《招标文件—望乡变电站景观及F63-5地块社会停车场工程施工.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招标文件—望乡变电站景观及F63-5地块社会停车场工程施工.docx（144页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、项目名称：望乡变电站景观及F63-5地块社会停车场工程施工项目编码:项目编码:CQEM-ZB- 21018招标文件C Q E M标 人：重庆空港新城开发建设有限公司（盖单位法人章）招标代理机构：重庆市工程管理有限公司（盖单位法人章）2021年6月条款号条款名称编歹!J内容设主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加 投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，招标人 有权取消其中标候选人资格或中标资格；给招标人造成损失的，投标 人依法承担违约赔偿责任）。未提供上述承诺或承诺内容不符合要求 的，由评标委员会作否决投标处理。拟派项目经理中标后不得随意更 换。投标人须在投标
2、文件资格审查部分提供有效的拟派项目经理建 造师注册证、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件， 拟派项目经理到岗履职和未被禁止参与投标的承诺原件（承诺格式见 第八章投标文件格式）。5.3拟派项目经理业绩要求：5. 3.1业绩时间要求：投标截止日前5年，指2017年1月1日起至 投标截止日止（以竣工时间为准）的1个类似项目中担任项目经理业 绩。5. 3. 2业绩规模要求：工程类别：市政公用工程施工业绩；工程造价：建安工程费500万元及以上。5. 3.3业绩证明材料要求：投标人须在投标文件资格审查部分提供该业绩在“全国建筑市 场监管公共服务平台”的网页截图，截图数量不限但须能反映完整的 网
3、站名称、工程名称、中标单位名称（或承包单位名称或施工企业名 称），每张截图需清晰并显示完整的网址方为有效。若截图能反映业 绩要求对应的业绩信息（如竣工时间、工程类别、工程造价、工程规 模、人员姓名职务等）的，则无需提供其他证明材料；若截图不能反 映业绩要求对应的业绩信息（如竣工时间、工程类别、工程造价、工 程规模、人员姓名职务等）的，应提供中标通知书（直接发包的项目 可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、 合同协议书、工程竣工验收合格证明材料复印件中的一种或几种作为 证明材料。若提供的上述业绩证明材料复印件不能体现工程类别、工 程规模、人员姓名职务信息的，应提供业主证明原
4、件。注：投标人应对其提供的业绩证明材料（含截图）的真实性负责。 当以上业绩证明材料体现的竣工时间、工程类别、工程造价、工程规 模、人员姓名职务等信息不一致时，按不利于投标人的原则进行解释。21、补充条款1、在有工作面或可以改善、扩大工作面的情况下，承包人应按发包人和监理的指令按要求进行施 工，在发包人和监理发出合理要求限期整改或完成某项工作任务的指令后，承包人不得因成本或其它原 因拖延或抵触。2、除合同规定或承、发包双方另有约定，本工程在施工合同范围内，承包人不得以发包人拒绝签 证为由拖延工期。3、本工程严禁挂靠、转包及违法分包，承包人必须以本企业建制的项目管理班子和施工力量为承 建主体，否则
5、，在履行施工合同阶段，发包人有权解除承包合同，追究承包人相应的法律责任。4、工程施工期间，在符合相关规范及规定的情况下，若需要更换投标文件中所报项目经理或主要 管理人员名单时，应事先与监理工程师协商并取得发包人的同意，未经发包人、监理工程师及相关部门 同意不得擅自更换。如果监理工程师认为已委派的项目经理或主要管理人员的工作能力和业务水平不称 职，经发包人同意撤换时，承包人应在接到通知后五个工作日内撤回原委派的项目经理或主要管理人员， 同时委派一名经发包人、监理工程师及相关部门同意的新的项目经理或项目管理人员。5、承包人应按相关规定，保证按时足额支付材料款和民工工资。承包人不得以支付材料款和民工
6、 工资等原因向发包人索要工程款。如因承包人原因，造成拖欠材料款和民工工资等事件的发生，发包人 有权从工程款中直接支付拖欠的材料款和民工工资，并对承包人处以偿还金额5%的违约金且承包人必须 在七日内补足偿还金额，逾期补偿的按每天3%。支付违约金。6、运输车辆的密闭、沿线撒漏物的清扫等费用，按合同约定该费用已包含在综合投标报价中，中 标后不予另行调整。7、承包人不得以任何理由向发包人申请规费或类似费用的减免。8、承包人应服从发包人现场协调和调度，若有交叉作业时，保证由发包人确定的其他工程施工单 位的正常施工，如因承包人原因阻碍其他工程施工单位的正常施工（如关掉电源、水源、封锁场地、聚 众闹事等，或
7、承包人不允许进场或阻碍进场等），由此造成的损失发包人有权从承包人的工程款中扣除。9、工程施工中，遇限制性施工作业事件时，承包人应及时调整施工计划，但不得提出工期和费用 索赔。10、承包人在施工过程中应做好周边设施、设备的保护工作，不得对居民的出行造成影响；若产生 炮损、青苗损毁等，承包人应承担相应的法律责任和经济责任。11、发包人有权增减工程量及施工图范围,承包人无条件接受并不得以此为由向发包人提出索赔。12、施工过程中发生的安全事故所产生的一切费用及责任，由承包人自行承担。13、施工单位提交的结算经建设单位审核，审减超过10%的，施工单位应承担超过审减10%部分的审 核费用，费用直接在工程费
