《北京市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务高分通关题库A4可打印版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务高分通关题库A4可打印版.doc（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、北京市北京市 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务高分通关题库务高分通关题库 A4A4 可打印版可打印版单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、采用了同步 CDMA、智能天线、软件无线电、接力切换等一系列高新技术的全新移动通信技术是()。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】D2、架空线路工程中，一般情况下市区杆距为()m。A.3545B.4550C.5560D.6570【答案】A3、通信网中常见的业务节点是()。A.交换机B.传真机C.路由器D.信息服务器【答案】D4、水泥管道整体铺设完成，在()进行
2、试通。A.回填前B.回填后C.包封前D.包封后【答案】B5、群时延特性属于卫星通信系统中（）的测试内容。A.波导B.变频器C.高功率放大器D.低噪声放大器【答案】B6、网络建设过程中的突出矛盾是（）之间的矛盾。A.容量和质量B.安全和质量C.覆盖和质量D.覆盖和容量【答案】C7、通信电源直流供电系统包括（）等部分。A.整流设备B.逆变器C.直流配电屏D.蓄电池E.直流变换器（DC/DC）【答案】B8、检查光纤损耗随光纤长度的分布是否均匀，可通过（）来测量。A.光纤长度测试B.光纤单盘检验C.光纤后向散射曲线D.光纤通道总衰减【答案】C9、光缆线路工程中继段应测试（）。A.光纤反射损耗B.光纤接
3、头损耗C.光纤模场直径D.光纤抗张强度【答案】B10、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的项目竣工验收后，工程相关文件应及时向当地（）备案。A.城市建设管理机关B.城市规划管理机关C.电信运营商D.电信管理机关【答案】D11、电路交换系统有()和时分交换两种方式。A.分组交换B.报文交换C.空分交换D.帧中继交换【答案】C12、广播电视中心的场地选择的要求有：远离电磁干扰源、地震断裂带和（）等。A.城市中心B.大型公共设施C.发射台及微波站D.强噪声源【答案】D13、人孔内光缆保护正确的是（）。A.人（手）孔内超出管孔外的部分用波纹管保护B.光缆接头盒放在管道出入口上方C.光缆接头距离两侧管
4、道出口处的光缆长度要求为 500mm+20mmD.密封性较高的塑料管道采用钢丝刷、抹布清刷管孔【答案】A14、采用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂加入量直接关系到（）。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度【答案】B15、VSAT 系统是以传输低数率的数据而发展起来的，目前已经能够承担高数率业务。其出站链路速率可达 8448kbits，入站链路数率可达()kbits。A.8448B.4096C.2048D.1544【答案】D16、()光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D
5、.G.655【答案】B17、光纤包层位于纤芯的周围，直径为()。A.4mB.10mC.50mD.125m【答案】D18、以“存储一转发”方式传输数据信息的是()。A.电路交换B.报文交换C.空分交换D.时分交换【答案】B19、不属于通道结构组成的是()。A.基础B.地基C.上覆D.墙体【答案】B20、光纤通信系统中用一组二进制码组来表示每一个固定电平的量化值是（）技术。A.压缩编码B.信道纠错编码C.数字编码D.脉冲编码【答案】C21、下列关于 5G 技术，说法错误的是()A.流量密度在 10Tbs/km2B.设备密度达到 600 万个/km2C.支持移动速度达到 500km/hD.用户体验速
