《北京市2023年一级建造师之一建矿业工程实务押题练习试卷B卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京市2023年一级建造师之一建矿业工程实务押题练习试卷B卷附答案.doc（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、北京市北京市 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务押题年一级建造师之一建矿业工程实务押题练习试卷练习试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、根据水工混凝土施工规范DLT 51442015 规定，矿山工程混凝土施工中，温和地区的日平均气温稳定在()以下时，混凝土和钢筋混凝土施工就应采取冬期施工措施。A.0B.3C.5D.10【答案】B2、常用爆破技术中，属于光面爆破技术特点的是（）。A.爆破后沿设计轮廓线形成平整光滑表面，可减少超挖、欠挖量B.使主爆区传来的爆炸应力波和地震波在预裂面发生反射C.可减少巷道的通风阻力，避免煤矿巷道顶部出现瓦斯集聚现象D
2、.可以放宽对主爆区爆破规模的限制，提高工效【答案】C3、地面工程施工在岩层中可以使用锚杆加固岩层，通常岩石锚杆的孔径为()mm。A.1030B.3040C.100D.150【答案】C4、下列对网络计划编制的要求中，正确的是()。A.正常的组织关系绝对不能颠倒B.应该一次成功C.唯一要求是满足工期要求D.必须是最短的工时结果【答案】A5、平硐施工的通风可选用对旋式风机和直径（）左右的不燃性胶质风筒向工作面进行压入式供风。A.500mmB.600mmC.800mmD.1000mm【答案】D6、在质量控制循环中，当质量状况失控并实施对策后，接续的工作应是（）。A.制定新标准B.重新再培训C.再进作业
3、环节D.评价对策【答案】D7、关于支护荷载的说法，不正确的是()。A.围岩变形挤压支架会造成支架受力B.围岩冒落压在支架上的力也是支护荷载C.支护荷载就是压在支架上的岩石重量D.围岩一般能承受比原岩应力更高的荷载【答案】C8、泥浆护壁成孔灌注桩护筒设置说法错误的是（）A.护筒埋设应准确、稳定B.护筒中心与桩位中心的偏差不应大于 500mmC.护筒的埋设深度不宜小于 1.0m（黏性土）或 1.5m（砂土）D.高度应满足孔内泥浆面高度要求，一般宜高出地面 300-400mm 或高出地下水位 1.5m【答案】B9、以下情况，应列入风险管理内容的是()。A.地压不清井下含水层可能突水B.建设方缺批准文
4、件项目可能被停建C.技术方案不妥可能的安全威胁D.缺资金可能影响工期拖延【答案】A10、平硐开拓方式与立井、斜井开拓方式的主要区别是（）。A.井田内的划分方式不同B.巷道布置方式不同C.进入矿层的方式不同D.矿产资源的开采方式不同【答案】C11、对于混凝土工程的分部(子分部)工程的质量合格的一项条件是()。A.一般项目抽样计数应有 80合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A12、下列关于起重与吊装安全管理规定中正确的是()。A.操作人员均需佩戴标记，施工指挥人员不一定需要佩戴B.除监察人员，非本工程施工
5、人员严禁进入吊装施工现场C.作业平台与高处作业不一定应设置防坠落措施D.施工人员必须戴好安全帽【答案】D13、在掘进巷道中采用压入式通风，做法正确的是()。A.风筒的出风口排出的是乏风B.风机应设置在新鲜风流中C.必须采用柔性风筒D.压人式通风的有效射程短【答案】B14、风井若在关键线路上，则安排风井()则不合理。A.比主、副井提前开工?B.略晚于主、副井开工?C.于主、副井完成后开工?D.与主、副井同时开工?【答案】C15、电子雷管起爆系统一般由电子雷管、()和起爆器三部分组成。A.编码器B.导爆管C.继爆管D.转发器【答案】A16、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A.揭露新煤层时，建设单
6、位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火预测预报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C17、根据中华人民共和国矿山安全法，应追究刑事责任的行为是（）。A.对事故隐患不采取措施而发生重大伤亡事故B.违章指挥，强令工人冒险作业C.矿长不具备安全专业知识又逾期不改正D.安全设施验收不合格，擅自投入生产又拒不停产【答案】A18、关于矿山井巷工程施工安排的说法，正确的是()。A.高瓦斯矿井的倾斜巷道宜采用上山掘进B.井底车场增加巷道工作面时应校核井下通风能力C.主、副立井井筒同时开工有利于井筒的安全施工D.回风风井与副井的贯通点应安排在副井井底附近