8、中扣除。审核费用计算方式：以审减超过10%以上部分金额为取费基数按重 庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知（渝价2013） 428号）中工程量清单结算编制（审 核）审减收益进行计算。14、根据渝北区政府办印发的渝北区公共投资建设项目结算审计审核监督管理暂行办法（渝北 府办发（2020） 6号），经区审计备案的项目还需待抽审，若项目经抽审后发生审减的，施工单位应在 收到退款通知30日内将审减金额部分予以退回。若超过30日未退回，每逾期-天，承包人应向甲方支 付审减金额万分之五/天的违约金。履约担保（如有）（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包
9、人”）于一年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订建设工程施工合同。我方愿意无条件地、不可撤销 地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1 .担保金额人民币（大写）元（） o2 .担保有效期：自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起至你方签发或应签 发工程接收证书之日止。3 .在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以 书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4 .你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5 .因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第一种
10、方式解决：（1）向 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 人民法院起诉。6 .本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字）地 址：邮政编码：电 话：传 真：年 月 S年 月 日附件2：低价风险担保（不可撤销的见索即付银行保函） （发包人名称）：鉴于 （承包人名称）（以下称“承包人”）于一年月日至一年月日 经中标公示为 （发包人名称，以下简称“发包人”）发包的 （项目名称）的中标人。我方 愿意无条件地、不可撤销地就承包人中标及履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1 .担保金额人民币（大写）元（） o2 .担保有效期
11、自本保函生效之日起至竣工验收合格之日止。3 .在本担保有效期内，因承包人违反招标文件及合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在 收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈 述理由。4 .你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5 .本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保银行： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地 址：邮政编码：电 话：传 真：年 月 日附件3：工程质量保修书发包人（全称）： 重庆空港新城开发建设有限公司承包人（全称）：发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建
12、设工程质量管理条例，经协商一致就望乡 变电站景观及F63-5地块社会停车场工程施工（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外 墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他 项目。具体保修的内容，双方约定如下：详见第一部分合同协议书中工程承包范围。二、质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定，工程的质量保修期如下：1 .地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年
13、限；2 .屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为1年；3 .装修工程为2年;4 .电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年:5 .供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6 .住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年:7 .其他项目保修期限约定如下：2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程承包范围内的工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收合格并移交发包 人之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包
