《建设工程施工合同(电力1)-会计学堂31087.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同(电力1)-会计学堂31087.docx(88页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程施工合同(电力1)编号: 电力建设工程施施工合同工程名称 : 建设单位 : 施工单位 : 签订时间 : 签订地点 : 电力建设工程施施工合同条件件第一章词词语涵义及合合同文件 第一条词词语涵义 电力建设设工程施工合合同文本,由由电力建设设工程施工合合同条件(以以下简称合合同条件)和和电力建设设工程施工合合同协议条款款(以下简简称协议条条款),组组成,其用词词用语除协协议条款另另有约定外,应应具有本条所所赋予的涵义义: 一、发包方方(简称甲方方):协议议条款约定定的具有工程程发包主体资资格和支付工工程价款能力力的当事人。 二、甲方驻驻工地代表(简简称甲方代表表):甲方在在协议条款款中指定
2、的的代表。 三、承包方方(简称乙方方):协议议条款约定定的、具有电电力施工企业业资质管理办办法规定的的工程承包主主体资格并被被发包方接受受的当事人。 四、乙方驻驻工地代表(简简称乙方代表表):乙方在在协议条款款中指定的的代表人。五、社会监监理:受甲方方委托、具备备电力工程程建设监理单单位资质管理理办法规定定资格的工程程监理单位或或人员对工程程进行的监理理。 六、总监理理工程师:工工程监理单位位委派的监理理总负责人。 七、设计单单位:甲方委委托的具备电电力工程勘察察设计单位资资质管理办法法规定的相相应资质等级级的设计单位位。 八、工程造造价管理部门门:国务院各各有关部门、各各级建设行政政主管部门
3、或或如上部门授授权的建设工工程造价管理理机构。 九、工程质质量监督部门门:电力工业业部、电业管管理局、省(直直辖市、自治治区)电力局局或其根据电电力基本建设设工程质量监监督暂行规定定设置的电电力建设工程程质量监督机机构。 十、工程:协议条款款约定具体体内容的电力力建设永久工工程。 十一、合同同价款:以现现行的定额、材材料预算价和和相应的取费费标准为指导导价格,通过过招标投标或或甲乙双方协协商确定,用用以支付乙方方履约完成工工程施工内容容的价款总额额。十二、经济济支出:在施施工中发出,经经甲方确认后后以增加预算算形式支付的的合同价 款。十三、费用用:甲方在合合同价款之外外直接支付的的开支或乙方方
4、应负担的开开支。 十四、工期期:甲方双方方参照电力建建设工程项目目工期定额等等规定,在协协议条款中中约定的合同同工期。 十五、开工工日期:协协议条款约约定的工程开开工日期。 十六、竣工工日期:协协议条款约约定的工程竣竣工日期。 十七、图纸纸:由甲方提提供或乙方提提供经甲方代代表批准,乙乙方用以施工工的所有图纸纸(包括配套套说明和有关关资料)。 十八、施工工现场:经甲甲方同意、“施工组织设设计”或“施工方案”所确定的用用以施工的场场地。 十九、书面面形式:根据据合同发生的的手写、打字字、复印、印印刷的各种通通知、任命、委委托、证书、签签证、备忘录录、会议纪要要、函件及经经过确认的电电报、电传等等
5、。 二十、不可可抗力:因战战争、动乱、空空中飞行物体体坠落或其它它非甲乙方责责任造成的爆爆炸、火灾,以以及协议条条款约定等等级以上的风风、雨、雪、震震等对工程及及履约造成损损害的自然灾灾害。 二十一、赔赔偿金:责任任方弥补对方方直接损失和和间接损失的的费用,包括括停工、窝工工、返工、人人员和机械设设备调迁、材材料和构配件件积压、倒运运的人工费、机机械费、管理理费等实际费费用,以及从从这些费用应应付之日起所所应计取的利利息等可得利利益的损失。 二十二、质质量缺陷:工工程不符合国国家或行业现现行的有关技技术标准、设设计文件及合合同对质量的的要求。 二十三、协协议条款:结结合具体工程程,甲乙双方方协