6、率为 Gbps 量级【答案】A22、关于光缆线路布放，下列中说法正确的是（）。A.高低差在 0.6m 及以上的沟坎处，应设置护坎保护B.管材内径不小于光缆外径的 1.5 倍C.机房槽道走线架 1.53 米D.同沟布放多根管时，管间距应保持 60mm 间距【答案】C23、对于移动通信基站电磁辐射的计算范围，全向发射天线应以发射天线为中心，半径()范围内。A.5mB.50mC.100mD.500m【答案】B24、电池单体安装时应保持垂直与水平，底部四角均匀着力，如不平整应使用（）垫实。A.金属垫片B.硬纸板C.塑料垫片D.耐酸橡胶【答案】D25、电缆扎线带过紧而压缩电缆，一般会使()处于不合格状态
7、。A.近端串扰B.衰减串扰比C.传播时延D.回波损耗【答案】D26、关于机房设备安装的内容，以下符合验收要求的是（）。A.走线架水平度每米偏差 2mm?B.机架的垂直度偏差应不大于 1%C.可在机架底角处放置金属片，最多只能垫机架的两个底角D.整列机架偏差 3cm【答案】A27、通信设备的搬迁、换装工作由（）负责组织。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.供货单位【答案】A28、自承式电缆的吊线为 7 股钢绞线，标称直径为63mm 和()两种，其抗张强度分别不小于 3000kg 和 1800kg，吊线用热塑材料涂敷，以防钢丝锈蚀。A.3.5mmB.4.5mmC.4.75mmD.45.2mm【
8、答案】C29、光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应（）抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪测试光纤长度。A.50B.98C.100D.99【答案】C30、远程医疗、自动驾驶等远程精确控制类应用要求网络时延缩短到()。A.1msB.10msC.50msD.100ms【答案】A31、下列关于电源线敷设说法错误的是（）。A.电源线必须采用整段线料，中间不得有接头B.10mm2 及以下的单芯电力线宜采用打接头圈方式连接C.铜鼻子压接管外侧应采用绝缘材料保护，正极用红色、负极用蓝色、保护地用黄色D.电源线连接时应保持熔丝或空气开关断开，电缆接线端子(或端头)采用绝缘材料包裹严实，依次连接工作地、保
9、护地和工作电源，先连接供电侧端子后连接受电侧端子【答案】D32、呼叫质量测试在中型城市宜选（）个测试点。A.20B.30C.50D.80【答案】B33、关于光缆工程单盘测试的说法，正确的是（）。A.光纤长度应抽测 80B.用 OTDR 法测量单盘损耗时可加 1-2km 的测试尾纤C.不需要对缆盘的包装进行目视检查D.应进行偏振模色散测试【答案】B34、关于广播电视中心工艺系统中线缆的布放，为防止电磁噪声干扰，下列线缆布放正确的是（）。A.应将音视频信号线和电源线分别放在两侧，控制线居中布放;B.应将音视频信号线和控制线分别放在两侧，电源线居中布放;C.应将音视频控制线和电源线分别放在两侧，信号
10、线居中布放;D.可以将音视频控制线、电源线和信号线随机布放;【答案】A35、广播电视中心媒体资产管理系统的主要作用是()。A.固定资产管理B.节目资料管理C.中心财务管理D.播出流程管理【答案】B36、通信主管部门制作的行政处罚意见告知书，送达当事人，告知拟给予的行政处罚内容及事实、理由和依据，并告知当事人可以在收到该告知书之日起()日内，向通信主管部门进行陈述和申辩。符合听证条件的，可以要求该通信主管部门按照规定举行听证。A.1B.2C.3D.4【答案】C37、严禁使用()洗刷空气压缩机曲轴箱、滤清器或空气通路的零部件。A.柴油B.煤油C.水D.酒精【答案】B38、（）除完成日常广播监测外，
11、对所辖的遥控站和数据采集点进行远程管理。A.广播电视监测数据处理中心B.直属监测台C.遥控监测站D.中波数据采集点【答案】B39、5G 系统的移动性要求达到（）。A.250km/hB.300km/hC.500km/hD.600km/h【答案】C40、（）是 NFV 的基础，将网络功能模块、组件化。A.SDNB.NGNC.OTND.IP【答案】A41、抗震设防在()时，蓄电池组必须用钢抗震架或柜安装。A.6 度和 7 度B.7 度和 8 度C.8 度和 9 度D.9 度和 10 度【答案】C42、天线应该在避雷针（）保护范围内。A.15B.30C.45D.60【答案】C43、管道中心线、人(手)
12、孔中心的位置误差不应超过规范要求，遇特殊情况变化较大时应报()重新批准。A.规划部门B.设计单位C.施工单位D.建设单位【答案】A44、天馈线系统安装时，应以塔基为圆心，最小以()为半径的范围划为施工禁区，其内不得设置起重装置及临时设施。A.塔高的四分之一B.塔高的三分之一C.塔高的二分之一D.塔高的三分之二【答案】B45、在雷击区，架空光（电）缆的分线设备及用户终端应有（）。A.保安装置B.架设地线C.安装防雷排流线D.接地电阻【答案】A46、广播电视中心通常采用 10kV 供电，10kV 用电设备处的电压偏差允许值为（）。A.2.5B.5C.7D.l0【答案】C47、推土机、挖掘机、装载机