14、人应在接到修理通知之日后2日内派人修理。承包人不在约 定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，所发生的一切费用（按实际发生费用义120%）不经承 包人认可，从质量保修金内扣除。所留质量保修金不足以支付维修费的，承包人须补足余额。2、发生须紧急抢修事故（影响安全和使用功能，如漏电、燃气漏气、管道破裂渗水或漏水、阀门 （开关）失灵等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量缺陷引起的 事故，抢修费用由事故责任人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主 体结构的质量。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保
15、修办法、城市道路 管理条例、重庆市市政工程设施管理条例相关的规定，立即向当地建设行政主管部门（或市政行 政主管部门）报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承 包人实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔 偿责任。五、保修费用本工程保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同结算价款的3%o质保金不计利息。七、质量保修金的返还发包人在缺陷责任期满后28日内，按土建、安装、防水等所占投资比例将保修金分期退还承包人。 八、其他1、在约定的质量保修期，包括延长的期限终止后
16、14天内，由监理人向承包人出具经监理人、发包 人及运营管理部门（物业管理单位和/或公租房管理机构或辖区相应职能部门或水电气专业公司或发包 人认定的其他相关接收单位）共同签认的工程质量保修期到期证书。2、工程质量保修期到期证书签发后，承包人可向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证 明材料，申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额。3、监理人和跟踪审核单位收到承包人提交的最终结清申请单后的14日内，提出发包人应支付给承 包人的价款，送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14日内审核完毕，并由监理人和跟踪审 核单位向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。4、发包人应在监理人和跟踪审核单位出具最
17、终结清证书后的14日内，将应支付款支付给承包人。 质量保证金无银行利率。质量保证金的付清不能免除承包人在上述质量保修期内须承担的所有责任和义 务。5、约定的质量保修期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作 所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长质量保修期，直至完成剩余工作为止。如果质量保证 金不足以实施完成剩余的工作，承包人应将费用补足给发包人。6、工程竣工后，承包人应主动每月回访一次，每次必须签署保修回访单，否则，发包人有权不支 付质量保证金。本工程质量保修书作为本合同的附件，经双方法定代表人或其委托代理人（须附法定代表人授权委 托书）签字（章）并盖单位章后
18、生效.在双方履行完各自的权利和义务后自动失效。发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人：法定代表人：经办人：经办人：日期： 年月曰日期： 年月日附件4：廉政责任书廉洁协议书甲方:重庆空港新城开发建设有限公司乙方:项目名称：望乡变电站景观及F63-5地块社会停车场工程施工为从源头上加强管理、堵塞漏洞、预防腐败，保证工程建设廉洁、高效、优质，根据党风廉政建设 的有关规定，经双方协商，特订立本廉洁协议书。第一条甲、乙双方的义务：1、严格遵守国家有关法律法规以及关于工程建设管理的各项规定；2、严格执行双方签订的合同文件，自觉按合同办事；3、双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律
19、认定的商业秘密和合同文 件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理法律法规；4、健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为；5、发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有及时向对方上级机关或主管部门报告、申诉、建 议处理的权利。第二条甲方必须遵守的规定：1、不准索要或接受乙方的宴请、礼品、礼金、购物券、有价证券、各种回扣，以及高消费娱乐活 动；2、不准向乙方报销通讯费、房租费、差旅费、餐费、娱乐费、风景名胜游览费、个人学习费、技 术服务咨询费等由甲方或个人支付的费用；3、不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境旅
20、游 等提供方便；4、不准让自己的配偶、子女、亲属介入乙方承担工程的施工或分包工程；5、不准利用职务之便向乙方推销与工程有关的建筑材料、设备等，或利用工程变更等环节为乙方 谋取非法利益；6、不准利用职务之便在工程款项的申报、支付程序上故意刁难乙方，为己谋取私利。第三条 乙方必须遵守的规定：1、不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、有价证券、贵重物品；2、不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；3、不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动；4、不得为甲方单位或个人购置通讯工具、办公用品等；5、不得与监理、咨询单位相互串通，违反办事规程，损害甲方利益；6、
