《2023年钢结构工程施工合同书（个人钢结构安全协议书）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年钢结构工程施工合同书（个人钢结构安全协议书）.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年钢结构工程施工合同书（个人钢结构安全协议书）钢结构工程施工合同书1建设方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。一、工程概况（1）工程名称：_（2）工程地点：甘肃玉门黄花农场（3）工程范围和内容：本房为_跨钢结构厂房，规格：长_米；宽_米檐高_米，按图纸施工。（4）建筑外包面积：_平方米。（5）工程总造价：本工程总造价人民币（大写）：_，（小写￥：_）二、钢结构施工准备（一）甲方：（1）做好建筑红线以外的.“三通”，负责进场道路的维修，保证施工材料能运达到场。（2）负责接通施工现
2、场的施工用水源、电源、要求能满足施工用水、用电的需要，做好红外线以内场地平整，拆迁障碍物等工作及提供相应资料。三、钢结构工程期限（1）根据需要，商定工程总工期为天（日历天，以甲方预付款到帐之日起计算），_年_月_ 10日至_年_月_日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。四、钢结构工程价款的支付与结算（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。（2）本合同签订后，甲方须付预付款_计人民币_元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同
3、总造价的_计人民币_元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的，计人民币_元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的_，计人民币_元作为工程款，（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济责任。（5）本合同结算方式：_。五、附则（1）本合同一式_份，甲乙双方各执一份。（2）本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。（3）本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
4、附：甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代表人：_委托代理人：_委托代理人:_电话：_电话：_本合同签订日期：_年_月_日钢结构工程施工合同书2甲方：乙方：按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：第1条 工程概况1.1 工程名称： 钢结构车棚制作安装1.2 工程地点：1.3 工程面积：1.4 工程内容：1.5 承包范围：开工日期：竣工日期：质量等级： 合格合同价款：乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措
5、施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。第2条 合同文件及解释顺序本工程合同由以下文件组成：1、工程承包合同;2、工程补充合同;3、工程设计变更;4、工程联系单;5、工程签证第3条 合同文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：钢结构工程施工及验收规范及其它政府的规定第4条 图纸由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。第5条 甲方驻工地代表甲方委派 同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签
6、证，均应视为甲方意见的有效表达。第6条 乙方驻工地代表乙方委派 驻工地代表乙方委派 负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。第7条 甲方工作1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。2、甲方负责按合同支付工程款。3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。第8条 乙方工作乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。第9条 进度计划按双方协商的工期要求施工。第10条 工程预付款、工程款支付及结算甲乙双方约定： 主材进场，支付
7、工程款总价的30%，工程竣工验收后，保留工程总价款的5%质保金，(壹年验收后支付)。 付清剩余尾款。第11条 保修保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。保修期限： 。在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。第12条 争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。2、双方接受调解
8、结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。第13条 违约如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。第14条 安全施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。第15条 不可抗力因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
9、第16条 合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。第17条 合同份数本合同一式四份，双方各执二份。甲方(盖章)乙方(盖章)地址：地址：法定代表人法定代表人授权代理人：授权代理人：日期：日期：钢结构工程施工合同书3甲方：乙方：遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建筑施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：工程内容：工程建筑面积：二、合同价款工程每平方米造价： 元。工程总造价： 元，以实际建筑面积结算。三、付款方式：1、乙方带材料进入工地，甲方付相应材料费用及施工费用。约：钢架 C型檩条%;彩瓦%。2、工程完工验收合格后一周内付清。四、双方责任甲方责任：1、
10、应为乙方提供水电以及施工中需要帮助的解决问题。 乙方责任：1、乙方严格按照预定方案进行制作、安装，保证工程质量。2、在施工中，乙方保证人身安全，若出现意外事故，由乙方负全部责任，甲方不负任何责任。3、乙方使用材料应为：国标、63角钢、4号角钢。铁板为18mm，彩瓦0.426;C型檩条：16060202.5 12050202.5五、质保范围及期限：1、属乙方施工质量问题，质保期内由乙方无偿保修，属甲方使用不当或意外损坏，由乙方提供有偿维修。2、质保期为壹年。3、质保金为合同价款的3%。六、由单方面原因造成的违约，有违约方承担一切损失。七、本合同自签定之日起生效，至质保金结束止。八、本合同一式两份
11、，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：年 月 日钢结构工程施工合同书4建设单位：(简称甲方)施工单位： (简称乙方)根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况：(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容)腐木地板。二、工程承包方式： 包 工包料包质量包安全三、工程材料确认： 图纸上标示的有些材料规格市场上没有 ，由甲乙双方协商确定。100*250方通更换成100*200方通 。因市场上木型材的特殊性，四、工程日期： 10天五、工程质量：严格按甲方提供的图纸施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。七、工程验收方式：工程竣工之后(指本项目钢结构
12、子分部工程)，根据图纸和合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。八、付款期限和方式： 合同鉴定日甲方 付给乙方 预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。 甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金，并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。九、保修内容和期限 一年 。十、双方的其它义务： 所以廊架上的80*200防腐木 ，足只有80*185。 六、工程造价： 合计18710 元。(壹万捌仟柒百壹拾元)甲方义务：1、用地和施工许可证：2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、
13、水通等施工进场条件。3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为 高经理 。4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天 元，机械按每台班 元计算。)乙方的义务：1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。十一、 违约责任：本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。十三、本合同一式 2 份，双方各执 1 份，签字盖章生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：住所：住所：电话：电话：开户行：开户行：银行帐号：银行帐号：签订合同时间：