《云南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关提分题库及完整答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云南省2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关提分题库及完整答案.doc（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、云南省云南省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务通关年一级建造师之一建矿业工程实务通关提分题库及完整答案提分题库及完整答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于混凝土的说法，正确的（）。A.混凝土拌合时必须掺入一定量的外加剂B.符合标准的生活饮用水可拌制各种混凝土C.良好的骨料级配有利于控制混凝土的质量，但不利于节约水泥D.泵送混凝土宜选用细砂【答案】B2、土方压实机械中振动碾适用的土质是（）。A.湿陷性黄土B.黏性土C.碎石类填土D.淤泥质土【答案】C3、政府劳动行政主管部门对矿山安全工作要负责的内容，包括有（）。A.负责矿山建设工程安全设施的竣工验收B.贯彻执行矿山
2、安全法律C.审查批准矿山建设工程的设计D.提取安全技术措施专项费用【答案】A4、砂石桩和水泥粉煤灰碎石桩对于（）的地基加固效果最明显。A.素填土B.杂填土C.松散砂土D.淤泥质土【答案】C5、运输民用爆炸物品的，应当凭（）按照许可的品种、数量运输。A.民用爆炸物品运输许可证B.民用爆炸物品购买许可证C.民用爆炸物品安全许可证D.民用爆炸物品生产许可证【答案】A6、下列属于人为产生的矿井通水通道为()。A.压力裂隙B.导水陷落柱C.岩溶塌陷D.封闭不良的钻孔【答案】D7、根据矿井防治水工作的相关规定，关于井下探放水的要求，错误的是()。A.采用煤电钻在煤层中进行钻孔探放水B.主要探水孔的位置应由
3、测量人员标定C.打钻地点附近应安设专用电话D.打探水钻孔前应先清理巷道和排水沟【答案】A8、下列关于矿山井下电缆固定的做法，符合安全规程要求的是（）。A.井下电缆可以悬挂在水管上设的吊钩下B.电缆应悬挂牢靠，不允许有意外的脱落C.电缆悬挂应有适当的松弛D.大倾角巷道采用挂钩固定电缆【答案】C9、砂浆流动性好坏对砌体质量的影响主要是其有利于提高()。A.灰缝的饱满性和密实性B.砌块的厚度C.灰缝的抗压强度D.砌块强度【答案】A10、下列关于井巷工程施工通风安全规定中，正确的是（）。A.运输机巷，采区进、回风巷最低风速 0.15msB.采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过 1C.掘进中的岩巷最
4、低风速 0.15msD.采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于 10【答案】C11、直径 5.5m，孔深 530m 混合作业施工配套设备正确的是（）。A.1 台中心回转抓岩机，配 3m3 吊桶双钩提升B.2 台中心回转抓岩机，配 3m3 吊桶单钩提升C.2 台中心回转抓岩机，配 3m3 吊桶双钩提升D.1 台中收回转抓岩机，配 5m3 吊桶双钩提升【答案】A12、在井点降水方法中，属于真空抽水的是（）。A.轻型井点和喷射井点B.轻型井点和管井井点C.喷射井点和管井井点D.管井井点和深井井点【答案】A13、对于内照射的放射性防护方法，正确的是（）。A.缩短受辐照时间B.加大与辐射源间的距离C.对辐
5、射源进行屏蔽D.稀释气态或液态放射性污染物【答案】D14、关于复合井壁，说法不正确的是（）。A.采用一种复合材料砌筑B.多用于冻结法凿井的永久支护C.可用于具有膨胀性质的岩层中D.可用于较大地应力的岩层中【答案】A15、工程安全事故调查组成员不应包括（）A.事故发生单位人员B.公安机关相关人员C.政府相关人员D.工会成员【答案】A16、对岩土进行注浆是为了使岩土可以（），以实现安全施工的目的。A.减少渗透性，提高稳定性B.减少稳定性，提高渗透性C.减少可碎性，提高抗爆性D.减少抗爆性，提高可碎性【答案】A17、井巷掘进施工中大量使用的炸药就是（）材料。A.雷管B.单质猛炸药C.TNTD.混合炸
6、药【答案】D18、不属于加快矿山工程进度措施的是（）。A.选择合理的施工方案B.加快井巷工程关键路线的施工速度C.充分利用网络技术，创造条件组织多工作面平行、立体交叉作业D.根据工程实际条件及时进行工程延期变更处理【答案】D19、关于施工进度计划安排的说法，错误的是（）。A.安排技术力量雄厚的队伍施工主要矛盾线上的工作，缩短建井工期B.涌水量大的矿井巷道宜采用上山掘进C.涌水量大的矿井巷道宜采用上山开采D.为了缩短井巷工程主要矛盾线的长度，经建设单位、设计单位同意即可增加措施工程【答案】D20、进行矿山规划、设计的前提条件是具有被批准的（）。A.建设的可行性报告B.技术方案C.资源的勘探报告D
7、.审批报告【答案】C21、钢筋混凝土井塔一般采用的施工方法是（）。A.结构吊装B.大模板施工C.一般现浇工艺D.爬模施工【答案】D22、地下连续墙的混凝土浇灌一般采用（）。A.直接倾倒B.溜管法C.泵送法D.导管法【答案】D23、通常，混凝土中石子的最大粒径不得超过结构最小断面的()。A.12B.14C.18D.116【答案】B24、下列边坡及滑体治理工程的措施，宜优先选用的是（）。A.重力挡墙B.注浆C.抗滑桩D.疏排水【答案】D25、根据注册建造师执业工程规模标准，年产 60 万吨，单项工程合同额 1200万元的煤炭矿山建设工程属于()。A.特大型工程B.大型工程C.中型工程D.小型工程【