6、商后依法法签订的书面面协议。 第二条合合同文件及解解释顺序 一、合同文文件应能互相相解释,互为为说明。除合合同另有约定定外,其组成成和解释顺序序如下: 协议议条款; 合同同条件; 洽商、变变更等明确双双方合同权利利义务的纪要要、协议等文文书; 招标承承包工程的中中标通知书、投投标书和招标标文件; 工程量量清单或确定定工程造价的的工程预算书书和图纸; 标准、规规范和其它有有关技术资料料、技术要求求; 构成合合同一部分的的其它文件。 二、当合同同文件出现含含糊不清或不不相一致时,在在不影响工程程进度的情况况下,由双方方协商解决(实实行社会监理理的,可先由由总监理工程程师作出解释释);双方意意见仍不
7、能一一致的,按第第条约定定的办法解决决。 第三条合合同文件使用用的语言文字字、标准和适适用法律 一、合同文文件使用汉语语普通话书写写,双方可根根据需要商定定使用少数民民族语言译本本,对合同文文件的解释、说说明则使用汉汉语普通话。 二、适用合合同文件的法法律是国家的的法律、法规规,以及电力力工业部规章章和约定的其其它行业规章章、工程所在在地地方法规规。 三、施工应应当使用国家家标准、规范范和电力行业业标准、规范范。国家、电电力行业没有有相应的标准准、规范时,可可约定使用其其它行业的或或工程所在地地地方的标准准、规范。甲甲方应按协协议条款约约定的时间和和份数向乙方方提供约定的的标准、规范范。 四、
8、国内没没有相应的标标准、规范时时,乙方按协协议条款约约定的时间和和要求提出施施工工艺,经经甲方代表批批准后执行;甲方要求使使用国外标准准、规范,应应报请电力行行业主管部门门批准并负责责按约定提供供中文译本。 五、购买、翻翻译和制定标标准、规范及及提出施工工工艺的费用,均均由甲方承担担。 第四条图图纸 一、甲方在在开工日期之之前按协议议条款约定定的日期和份份数(包括竣竣工图和现场场存放的份数数),向乙方方提供完整的的施工图纸,并并保证图纸准准确且具有满满足施工要求求的设计深度度,乙方按协协议条款要要求做好图纸纸保密工作。 二、甲方不不能按第四条条第一款约定定提供全套图图纸,将不能能提供的图纸纸名
9、称、提供供期限列入本本条款,并保保证满足实施施“施工综合进进度计划”的需要。 三、甲方对对图纸有特殊殊保密要求的的,乙方采取取相应的措施施保密,由甲甲方承担费 用。四、乙方要要求增加图纸纸份数,甲方方应按协议议条款约定定的时间予以以复制、交付付,费用由乙乙方承担。 五、乙方未未如约收到甲甲方提供的图图纸,应在天内将所需需图纸或指示示的内容、理理由、时间及及迟误后果通通知甲方代表表。甲方代表表在乙方提交交通知后天天内未答复,按按第七条第二二款约定处理理。 六、乙方发发现甲方提供供的图纸不完完整、不准确确或设计深度度不能满足施施工要求。应应及时通知甲甲方代表,酌酌情按第四条条第五款或第第二十五条第
10、第一款约定处处理。乙方对对于甲方提供供的图纸有如如上缺陷未发发现,甲方仍仍应按第七条条第二款或第第二十五条第第四款约定承承担责任,并并给付因此造造成的修补、拆拆除、改建、重重建等费用。 第二章双双方一般责任任 第五条甲甲方代表 一、甲方任任命驻施工现现场的代表按按照以下要求求行使合同约约定的权利,履履行合同约定定的职责: 甲方代代表可委派有有关具体管理理人员承担其其部分权利和和职责,并可可在任何时候候撤回这种委委派。委派和和撤回均应提提前天通知知乙方。 甲方代代表的指令、通通知、意见、批批准、答复等等均由其本人人签字后,以以书面形式交交给乙方代表表,乙方代表表在回执上签签署姓名和收收到时间后生
11、生效。确有必必要时,甲方方代表可发出出口头指令,并并在小时时内给予书面面确认,乙方方对甲方代表表的指令应予予执行。甲方方代表不能及及时给予书面面确认,乙方方应于甲方代代表发出口头头指令后小时内提出出书面确认要要求,甲方代代表在乙方提提出确认要求求后天内不不予答复,即即视为其确认认乙方要求。乙乙方认为甲方方代表指令不不合理,应在在收到指令后后小时内内提出书面申申告,甲方代代表在乙方申申告后小小时内作出修修改指令或继继续执行原指指令的决定,以以书面形式通通知乙方。紧紧急情况下,甲甲方代表要求求乙方立即执执行的指令或或乙方虽有异异议,但甲方方代表决定仍仍继续执行的的指令,乙方方应予执行。因因指令错误