21、不得以各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员，或串通咨询、监理等单位利用工程变更等环节谋取非法利益。第四条违约责任：1、甲方工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处 理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；2、乙方工作人员违反本协议第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处 理；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿；情节严重的，甲方通报给建设行政主管部门，建议给予相 应的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。第五条 本协议由甲乙双方负责执行，接受社会以及负责监督双方的纪检监察机关的监督。第六条 本协议有效期为签署之日起至该项目工作完毕止。乙方
22、（盖章）：法定代表人:甲方（盖章）：法定代表人:附件5:安全生产合同安全生产合同为在望乡变电站景观及F63-5地块社会停车场工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环 境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人重庆空港新城开发建设有限公司（以下简称“甲方”） 与承包人 （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同 时验收，投入使用。3、传达中央及地方有关安全生产的精神。4、不定期组织对乙方施工现场安全生产检查，监督
23、乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，以中华人民共和国安全生产 法和国务院进一步加强安全生产的决定为指南加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识， 健立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导 地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条 款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、乙方要建立健全安全责任制，从派往项目实施的项目经理到
24、生产工人（包括临时雇请的民工） 的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边, 人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全 员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布 指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍 治安的行为。5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教 育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考
25、核，合格者方准上岗操作。对于 从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检 验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。6、乙方单位对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工 人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让 给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、乙方应随时检查并监督乙方操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品。不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、乙方对所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经
26、常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、乙方对施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工 现场必须具有相关的安全标志牌。10、乙方必须按照本工种项目特点，乙方组织制定本工种实施中的生产安全事故应急救援预案；如 果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上 报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。11、承包人严格执行建设工程安全生产管理条例。若乙方在工程施工过程中发生安全事故，由 乙方负全责；乙方在工程施工过程中发生安全事故，监理单位负连带责任。三、违约责任1、如因甲方或乙方违约造