8、答案】C26、在项目合同中，一般约定的付款方式不采用（）的形式。A.工程预付款B.工程进度款C.应急工程专用款D.竣工结算【答案】C27、下列对网络计划编制的要求中，正确的是（）。A.正常的组织关系绝对不能颠倒B.应该一次成功C.唯一要求是满足工期要求D.必须是最短的工时结果【答案】A28、混凝土的主要胶结成分是()。A.矿渣B.砂子C.水泥D.石子【答案】C29、地下水控制方法中，截水是利用()对地下水形成阻隔作用。A.帷幕B.回灌井C.井管D.排水沟【答案】A30、属于矿井巷道贯通的几何要素是()。A.巷道贯通距离B.腰线C.中心线D.巷道施工长度【答案】A31、国家对放射性污染的防治，实
9、行()方针。A.预防为主、防治结合、严格管理、安全第一B.严格管理、科学使用、安全第一、专项治理C.预防为主、科学管理、有疑必治、安全第一D.安全第一、预防为主、科学管理、专项治理【答案】A32、关于加快矿业工程项目施工进度的方法，说法正确的是()。A.只要施工队伍多，就可以加快B.巷道只能完一条再干一条地推进C.进度快慢和环境条件很有关系D.井下的环境条件没法改变【答案】C33、矿山（煤矿）井巷工程分项工程的检验验收，应在（）基础上由监理工程师组织验收。A.隐蔽工程验收B.施工班组的自检C.检验批验收D.子分项工程验收【答案】B34、下列关于起重与吊装安全管理规定中正确的是()。A.操作人员
10、均需佩戴标记，施工指挥人员不一定需要佩戴B.除监察人员，非本工程施工人员严禁进入吊装施工现场C.作业平台与高处作业不一定应设置防坠落措施D.施工人员必须戴好安全帽【答案】D35、国家对环境保护的原则是“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与”和（）。A.“集体负责”B.“遵守三同时”C.“破坏赔偿”D.“损害担责”【答案】D36、根据金属非金属矿山安全标准化规范标准化等级分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级【答案】B37、矿山工程项目中，设备购储的原则是()。A.通用设备优先于专用设备B.成套设备优先于单体设备C.简单设备优先于复杂设备D.小型设备优先于大型设备【答案】B38、当关键线路
11、的某工程项目施工进度被拖延时，以下措施合理的是（）。A.可以利用工作自由时差调整B.缩短该线路上的后续工序持续时间来调整C.可以利用工作总时差调整D.可以利用某非关键线路上的总时差调整【答案】B39、斜井明挖段混凝土浇筑强度达到设计强度（）以上时可进行回填。A.40%B.50%C.60%D.70%【答案】D40、营业性爆破作业单位的资质等级分为（）个等级。A.三B.四C.五D.六【答案】B41、关于矿业工程项目的环境影响评价形式的说法，错误的是()。A.可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响应有全面评价B.可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影
12、响应有分析或者专项评价C.可能造成特别重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响应有全面评价D.对环境影响很小的，应当填报环境影响登记表【答案】C42、厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是（）。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.吊装设备行走路线短D.管理方便【答案】C43、深层搅拌水泥土围护墙的主要特点是（）。A.施工中振动与噪声较大B.坑内需设支撑，不利于机械化挖土C.具有挡土、止水的双重功能D.施工时挤土较为严重【答案】C44、巷道围岩内部某点的绝对位移监测可以采用的仪器设备是（）。A.收敛计B.多点位移计C.经纬仪D.水准仪【答案】B45、关于泥浆护壁成孔灌注桩的特点，
13、说法错误的是（）。A.易造成现场环境污染B.不论地下水位高低的土层都适用C.设备简单，适用范围广D.成孔速度快，工作效率高【答案】D46、软岩巷道采取二次支护的主要原因是()。A.巷道采用了分次施工方法B.巷道围岩压力大C.围岩变形且长期不稳定D.巷道底板容易产生底鼓【答案】C47、矿山深孔爆破和其他重复性爆破设计，允许采用（）。A.初步设计B.标准技术设计C.施工设计D.非标技术设计【答案】B48、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C49、关于拱形可缩性金属支架安装的说法，正确
14、的是（）。A.节间卡箍处可增加楔子以增大摩擦力B.采用专用扳手，尽可能拧紧卡箍螺栓C.安装到位后直接将节间连接焊牢D.应采用扭力扳手按规定力矩拧紧节间螺栓【答案】D50、矿业工程测量中，通过用一个立井或通过两个立井的定向，称之为()。A.参照物定向B.物理定向C.几何定向D.对比定向【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、施工泥浆护壁成孔灌注桩时，护筒的作用是（）。A.便于携渣B.保护孔口C.定位导向D.保持孔壁稳定E.防止塌方【答案】BCD2、在不稳定表土层中施工立井井筒，必须采取特殊的施工方法，包括（）。A.冻结法B.钻井法C.沉井法D.注浆法E.止水法【答案】ABCD3、资