12、所所发生的费用用和给乙方造造成的损失,由由甲方承担,延延误的工期相相应顺延。 甲方代代表按合同约约定及时向乙乙方提供所需需指令、要求求、同意、通通知、批复等等,并如约履履行约其它约约定的义务,否否则乙方在约约定时间后小时内将将具体要求、需需要的理由和和迟误的后果果通知甲方代代表,甲方代代表在乙方通通知后小小时内仍未予予以答复,即即视为其确认认、同意、批批准,应由甲甲方承担由此此发生的支出出,顺延因此此延误的工期期,赔偿因此此造成的乙方方损失。 二、实行社社会监理的工工程,甲方应应将总监理工工程师行使权权利、履行义义务的范围通通知乙方。总总监理工程师师按约定在委委托授权范围围内执行职务务。 三、
13、甲方代代表和总监理理工程师易人人,甲方应提提前天通知知乙方。后任任继续承担前前任应负的责责任(合同文文件约定的义义务及其职权权内的承诺)。 第六条乙乙方代表 一、乙方任任命驻施工现现场的代表按按照以下要求求行使合同约约定的权利,履履行合同约定定的职责: 乙方的的要求、申请请和通知等,以以书面形式由由乙方代表签签字后送交甲甲方代表,甲甲方代表在回回执上签署姓姓名和收到时时间后生效。 乙方代代表按甲方代代表同意的“施工组织设设计”(或施工方方案)、依据据合同发出指指令和要求组组织施工,在在情况紧急且且无法与甲方方代表联系的的情况下,可可采取保证工工程和人员生生命、财产安安全的紧急措措施,并在采采取
14、措施后小时内向向甲方代表送送交报告。责责任在甲方,由由甲方承担由由此发生的支支出,相应顺顺延工期;责责任在乙方,由由乙方承担费费用。 二、乙方代代表易人,应应提前天通通知甲方,后后任继续承担担前任应负的的责任(合同同文件约定的的义务及其职职权内的承诺诺)。 第七条甲甲方工作 一、甲方按按照建设工工程施工现场场管理规定和和协议条款款约定的时时间、要求,完完成以下工作作: 办理土土地征用、租租用、青苗和和树木赔偿、房房屋拆迁及清清除地面、架架空和地下障障碍等工作,使使施工场地具具备施工条件件,并在开工工后继续负责责解决以上事事项遗留问题题。 将施工工所需水、电电、电讯线路路从施工现场场外部接至协协
15、议条款约约定地点,并并保证施工期期间的需要。 开通施施工场地与城城乡公共道路路的通道,以以及协议条条款约定的的施工现场内内的主要交通通干道并予以以保养,满足足施工运输的的需要,保证证施工期间的的畅通。 向乙方方提供施工场场地的工程地地质和地下管管网线路资料料,保证数据据真实准确。办理施施工所需各种种证件、批件件和临时用地地、占道及运运输、铁路专专用线的申报报批准等手续续,与有关方方面缔结工程程交跨铁路、公公路、通讯线线路需要的协协议。 将水准准点与坐标控控制点以书面面形式交给乙乙方,并进行行现场交验。 组织乙乙方和设计单单位进行图纸纸会审,向乙乙方进行设计计交底,对于于需要审定施施工图预算的的
16、应及时予以以审定。 协调处处理施工现场场周围地下管管线和邻近建建筑物、构筑筑物的保护,并并承担有关费费用。 按照合合同及“施工综合进进度计划”确定的时间间为承包安装装工程的乙方方提供施工现现场,保证现现场及建筑物物、构筑物、结结构、基础等等符合安装施施工的要求。 协调调施工现场上上的各施工企企业相互交叉叉作业关系,及及时处理有关关问题。 二、甲方未未按合同约定定履行以上义义务,则承担担由此导致的的费用支出,赔赔偿因此造成成的乙方损失失,延误工期期予以相应顺顺延。 三、甲方将将上述某项工工作委托乙方方完成,应承承担所发生的的经济支出并并给付乙方相相应的费用。 第八条乙乙方工作 一、乙方按按照建设