7、【答案】B19、工作面施工防尘，一般不采用的方法是（）。A.冲洗岩壁B.湿式钻眼C.水炮泥D.矸石浸水【答案】D20、涂刷防水涂料时，第二层涂刷的方向应与第一层（）。A.一致B.相反C.斜交叉D.垂直【答案】D21、以下有利于矿山项目提前竣工的合理方法是（）。A.不设井筒单开巷道B.永久井塔可以安装好再移到井口C.基岩采用箕斗提升D.施工力量均匀安排在各个工作面【答案】B22、对岩土进行注浆是为了使岩土可以()，以实现安全施工的目的。A.减少渗透性，提高稳定性B.减少稳定性，提高渗透性C.减少可碎性，提高抗爆性D.减少抗爆性，提高可碎性【答案】A23、在巷道掘进循环中占时最多的工序是（）。A.
8、永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装渣运渣【答案】D24、预裂爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在（）起爆，从而在爆区与保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆孔爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。A.主爆区之后B.主爆区之前C.保留区之后D.保留区之前【答案】B25、尾矿坝体要求防渗土料的干密度或压实度的合格率不应小于（）。A.98B.90C.85D.80【答案】B26、企业违反国家矿产资源法规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源的，将处以罚款，并（）。A.可以吊销采矿许可证B.没收违法所得C.直接吊销采矿许可D.追究当事人的刑事责任【答案】A27、关于主、
9、副井筒位置与工业广场位置确定的基本原则，说法正确的是（）。A.一般主、副井筒应设在井田四周B.工业场地内必须设立铁路装运站C.采用近长方形布置，且长边与岩层走向垂直D.选矿工业场地一般应远离采矿工业场地【答案】C28、在井下，会给围岩造成最严重破坏的地应力往往是（）。A.自重应力B.构造应力C.温度应力D.水压力【答案】B29、混凝土中的含砂率是指()。A.砂子与骨料总的质量之比B.砂子与骨料总的体积之比C.砂子与混凝土总的质量之比D.砂子与混凝土总的体积之比【答案】A30、在基坑工程降、排水方法中，宜用于粗粒土层，也用于渗水量小的黏土层，但在细砂和粉砂土层中不宜采用。此排水方法是()。A.喷
10、射井点B.集水明排法C.管井井点D.轻型井点【答案】B31、开采侏罗系煤层的矿井，主要充水含水层为()。A.松散砂层含水层B.基岩裂隙带(水)C.煤层顶板砂岩含水层D.岩溶含水层【答案】B32、强夯地基优点不包括（）A.功效高B.造价经济C.施工速度快D.施工质量容易保证【答案】A33、工程合同索赔程序中，监理工程师接到承包人的索赔报告和索赔资料后，应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立，并在()d 内予以答复。A.56B.28C.15D.7【答案】B34、事故单位负责人接到事故现场报告后应在（）内报告事故发生地政府相关部门。A.1 hB.2 hC.8 hD.24 h【答案】
11、A35、为避免地质构造对采矿系统及巷道布置的影响，通常以（）作为矿井的井田边界。A.断层线B.褶曲轴线C.向斜轴线D.背斜轴线【答案】A36、在工程的安全生产管理体系中，（）是安全生产管理的责任主体和核心。A.国家安全监察总局B.企业上级主管部门C.政府行政主管部门D.生产经营单位【答案】D37、施工准备工作中的（）还要为确定仓库、堆场面积、组织运输准备之用。A.劳动力需要量计划B.施工机械需要量计划C.材料、设备供应计划D.工程进度计划【答案】C38、不应列入影响锚杆抗拉拔力大小因素的是()。A.岩性B.托盘的预紧力C.锚固方法D.施工质量【答案】B39、特别重大质量事故的调查程序应按照（）
12、有关规定办理。A.当地人民政府B.上级建设行政主管部门C.事故发生地的建设行政主管部门D.国务院【答案】D40、矿业工程测量中，通过用一个立井或通过两个立井的定向，称之为()。A.参照物定向B.物理定向C.几何定向D.对比定向【答案】C41、不能成为工程索赔事件依据的索赔文件是（）。A.合同文件B.索赔款项(或工期)计算部分C.法律法规D.相关证据【答案】B42、露天矿防排水工程的主要内容有排水工程和（）。A.挖渠道B.建围堰和设水仓C.防洪堤工程D.疏干工程【答案】C43、爆破器材使用中，民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时()。A.退还给当地公安管理部门B.清理出库，并予以销毁C.交给相