15、源法规定，开采矿产资源必须按照国家有关规定缴纳（）。A.营业税B.资源税C.资源补偿费D.环境损坏补偿费E.资源调节税【答案】BC4、下列关于巷道安全施工的规定，正确的是（）。A.巷道掘进中途停止时，支护与工作面之间应留有一定距离B.放炮后支架有崩倒时，必须先行修复后方可进人工作面作业C.修复支架时，必须先检查帮、顶D.修复巷道应由外向里进行E.掘进工作面严禁空顶作业【答案】BCD5、斜井永久支护采用远距离输送地面混凝土时，尤其应注意的问题有（）。A.防止管道击穿B.避免运输途中混凝土凝结C.喷射工作风压调节D.防止管路堵塞E.搅拌站与工作面间的联系【答案】ACD6、锚索结构的主要构成有（）。
16、A.锚杆B.索具C.内锚头D.外锚头E.锚索体【答案】CD7、起重与吊装工作的安全管理规定说法正确的是（）。A.非本工程施工人员严禁进入吊装施工现场B.施工指挥和操作人员均需佩戴标记C.作业区域设有警戒标志，必要时派人监护D.吊装过程中发生意外，各操作岗位应迅速撤离现场E.施工人员必须戴好安全帽【答案】ABC8、符合立井井筒基岩爆破作业规定的有（）。A.短段掘砌混合作业的眼深应为 3.55.0mB.宜采用低威力、防水性能好的水胶炸药C.浅眼多循环作业的眼深应为 1.22.0mD.周边眼药卷直径不小于 45mmE.光面爆破周边眼的眼距应控制在 0.40.6m【答案】AC9、地质构造的形式总体可分
17、为()。A.单斜B.褶皱C.断裂D.裂隙E.层理【答案】ABC10、关于井底车场防火门硐室的说法，正确的是()。A.一般布置在大断面巷道中B.火灾时防火门可以迅速关闭C.防火硐室一般应远离主、副井井底D.防火门应能隔断风流E.防火门可以是铁门或木门外包钢板【答案】BD11、矿业工程测量中，地面施工平面控制网经常采用的形式有()。A.三角网B.边角网C.导线网D.水准网E.GPS 网【答案】ABC12、按延时时间设置方式，电子雷管分为（）。A.秒延时型B.现场设置型C.预置型D.毫秒延时型E.12 秒延时型【答案】BC13、有利于提高混凝土耐久性的方法有()。A.选择与混凝土工作条件相适应的水泥
18、B.适当提高混凝土的砂率C.提高混凝土浇灌密实度D.采用坚硬的石料并增加粗骨料比例E.掺力口适宜的外加剂【答案】AC14、矿业工程项目建设中，对辐射防护的主要方法有（）。A.加大与辐射源间的距离B.对辐射源的射线加以屏蔽阻挡C.对辐射物的强度进行释放处理D.对辐射气体进行大容量的通风换气E.对辐射物进行集中排放【答案】ABD15、在导线网控制方法中，厂房控制网的建立方法包括()等。A.主轴线法B.中轴线法C.高程控制法D.对比法E.基线法【答案】A16、起重与吊装工作的安全作业要求包括（）。A.起吊作业前应检查被吊物与其他对象无连接B.起吊应保证一次成功C.起吊设备的能力检查就是指其可起吊重量
19、的检查D.严禁在高压线下进行吊装作业E.作业区应有警戒标志【答案】A17、适用于瓦斯矿有水工作面钻爆法施工的爆破器材和起爆方法有（）。A.铵油炸药、毫秒延期屯雷管，电力起爆B.水胶炸药、瞬发电雷管，电力起爆C.乳化炸药、毫秒延期电雷管，电力起爆D.浆状炸药、毫秒延期电雷管，导爆索起爆E.煤矿安全炸药、瞬发雷管，导爆管起爆【答案】BC18、矿井地面变电所应当设置在（）。A.炸药库附近B.井底车场水平的副井附近C.绞车房附近D.压风机房附近E.与公路相连接【答案】CD19、关于钢筋混凝土预制桩打桩施工的说法，正确的有()。A.打桩宜采用从中间向四周的顺序B.打桩宜采用“重锤高击”的方法C.桩锤突然
20、回弹过大应警惕桩尖遇到障碍物而损坏D.在软弱土层中需要接桩时，必须采用硫磺胶泥锚接法E.摩擦桩的入土深度以贯入度为主控制【答案】AC20、矿业工程项目实施阶段的进度控制要点有（）。A.施工准备阶段要做好供电、供水、通讯、交通等工作B.施工过程中要做好防水、防瓦斯等工作C.地面工程施工要优先安排主井井架的安装D.采区巷道施工与设备安装尽量组织交叉作业E.竣工验收时要优先保证地面生产系统的试运转【答案】ABD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上 2 点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路
21、人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题 1库房值班人员的错误行为在哪里?2分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间
22、爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚间爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进人危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准