17、工工程施工现场场管理规定和和协议条款款约定的范范围、时间、要要求,完成以以下工作: 在其设设计资格证书书允许的范围围内,按甲方方代表的要求求完成施工图图设计、与工工程配套的设设计或施工需需要的细部设设计,经甲方方代表批准后后使用。 按约定定向甲方代表表提供年、季季、月工程进进度计划和工工程用款计划划及有关统计计报表。 按工程程需要设置施施工使用的照照明、围栏及及警卫,并做做好安全、防防护设施的维维修。乙方未未履行上述义义务造成工程程、财产和人人身伤害,由由乙方承担责责任。 按协协议条款约约定的数量和和要求,向甲甲方代表提供供在施工现场场办公和生活活的房屋及设设施,发生的的费用由甲方方承担。 采
18、取有有效措施实施施地方政府和和有关部门对对施工现场交交通和环境保保护的管理规规定。因技术术、经济条件件限制,对环环境的污染不不能控制在规规定范围内的的,应由甲方方会同乙方事事先报请当地地政府有关部部门批准。以以上费用由甲甲方承担,因因乙方责任造造成的罚款除除外。 已竣工工工程在交付付甲方之前,乙乙方可受甲方方委托代保管管。由乙方按按协议条款款约定负责责保护工作,保保护不善发生生损坏,乙方方自费予以修修复。要求乙乙方采取特殊殊措施保护的的单位工程的的部位和相应应的经济支出出,在协议议条款中约约定。甲方提提前使用或擅擅自动用后发发生损坏或其其它问题,由由甲方承担责责任。 按合同同的要求做好好施工现
19、场地地下管线和邻邻近建筑物、构构筑物的保护护工作。 保护施施工现场清洁洁。交工前清清理现场达到到合同文件的的要求,承担担因违反有关关规定造成的的损失和罚款款,合同签订订后颁发的规规定和非乙方方原因造成的的损失和罚款款除外。 二、乙方未未按合同约定定履行上述义义务。承担由由此造成的费费用支出,赔赔偿甲方因此此遭受的经济济损失。 第三章施施工组织设计计和工期 第九条进进度计划 一、甲方在在缔结合同后后天内向乙乙方提供初步步设计文件、施施工图纸、施施工组织设计计大纲及“供应材料、设设备计划”、“提供土建工工程计划”等资料,乙乙方据以按电电力建设工程程施工技术管管理的有关规规定和协议议条款的约约定编制
20、“施工组织设设计”(或施工方方案)、“施工综合进进度计划”,在开工前前如约提交甲甲方代表。甲甲方未如约提提供其应提供供的资料,按按第七条第二二款的约定处处理。乙方未未如约提交“施工组织设设计”(或施工方方案)和“施工综合进进度计划”,按第八条条第二款处理理。 二、甲方代代表对于乙方方提交的“施工组织设设计”(或施工方方案)和“施工综合进进度计划”同意与否,应应在协议条条款约定的的期限内予以以答复,逾期期未复,可视视为已经同意意。经甲方同同意的“施工组织设设计”和“施工综合进进度计划”为合同文件件,应共同遵遵循。 三、乙方应应按甲方同意意的“施工组织设设计”和“施工综合进进度计划”组织施工,接接
21、受甲方代表表的检查、监监督。工程实实际进展与之之不符时,乙乙方应按甲方方代表的要求求提出改进措措施,提交甲甲方代表批准准后执行。重重大的施工技技术措施,乙乙方应报请甲甲方代表审核核批准后实施施,由甲方承承担特殊施工工技术措施费费。 第十条延延期开工 一、乙方应应按协议条条款约定和和“施工综合进进度计划”确定的开工工日期、开工工条件开始施施工,因故不不能如期开工工的,应在约约定的开工日日期天之前前,向甲方代代表提出延期期开工的理由由和要求。甲甲方代表在乙乙方提出延期期开工要求后后天内作出出答复,逾期期未答复则视视为已同意乙乙方的延期开开工要求。 二、乙方延延期开工未按按第十条第一一款约定征得得甲
22、方代表同同意,竣工日日期不予顺 延。三、乙方由由于甲方原因因要求延期开开工获得甲方方代表的同意意,或甲方征征得乙方同意意将开工日期期推迟,由甲甲方承担乙方方因此付出的的费用和损失失,相应顺延延工期。 第十一条暂停施工 一、甲方代代表在确有必必要时可要求求乙方暂停施施工,提出暂暂停要求后小时内应应对此提出处处理意见。乙乙方按甲方代代表的暂停要要求停止施工工,妥善保护护已完工程,实实施甲方代表表的处理意见见后向其提出出复工要求,经经批准后继续续施工。 二、甲方代代表未在约定定时间内提出出处理意见,或或在乙方提出出复工要求后后小时内内未予答复,乙乙方可自行复复工。乙方施施工因此无法法进行的,按按第七