27、成安全事故，将依法追究责任。2、乙方有下列行为之一的，处2000元以上5000元以下的违约金：（1）乙方未建立健全安全生产管理机构，未建立和落实安全生产规章制度的；（2）乙方未按照合同约定配备足额具有从业资格的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作 业人员的；（3）乙方负责人、项目负责人未实施带班检查、带班生产的；（4）专职安全生产管理人员无正当理由不在岗，未对建设工程安全生产进行现场监督检查，未对 超过一定规模危险性较大的分部分项工程实施旁站监督的；（5）危险性较大分部分项工程实施前，乙方未按照规定程序组织编制、论证、审查安全专项施工 方案，未按照审定的安全专项施工方案进行交底、施工、验收
28、和监测的；3、乙方有下列行为之一的，处1000元以上2000元以下的违约金：（1）乙方未单独建立安全生产费用使用台账的；（2） 乙方未辨识和公示危险性较大分部分项工程的；（3）乙方未按照规定对机械设备和施工机具进行维护保养和验收的；（4）乙方未按照规定开展安全生产教育培训的；（5）乙方未向施工作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未督促施工作业人 员按照规定使用的；（6）乙方未对从业人员进行书面安全技术交底的；（7）对安全事故隐患未在规定时间内进行整改的，或者整改不符合要求的。4、施工作业人员有下列行为之一的，对乙方处500元以上1000元以下的违约金：（1）未正确使用安全防护用
29、品、机械设备的；（2）不遵守安全生产强制性标准、规章制度和操作规程的；（3）不服从安全生产管理的；（4）未设置临边洞口防护设施的；条款号条款名称编歹!J内容不满足上述业绩要求的业绩无效6 .其他要求(1)项目技术负责人：应具有工程类史级及以上技术职称。投标人须在投标文件资格审查部分提供拟派技术负责人身份证、 职称证及投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。(2)主要管理人员：投标人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部 门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命 文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知 建设单位。相关岗位管理人员应持有建
30、设行政主管部门要求的岗位证 书，并提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该 要求的，取消其中标资格，给招标人造成损失的，投标人依法承担违 约赔偿责任。投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺(承诺格式见第八章 投标文件格式)。注：投标人在中标后应严格按照承诺和相关规定要求配备主要管 理人员并到岗履职，我区将采用人脸识别系统监督标后人员到岗行 为。(3)委托代理人：本项目委托代理人必须为投标人本单位人员。投标人须在投标文件资格审查部分提供投标人为该委托代理人 缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。7 .特别说明：(1)上述16条所须提交的相关证明材料复印件均应
31、加盖投标 单位法人章并装入投标文件资格审查部分中。投标时投标人的委托代 理人须随身携带以上所有复印件的原件及原件清单(营业执照、资质 证书、带二维码的证件、身份证、网页打印件、截图、承诺书、声明 除外)在递交投标文件时一次性递交，不得补交，原件袋必须密封。 评标委员会审查时必须对有关证明和证件的原件核查，若经审查复印 件与原件不一致，或未提交原件的，则投标文件由评标委员会作否决 投标处理。上述16条，有一条不满足，则投标文件由评标委员会作否决（5）吊运物体无人指挥的；（6）使用破损的用电防护设施、违章使用用电设备的；（7）其他施工现场违法行为。乙方应在收到安全违约金缴纳通知书一周内，将违约金交
32、至甲方财务部，逾期缴纳将予以两倍 处罚并直接在工程进度款中扣除。本合同正本肆份，合同双方各执贰份，副本捌份，发包人执陆份，承包人执贰份。由双方法定代表 人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。甲 方：重庆空港新城开发建设有限公司乙 方:法定代表人：委托代理人：经办人：地址：电话：日期： 年 月日法定代表人：委托代理人：经办人：地址：电话：日期： 年 月日附件6：空港新城园林绿化养护标准空港新城园林绿化养护标准为加强园林绿化管理，提高养护水平，本标准按照重庆市城市园林绿化养护质量标准（渝园林 发20101169）号）文件，结合重庆空港新城开发建设有限公司园林绿化管理的实际情况制定，承包人应在园林
33、绿化养护期间按本标准执行。具体如下：1、行道树植物生长健壮，无缺株、死株，无病虫害。植株树冠丰满、完整、骨架均匀、树干挺直、具有良好的遮荫效果和观赏效果。叶片正常，无陈 旧性粉尘，在正常条件下不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶。同一路段的分枝点基本一致，树干倾斜度 不超过10%0随时保持植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝、碰残枝。按照技术规范在植物休眠期对树木进行修剪，发出新芽后进行抹芽，每株树木每年修剪、抹芽各 不少于1次，与电力、通讯线路保持符合规定的空间距离。树枝不影响行人、车辆通行。合理搭配肥料营养成分，每年施肥不少于2次。树池必须用树圈或植草封闭。对自然死