23、的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。二、背景施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的 50后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题?1施工单位制定的基础施工方案是否妥当?为什么?2土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求?【答案】1施工单
24、位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2土钉施工的具体质量要求有：(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差 50mm；孔径允许偏差_+5mm；孔距允许偏差100mm；成孔倾角允许偏差5。(3)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为 05，水泥砂浆配合比宜为 1：11：2(重量比)，水灰比宜为 038045；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。(4)土钉注浆前应将孔内残留或松动
25、的杂土清除干净；注浆开始或中途停止超过 30min 时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆时，注浆管应插至距孔底 250500mm 处，空 N 部位宜设置止浆塞及排气管；土钉钢筋应设定位架。三、施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的 50后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题1施工单位制定的基础施工方案是否妥当?为什么?2土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质
26、量要求?【答案】1施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2土钉施工的具体质量要求有：(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差 50mm；孔径允许偏差_+5mm；孔距允许偏差100mm；成孔倾角允许偏差5。(3)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为05，水泥砂浆配合比宜为 1：11：2(重量比)，水灰比宜为 038045；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。(4)土钉注
27、浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净；注浆开始或中途停止超过 30min 时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆时，注浆管应插至距孔底 250500mm 处，空 N 部位宜设置止浆塞及排气管；土钉钢筋应设定位架。四、背景某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径 5m，掘进荒径 67m，井筒深度 720m，两侧马头门各施工 20m，包含相关设备基础，管子道开口施工 5m，该项目合同工期 12 个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺 85m/月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理（施工），1 个机电队，1
28、 个运输队，1 个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间 6 个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为 4m3，主提升机为 JKZ-2.8/15.5，副提升机为 JK-2.5/11.5，2 台 HZ-4 型中心回转抓岩机，1 趟400 金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DGL-75X8 吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，
29、要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期2.5 个月，井筒施工工期 8 个月，马头门施工 2 个月考虑。问题 1.项目经理部配置和组织有何不妥？2.项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥？3.分析该项目部的劳动组织。【答案】1.根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理（或工程师）。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2.项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施
