求1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格
32、后方可使用。3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。四、工程量结算：按实际施工的竣工面积进行结算。五、付款方式: 外墙保温施工完成后付款 25 %,外墙底漆施工完成后付款 10 %, 面漆施工完成后付款 10%,工程完工后付款 20 %,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满_年后付清(无息)。六、承包范围及内容：外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂
33、料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。七、双方责任:甲方：1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行控制。3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。乙方:1、乙方严格按照安全施工标准进行施工;2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任;3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任;4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责;5、乙方施工前应向甲方提供
34、有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况;6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足_市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。7、乙方向总承包方交纳工程结算款 %的总包服务费。8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护,如有损坏由乙方按原价赔偿.9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。11、乙方应根据本工程的特
35、点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。八、工程保修:本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行维修。九、违约责任：1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应承担合同总额的5%违约金。十、争议、纠纷解决：发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决. 十一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效.甲方:代表年_月_日乙方: 代表_年月_日施
36、工合同 篇6水运工程施工监理合同工程名称：_甲方：_乙方：_年_月_日目录一、 合同协议书二、 合同通用条款第1条 词语定义第2条 法规、语言和联系方式第3条 双方关系与监理依据第4条 监理范围第5条 甲方的职责与义务第6条 乙方的职责与义务第7条 甲方的权利第8条 乙方的权利第9条 监理合同期第10条 合同的变更和解除第11条 监理酬金与支付第12条 人员的更换第13条 奖励与赔偿第14条 转让与分包第15条 违约、争议与仲裁三、合同专用条款第1条 词语定义第2条 法规、语言和联系方式第4条 监理范围第5条 甲方的职责与义务第6条 乙方的职责与义务第8条 乙方的权利第9条 监理合同期第11条
37、 监理酬金与支付第13条 奖励与赔偿第15条 违约、争议与仲裁附加条款附录：使用说明一、合同协议书甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：1.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。2.下列文件构成全部监理合同文件（以下称本合同）不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：（1）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件；（2）本合同协议书；（3）合同专用条款；（4）合同通用条款；（5）施工监理委托书或监理中标通知书；（6）与本合同有关的其它文件。3.甲乙双方同意按照本合同的约
38、定，承担和履行各自的全部职责和义务。4.双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币 万元。5.本合同施工监理期为个月（天），即从 年 月 日至 年 月 日。6.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。7.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本 份，双方各执 份。当正本与副本不一致时，以正本为准。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）（单位全称） （单位全称）法定代表人：法定代表人：或 或其授权的代理人：（签字） 其授权的代理人：（签字）签约日期： 签约日期：签约地点： 签约地点：单位地址： 单位地址：邮编
39、： 邮编：施工合同 篇7建设工程施工合同是工程建设中的重要法律文书，现代建设工程规模越来越大，相应的合同关系越来越复杂，合同条款越来越多，为更好的促进施工合同合法签订和履行，促进建设工程投资的监督管理，必须切实加强建设工程施工合同的审计工作。实施建设工程施工合同的审计，应重点针对施工合同实质性条款中的核心条款工程造价，随着建设工程工程量清单计价规范在国内的实施，工程计价模式由传统的定额计价“控制量、指导价、竞争费”改革为工程量清单计价“企业自主报价、市场竞争形成价格”，工程计价模式的改革深刻影响了施工合同价格的形成，从建设市场的经济活动来看，由于缺乏与工程量清单计价模式相配套，参与工程建设的各
40、方在运用工程量清单计价模式进行计价时出现了一些问题，如何顺应计价模式的改革，提高建设工程投资审计质量、防范审计风险，切实做好施工合同的审计，是建设工程施工合同审计工作面临的新课题。1建设工程施工合同审计的重点建设工程施工合同内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。要做好建设工程施工合同审计工作，必须要深刻理解、准确把握建设工程施工合同的实质性内容。施工合同实质性内容是指建设工程施工合同中确定双方当事人基本权利与义务的条款。根据合同法的规定，工程施工承包
41、人的主要义务是按期保质完成施工任务，并享有按合同约定得到工程款项的权利；工程施工发包人的主要义务是按时足额支付工程价款，并享有按合同约定期限接受符合合同约定质量目标的工程产品。从中分析出工程价款、工程质量和施工工期对签订施工合同双方的利益影响最大，决定了双方的基本权利与义务，属于施工合同的实质性内容。因此对建设工程施工合同进行审计的重点必然是针对施工合同实质性内容，其中对工程价款的审计更是施工合同审计的重中之重，施工合同条款的审计重点主要有以下几个方面：1.1 审查施工合同的符合性及完备性首先要熟悉招标、投标文件，关注施工合同条款与招标文件以及投标承诺的符合性，检查是否存在背离条款；其次检查对
42、于在招投标过程中形成的补遗，修改、书面答疑、询标纪要、各种协议等是否均已作为合同文件的组成部分，是否明确解释顺序。1.2 审计施工合同通用条款内容的重点检查合同当事人的法人资质、合同内容是否符合相关法律和法规的要求；检查合同的内容是否与招标文件的要求相符合；检查合同条款是否全面、合理，有无遗漏关键性内容，有无不合理的限制性条件，法律手续是否完备；检查合同双方是否具有资金、技术及管理等方面履行合同的能力；检查合同是否明确规定双方的权利和义务；检查合同是否存在损害国家、集体或第三者利益等导致合同无效的风险；检查合同是否有过错方承担缔约过失责任的规定；检查合同是否有按优先解释顺序执行合同的规定。1.
43、3 审计施工合同专用条款内容的重点检查合同是否明确规定工程范围，工程范围是否包括工程地址、建筑物数量、结构、建筑面积、工程批准文号等；检查合同的工程质量标准是否符合有关规定；检查质量保证期是否符合有关建设工程质量管理的规定，是否有履约保函；检查合同是否明确规定工期，以及总工期及各单项工程的工期能否保证项目工期目标的实现；检查合同工程造价计算原则、计费标准及其确定办法是否合理；检查所规定的付款和结算方式是否合适；对合同中关于工程价款结算调整条件应在合同专用条款部分针对招标文件作详细约定，避免合同在执行过程中在施工、竣工结算阶段产生争议；检查合同是否明确规定设备和材料供应的责任及其质量标准、检验方法；检查隐蔽工程的工程量的确认程序及有关内部控制是否健全，有无防范价格风险的措施；检查中间验收的内部控制是否健全，交工验收是否以有关规定、施工图纸、施工说明和施工技术文件为依据；检查合同所规定的双方权力和义务是否对等，有无明确的协作条款和违约责任。1.4 对于采用工程量清单计价的施工合同重点审计其条款是否符合建设工程工程量清单计价规范的有关规定：合同中只有类似的变更工程的.价格，可以约定参照类似价格变更合同价款给与差价补偿原则,防止不平衡报价；尤其是对于清单中没有涉及到的项目变更，其定价原则、方式要明确，建议