建筑施工合同文本(16页).doc

《建筑施工合同文本(16页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑施工合同文本(16页).doc（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、-建筑施工合同文本-第 16 页建筑施工合同文本在建筑施工过程中,为保证施工进度与质量,一项必不可少的内容就是施工管理。那么对于建筑施工合同你还了解多少呢?以下是在范文网小编为大家整理的建筑施工合同范文，感谢您的欣赏。 建筑施工合同范文一发包方： 承包方： 根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条 工程项目 一、工程名称： 三、工程项目批准单位： 批准文号： (指此工程立项有权批准机关的文号) 四、承包范围和内容：工程建筑面积 (平方米)：其他： 五、工程造价： (万元)，其中土

2、建及装饰： ，安装： 第二条 施工准备 一、发包方 1日前，做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。 2日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 3.本合同签定后天内提交建筑许可证。 4.合同签订后的建筑安装施工图 份，施工技术资料(包括地质及水准点坐标控制点) 份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在 份。 二、承包方： 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作; 2.组织施工管理人员和

3、材料、施工机械进场; 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划).用水、用电计划，送发包方。 第三条 工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为 天(日历天)，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。 二、开工前 三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延; 1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工; 2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度; 3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供

4、的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度; 4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工; 5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工; 6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 7.人力不可抗拒的因素而延误工期。 第四条 工程质量 一、本工程质量经双方研究要求达到：二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定： 1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品

5、必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程; 2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程; 3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序; 4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收; 5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送

6、发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施。 第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理 一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附件)： 二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购; 三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。 四、本工程材料和设备差价的处理办法： 第六条 工程价款的支付与结

7、算 工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。 一、本合同签订后 日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的 %备料款，计人民币 万元：临时设施费，按土建工程合同总造价的 %计人民币 万元，安装工程按人工费的 %计人民币 万元;材料设备差价 万 二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在 日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的 %时，按规定比例逐步开始扣回备料款。 三、工程价款支付达到合同总价数的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满，余款(无息)一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方

8、支付拖欠金额日万分之 的违约金。 五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。 六、本合同造价结算方式： 七、承包方在单项工程竣工验收后 天内，将竣工结算文件送交发包方和有相应资质的审核单位，发包方在接到结算文件 天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办审核单位审定后拨款。 第七条 施工与设计变更 一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。 二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式

9、通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。 三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。 四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。 第八条 工程验收 一

10、、竣工工程验收，以匡家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。 三、工程竣工验收后，发包方方可使用。 第九条 质量保修 一、承包方应按中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和建设部房屋建筑工程质量保修办法的有关规定，对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 二、承包方应在工程竣工验收之前，与发包方签订质量保

11、修书，作为本合同附件(见附件)。 三、质量保修书的主要内容包括： 1.质量保修项目内容及范围; 2.质量保修期(质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算); 3.质量保修责任; 4.保修费用。 第十条 违约责任 承包方的责任： 一、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，造成损失的，还要赔偿损失。 发包方的责任 一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措

12、施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。 四、承包方验收通知书送达 日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。 五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定偿付承包方赔偿金。 第十一条 合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，按下列第 种方式解决。 1.提交仲裁委员会仲裁。 2、依法向人民法院起诉。 第十二条 附则 一、本合同一式 份，合同附件 份。甲乙双方各执正本一份，其余副

13、本由发包方报送经办银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案，按规定必须办理鉴(公)证。 二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 二、本合同签定后，承、发包方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以答定补充协议，作为本合同的补充合同。 三、本工程的招标文件应作为本合同的一部分，招标文件与本合同具有相等的法律效力。 承包方(施工单位) 发包方 工程名称 签订时间 签订地点 合同编号 建筑施工合同范文二依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵照平等、自愿、公平

14、和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条、 工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包范围： 第二条、 开、竣工日期： 1、开工日期： 2、竣工日期： 第三条、甲乙双方驻工地代表： 1、甲方驻工地代表： 2、乙方驻工地代表： 第条、甲方责任： 1、施工场地具备开工条件。 2、提供工程地质资料。 3、提供水准点与坐标控制点并书面通知。 4、会审图纸和设计交底。 第五条、乙方责任： 1、提供施工组织计划及方案。 2、对施工场地周围建筑物及地下管线保护好。 3、施工场地要做到整洁卫生，工完料净场地清。 4、预防为主，严格执行国家安全施工制度，做到

15、安全生产，若出现安全事故，由乙方承担。 5、施工区内动土、动火必须到安监科办理有关手续，否则后果自负。 第六条、工程质量等级及取费等级 1、工程质量等级： 合格 2、 施工面积包死单价： 第七条：工程造价及预付款 1、工程预算造价：暂定 ， 2、工程预付款： %。 3、工程款(进度款)付至 % 剩余款验收合格一次性付清。 第八条、承包方式： 。 第九条：工程验收： 1、隐蔽工程和中间验收：乙方自检合格后在48小时内以书面形式通知甲方验收。 2、乙方提交竣工资料和验收报告。 3、甲方负责组织有关单位进行检查验收。 第十条、争议： 争议解决方式： 双方协商解决，协商不成由合同签订地人民法院裁决。