13、等夜间施工场地作业时，噪声限值为()。A.50dB.55dBC.60dBD.65dB【答案】B48、标石的颜色、字体应满足设计要求，设计无特殊要求时，标石地面上的部分应统一刷白色，标石的符号、编号应为()，字体应端正。A.白底红色正楷字B.红底黑色正楷字C.白底蓝色正楷字D.红底白色正楷字【答案】A49、广播电视中心机房布线时，应将()布放在走线架中间。A.音频线B.视频线C.电源线D.控制线【答案】D50、某光缆的型号为 GYGTA 2484，其中 GY 代表()。A.通信用室(局)内光缆B.通信用室(野)外光缆C.通信用设备内光缆D.通信用移动式光缆【答案】B多选题（共多选题（共 2020
14、 题）题）1、光缆线路工程中，用于光纤通道总衰减测试的仪器包括（）。A.光时域反射仪B.光功率计C.光源D.偏振模色散测试仪E.高阻计【答案】BC2、塑料管道分为()。A.双壁波纹管B.梅花管C.硅芯管D.单壁波纹管E.栅格管【答案】ABC3、从移动终端可感知的移动通信网络指标主要有（）。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.系统容量【答案】ABCD4、中国 5G 设定的系统能力的技术指标包括()。A.用户体验速率B.连接数密度C.端到端时延D.峰值速率E.频谱效率【答案】ABCD5、通信主管部门为调查案件需要，有权依法进行现场勘验，()。A.对重要的书证，有权进行复制B.
15、对重要的书证，无权进行复制C.勘验检查时，应当通知当事人到场D.勘验检查时，无须通知当事人到场E.制作勘验检查笔录，当事人拒不到场的，可以请在场的其他人作证【答案】AC6、敷设电源线的基本要求包括()。A.电源线必须采用整段线料，中间无接头B.馈电采用铜(铝)排敷设时，铜(铝)排应平直，看不出有明显不平或锤痕C.电源线正极应为蓝色标志，负极应为红色标志，保护地应为黄色标志D.胶皮绝缘线作直流馈电线时，每对馈电线应保持平行，正负线两端应有统一红蓝标志E.电源线末端必须有胶带等绝缘物封头，电缆剖头处必须用胶带和护套封扎【答案】ABD7、逆变器在()情况下应启动保护电路动作并进行声、光告警。A.输入
16、电压过高B.输入电压过低C.输出电压过高D.输出电流过低E.输出电流过高【答案】ABC8、一条 SDH 数字微波通信系统由()组成。A.端站B.分路站C.枢纽站D.转接站E.中继站【答案】ABC9、相对于频分复用传输系统，时分复用传输系统的优点有（）。A.差错率低B.安全性好C.数字电路高度集成D.更高的带宽利用率E.线路设备简单【答案】ABCD10、网络优化的过程实际上就是一个平衡()之间矛盾的过程。A.覆盖B.容量C.质量D.效益E.安全【答案】ABC11、在 SDH 传输网中，具有交叉连接功能的基本网络单元有()。A.终端复用器(TM)B.分插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.
17、同步数字交叉连接设备(SDXC)E.光纤放大器(OA)【答案】BD12、机房设备通电前的检查包括()。A.卸下架内保险和分保险，检查架内电源线连接是否正确、牢固无松动B.接通列保险，检查信号系统是否正常，有无告警C.架内无断线混线，开关、旋钮，继电器、印刷电路板齐全，插接牢固D.接通机架总保险，观察有无异样情况E.机架电源输入端应检查电源电压、极性、相序【答案】AC13、交流供电线路应采用地下电力电缆入局，正确的做法有()。A.电力电缆应选用具有金属铠装层的电缆B.无金属铠装层电力电缆穿钢管埋地引人C.电缆金属护套就近接地D.钢管两端就近接地E.信号线金属屏蔽层在成端处就近作保护接地【答案】A
18、BCD14、电路交换的特点包括（）。A.给用户提供了完全“透明”的信号通路B.实时性较好C.线路利用率高D.不存在呼损现象E.通信用户间必须建立专用的物理连接通路【答案】AB15、移动无线接入的主要技术有()。A.GSMB.CDMAC.WCDMAD.蓝牙E.无绳电话【答案】ABCD16、以下（）属于机房交流供电系统A.配电屏B.整流设备C.UPSD.逆变器E.蓄电池【答案】ACD17、波分复用设备合波器（OMU）的主要测试项目有（）。A.中心频率与偏离B.插入损耗及偏差C.极化相关损耗D.抖动转移特性E.输入抖动容限及频偏【答案】BC18、交流电源的()是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.