30、工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施丁进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置 2 套单钩提升不妥，因为井筒净直径 5m 只能布置 1 套单钩，而且副提升机为 JK-2.5/11.5 也不能提升 4m3 吊桶；2 台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟400 金属风筒，不能满足通风需求，以 1 趟800 胶质风筒为宜。80DGL-75X8 吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3.该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底 4 个主要工序专业性非常强，而且人
31、员变化大，如凿岩爆破班组一般为 6 个伞钻手，23 名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。五、背景某新建矿井共有主井、副井和中央风井三个井筒，预计主井井筒施工准备时间 20 个月，矿井建设关键线路是：主井井筒工程(18)主井重车线(2)一水平运输大巷(10)采区下部车场(2)采区巷道(12)工作面准备巷道(2)
32、工作面设备安装(2)矿井试运转(2)矿井投产移交(以上括号内数字为工程施工工期，单位：月)。问题 1该矿井建设总工期可以采用什么方法进行推算?2该矿井建井工期和总工期分别是多少?3若副井比主井提前结束到底，请预测一下该矿井建井工期。【答案】1矿井建设工期一般由井巷工程关键线路的施工期计算确定，也可根据与井巷工程密切关联的土建和机电安装工程施工期推算，或按主要生产设备订货、到货和安装的时间来进行推算。随着技术和管理方法的进步，在工程实施中关键线路会发生转移，或遇有一些特殊情况，如复杂大型设备的增加，井塔施工占用较长工期等，这时实际工期的确定应根据具体情况考虑。本案例矿井建设总工期可以采用关键线路
33、来进行推算。2总工期：建井工期为：18+2+10+2+12+2+2+2=50 月建井总工期分别是：20+50=70 月 3若副井比主井提前结束到底，这时可能出现的情况较多：(1)主井施工进度正常，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期不会发生变化。副井提前到底可提前进行主副井贯通工程施工工作，可加快井底车场巷道与硐室施工进度。(2)主井施工进度拖延，矿井建设的关键线路不变，这时矿井建设的工期会发生拖延。副井到底不会耽误井底车场巷道与硐室的施工进度。(3)副井比计划工期提前较多，在完成主副井贯通工程施工后主井仍没有到底时，这时可提前安排原关键线路上主井重车线工程施工，争取因为副井赢得的时间，
34、推进井下巷道施工。因为是单井筒担负井下施工，因此受运输能力、通风条件等因素的限制。六、某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：1工作面采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；2工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采用非防水炸药；3工作面采用抽出式通风，风筒选用直径 600mm 的胶皮风筒；4进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；5施工中应设置防跑车装置，主要考虑在工作面上方 2040m 处设置可移动式挡车器；6巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，排除工作面的积水。问题 1该巷道施工的安全
35、技术措施的主要条款中是否有不正确的地方?请指出其存在问题。2针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。【答案】1巷道施工应编制施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求内容必须正确和完整，并符合矿山安全规程及相关规定，对于采用下山法施工，应特别注意预防跑车事故和及时排除工作面积水的问题。该巷道施工的安全技术措施及要求的主要条款中有不正确的地方，具体问题在第 1、2、3、5、6款。第 1 款，井下巷道钻眼工作一般不采用电动式凿岩机，与湿式凿眼不协调。第 2 款，斜巷下山法施工，工作面有积水，因此不能采用非防水炸药进行爆破。第 3 款，采用抽出式通风时，风筒应选用刚性风筒，不能选
36、用胶皮风筒。第 5 款，斜巷下山法施工，只在工作面上方设置挡车器是不够的，还应在斜巷上口及变坡点下方设置阻车装置，巷道长度较长时，巷道中部还应设置挡车设施。第 6 款，在巷道开设排水硐室应根据水泵的扬程来确定，不必间隔一定距离就设置。2针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题，可作如下修改：第 1 款，工作面采用风动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；第 2 款，工作面放炮工作由专职放炮工担任，工作面应采用防水炸药进行爆破；第 3 款，工作面采用压人式通风，以迅速排除炮烟及粉尘，风筒选用直径600mm 的胶皮风筒；第 5 款，施工中必须设置防跑车装置，斜巷上口、变坡点下方及工作面上方 2
