《2022工程合同集锦五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程合同集锦五篇.docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程合同集锦五篇工程合同集锦五篇现今很多公民的维权意识在不断增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是我为大家整理的工程合同5篇，欢迎阅读与收藏。工程合同 篇1(以下简称甲方)(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法泸水县水务局以下简称(发包人)与云南元联*筑工程有限公司(以下简称承包人)就华东称灌区(三标段)施工的有关事项，经双方协商一致，订立本合同。一、本合同书中的词语涵义与下述第三条所列的通用合同条款中的词语涵义相同。二、合同价款1、本合同总金额为人民币：捌佰万零伍仟壹佰壹拾伍元柒角捌分整
2、(￥8005115.78元)2、本合同为单价承包合同，合同单价为附后的综合单价表。3、如特殊原因增加的工程量，经监理、设计提出的意见，并经甲方批准后，才能按实际完成的工程量按合同单价结算。三、合同的组成文件及解释顺序为：l、工程建设合同书(包括补充合同书或协议)2、综合单价表3、专用合同条款4、通用合同条款5、技术条款6、招标文件7、施工技术补充条款8、图纸9、组成合同的其他文件上列合同文件为一整体，代替了本合同书的签订前双方所签订的所有协议、会议纪要以及相互承诺的一切文件。四、承包人保证按照合同约定全面完成各项承包工作，并承担合同约定的承包人的全部义务和责任。五、发包人保证按照合同约定付款并
3、承担合同约定的发包人的全部义务和责任。六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名，分别盖本单位公章并办理公正手续。七、本合同书正本一式四份，具有同等法律效力，由双方各执两份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇2甲方：某某有限责任公司乙方：经甲乙双方友好协商，就乙方承包甲方所承包回填土方的运输任务达成如下协议，具体条款如下：一、 工程名称：某某填海工程。二、 合同约定车辆数量为台。三、 工程内容及运距：（运距）为12公里。如超出协议运距外每公里增加10 元计算。四、 车。五、 运输车辆及要求：车型前两轮后八轮，
4、车厢长5.4米，车厢高1.6米，宽2.3米，后翻斗自卸车。六、 工程与结算：1、 结算方式：乙方车辆到场正常开工五天后，甲方扣留乙方每台车辆500元的运费作为施工及住宿的安全风险质金，如乙方_年内未发生任何安全问题，或者乙方虽有发生安全问题，但乙方已自行解决。甲方必须将质押 金无条件退回给乙方。其他运费甲方每天按乙方运输票据结算。乙方应于次日上午9点将当日的运输单据交给甲方，由甲方核对票据后下午3点前结清当日的运输款。如结算延迟一天后，甲方应付给乙方每台车500元天违约金。甲方提前做好准备，确保乙方每天准时结算当天的运输款，因乙方原因未在规定时间（次日上午9点前）2、乙方责任：1、 内将单据会
5、齐交由甲方，甲方不负违约责任。 调车费：合同签订后，乙方的第一次发车（不论发车数量多少），发车的前一天甲方垫付每台车费用元。该费用在十个工作日内分期扣回。以后增补的车辆甲方不给予该费用。 甲方协调运输中相关的关系，保证乙方机械车辆畅通无阻，施工中不受外界干扰。车辆在运输过程中造成扣车罚款，均有甲方负责协调处理，并承担经济责任。由于甲方协调失误造成乙方不能正常运输，甲方应赔偿乙方每天每台车500元，乙方车辆在工程现场或在工程现场之外发生的一切交通事故，甲方协调处理，但不承担任何责任。 甲方负责维修扩展车辆运输通道，保证道路畅通和正常会车，保证道路中经过桥梁、承受重型车安全通过，保证乙方车辆不误工
6、，保证车辆正常装卸。 甲方提供乙方驾驶员住宿场所，水电费、餐饮费乙方自理。 乙方必须按照合同要求及时组织机械车辆，按照合同规定车辆按时完成土方运输任务。现场车辆不允许擅自调离现场，如调离必须和甲方协商同意后，在补足原有车辆数量后方可实施调离。否则，每调离一台车辆甲方将甲方责任： 扣罚乙方2、 乙方无故停运，造成甲方损失的每辆车赔偿乙方必需按时将每天票据交给甲方，不得延时或转卖，如发生类似情况，甲方将扣除乙方所有车辆一天的运输费双方责任：1、 甲乙双方互派代表到现场，负责工程管理、监督、协调工作。2、 甲乙双方遇到雨雪天气，机械车辆运输有困难，双方代表协商，因不可抗拒的原因造成停工或延误工期，双
7、方均不承担经济或违约责任。3、 甲乙双方未按合同规定履行责任与义务，双方均有权终止合同。4、 甲乙双方如发生争议，双方协商解决，如经双方协商达不成一致时，任何一方都有权向_市大港区仲裁机关或人民法院提请诉讼解决。5、 本合同双方代表人法人签字盖章，方可生效。6、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方代表（盖章签字）：乙方代表（盖章签字）：联系电话：联系电话：_年月_日 身份证号：身份证号工程合同 篇3甲方：乙方：甲方双方依据中华人民共和国合同法等相关法律、法规，本着平等互利的原则，经双方友好协商达成如下合同条款：一、防水施工1、工程名称：浙江夏王-仙鹤特种纸业有限公司屋面光伏支架立柱防水工程
8、。2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。3、防水施工价格本次防水施工为双包方式（包工包料）， 。此价款为本工程固定造价，总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。5、施工质保甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构，如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须采取相应的补救措施直至修复完成。本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后，如
9、还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为五年使用年限。（保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理）。6、双方责任甲方责任：在防水施工结束后，甲方应配合做好成品保护，如现场施工人员故意引起的损坏，后果由甲方负责。乙方责任：1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。2、 施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用，工程款项中包含保险费用。二、施工程序及施工要求1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工
10、要求。2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。4、乙方需注意施工安全，乙方在施工过程中必须保护好甲方及仙鹤特种纸业有限公司的物品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。6、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的，甲方有权另行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。三、付款方式该防水工程单屋面施工完
11、成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额工程款。四、附则1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一致时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。甲方：乙方：代表签章： 代表签章：年月日年月日工程合同 篇4合同编号：_发包人（甲方）：_（全称）承包人（乙方）：_（全称）承包人资质等级：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则
12、，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。1工程概况11工程名称：_。12工程地点：_。13工程内容：_。14承包范围：_。15承包方式：_。乙方包工、包全部料乙方包工、包部分料（见附件）乙方只包工16工程结构：_。17装饰装修施工面积：_。2工程质量21本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。22国家、北京或专业标准：民用建筑工程室内环境污染控制规范（gb50325-20xx）_。23约定标准：_。3工期31总工期：_日（为日历工期，并包括法定节假日）。32开工日期：_年_月_日。33竣工日期：_年_月_日。34延期开工：乙方