19、电流C.频率D.杂音E.波型畸变率【答案】AC19、双绞电缆的特性阻抗有（）等几类。A.75B.100C.120D.125E.150【答案】BC20、PTN 网络结构分为（）。A.传输媒介层B.电路层C.通路层D.通道层E.传输媒质层【答案】ACD大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景资料：某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：事件一：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件二：
20、项目经理到 A 现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件四：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？2.指出 A 现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系？5.简述馈线防水弯的作用和制作工
21、艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。【答案】1.P263（本小题 3 分）质量监督站的做法是正确的（1 分），因为质量监督站具有第三方检验的公正性（1 分），施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合（1 分）。2.P256（本小题 2 分）建设单位提供的材料也需要检验（1 分），按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验（1 分）。3.P114（本小题 6分）赤膊作业（1 分），可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤（1 分）。不系安全带（1 分），可能从塔上跌落造成伤亡（1 分）。随手把工具从塔上抛下（1 分），可能砸伤塔下人员（1 分）。4.P263（本小题
22、 3 分）项目经理的做法是错误的（1 分），因为六级以上风力情况下应停止塔上作业（1 分），项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥（1 分）。5.P115（本小题 6 分）建设工程教育网馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房（1 分），工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的 20 倍（1 分），防水弯最低处要求低于馈线窗下沿 1020cm（1 分）。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处（1 分），所有垂直拐水平处（1 分），引入机房的馈线洞外（1 分）。二、1背景某项目经理部承接了某地 120km 的直埋光缆线路工程，包括三个中继段，工程采用包工包料的承包方，工期约定为 10
23、月 10 日至 11 月 30 日。线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路。项目经理部分析了约定工期期间，单位施工资源充足，在未进行现场勘察的情况下，只是根据以往在该地区的施工经验组织编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划，其中施工方案、工程管理目标及控制计划的主要内容如下：(1)施工方案安排三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。开工前，要求各施工队应认真做好进货检验工作。施工过程中，要求各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检
24、、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部负责及时编制竣工资料；做好与建设单位剩余材料的结算工作；积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划工程质量管理力争实现一次交验合格率达到98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中严格按照设计及规范要求施工；严格执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照 PDCA 循环的管理模式进行管理。工程进度管理要求各施工队按计划进度施工
25、。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照 PDCA 循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；出现了有些时段施工人员过剩的窝工现象。工程最终于 12 月 20 日完工。2问题(1)本工程施工组织设计的结构是否完整?如果不完整，还缺少哪些内容?(2)本工程施工方案缺少哪些主要内容?(3)本工程施工方案中已有的内容存在哪些问题?【答案】(1)本工程施
26、工组织设计的结构不完整。其中还缺少施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺；在资源配置计划中，此施工组织设计中只涉及了车辆及工机具配备计划，其中还缺少用工计划、仪表配备计划及材料需求计划。另外，施工方案和工程管理目标及控制计划也缺少相应的内容。(2)本工程施工方案中，施工各阶段工作安排得都不全面，致使工程实施阶段的工作没有依据，导致混乱。施工方案中所缺少的内容如下：在确定施工程序方面，施工准备阶段缺少技术、施工资源、安全等方面的统筹规划；工程实施阶段缺少成本、工期、隐蔽工程以及质量、安全事故的处理等纲领性的管理要求；在工程竣工验收阶段缺少收尾工作安排、工程款回收以及保修服务的管理要求。在确
27、定施工起点及流向方面，施工方案中未涉及每一中继段的施工起点及流向。在确定施工顺序方面，施工方案中未涉及工程的施工顺序。在制定技术组织措施方面，施工方案缺少相关的技术措施和组织措施。在合理选择施工方法方面，施工方案中规定采用人工作业，因此还应明确沟深、放缆、接续等方面的要求。(3)施工方案中，已有的内容存在以下问题：标石的埋设应在光缆的敷设完以后尽快埋设。竣工资料不能等到验收阶段再编制，竣工资料编制完成以后才可以请建设单位进行验收。由于工程是包工包料，不存在向建设单位移交剩余材料的问题。这可能是修改以往施工组织设计留下的痕迹。(4)工程管理目标及控制计划的内容不完整，其中还缺少成本控制目标和控制