13、关技术科研单位进行研究D.继续在市面上使用【答案】B44、属于井底车场主要运输线路的是()。A.材料车线B.水仓通道C.水泵房通道D.管子道【答案】A45、关于矿井联系测量的做法，正确的是()。A.矿井联系测量成果应取任意两次以上的平均值B.矿井联系测量前，必须先设立好近井点C.斜井的联系测量工作要用水准测量方法来完成D.矿井联系测量一般只通过主井完成【答案】B46、地下连续墙采用两根以上导管浇筑的导管间距一般不应超过（）m。A.1B.2C.3D.4【答案】C47、关于装运爆炸材料工作，违法安全规程的做法是（）。A.电雷管不能与炸药材料同时、同地装运B.禁止在吊桶内装运炸药C.交接班时禁止运送
14、爆炸材料D.禁止将炸药放在口袋里【答案】B48、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是（）。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出的高度D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B49、露天矿防排水工程的主要内容有排水工程和()。A.挖渠道B.建围堰和设水仓C.防洪工程D.疏干工程【答案】C50、砌筑式井壁的厚度质量要求，包括有()的内容。A.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围B.局部厚度偏差允许范围、允许的周长偏差尺寸、偏差允许的纵向高度范围C.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、允许的纵向高度尺
15、寸D.局部厚度偏差允许范围、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列关于确定工程变更价款的说法，正确的是（）。A.承包人应在工程变更确定后 14d 内，提出变更工程价款的报告B.监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起 14d 内予以确认C.工程变更价款最终应由业主确认D.监理工程师不同意承包人提出的变更价款的，则承包人应予以接受E.工程变更价款最终应由承包人确认【答案】AB2、具有圆弧形、复合型边坡破坏形式的岩体地质结构是()A.块状岩体边坡B.层状岩体的同倾斜向边坡C.层状岩体的其他结构边坡D.碎裂岩体边坡E.散体介质边坡【答案】
16、CD3、设备基础的地脚螺栓埋设可采用（）。A.一次埋入法B.预留孔法C.钻孔锚固法D.直埋法E.预埋法【答案】ABC4、关于工业场地填方与压实施工的基本要求，说法正确的有（）。A.填土的含水量应当是符合密实要求的最优含水量。B.填土工作一般由场地最低部分开始。C.土质松软不符合要求的地方可换土处理。D.填土时应将透水性大的土层置于透水性较小的土层之上。E.人工填土每层虚铺厚度约 20-30cm。【答案】ABC5、根据金属非金属矿山安全规程的规定，关于防尘措施的说法，正确的是()。A.井下产尘点，采取综合防尘措施，应从抑制尘源开始B.缺水地区或湿式作业有困难的地点依旧采取湿式作业措施C.凿岩、出
17、渣前，应清洗距工作面 30m 内的岩壁D.进风道及人行道、运输巷道的岩壁，每季度至少应清洗 1 次E.接触粉尘的作业人员必须戴防尘口罩【答案】AD6、关于施工方可以利用的永久建筑工程和设备的费用的来源，下列说法正确的是（）。A.四通一平工程一般由承包人承担负责B.利用已建成的主井绞车房属于承包方有偿使用C.永久锅炉房无偿使用，永久生活锅炉使用由承包方列入临时设施并负责支付D.利用的永久压风机房设备，由承包方列入直接工程费并负责支付E.工业广场永久宿舍住房可以由施工方无偿使用【答案】CD7、提高混凝土强度的方法主要包括（）等。A.提高水泥强度等级B.尽量降低水胶比C.增加钢筋用量D.采用湿热处理
18、E.添加增强材料【答案】ABD8、矿山工程中，当工程地质条件复杂时，正确的安全工作做法是（）A.安排所有技术人员参与管理地压工作，取消专职地压机构B.一发现有地压活动预兆，就立即停止全部作业C.通往陷落区和采空区的井巷应及时封闭D.可以利用滚石区的土地面积，建筑临时设施货构筑物【答案】C9、矿业工程费用中，规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，其中包括()。A.医疗保险费B.工程排污费C.增值税销项税额D.社会保险费E.消费税【答案】ABD10、混凝土实体检验的主要检验项目是()。A.混凝土强度?B.钢筋保护层厚度?C.合同约定的项目?D.纵向钢筋
19、布置位置?E.其他认为必要检查的项目【答案】ABC11、矿井淹井排水后恢复时，在突水点，应重点观察记录突水点的（）等情况A.轨道破坏B.设备破坏C.具体位置D.涌水量E.水温【答案】CD12、对于斜井表土明槽开挖的原则，说法正确的有()。A.当边坡稳定性相对较差时，可以采用先墙后拱法施工B.坡度开挖方式应根据地形和地质条件确定C.遇到岩石的地方可以采用爆破，但要避免爆破对边坡稳定的影响D.明槽地面不得开槽，积水由集水池用水泵排出E.含水软弱地层可以采用抛石砂浆换底的方法【答案】BC13、矿业工程建造师从事的行业范畴包括有（）等建设方面。A.黄金矿山B.冶金矿山C.建材工业矿山D.核工业（铀）矿
