《2023年一级造价师之建设工程计价考前冲刺试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级造价师之建设工程计价考前冲刺试卷A卷含答案.doc（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、20232023 年一级造价师之建设工程计价考前冲刺试卷年一级造价师之建设工程计价考前冲刺试卷 A A卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.保险费，按当地工人保险费标准计算C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费【答案】D2、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（）A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件B.招标范围是指单项工程的招标范围C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建
2、工程的质量应达到合格或优良标准D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求【答案】C3、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每 10m3 混凝土柱工程量需消耗10.5m3 的混凝土。现场采用 500L 的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为 0.85。若机械幅度差系数为 10%，则该现浇混凝土柱 10m3 需消耗混凝土搅拌机（）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226【答案】D4、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（）。A.施工现场市政设施条件B.商业经理的业务能力C.投标人的组织架构D.暂列金额的准确性【答案
3、】A5、某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别 30000W、20000W、10000W。若基本预备费率 5%，则基本预备费（）。A.1500WB.2000WC.2500WD.3000W【答案】D6、根据标准设计施工总承包招标文件（2012 年版），下列关于价款调整的说法，正确的是（）。A.采用暂估价（A）条款，签约合同价中包括暂估价的，按合同约定进行支付，不予调整价差B.计日工由承包人汇总后，列入进度付款申请单，由监理人复核后列入进度付款C.采用价格指数调整价格差额的方法主要适用于投标函附录约定了价格指数和权重的情形D.变更导致原定合同中的权重不合理的，
4、由监理人确定最终的权重比例【答案】C7、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】C8、下列利用分项详细估算法计算流动资金的公式中，正确的是（）。A.预收账款=营业收入年金额/预收账款周转次数B.应收账款=年经营成本/应收账款周转次数C.在产品=（年经营成本-年其他营业费用）/在产品周转次数D.预付账款=外购原材料、燃料费用/预付账款周转次数【答案】B9、下列因素中，不属于影响人工日工资单价因素的是（）。A.社会平均工资水平B.劳动力市场供需变化C.工厂生产指数D.生活消费指数【答案】C10、某项目运营期第
5、 3 年，有关财务数据为：利润总额 1000 万元，全部为应纳所得 税基数，税率 25%;当年折旧 400 万元，摊销不计；当年付息 200 万元。则该项目运营 期第 3 年的利息备付率为（）。A.3.15B.5.75C.6.00D.8.00【答案】C11、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的 1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】C12、下列费用中，属于生产准备费的是（）。A.人员培训费B.竣工验收费C
6、.联合试运转费D.完工清理费【答案】A13、在 FIDIC 合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（）。A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于 10%C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的 0.01%D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过 1%【答案】A14、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承
7、包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用D.安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【答案】B15、按照索赔目的和要求分类，可以将工程索赔分为（）。A.承包人与发包人之间的索赔和总承包人与分包人之间的索赔B.工期索赔和费用索赔C.工期延误索赔和加速施工索赔D.工程变更索赔和合同终止索赔【答案】B16、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】
8、C17、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】C18、建设项目总概算的组成内容不包括()A.单项工程综合概算B.流动资金概算C.工程建设其他费用概算D.建设期利息概算【答案】B19、在施工过程的影响因素中，下列各项中属于技术因素的是（）。A.工人的技术水平B.所用材料的规格和性能C.施工组织和施工方法D.工资分配方式【答案】B20、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.