23、条第二二款约定处理理。 三、暂停施施工出于非乙乙方原因,由由甲方承担经经济支出,相相应顺延工期期;停工责任任在乙方,由由乙方承担发发生的费用。 第十二条工期延误 一、对以下下情况造成竣竣工日期推迟迟的延误,经经甲方代表确确认,工期相相应顺延。 工程量量变化或设计计变更; 一周内内,非乙方原原因停水、停停电、停气造造成停工累计计超过小时时; 合同中中约定的或甲甲方代表同意意给予顺延工工期的其它情情况。 二、乙方在在以上情况发发生后天内内,就延误的的内容和因此此发生的费用用向甲方代表表提出报告,甲甲方代表在乙乙方提出报告告天内予以以批准或提出出修改意见,逾逾期未予答复复,即视为甲甲方代表对此此报告
24、予以批批准。 第十三条工期提前 一、施工中中需要提前竣竣工,双方协协商一致后签签订“提前竣工协协议”,合同竣工工日期何以提提前。“提前竣工协协议”应包括以下下主要内容: 提前的的时间; 乙方采采取的赶工措措施; 甲方为为赶工提供的的条件; 赶工措措施的经济支支出和承担; 提前竣竣工收益的分分享。 二、乙方按按“提前竣工协协议”修订施工进进度计划,提提交甲方代表表批准后执行行。甲方代表表在乙方提交交施工进度修修订计划后天内给予批批复,逾期未未批复则视为为其已批准。 第四章质质量与验收 第十四条检查和返工工 一、乙方按按相应的电力力建设施工及及验收技术规规范、约定采采用的标准、设设计的要求和和甲方
25、代表依依据合同发出出指令施工,随随时接受甲方方代表及其委委派人员的检检查检验,为为检查检验提提供便利条件件,并按甲方方代表及其委委派人的要求求进行返工、修修改,承担由由自身原因导导致返工、修修改的费用。因因甲方不正确确纠正或其它它非乙方原因因引起返工、修修改的经济支支出,由甲方方承担,工期期相应顺延。 二、以上检检查合格后,又又发现由乙方方原因引起的的质量问题,仍仍由乙方承担担责任。三、以上检检查检验应执执行电力建设设工程施工质质量检验及评评定标准等规规定,在不影影响正常施工工的前提下进进行,如影响响正常施工,除除非经检查检检验为质量不不合格,因此此发生的费用用则由甲方承承担,相应顺顺延工期。
26、 第十五条质量等级评评定 一、工程质质量应达到约约定的工程施施工质量检验验及评定标准准规定的合格格条件。甲方方要求部分或或全部工程质质量达到优良良标准,应支支付由此增加加的经济支出出,对工期有有影响的应给给予相应顺延延。 二、工程达达不到约定质质量条件的部部分,甲方代代表一经发现现,可要求乙乙方返工,乙乙方应按甲方方代表要求的的时间返工,直直到符合约定定条件。因乙乙方原因达不不到约定条件件,由乙方承承担返工费用用,工期不予予顺延。返工工后仍不能达达到约定条件件,乙方承担担违约责任。 三、由于设设计或材料、构构件、配件、设设备等非乙方方原因使工程程未达到约定定质量条件,乙乙方予以返工工、修改的经
27、经济支出由甲甲方承担,工工期相应顺延延。乙方无力力予以修改的的,经甲方代代表认可,该该部分可不在在评定质量等等级之列。 四、双方对对工程质量有有争议,可按按第条约约定处理。 第十六条隐蔽工程和和中间验收 一、需要进进行中间验收收的工程或部部位,在协协议条款中中约定其名称称、验收时间间、要求及甲甲方应提供的的便利条件。 二、工程具具备覆盖、掩掩盖条件或达达到约定的中中间验收部位位,乙方自检检合格后在隐隐蔽或中间验验收小时时前通知甲方方代表验收,并并准备验收记记录。通知包包括乙方自检检记录、隐蔽蔽和中间验收收的内容、验验收时间和地地点。验收合合格,甲方代代表在验收记记录上签字后后,方可进行行隐蔽和