20、山E.煤层气【答案】ABCD14、瓦斯突出、窒息事故后的紧急处理做法，正确的是（）。A.首先是设法撤离灾区人员B.首先抢救遇险人员C.切断电源D.避免后续操作引起的二次火花E.切断电源同时做到停止通风【答案】ABCD15、矿山工程中防尘措施做法正确的是（）。A.采区湿式凿岩、水炮泥B.采用水幕净化风流C.冲洗岩帮、洒水降尘D.冻结法凿井采用湿式凿岩E.加强个人防护【答案】ABC16、关于立井井筒表土普通法施工，说法正确的有()。A.井圈背板法施工不用临时支护B.吊挂井壁法的井壁吊在临时井架上C.土对吊挂井壁围抱力小是施工的不利因素D.板桩法施工一般要求表土层不能太厚E.板桩法施工可采用木板或者
21、槽钢作桩【答案】CD17、利用永久井架凿井时需要改造的内容有()。A.立架改造B.对大量悬吊位置的加强处理C.增设稳定性连系杆D.增设卸矸台E.新设提升平台【答案】BCD18、梁板间的刚性防水施工的内容包括(?)。A.细实混凝土灌缝B.缝间加设构造钢筋C.卷材满铺D.刷涂沥青E.板端密封处理【答案】AB19、工程地质中，岩层产状的主要参数有()。A.向斜B.背斜C.走向D.倾向E.倾角【答案】CD20、在工序能力分析方法中，通常以。为标准衡量工序能力，下列说法正确的是（）。A.值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越小；B.值越大，工序特性值的波动越大，说明工序能力越大；C.值越小，工序特
22、|生值的波动越小，说明工序能力越大；D.值越小，工序特性值的波动越小，说明工序能力越小；E.值较大时，工序特性值的波动可以忽略【答案】AC大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日
23、，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)
24、=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。二、某施工单位承建一巷道工程，该巷道净断面 20，所穿过的岩层属于IVV 类稳定性围岩，采用锚喷支护，锚杆长度2.0m，间排距 800mm800mm，喷射混凝土强度等级 C20，厚度 100mm，同时架设钢棚支架，支架间距 0.8m，地质资料预计该
25、巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼。凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工带着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外 50mm处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作，接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意，采取了减少装药量（周边眼间隔装药）、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散，班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面，
26、发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落。在工作面进行敲帮问顶安全检查时，钢棚支架突然发生倾倒，支架顶部大块岩石冒落，将班组长等 3 人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期滞后 15 天。事故处理完毕后，施工单位以地质资料（遇断层破碎带）不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。【问题】1.针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。2.为安全通过该巷道断层破碎带，可采取哪些有效措施？3.根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，冒顶事故属于哪一等级？说明理由。4.施工单位提出工期顺延的要求是否合理？说明理由。【答案】1.针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。答：戴手套点周边
27、眼眼位。根据激光指向仪光斑位置，尺量定位。眼底落在掘进轮廓线外 50mm。眼底落在掘进断面轮廓线上。考前黑钻押题，金考典软件考前更新，下载链接 www.装药前未检查瓦斯等。应先清理钻孔和安全检查，经瓦斯检查工检查瓦斯，确认安全后装药。在临时水泵房内装配起爆药卷。必须在顶板完好、支护完整，避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近进行。2.为安全通过该巷道断层破碎带，可采取哪些有效措施？答：“有疑必探、先探后掘”，做好探水工作；超前锚杆、前探梁、超前小管棚支护，必要时进行注浆加固；加强支护；缩小炮眼深度或循环进尺，光面爆破；及时喷射混凝土封闭围岩。3.根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，冒顶事故