16、第十一条、违约： 如无特殊原因，造成工期延误，每延误一天按造价5%0罚款。 第十二条、合同生效与终止： 本合同自双方签字后生效，竣工结算后即告终止。 第十三条、合同份数：一式两份，甲乙双方各持一份。 第十四条、未尽事宜： 甲方： 乙方： 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 传 真： 传 真： 合同订立时间： 建筑施工合同范文三甲方： 乙方： 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 建筑面积： 工程地点： 工程内容：

17、群体工程应附乙方承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 (一)承包范围：工程施工图设计内容(除甲方外委项目外)的全部工程。甲方外委项目(合同外项目)如下： 1、室内进户门、单元防盗门及外墙瓷砖主材; 2、天燃气、对讲系统材料及安装，电视、电话安装; 3、外墙涂料的施工; 4、桩基础(不含截桩); 5、高层及地下室消防工程、通风工程; 6、土方工程、降水工程、基坑支护工程; 7、电梯、观光电梯外弧形观光窗、地下车库采光天井; (二)如有变更按图纸做增减量的现场签证。 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数： 天 四、质量标准 工程质量标准

18、：。 五、合同价款 金额(大写)：暂定 以最终结算值为准 小写： 元，合每平方米 元。 六、拨款方式 乙方从基础垫付至主体6层，按工程量拨80%，12层、封顶各拨工程量的80%;砌筑完、抹灰完各拨工程量的80%，交工前拨两次，交工时留10%，档案备案完拨7%，3%作为保证金。 七、双方权利与义务 1、甲方工作： (1)甲方负责施工现场的“三通一平”并提供地勘报告和地下隐蔽资料; (2)提供施工图纸三套并组织图纸会审和交验水准点与坐标控制点等技术资料; (3)甲方委派专职工程师行使施工管理中甲方的职责和权力;委托监理工程师执行甲方与监理单位签订的监理合同中约定的职责和权力; (4)甲方有权对乙方

19、不合格材料和工程责令其退场和返工。 2、乙方工作： (1)负责合同价款中的水电等相关费用，保证达到环保级文明施工的有关规定，做到“工完料净场清”; (2)提供详尽的施工进度计划并按照计划组织施工; (3)严格执行甲方公司管理制度和项目管理规定，有权提出合理化建议。对施工中使用的新工艺、新方案经甲方及监理认定后予以奖励; (4)严格按照施工图纸和建筑规范施工，采用材料必须符合规范要求检验合格后方可使用。 (5)工程涉及的质量安全检查及整改、分部工程验收均由乙方负责，工程交工以竣工备案为准。 3、双方约定其他事项 (1)合同以外的技术变更及现场签证按照合同预算标准执行; (2)塑钢窗、保温、瓷砖、

20、楼梯扶手及护栏、内墙涂料、地热、开关插座、电线、配电箱、理石、室内木门、车库门、防水材料由甲方确定材料品牌、型号、规格、色泽等。由乙方自行安排施工。 (3)乙方中途不得私自退场，否则按中途退场结算，只付给乙方所完工程量的70%，并扣除因乙方退场变换施工队伍造成的一切损失(含工期及超价损失)待交工后结算。 (4)乙方若因工期及工程质量达不到甲方要求。甲方有权责令乙方整改、增加人员，若乙方仍未达到甲方要求的，甲方有权要求更换机械和人员。如乙方拒绝整改甲方有权将乙方清退出场，一切损失由乙方负责。 (5)乙方应有足够的经济实力来作为承包工程垫付的先决条件。若因乙方工人劳资纠纷引起的一切损失由乙方承担。

21、 (6)乙方要与农民工签订合同，并在开工后10日内报甲方，开完的农民工工资表须报甲方备案，否则将不给下次拨款。乙方若因工人劳资纠纷引起的一切损失由乙方承担。 (7)乙方负责施工人员的意外伤害保险和工伤保险缴纳及安全教育并设立专职安全员，施工中发生的一切安全事故由乙方负全部责任。 (8)甲方外委工程(合同外项目)配套费已包含于单价但中不另行计算，乙方负责成品保护及验收交档备案。 八、税费分担 乙方承担投标费、水电费、建筑营业税及其附加费税、材料复试费(不含检桩费)、拉结筋检测费、室内环保检测费、个人所得税。税金由甲方代扣。建筑公司的管理费由乙方向所在公司上交。 九、奖罚措施 乙方必须严格履行工期

22、协议，每延期一天，按每1000平方米罚款500元。无安全事故、 十、本协议书中未涉及内容按照国家建设工程合同的通用条款执行。 十一、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十二、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十三、争议解决方式 合同在履行中如果发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成时提交合同签定地的仲裁委员会仲裁 十四、合同生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 合同有效期为：双方签字盖章之日起至工程竣工保修期满之日为止 本合同一式四份，甲乙双方各二份 本合同未尽事宜，经双方共同协商可做出补充规定，双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。 甲方：(公章) 承 包 人： 乙方： 年月日：