37、040m 处，设置阻车器或挡车器；必要时应在下山中部设置阻止跑车的挡车器；第 6 款，根据排水设备的扬程，可在巷道侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，用于排除工作面的积水。七、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 12 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造
38、成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d；因雨天不能正常施工延误工期 10d；由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2伤亡事故处理时限是如何规定的?3承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告
39、之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问
40、题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。八、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后
41、，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利
42、地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的
43、额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。九、施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上
44、层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的 50后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题1施工单位制定的基础施工方案是否妥当?为什么?2土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求?【答案】1施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2土钉施工的具体质量要求有：(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的 70后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差 50mm；孔径允许偏差_+5mm；孔距允许偏差100mm；成孔倾角允许偏差
45、5。(3)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为05，水泥砂浆配合比宜为 1：11：2(重量比)，水灰比宜为 038045；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。(4)土钉注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净；注浆开始或中途停止超过 30min 时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆时，注浆管应插至距孔底 250500mm 处，空 N 部位宜设置止浆塞及排气管；土钉钢筋应设定位架。一十、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不
46、便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 12 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元/天，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20 天；因雨天不能正常施工延误工期 10 天；由于交通不便造成误工 10 天，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故？2.伤亡事故处
47、理时限是如何规定的？3.承包方是否应承担该工程延误的责任？应如何计算工期延误惩罚数额？4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任？应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调査的人民政府应当自收到事故调査报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3.工期共延误40 天，其中 20 天停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20 天工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日（次年 4 月 17 日）即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检査修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。