28、属于哪一等级？说明理由。答：属于一般事故；理由：10 人以下的重伤事故。三、某矿井采用立井开拓，主、副井井筒位于同一工业广场内，主井井筒采用临时井架凿井，副井井筒利用永久井架凿井，主、副井井筒表土段采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工，井筒基岩段预计涌水量 8m3h。主、副井并筒冻结及掘砌施工由某施工单位承担，该施工单位编制的矿井施工组织方案为：主、副井井筒交错开工，错开时间 3 个月；箕斗装载硐室与主井井筒同时施工；主、副井同时到底，进行短路贯通。在主井井筒基岩段施工过程中，遇到了地质资料未注明的含水层，该含水层涌水量达 20m3h。施工单位根据自身的施工经验，提出了采用强排水方法通过含水层
29、，需增加费用 15 万元。该方案经建设单位同意后，施工单位完成了含水层段的掘砌工作，但造成工期延误 2个月。事后，施工单位向建设单位提出了补偿费用 15 万元和延长工期 2 个月的索赔。主井井筒在通过含水基岩层后，按原掘进速度正常施工；副井井筒施工进度正常。为实现主、副井同时到底进行短路贯通，施工单位及时调整了施工组织方案。【问题】1副井井筒利用永久井架凿井具有哪些优缺点?2确定该矿井主、副井井筒的合理开工顺序，并说明该开工顺序的优点。3施工单位提出的索赔是否合理?说明理由。4强排水方法通过含水层对施工单位及其井筒施工会造成哪些不利影响?5为保证主、副井两井同时到底，施工单位应如何调整主井井筒
30、的施工组织方案?【答案】1副井井筒利用永久井架凿井的特点包括：优点：(1)节省临时井架的使用费用；(2)有利于提前形成副井永久提升系统。缺点：(1)增加了项目前期投资；(2)给副井井筒凿井及冻结施工设备布置带来不便。2开工顺序：主井先开工，副井 3 个月后开工。优点：(1)冻结制冷工程可以错峰，冻结施工设备等资源需求相对平稳；(2)有利于主副井井筒同时到底，有利于两井短路贯通。3施工单位提出补偿费用 15 万元的索赔是合理的。理由：地质资料未提供该含水层的正确涌水资料，涌水量达 20m3h(超过 8mah)。延长工期 2 个月的索赔是不合理。理由：工期延误 2 个月不一定会影响主、副井同时到底
31、进行短路贯通。4强排水方法通过含水层会造成的不利影响有：造成施工单位质量风险，井壁质量难以保证，作业环境差，影响施工进度。5为保证主、副井两井同时到底。其调整方案是：因主井井筒施工延误 2 个月，可不安排箕斗装载硐室与主井井筒同时施丁；待副井交付使用后、主井永久装备前进行施工。四、1背景某施工单位承担一矿井主要运输大巷的施工任务。运输大巷总长度1500m，直墙半圆拱形断面，净宽 4.6m，净高 4.2m；主要穿过的岩层为中等稳定的砂页岩互层，涌水量较小；局部要通过 2 个小断层，断层含水情况不明。巷道设计采用锚喷支护，螺纹钢树脂锚杆，直径 18mm，描杆长度 1.8m，间排距1.0m，每米巷道
32、布置锚杆 11 根；喷射混凝土强度为 C20，厚度 100mm。计划工期 15 个月。施工过程中，施工单位根据巷道施工的实际条件，明确了加快施工进度的若干措施：(1)巷道掘进钻眼爆破工作中，炮眼深度2.0m，炮眼平均间距 1.0m，周边眼间距 0.8m，抵抗线 0.6m，周边眼装药量400g/m，实施光面爆破。(2)巷道临时支护安排在工作面爆破后的岩渣堆上进行，仅拱部打锚杆，采用普通扳手拧紧锚固。永久锚喷支护安排在工作面后方50m 处进行，且与工作面出渣平行作业。(3)工作面出渣和岩渣的装运，采用侧卸式装岩机-胶带转载机-电机车加矿车机械化作业线。巷道掘进接近断层位置 2m 处停止掘进，采用小
33、管棚注浆加固法通过断层带。巷道锚喷支护锚杆抗拔力及混凝土喷层强度每月检查一次，其中锚杆抗拔力每次抽查 10 根；喷射混凝土强度采用喷大板试验法，每次制作试件 2 组进行强度试验。在工程结束验收时，发现局部地段巷道净宽偏差达到 200mm 以上，表面平整度偏差在 60mm 以上，锚杆抗拔力现场实测值为设计值的 80%；多数喷混凝土厚度达到了 120mm。2问题（1）巷道掘进的爆破参数能否保证实施光面爆破?说明理由（2）巷道支护工作安排存在哪些不合理之处?说明理由（3）巷道掘进通过断层带的施工方法存在哪些问题?（4）巷道锚喷支护的检查存在哪些问题?说明正确的做法。（5）该巷道施工质量是否合格?说明