9、价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息和在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】B21、某分部分项工程招标工程量清单数量为 1500m3，施工中由于设计变更调整为 1200m3，该项目最高投标限价综合单价为 350 元，投标报价为 405 元，已知该项目最高投标限价为 5000 万元，投标报价为 4800 万元，则该分部分项工程的结算价格为（）元。A.483000B.463680C.486000D.607200【答案】C22、根据 FIDIC施工合同条件（1999 年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。A.实
10、际分项工程量变化大于 15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的 0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了 2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】B23、投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。A.20，10B.20，15C.30，10D.30，20【答案】A24、设计概算的三级概算是指（）。A.建筑工程概算、安装工程概算、设备及工器具购置费概算B.建设投资概算、建设期利息概算、铺底流动资金概算C.主要工程项目概算、辅助和服务性工
11、程项目概算、室内外工程项目概算D.单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算【答案】D25、某进口设备通过海洋运输，到岸价为 972 万元，国际运费 88 万元，海上运输保险费率 3，则离岸价为（）万元。A.881.08B.883.74C.880.18D.882.90【答案】A26、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为5%，超出部分依据建设工程工程量清单规范（GB505002013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为 2400 元/t、2200 元/t，2015 年 12 月、2016年 7 月造价信息发布价为 2000 元/t，2600 元/t.则该两月钢
12、筋的实际结算价格应分别为（）。A.2280，2520B.2310，2690C.2310，2480D.2280，2480【答案】C27、关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿【答案】C28、直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包
13、内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】C29、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100m3/台班，当机械幅度差系数为 20%时，该机械挖二类土方 1000m3 预算定额的台班耗用量应为（）台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5【答案】C30、编制建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款【答案】C31、在工业建设项目中，下列有关建筑设计对造价的影响，描述错误的是（）。A.建筑层高的增加会引起各项费用的增加B.增加建筑物层数会降低单位建筑面积的造价C.室内外高差过大，建筑物的工程造价
14、提高，高差过小又影响使用D.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构【答案】B32、某建设项目建安工程费 3000 万元，设备购置费 2000 万元，工程建设其他费 800 万元，基本预备费 200 万元。项目建设前期年限为 1 年，建设期为 3年，各年投资计划额为：第一年完成投资 20%，第二年 60%，第三年 20%。年均投资价格上涨率为 6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.945.61D.1150.36【答案】C33、下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是（）。A.使用国有企事业单位自有资金的项目B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项
15、目C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目D.国有资金占投资总额不足 50%且国有投资者实质未拥有控股权的工程建设项目【答案】C34、根据建设工程量清单计价规范（GB 50500-2013）,下列关于工程量清单项目编 码的说法中，正确的是（）。A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】B35、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。造价数据的时间选取符合规定
16、的是（）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】A36、已知某建设项目各项预测数据如下：应收账款 1000 万元，应付账款 600 万元，预付账款 200 万元，预收账款 150 万元，存货 1500 万元，库存现金 100 万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为 1500 万元，则第三年投入的流动资金为（）万元。A.1600B.2850C.550D.2050【答案】C37、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具 体的扣
17、出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A38、某项目采购一台国产非标准设备，生产该台设备所用材料费为 25 万元，辅助材料费为 1 万元，加工费为 5 万元，已知专用工具费率为 5，废品损失费率为 2，外购配套件费为 6 万元，包装费率为 1，利润率为 6，增值税率为 13。则该台设备原价中的利润额为()万元。A.2.78B.2.38C.2.36D.2.02【答案】D39、某出料容量 750L 的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为 9 分钟，机械正常利用系数为 09。按 8 小时工作制考虑，该机械的台
18、班产量定额为（）。A.36m3台班B.40m3台班C.0.28 台班m3D.0.25 台班m3【答案】A40、某地 2017 年拟建一座年产 20 万吨的化工厂。该地区 2015 年建成的年产 15 万吨相同产品的类似项目实际建设投资为 6000 万元。2015 年和 2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为 1.12、1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨 5%。则该项目的静态投资为（）万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43【答案】B41、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按 300
19、元/工日、100 元/工日计，以人工费为基数的综合费率为 40%。在施工过程中发生了如下事件：因异常恶劣天气导致工程停工 3 天，人员窝工 60 个工日；因该异常恶劣天气导致工程修复用工 20 个工日，发生材料费 5000 元；复工后又因发包人原因导致停工 2 天，人员窝工 40 个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.17400B.19000C.19400D.23400【答案】A42、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程
20、质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A43、柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关【答案】A44、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.15 个工作日B.15 日C.10 个工作日D.10 日【答案】B45、关于工期共同延误的处理，下列说法中
21、错误的是（）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】B46、假设 qA.KB.KC.KD.K【答案】C47、在总承包服务费计价表中，应由投标人自主报价的是（）。A.项目名称B.费率C.项目价值D.服务内容【答案】B48、