28、计划、环境控制目标和控制计划。(5)项目经理部施工方案的编制工作应在现场勘查的基础上进行。虽然该项目经理部以前在该地区做过项目，但本工程的施工路由可能存在差异性，路由沿线的情况也在不断发生变化，因此，未进行现场勘查就编制施工组织设计的做法不妥。三、A 现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。问题：指出 A 现场可能导致角杆向内角倾斜的其它原因。【答案】（1）电杆及拉线地锚埋深不够；-56-（2）拉线出土点不正确；（3）杆洞及地锚坑回填土未夯实；（4）拉线收紧程度不够；（5）杆
29、路的档距或杆上负荷不符合工程设计要求。四、背景某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括 39 个基站的安装及调测工作，工期要求 60 天，工程保修期 1 年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进人试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单
30、位进行了竣工验收。竣工验收 1 个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？(5)施工单位是
31、否应该按照建设单位的要求前去处理电池问题？为什么？【答案】(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。(2)如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的
32、这个要求，应在部分验收以前，将已完成基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为 3 个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然不合适。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，竣工验收后应在验收后
33、15 天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。五、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保
34、护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需
35、完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于
36、施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程
37、的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出
38、索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。六、某工程公司承接了新建交换设备安装工程，内容包括交换设备、电源设备、地线制作部分，交换设备设计到新旧设备替换，需要进行割接。项目例会上任命了质检员、安全员，会议上要求严格执行“三检”制度。施工过程中，项目经理到工地巡视检查，看到了以下现象：甲工地，两个工人正在一个梯子上整理走线架上的线缆；乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后，把烙铁放置在设备机架顶上；在测试阶段发现部分线缆接头焊接不牢固，项目经理责令进行整改。问题：1.“三检”制度内容是什么？2.质检员主要职责有哪些？3.请指出施工过程中不规范之处并说明正确做法。4.施工过
39、程中如何保证在用设备的安全。5.如何预防线缆接头焊接不合格问题。【答案】1.三检制度是指自己检查（自检）、互相检查（互检）、专人检查（专检）。2.质检员的主要职责：（1）负责过程(工序)的质量检验及认定，对施工过程进行工序质量监控，检查管理人员的管理方法是否存在问题。（2）检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求。（3）检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规格、型号能否满足工程的需要。（4）检查工作应做好工作记录。3.不规范之处 1：甲工地，两个施工人员同时站在一个梯子上作业；正确做法：两个施工人员应该各站一个梯子上作业或者只有一个人站在梯子上作业，并有专人扶梯。不规范之处 2：
40、乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后把烙铁放置在设备机架顶上。正确做法：电烙铁使用完毕，应放在专用支架上，冷却后应摆放整齐或放在工具箱里。4.保证在用设备的安全措施：（1）机房内施工电源割接时，应注意所使用工具的绝缘防护；通电前应检查新装设备，在确保新设备电源系统无短路、接地、错接等故障时，确认输入电压正常时，方可进行电源割接工作。（2）在机房内施工时，应采取防尘措施，保持施工现场整洁。（3）禁止触动与施工无关的设备。需要用到原有设备时，应经机房负责人同意，以机房值班人员为主进行工作。七、某施工单位在雨季承接了南方某市管道光缆线路工程，主要工作内容有：敷设 12 芯光缆、清刷管孔、路由复测、
41、布放 3 孔塑料子管、光缆接续、中继段测试和光缆配盘。工程施工过程中，省通信管理局的质量监督人员通知项目部要到现场检查施工质量，项目经理以现场有监理人员和工期紧为由拒绝接受检查。建设单位进行工程质量专项检查时，询问项目“三检”制度的落实情况，现场质检员说，施工人员以往一直干得很好，本工程就放松了对他们工作的检查。问题：1.项目经理拒绝检查是否正确？说明原因。2.“三检”制度的内容是什么？质检员的主要职责是什么？【答案】1.答：项目经理做法不正确。理由：质量监督站依据有关质量法规、规章行使质量监督职能是其法定义务，并且具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查，为质量监督检
42、查提供方便，并予以积极配合。2.答：1）“三检”是指自己检查（自检）、互相检查（互检）、专人检查（专检）。2）质检员的主要职责是：负责过程(工序)的质量检验及认定，对施工过程进行工序质量监控，检查管理人员的管理方法是否存在问题；检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求；检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规格、型号能否满足工程的需要；检查工作应做好工作记录。对于通信工程中所使用的专用仪表和专用设备及工机具等，必须定期进行检定、维修、校准和标识，机具、仪表要有专人使用和保管，确保处于完好状态。八、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100 公里光缆