34、理由。【答案】（1）不能保证实施光面爆破理由:炮眼间距过大；抵抗线偏大；周边眼装药量偏大。（2）巷道支护工作安排存在的不合理之处及理由如下：采用普通板手拧紧锚固不合理,无法保证满足锚杆预紧力的要求。永久支护安排在工作面后方 50m 处不合理。根据规程规定，应小于 40m。（3）巷道掘进通过断层带的施工方法存在的问题如下:接近断层位置 2m 处才停止掘进，不安全；没有采取探水技术措施；没有根据探水结果确定堵水和过断层的技术措施。（4）锚杆及喷射混凝土检查数量不符合要求。正确的做法是：锚杆每 20-30m 至少检查一组（且不超过 300 根），每组不得少于 3 根；喷混土每30-50m 检查不少于
35、一组，每组试件 3 块。（5）不合格因为：巷道净宽差超过150m，表面平整度大于 50m，锚杆抗拔力不足设计值的 90%。五、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30 天。事故处理完成后项目经
36、理休假 30 天，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题 1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28 天，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28
37、 天之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28 天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审
38、核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。六、背景某施工单位承担一矿山工程
39、项目，采用工程量清单计价模式，报价执行建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，合同工期 10 个月，工期自 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，安全文明施工费为 112 万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有 A、B、C、D 四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为 400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本 20 万元，施工队每施工 1m 巷道的可变成本 02 万元，每米巷道的造价是 03 万元。甲、乙、丙、丁四个掘进
40、队的最高月施工进尺分别为 85m、80m、70m、65m。问题1假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?2如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?3如果巷道 C 具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?4根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?【答案】1根据计算，20(03-02)=200m，确定不亏损的最少进尺应为200m。2要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工 C 巷道，月进尺 85m，工
41、期 94 个月；施工队乙施工 D 巷道，工期 875个月；施工队丙施工巷道 B，工期 66 个月；施工队丁施工巷道 A，工期 62个月。最大效益是(03-02)(400+460+800+700)-9420=48 万元 3若巷道 C 具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道 D 决定，应安排施工队伍甲来施工巷道 D，整个项目的施工工期为 700-85=8235 个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在 8235 个月之内完成就可以了。最大效益成为(03-02)(400+460+800+700)-823520=713 万元 4根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签
42、约合同价、竣工结算价。建设单位支付的安全文明施工费=112(610)50=67250=33.6 万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的 28 天之内预付不低于当年施工进度计划(当年施工 6 个月，总工期 10 个月)的安全文明施工费总额的 50，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。七、背景某钢厂将一条年产 100 万宽厚板轧制生产线的建设项目，通过招标确定本工程中的板坯加热炉车间和热轧制车间由具有冶金施工总承包一级资质的企业进行施工总承包，负责土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内 300t 桥式起重机的