28、继续续施工。验收收不合格,乙乙方在限定时时间内修改后后重新验收。 三、工程质质量符合规范范要求,验收收小时后后,甲方代表表不在验收记记录上签字,可可视为甲方代代表已经批准准,乙方可进进行隐蔽或继继续施工。 第十七条分部试运 一、工程具具备分部试运运条件,应按按电力建设工工程启动及竣竣工验收规程程等规定进行行分部试运。除除约定由设备备制造、供货货单位自行调调试的以外,分分部试运由乙乙方负责,编编制分部试运运方案和措施施,提交甲方方代表批准后后执行。甲方方代表在乙方方提交方案后后日内予以以批准或提出出修改意见,逾逾期未批复即即视为经甲方方代表批准。 二、乙方在在分部试运的的小时之之前通知甲方方代表
29、参加,甲甲方代表不能能按时参加分分部试运可书书面委托他人人全权代表,非非发生第条约定的情情况不得推迟迟。 三、分部试试运的调整试试验记录,由由乙方及调试试单位作出,甲甲方代表在记记录上签字,作作为质量验收收和整套启动动的依据。 四、由于乙乙方原因试运运达不到验收收要求,甲方方代表在试运运后小时时内提出修改改意见,由乙乙方按其意见见修改后重新新试运。 五、甲方代代表未参加分分部试运且未未委托他人代代理,或参加加试运未在约约定时间内提提出修改意见见、试运合格格不签字验收收,试运结束束小时后后试运记录自自行生效,甲甲方应予承认认,乙方可继继续施工并可可据以办理有有关手续。 六、经分部部试运合格的的设
30、备和系统统,由于生产产或试运需要要继续运转,可可交由甲方负负责保管和运运行维护。 七、分部试试运费用除已已包括在合同同价款之内或或协议条款款另有约定定的,均由甲甲方承担。 八、由于设设计、设备制制造、操作不不当等非乙方方原因造成试试运达不到验验收要求,由由乙方或由乙乙方配合责任任方拆除、修修理、重新安安装,所发生生的费用及重重新购置材料料、设备价款款和运费等,均均由甲方给付付后与责任方方结算,延误误的工期予以以相应顺延。 第十八条验收和重新新检验 一、单项工工程、单位工工程、分项工工程、分部工工程具备验收收条件应如约约予以验收,由由乙方在验收收小时前前提交“验收通知”,通知甲方方代表参加验验收
31、。通知包包括验收的内内容、时间、地地点,附上乙乙方自检记录录。 二、甲方代代表不能按时时参加验收可可书面委托他他人代理,或或在验收小时前向乙乙方提出延期期要求,延期期不得超过两两天。否则,乙乙方可自行组组织验收,甲甲方应承认其其验收记录有有效。 三、无论甲甲方代表是否否参加验收,当当其提出对已已经隐蔽工程程重新检验的的要求时,乙乙方应按要求求进行剥露,并并在检查后重重新进行覆盖盖或修复。检检验合格,甲甲方承担由此此发生的经济济支出,赔偿偿乙方损失并并相应顺延工工期。检查不不合格,乙方方承担发生的的费用,工期期也予顺延。 第五章合合同价款与支支付 第十九条合同价款及及调整 一、甲乙双双方在签订协
32、协议条款时时交换各自开开户银行出具具的履约保函函,保证依法法履约付款,待待保修期满后后退还。 二、合同价价款在协议议条款中予予以约定,按按建设工程程价款结算办办法和关关于基本建设设工程实行竣竣工结算的具具体规定结结算付款,任任何一方不得得擅自改变,发发生下列情况况之一的可作作调整。 甲方代代表确认的工工程量增加或或经甲方代表表批准、乙方方代表同意的的工程削减。甲方代代表确认的设设计变更或工工程洽商。 工程造造价管理部门门公布的价格格调整。 合同约约定的其它增增减或调整。 三、合同价价款或调整的的范围,在协协议条款中中约定。 四、乙方在在第十九条第第二款约定的的情况发生后后天内,按按第二十六条条
33、第一款约定定或依据工程程造价管理部部门的价格调调整文件计算算价款调整金金额,并将调调整的原因、金金额以书面形形式通知甲方方代表。甲方方代表在乙方方提交通知后后天内予以以批准并通知知经办银行和和乙方,或提提出修改意见见及理由,逾逾期未答复则则视为甲方代代表予以批准准,应据以结结算付款。 第二十条工程款预付付 一、甲方按按协议条款款约定的时时间和数额,向向乙方预付工工程款,开工工后按约定的的时间和比例例逐次扣回。 二、甲方未未按第二十条条第一款付款款,乙方在约约定给付日期期天后向甲甲方代表提交交“要求付款的的通知”,甲方在乙乙方提交通知知后仍未按要要求给付,乙乙方可在提交交通知后暂停停止施工,按按