43、敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格为 10 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租赁费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至 4月底乙单位检查发现，完成施工 35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30 个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5 月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离按 500 元/公里计算，乙单位配合用工 80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月
44、 7 日到 6 月 17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.计算乙施工单位 4 月底的计划工作预算成本 BCWS，已完工作预算成本 BCWP，已完工作实际成本 ACWP。2.计算乙施工单位 4 月底 SPI、CPI，并分析进度成本情况。【答案】1.答：BCWS=30km1000m6 元/米=180000 元=18 万元BCWP=35km1000m6 元/米=210000 元=21 万元 ACWP=20 万元2.答：SPI=BCWP/BCWS=21/18=1.17，SPI1，进度超前。CPI=BCWP/ACWP=21/20=1.05，CPI1，成本节支。3.1.答：第 1 周末BCWS=10
45、7500+30001/2=36500 元第 5 周末 BCWS=（1027+47+87+472）500+3000+400+100000+200=243600 元2.答：第 1 周末 BCWP=（1027500+3000）70%=51100 元第 5 周末BCWP=1027500+3000+47500+400+87500+100000+（427500+200）80%=237960 元九、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100 公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格为 10
46、 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租赁费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至 4月底乙单位检查发现，完成施工 35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30 个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5 月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按 500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工 80 个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月 7 日到 6 月 17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.分析各个
47、事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26 天乙施工单位可索赔费用：新增 8 公里光缆施工费用：8100010=80000 元新增 8 公里光缆材料费用：8500=4000 元租赁机械费：72000=
48、14000 元人工费：8080=6400 元共计：80000+4000+14000+6400=104400 元一十、背景 A 施工单位具有甲级通信信息网络系统集成资质，通过招投标承接到某通信运营商的 6 省长途传输设备扩容工程的施工任务。由于施工阶段 A 施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此无能力再按照合同约定完成此项目。限于合同的工期要求，A 施工单位经与建设单位协商，将 3 省的工程量分包给具有丙级通信信息网络系统集成资质的 B 施工单位施工。A 施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为重要过程进行管理。B 施工单位根据 A 施工单位的质量管理要求进行管理，在施工前请 A
49、施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课，并按照 A 施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B 施工单位项目经理将施工要求向 3 省的施工负责人作了口头交底。B 施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故。质量监督机构现场检查时，发现 B 施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程质量均不符合规范要求，因此质量监督机构对 A、B 两个施工单位均作出了处罚。B 施工单位认为工程由 A 施工单位承包，不应处罚自己；A 施工单位认为质量问题是 B 施工单位造成的，自己也不应受到处罚。(1)建设单位在工程管理过程中存在哪些问题？(2)B 施工单位在工程管理
50、中存在哪些问题？应怎样做？(3)机架安装工作的质量控制点有哪些？(4)质量监督机构是否应该对 A、B 两个施工单位进行处罚？为什么？【答案】(1)建设单位在工程管理中存在的问题主要有：在工程招投标阶段，定标时没有考虑施工单位的施工能力，而错误地将此工程交由 A 施工单位承担；A 施工单位本无总包资质，而建设单位却同意其将工程量分包给 B 施工单位，使 A 施工单位作了总包。(2)B 施工单位在工程管理中存在的问题主要有：B 施工单位不应根据 A 施工单位的质量管理要求进行工程管理。B 施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。B 施工单位在请 A 施工单位的技术人员给自己的