22、（2019 年真题）工作日写实法测定数据显示，完成 10m3 某现浇混凝土工工程需基本时间 8 小时，辅助工作时间占工序作业时间的 8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的 5%、2%、18%、6%，则该项混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64【答案】B49、在国外建筑安装工程费用构成中，属于管理费的是（）。A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费【答案】B50、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资”的是
23、()。A.水土保持、城市绿化费用B.产权不归属本单位的专用道路建设费C.报废工程建设费D.产权归本单位的一些管道建设费【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）（GF201-0216）下列关于预付款的说法正确的有（）。A.合同约定预付款保函的，发包人在收到预付款保函后 7 天内向承包人支付预付款金额B.预付款的抵扣方式、抵扣比例等，由合同双方在专用条款中约定C.预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函D.合同解除时预付款尚未扣完的，发包人应直接从预付款保函中扣除尚未扣完的款项E.合同未约定承包人提交保函的，尚未扣回的预付款应直接从
24、履约保函中扣回【答案】BC2、下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.按专业划分可以把定额分为建筑安装工程费定额和设备、工器具购置费定额【答案】CD3、关于工料单价法下工程概预算的编制程序，下列计价公式中正确的有（）。A.单位工程直接费=（假定建筑安装产品工程量工料单价）+措施费B.单位工程概预算造价=单位工程直接费+企业管理费+利润+税金C.每一计量单位建筑产品的基本构造单元的工料单价=人工
25、费+材料费+施工机具使用费D.单项工程概预算造价=单位工程概预算造价+设备、工器具购置费E.全部工程概预算造价=单项工程的概预算造价+预备费+工程建设其他费+建设期利息【答案】CD4、招标工程量清单是招标文件的重要组成部分，以下有关其缺项漏项引起的价款调整说法正确的是（）。A.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责B.作为投标人的承包人，投标时未检查出招标工程量清单的缺项漏项，承担连带责任C.分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款D.分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，按照工程
26、变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款E.措施项目漏项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中的有关规定调整合同价款【答案】ACD5、采用概算指标法编制建筑工程设计概算，直接套用概算指标时，拟建工程符合的条件是（）。A.拟建工程和概算指标中工程建设地区相同B.拟建工程和概算指标中工程建设地点相同C.拟建工程和概算指标中工程的工程特征、结构特征基本相同D.拟建工程和概算指标中工程的建造工艺相差不大E.拟建工程和概算指标中工程的建筑面积相差不大【答案】BC6、关于工程量清单计价的基本程序和方法，下列说法正确的有（）。A.单
27、位工程造价通过直接费、间接费、利润汇总B.计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段C.项目特征和计量单位的确定与施工组织设计无关D.招标文件中划分的由投标人承担的风险费用列入综合单价中E.工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束【答案】BD7、（2014 年真题）土地使用权的取得方式影响竣工决算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有（）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】AD8、按照我国现行建设工程工程量清单计价规范（GB 505
28、002003)规定，分部分 项工程费包括了相应的（）。A.管理费B.利润C.规费D.税金E.措施费【答案】AB9、（2016 年真题）关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是建设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】BD10、在采用未发生任何调整的工程量清单计价的方式下，工程竣工结算的计价原则包括()A.分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算B.措施项目中
29、的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算C.规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算D.施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算E.总承包服务费应依据发承包双方签证资料确认的金额计算【答案】ABCD11、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是達设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】BD12、（2017 年真题）关于施工投标报价中下列说法中正确的有（）。A.投标人应逐项计算工程
30、量，复核工程量清单B.投标人应修改错误的工程量，并通知招标人C.投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏D.投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费E.投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备【答案】CD13、在编制分部分项工程量清单时，下列项目特征中可以不作详细描述的有()。A.门窗洞口尺寸或框外围尺寸B.混凝土拌合料的砂种类C.混凝土构件的混凝土强度等级D.设备基础的尺寸 E:石方预裂爆破的单孔深度【答案】B14、下列关于民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的表述中，正确的有（）。A.在矩形民用住宅建筑中长宽比以 4:3 最佳B.住宅层高降低，可降低工程造价和提高建筑密
31、度C.在满足住宅功能和质量的前提下，适当加大住宅宽度，有利于降低工程造价D.随着住宅层数的增加，单方造价系数逐渐降低，而边际造价系数逐渐增加E.衡量单元组合、户型设计的指标是结构面积系数【答案】BC15、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列工程中，必须通过招标方式确定的有()。A.菜市政工程材料采购单项合同估算价为 95 万元，项目总投资额为 2600 万元B.某医院设计合同估算价为 40 万元，项目总投资额为 3200 万元C.某通信工程设备采购合同估算价为 700 万元，项目总投资为 5600 万元D.某社会福利院监理服务合同估算价为 30 万元，项目总投资额为 4000 万元 E
32、:某城市道路材料采购合同估算价为 500 万元，项目总投资额为 2200 万元【答案】BCD16、下列原因中，关于设计概算的调整，说法正确的有（）。A.建设期价格大幅上涨B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.地质条件发生重大变化D.国家重大政策性调整E.概算调增幅度超过原批复概算 15%的，概算核定部门原则上先商请审计机关进行审计，并依据审计结论进行概算调整【答案】ACD17、在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列需求()。A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B.建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量D.尽量选择在工程
33、地质、水文地质较好的地段 E:厂区地形力求平坦，避免山地【答案】ACD18、（2015 年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中能构成分部分项工程费的有（）。A.保管建筑材料人员的工资B.绑扎钢筋人员的工资C.操作施工机械人员的工资D.现场临时设施搭设人员的工资E.施工排水、降水作业人员的工资【答案】ABC19、（2013 年真题）下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有（）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占 50%以上的项目D.使用国家政策性贷款的项目E.使用国际金融机构贷款的项目【答案】ABCD20、在分部分项工程量清单编制时，下列项目特征中可不描述的有()。A.预制钢筋混凝土桩的截面尺寸B.混凝土的水灰比和砂率C.门窗框外围尺寸D.油漆的品种 E:现浇混凝土梁的长度【答案】B