34、第七条第二二款约定处理理,并由甲方方付给应付款款从应付之日日起的滞纳金金。 第二十一条条工程量的的核实确认 一、乙方按按协议条款款约定的时时间,向甲方方代表提交“已完工程量量报告”申请确认。甲甲方代表在乙乙方提交报告告后天内按按设计图纸对对已完工程量量进行核实确确认(简称计计量),逾期期未予以计量量,即视为甲甲方代表对乙乙方报告中开开列的工程量量已经确认,亦亦作为工程款款支付的依据据。 二、甲方在在进行计量小时前通通知乙方派人人参加,乙方方应为计量提提供便利条件件。甲方未按按约定发出通通知使乙方未未能参加计量量,甲方的自自行计量无效效。乙方无正正当理由未参参加计量,甲甲方自行计量量的结果有效效
35、,即为工程程价款支付的的依据。 三、甲方代代表对乙方超超出图纸要求求增加的工程程量和因其自自身原因造成成返工的工程程量,不予计计量。 第二十二条条工程款支支付 一、乙方按按照协议条条款约定的的时间、方式式和甲方代表表确认的工程程量,依据构构成合同价款款相应项目的的单位和取费费标准,计算算出已完工程程的价款,编编制“工程款结算算帐单”提交甲方代代表。甲方代代表在乙方提提交“工程款结算算帐单”后天内予予以签证,并并通知经办银银行付款。 二、甲方代代表对乙方的的结算帐单逾逾期未签证,或或经办银行由由于甲方原因因未付款,乙乙方可向甲方方代表发出“要求付款的的通知”,在发出通通知天后甲甲方仍未按要要求给
36、付,乙乙方可暂停施施工,按第七七条款约定处处理,并由甲甲方偿付工程程款的利息,利利息从其计量量签字第天起按约定定的利率计取取。 第六章材材料设备供应应 第二十三条条甲方供应应材料设备 一、甲方按按协议条款款约定为乙乙方供应材料料、设备,所所供材料、设设备的种类、规规格、型号、数数量、单位、质质量等级和提提供时间、地地点应与清单单相符,并向向乙方提供材材料、设备的的质量合格证证明。 二、甲方代代表在提供材材料、设备前前按约定时间间通知乙方验验收、领取,经经验收、领取取后发生损坏坏丢失由乙方方补修、赔偿偿。 三、甲方供供应的材料、设设备与协议议条款约定定、合同文件件规定或清单单不符,按以以下情况分
37、别别处理: 材料、设设备的单价不不符,由甲方方承担所有价价差。 材料、设设备的种类、规规格、质量等等级不符,乙乙方可拒绝接接收、保管,由由甲方运出施施工现场并重重新采购。设设备到货时如如不能开箱检检验,可只验验收箱子数量量,之后的开开箱检验由甲甲乙双方共同同进行,出现现缺件即由甲甲方负责补足足,质量等级级、规格等不不符的则由甲甲方重新采购购。 材料的的种类、规格格、型号等不不符,乙方可可代为调剂串串换,甲方承承担相应的经经济支出。 设备有有缺陷,甲方方可委托乙方方处理,由甲甲方给付因此此发生的费用用。 到货地地点不符,甲甲方负责倒运运至指定地点点。 供应数数量不足,由由甲方补齐;供应数量超超额
38、,由甲方方将多余部分分运出施工现现场。 供应时时间提前,甲甲方负责保管管或付款委托托乙方保管。 四、乙方未未如约检验、接接收、领取材材料、设备给给甲方造成损损失,按第八八条第二款约约定处理。 五、经乙方方检验通过之之后发现甲方方所供材料、设设备(包括备备品、备件)有有规格、质量量等不符的,甲甲方仍应承担担重新采购及及拆除、重建建的经济支出出。 六、甲方未未按协议条条款约定、合合同文件规定定和清单供应应材料、设备备,或供应时时间迟误,或或出现第二十十三条第三款款、第二十三三条第五款约约定的情况,造造成乙方施工工延误的,按按第七条第二二款约定处理理。 第二十四条条乙方采购购材料设备 一、乙方根根据