34、亡的树木，在6天内完成补植；对因人为原因、车辆事故、 大风等不可抗拒力损毁的树木，在24小时内清除损毁部分，在48小时内补齐植物；补植树木树形完好, 无病虫害，不小于原树木规格，原则上与原树木品种相同。行道树下距树干2m范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。 无缠绕树木的有害藤蔓植物。树上无牵绳挂物现象。定期冲洗降尘，树木叶片无积存灰尘。每6天不下雨，就要冲洗降尘。2、园林绿地绿化管护技术措施完善，管理得当，植物配置科学合理，达到黄土不露天。园林植物生长健壮，园林树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布 匀称、数量适宜、修剪科学合理，内膛不乱，
35、通风透光。花灌木着花率高，开花繁茂，花后修剪及时合 理。绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，整型树木造型美观，藤本植物长藤分布合理，枝叶 覆盖均匀。绿地内无死树。落叶树新梢生长健壮，叶片大小、颜色正常。在一般条件下，无黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫 网的叶片不得超过5%,正常叶片保存率在95%以上。针叶树针叶宿存3年以上，结果枝条在10%以下。花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。草坪及地被植物生长茂盛，颜色正常，草坪高度保持在5厘米左右，覆盖率98%以上，草坪内无 杂草。草坪绿色期：冷季型草不得少于300天；暧季型草不得少于210天。病虫害控制及时，园林树木无蛀干害
36、虫的活卵、活虫；在园林树木主干、主枝上平均每100cm2 介壳虫的活虫数不得超过1头，较细枝条上平均每30cm不得超过2头，且平均被害株数不得超过1%。 叶片上无虫粪、虫网。被虫咬的叶片每株不得超过2%。垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物 生长习性，覆盖率不得低于90%。开花的攀缘植物应适时开花，且花繁色艳。绿地整洁美观，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴、刻画等现象。无病虫危害，无枯枝、杂草、 垃圾、纸屑及其它废弃物。对自然死亡的植物，在20天内补植，补植植物与原植物规格一致。3、作业质量修剪：乔木12次/年，花灌木23次/年，绿篱34次/年，
37、草坪2-3次/年。及时清理死树, 枯枝，发现死株10天内清除。浇水：新植树木花卉淋足定根水，之后根据植物生长需要和旱情及时浇足水分、及时排水防涝。行道树及时扶正，新补植行道树及时扶架。花坛（台）、绿化带等松土、除草5次以上。施肥：园林植物的施肥应严格按照植物生长状况、土壤水肥气状况、天气自然状况以及肥料的种 类、功效、合理科学地选择肥料种类，并严格按照作业规范进行施肥。施肥方式可以是固体肥料，也可 以是液体肥料，再用土壤追肥或根外追肥，新植乔木每年一次，其它乔木每二年1次，花灌木每年2次, 草坪每年1次。病虫害防治：根据植物病虫害发生发展情况、危害程度、病虫害种类、口器形状、虫龄期对症选 择药
38、物的种类和剂量，药物防治2次以上/年，人工防治2次以上/年。中耕、除草：根据季节、气候、土壤状况及植物长势合理地选择中耕、除草时机。树穴、花池、绿带每天清扫一次，全日保洁，及时清除树枝上悬挂杂物。4、本标准未明确事宜，按重庆市城市园林绿化养护质量标准（渝园林发2010 （169）号）园林 绿化一级养护标准执行。附件：7：保障农民工工资支付协议保障农民工工资支付协议发包人：重庆空港新城开发建设有限公司承包人：为贯彻落实国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见（国办发（2016） 1号）， 重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见（渝府办发2016） 101号）， 健全
39、预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义， 促进社会和谐稳定。经甲、乙双方结合实际情况，友好协商，达成如下协议：一、承包人申报工程进度款时，应对上月已支付工程款用于农民工工资发放的情况进行说明，并附 农民工代表按时足额收取了工资的签字确认书。监理单位应对相关情况说明和签字确认书（详附件）进 行审查签字后，与工程进度款申报资料一并提交给发包人。发包人审核合格后，才进行当期工程进度款 的支付。二、由于工程进度款申报和审查需一定时间，其与农民工工资发放时间存在一定时间的延后，承包 人应具有垫付不低于3个月农民工工资能力。承包人在本补充协议签订后申请的第一笔
40、工程进度款时应 出具垫付不低于3个月农民工工资的书面承诺给发包人。发包人将承包人是否做出承诺作为支付工程进 度款的前提条件之一。三、承包人每月10日前将本月作业班组、班组人数、农民工身份信息等报监理单位，10日15日 分别以作业班组为小组，每小组自行选举产生一名农民工代表，监理单位应全程监督，选举结果与当期 工程款支付申请一并报送发包人。四、若发现承包人有下列事项的，发包人在支付当期进度款时暂扣当期应支付进度款5%比例的款项。（一）现场检查发现项目存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；（二）相关行政管理部门检查发现存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；（三）有拖欠农民工工资投诉事项并经核查属实