13、不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。35暂停施工（停工）：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。36工期顺延361发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：（1）甲方未能按合同约定提供开工条件的。（2）
14、工程量增加、设计变更的。（3）甲方未按时验收隐蔽工程的。（4）甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。（5）7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。（6）甲方未按时支付工程款的。（7）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。362出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。37工期提前371提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条
15、件。372提前竣工协议应包含以下内容：（1）提前的时间。（2）乙方采取的技术措施。（3）甲方为实行新技术措施提供的条件。（4）实行新技术措施增加的费用。4设计41设计图纸及技术文件的提供方式由甲方于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。由乙方于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于日内审批完毕并交还乙方。由甲方委托的专业设计公司于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。42设计变更421甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。422由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担
16、相应损失。423已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。424设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。425涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。5工程价款51本工程价款：_招标工程以中标价为准。（应附中标通知书）非招标工程以审定的工程预（概）算书为准。52本工程价款总计：_人民币_元，_元。53本工程价款可在出现下列情况时调整：_（1）甲方确认的工程量增减。（2）甲方确认的设计变更或工程洽商。（3）符合“361”约定的其他工期顺延条件之一的。（4）双方约定的.其他增减或调整。54工程价款支付
17、541预付款为工程总价的_%，支付时间为_。甲方未按约定支付预付款的，乙方可书面通知甲方，如甲方在接到通知后3日内仍不能支付，乙方可延期开工。542工程进度款5421乙方应在每月_日向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录，甲方应在3日内会同乙方核实计量并检验工程质量。乙方无故不参加计量及质量验收的，甲方计量视为有效并作为工程款支付依据；甲方逾期未作计量及质量验收的，从第4日起乙方计量视为有效并作为工程款支付依据。5422工程进度款的拨付应包括洽商款项（如设计变更、工程量增加等）。5423乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。5424经乙方书面同意并
18、明确延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款应计算自确认延期5日后起算的应付工程款利息（按同期银行贷款利率计算）。543工程进度款付至工程总价90%时停止支付，10%尾款待工程竣工验收合格后按双方约定的方式结清。6材料设备供应61本工程由甲方供应主要材料设备的，双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件，一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等。62本工程由乙方采购材料设备的，应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责。63甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前
19、应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后，应移交给乙方管理、使用。64本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。65双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准。7双方派驻本工程项目的代表71甲方派驻本工程项目的代表为_职务：_，职称：_。72本工程项目甲方委托_公司依法对工程施工实施监理。监理工程师：_，职务：_，职称：_，注册证书号：_。73乙方派驻本工程的项目经理为_，是乙方在本工程项目中的代表。74双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利
20、，履行派出方的义务。75甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令，项目经理应予执行。8双方权利81甲方权利811有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师，但应提前7日书面通知乙方。撤换后代表或监理工程师的权责不变。812有权监督乙方履行各项合同义务。813有权审批乙方编制的施工进度计划。814有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。82乙方权利821有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表，但应提前7日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。822有权监督甲方履行各项合同义务。823乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权
21、在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。工程合同 篇5发包人：_(以下简称甲方)。承包人：_(以下简称乙方)。甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况工程名称：_.工程地点：_.施工面积：_。工程造价：_万元。第二条 工程要求工程按设计图纸施工，其质量标准必须达到市建委有关施工验收的规定要求。第三条 工程期限_年_月_日起
22、至_年_月_日止。第四条 工程结算和付款办法自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付_万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%，即达_元。其余1%，即_元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。第五条 工程验收乙方工程竣工后，由市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。第六条 违约责任由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责;乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款1%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工，则处甲方以工程款1%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失，则由甲方负责。第七条 其他条
23、款甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日起生效。发包人：_承包人：_签约地点：_年_月_日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第22页 共22页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页