39、协议条条款约定,按按照设计和规规范的要求采采购工程需要要的材料、设设备或配制加加工非标准设设备,并提供供产品质量合合格证明。 二、甲方委委托乙方卸运运、保管材料料、设备和配配制加工非标标准设备、代代办设备,在在协议条款款中约定双双方的权利、义义务,或另订订协议,并支支付一定数额额的预付款。 三、在材料料、设备到货货前,乙方按按约定通知甲甲方代表验收收,甲方未按按时到场验收收,可视为其其已验收,乙乙方自行验收收生效。 四、乙方采采购材料、设设备的价差调调整办法,在在协议条款款中约定。 五、乙方采采购的材料、设设备或配制加加工的非标准准设备与设计计和规范要求求不符,甲方方代表拒绝验验收,由乙方方按
40、甲方代表表要求的时间间运出施工现现场,重新采采购符合要求求的产品,承承担由此发生生的费用,工工期不予顺延延。 六、无论甲甲方是否到场场验收,验收收后发现材料料、设备不符符合设计和规规范要求,仍仍由乙方修复复或拆除、重重新采购,并并承担发生的的费用,赔偿偿甲方的损失失。由此延误误的工期相应应顺延。 七、根据工工程需要,经经甲方代表批批准,乙方可可使用代用材材料。因甲方方原因使用,由由甲方承担发发生的经济支支出,因乙方方原因使用,由由乙方承担发发生的费用。 第七章设设计变更 第二十五条条设计变更更 一、乙方执执行电力建设设施工及验收收技术规范、建建设工程施工工技术管理的的有关规定,严严格按图施工工
41、,发现设计计差错缺漏不不得将错就错错或擅自修补补,应及时向向甲方代表提提出变更设计计申请。 二、甲方对对原设计进行行变更或同意意乙方的变更更设计申请,应应按协议条条款约定的的期限送交原原设计单位审审查、修改、补补充,取得相相应的图纸、说说明,对于较较大设施变更更和重大设计计变更还应取取得有关部门门的批准、追追加投资和材材料的指标,之之后发给乙方方设计变更通通知,否则乙乙方有权拒绝绝变更。 三、乙方按按照设计变更更通知施工,进进行下列变更更: 增减合合同约定的工工程量; 更改有有关工程的性性质、质量、规规格; 更改有有关部分的标标高、基线、位位置和尺寸; 增加工工程需要的附附加工作; 改变能能关
42、工程的施施工时间和顺顺序。 四、因以上上变更导致的的经济支出和和乙方损失,由由甲方承担,延延误的工期相相应顺 延。第二十六条条确定变更更价款 一、发生第第二十五条约约定的变更后后,在协议议条款约定定的期限内,乙乙方按下列方方法提出变更更价格,经甲甲方代表批准准后调整合同同价款和竣工工日期。 合同中中已有适用于于变更工程的的价格,按合合同已有的价价格计算,变变更合同价 款;合同中中只有类似于于变更情况的的价格,可将将此作为确定定变更价格的的基础用以变变更合同价款款; 合同中中没有适用的的和类似的价价格,由乙方方提出适当的的变更价格。 二、甲方代代表在乙方提提交变更价格格意见后天天内予以批准准,或
43、者提出出修改意见及及理由,逾期期不予批复即即视为甲方代代表批准。 三、乙方对对于甲方代表表不批准其变变更价格意见见持有异议,可可提请总监理理工程师予以以评定(如果果有社会监理理)、提请约约定的工程造造价管理部门门予以裁定,不不服裁定则可可按第条条约定处理。 第八章竣竣工与结算 第二十七条条竣工验收收 一、工程具具备竣工条件件,乙方按电电力建设施工工及验收技术术规范等规定定向甲方代表表提交“竣工验收报报告”申请验收。甲甲方代表在乙乙方申请验收收后天内内组织有关部部门进行验收收,验收天天内给予批准准或提出修改改意见。乙方方按要求修改改,承担由于于自身原因造造成修改所发发生的费用。甲甲方承担非乙乙方原因造成成修改所发生生的费用及因因此给乙方造造成的损失,延延误的工期予予以顺延。 二、整套启启动试运验收收,执行电力力建设工程启启动及竣工验验收规程等规规定,由甲方方承担整套启启动试运验收收的组织工作作,全面处理理试运验收中中发生的问题题。乙方参与与有重大影响响项目的整套套启动调试方方案和措施的的制定,在启启动调试中负负责其施工项项目的维护、检检修、消除缺缺陷。 三、乙方参参加整套启动动试运的工日日及酬金,经经甲乙双方参参照调试工期期定额和相应应的取费标准准商定,由甲甲方