41、的。五、对发现的存在拖欠农民工工资事项，承包人应在3天内限时整改，并将整改措施和结果报发包 人审查，经发包人批准同意后，在下一期工程进度款支付中返还暂扣的工程款；如承包人未在3天内限 时整改，暂扣工程款将继续扣留，直至整改完毕。暂扣款不计息。六、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，履行完毕后自然失效。附件：1、关于农民工工资发放情况的说明表。（以卜无正文）甲 方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：经办人：经办人：地址：电话：日期： 年 月日地址：电话：日期： 年 月日保障农民工工资支付协议附件1:关于农民工工资发放情况的说明表工程名称：望乡变电站景观及F
42、63-5地块社会停车场工程施工施工单位：监理单位：（项目业主单位名称）：我单位负责承建的 （工程名称）无拖欠农民工资的情况，贵单位先期支付我单位的工程款已优先用于支付了农民工工资，农民工工资全部按时足额 进行了发放，i青贵单位予以审核。施工单位项目负责人签字（加盖项目章）：监理单位意见：总监签字并加盖项目章：建设单位项目负责人 意见：项目负责人签字：第五章工程量清单在(渝北区)(/yubeiweb)上自行下载第六章图纸在(渝北区)” (/yubeiweb/)上自行下载第三卷条款号条款名称编歹11内容投标处理。（2）投标人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效， 不存在弄虚作假it形（格式见
43、第八章投标文件格式）。招标人在合同 签订前均有权对投标人提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材 料）进行核实，若发现弄虚作假，取消其中标资格，并按相关法律法 规报招标投标监督部门处理，其投标保证金不予退还，投标人承担因 此造成的相关责任并赔偿相应损失。（3）本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行 政主管部门在编证明。投标文件中对养老保险的要求为：项目经理、项目技术负责人 和委托代理人的养老保险证明期限为空年?至避1年g的连续养老 保险。养老保险证明原件必须加盖社保部门公章，提供养老保险参保 证明（个人），含身份证号或社保号和参保基本
44、情况、参保缴费明细 （养老保险）。为确保对所有投标人的公开、公平、公正，投标人如 果提供网上打印的养老保险证明材料含有电子印章且提供了该地区 政府或人社局发布的相关推行参保人员社保证明电子化的佐证材料 （可不要求为原件，但必须网上能查询文件属实），可视为原件，不 需加盖社保部门公章，投标有效，否则由评标委员会作否决投标处理。是否接受联合 体投标不接受1.9. 1踏勘现场不组织1. 10. 1投标预备会不召开1. 11分包允许，可依法依规分包2. 1构成招标文件 的其他材料招标人发出的澄清及修改。2.2. 1投标人对招标 文件提出疑问 的截止时间投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字
45、表述不 清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现 歧义或理解上的偏差的内容等，投标人应在招标公告规定的时间前在 “（渝北区）（/yubeiweb/） ”业务申报系统入口登录后提交要求 澄清和解答的问题。投标人未在规定时间内提出质疑，则视为投标人 已全面确认招标文件内容。第七章技术标准和要求1、工程概况见提供的施工图设计文件及设计说明书、设计变更通知单。2、工程技术要求本工程技术要求见施工图设计文件及设计说明书、设计变更通知单、现行规范（标准）的规定及合 同条款相关要求。3、依据施工图和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定 的要求。增加下列内
46、容：（1）重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点（渝建发2004 172号）；（2）重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见（渝 建发2008律号）；（3）重庆市建筑节能条例（重庆市人大2007第34号公告）。第八章投标文件格式一、投标保函部分（适用于投标保证金采用纸质投标保函形式的）二、投标函部分（一）投标函（二）投标函附录（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（四）低价风险担保缴纳承诺书（如有）三、经济部分已标价工程量清单四、资格审查部分（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（-）投标人基本情况表（三）项目管理机
47、构（四）近年财务状况表（五）类似项目情况表（六）承诺（七）其他资料一、投标保函部分（适用于投标保证金采用纸质投标保函形式的）投标保函（银行保函格式）保函编号致:（招标人名称）本保函作为（投标人名称）（以下简称“投标人”）在（项目名称）向（招 标人名称）（以下简称“受益人”）提供（项目名称）招标文件所需的投标保函文件。本保函担保金额为人民币（大写） （招标文件要求的保证金金额）元（） o兹承诺， 在收到受益人出具的说明下列任一事项的在担保金额内的书面索款通知及正本保函的一个工作日内 无条件支付。（任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。）一、投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件；二、投标人被通知中标后未能或拒绝按中标通知书之规定签订合同；三、合同生效后天内，投标人未能或拒绝按照招标文件之规定提供履约担保、低价风险担保（如 有）；四、自发出低价风险担