43、安装，设备安装与调试，三电工程的施工，各能源介质管道施工等内容。建设工期为 16 个月。因工程工期太紧，造成总承包单位人力资源的调配出现短缺，为不影响该工程的建设速度，拟将该工程中的部分土建工程和车间内桥式起重机的安装进行分包。问题 1.总承包单位拟将土建工程，车间内的桥式起重机的安装任务分包给其他单位是否可以？对各分包单位有哪些要求？2.整个项目的施工组织设计应由谁编制？该设计中应怎样确定施工方案？3.总承包单位在策划实施该项目时应注意协调哪些内、外联系环节？【答案】1.总承包单位在分包前应将工程项目拟分包的内容、分包单位的信息通知给业主，并征得业主同意，并检验各分包单位是否具有相应的施工资
44、质，土建分包商不但要有房屋建筑资质，而且还应有大型设备基础的施工经验，大型桥式起重机安装分包商应具备桥式起重机（起重机械）制造、维修 A 级资质。2.整个项目的施工组织设计应由总承包单位进行编制。在该设计中（项目管理实施规划）应规定需要编制施工方案（或作业设计）的目录，和负责编制这些施工方案的单位。根据本工程的施工内容应编制：1)土建（设备基础）施工方案；2)钢结构制作、安装方案；3)桥式起重机施工方案；4)加热炉施工和加热炉耐材料砌筑施工方案；5)乳制设备施工方案（含工艺配管）；6)三电工程施工方案；7)能源介质管道施工方案；8)设备的调试方案；9)液压、润滑管道酸洗、油循环冲洗、试压方案。
45、项目施工组织设计应对各方案提出具体的要求，包括工期衔接、质量验收要求、移交规定、安全要求等，特别是属于分包的内容，应有明确的协调措施和执行要求；而对于所有各种方案，则除应依据通常的技术文件外，还应依据项目施工组织设计的要求，协调项目间的各方面关系。3.根据本案例情况，需要协调的关系包括：1)涉及的内部联系环节有：总承包与分包之间，土建与安装之间，安装工程各专业之间的关系；2)外部联系环节：总承包与业主之间；总承包与设计之间；总承包与设备制造厂之间；总承包与监理公司之间；质量、技术监督部门；另外应根据具体情况，联系地方政府部门、银行部门、供电部门、消防部门等关系。八、某工程建设在一老厂区最东侧的
46、狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 12 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日；工期惩罚额为 5000 元d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d；因雨天不能正常施工延误工期 10d；由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即
47、投入使用。问题1本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2伤亡事故处理时限是如何规定的?3承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复；特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责；对雨天
48、和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。九、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑
49、物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑施工违反了哪些主要安全规定？【答案】(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定(1 分);(2)违反基坑周边 1m 范围内不得堆载，不得超载堆荷规定(1 分);(
50、3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定(2 分);(4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施(1 分)。一十、【背景资料】某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15 个月，开工日期为 2005 年 11 月 1 日，竣工日期为 2007 年 1 月 31 日。工期奖惩额为 5000 元d，工程保修期为 1 年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期 10d；由于雨期影响材料进场，影响工期 5d；工程累计停电 20d；在施工过程中由于冒顶事故导致 2 人当场死亡，影响工期 10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经