《历年一级建造师之一建工程法规题库精选题库【历年真题】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《历年一级建造师之一建工程法规题库精选题库【历年真题】.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、历年一级建造师之一建工程法规题库精选题库【历年真题】第一部分 单选题(50题)1、某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是()。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.承租人【答案】： B 2、关于运输合同中承运人权利义务的说法正确的是（）。A.承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地 B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运可以要求承运人返还 C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任 D.货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权【答案】： B
2、3、按照建筑业企业资质管理规定，企业未按照规定要求提供企业信用挡案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）。（2016）A.降低资质等级B.撤回资质证书C.处以相应罚款D.吊销资质证书【答案】： C 4、根据建筑市场信用管理暂行办法，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（ ）。 A.各级住房城乡建设主管部门通过省级建筑市场监管一体化平台及时公布信用信息 B.基本信息公告期限一般为 3 年 C.在建设活动中违反法律、法规、规章或工程建设强制性标准等，受到县级以上住房和城乡建设主管部门行政处罚的不良信息，经批准，可以缩短公
3、告期限 D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】： C 5、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为( )。A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日【答案】： C 6、某项目在施工中，项目经理和监理工程师监督管理不到位，施工人员没有按规定操作， 致使砖块坠落砸伤施工现场外的行人赵某。对赵某承担赔偿责任的应当是（ ）。A.施工人员 B.项目经理 C.
4、监理工程师 D.施工单位【答案】： D 7、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）。A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持 B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任 C.施工企业的保修责任可以全部免除 D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任【答案】： D 8、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。A.6月4日B.6月9日C.7月19
5、日D.7月24日【答案】： D 9、某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由（ ）对是否属于工伤承担举证责任。A.员工B.建筑企业工会组织C.建筑企业D.社会保险行政部门【答案】： C 10、甲将一处自有房屋卖给乙，与乙签订了买卖合同，尚未办理登记时，甲又将该房屋卖给丙，与丙签订买卖合同并办理登记。则（ ）。A.甲和丙的房屋买卖合同无效 B.甲和乙的房屋买卖合同无效C.甲和乙、丙的房屋买卖合同均有效 D.房屋所有权归乙所有【答案】： C 11、下列物权种类中，属于担保物权的是（）。2017真题A.抵押权 B.使用权 C.收益权 D.地役权【答案】：
6、 A 12、乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。A.应以备案合同作为结算工程价款依据 B.该补充协议属于可撤销合同 C.应以补充协议作为结算工程价款依据 D.乙方行为构成合同违约【答案】： A 13、某监理工程师对建设工程实施监理时,遇到较大体量的工程实物,为及时发现质量问题,并采取措施予以纠正,则应采取()的监理方式。A.旁站B.巡视C.平行检验D.
7、分段后平行检验【答案】： D 14、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分 B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年 C.建设用地使用权期间届满的，自动续期 D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记【答案】： A 15、.下列有关施工企业资质证书的延续和变更，正确的是（ ）。A.资质证书有效期为 3 年，期满前 3 个月提出延续申请B.企业在资质证书有效期内名称发生变更的，应在办理资质证书变更手续后 1 个月内在工商部门办理变更手续C.跨地区承揽业务活动中，可以不提供建
8、筑企业资质证书原件，只提供建筑企业资质证书复印件D.在申请日期前 1 年至资质许可决定作出前，发生过质量安全事故的不予批准资质升级和增项申请【答案】： C 16、仲裁是解决建筑工程合同纠纷的法律途径之一，其基本特点包括（ ）。A.强制性B.公权性C.程序性D.自愿性【答案】： D 17、甲矿业公司请求乙运输公司为其运送一车放射性较强的矿石。对此，下列关于甲和乙的行为中错误的是()。A.乙可以拒绝运输B.甲应将其名称、性质和防范措施等书面材料提交乙C.乙可采取措施以免造成放射性污染D.只要有防范措施就无需作出危险物标志【答案】： D 18、发生法律效力的民事判决,截定,当事人可以向人民法院申请执
9、行,该人民法院应当是（ ）A.终审人民法院B.申请执行人住所地人民法院C.被执行的财产所在地基层人民法院D.与第一人民法院同级的披执行的财产所在地人民法院【答案】： D 19、大气污染防治法规定,暂时不能开工的建设用地,建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过( )的,应当进行绿化、铺装或者遮盖。A.一个月B.二个月C.三个月D.六个月【答案】： C 20、采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现，立即()。A.撤销当事人注册证书B.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书D.处以罚款【答案】： B 21、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买
10、了1台大型设备，出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法正确的是（）。A.甲公司应当对乙公司承担违约责任B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权【答案】： C 22、甲乙双方签订一份买卖合同，丙方向甲方提供合同的担保，履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同履行了部分后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是()。A.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任B.甲方未
11、将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙、丙三方承担C.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一部分D.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任和部分违约罚金【答案】： A 23、根据行政强制法，法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（）。A.人民法院B.人民政府C.公安机关D.监察机关【答案】： A 24、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人 C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产
12、生债【答案】： A 25、下列关于建筑业企业资质证书的撤销，说法正确的是（ ）。A.企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，资质许可机关可以撤销其资质B.企业将承包的工程转包或违法分包的，资质许可机关可以撤销其资质C.以贿赂、欺骗等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销D.资质证书有效期满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤销其资质【答案】： C 26、新建施工企业向建设行政主管部门申请资质时，不属于必备条件的是()。A.有符合规定的注册资本B.有符合规定的专业技术人员C.有符合规定的工程质量保证体系D.有符合规定的技术装备【答案】： C 27、下列工程承包活动中，不属于违
13、法行为的是()。A.甲公司注册后尚未取得资格证书就承包了一栋住宅楼B.乙公司有施工总承包二级资质等级，承包的35层写字楼工程正在施工C.丙公司刚刚成立，以合作伙伴企业的名义承包工程D.丁公司作为总承包人并负有采购责任，拒绝了业主指定的材料供应商【答案】： D 28、下列关于和解协议,说法不正确的是()A.具有强制约束力B.不具有强制约束力C.如果一方当事人不按照和解协议执行,另一方当事人不可以请求人民法院强制执行D.如果一方当事人不按照和解协议执行,可以向法院提起诉讼,也可以根据仲裁协议申请仲裁【答案】： A 29、下列合同不属于可变更、可撤销合同的是()。A.因重大误解订立的合同B.欺诈胁迫
14、损害对方利益而订立的合同C.乘人之危而订立的合同D.恶意串通损害第三人利益订立的合同【答案】： D 30、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。A. 用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B. 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C. 用人单位未及时足额支付劳动报酬D. 用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益【答案】： B 31、建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期均为（ ）年。A.3B.5C.7D.10【答案】： B 32、关于城市护建设税的说法,正确的是（A.城市维护建设税,以纳税人应当缴纳的消费税、增
15、值税、营业税税额为计税依据B.城市维护建设税,与消费税、增值税、营业积分别缴纳C.城市维护建设税税率统一为5%D.凡激纳消费税、增值税、营业税的单位,都是城市维护建设税的纳税义务人【答案】： D 33、乙建筑公司是甲建筑公司的分包商。在2011年7月7日，乙建筑公司的施工项目发生安全事故，应由（ ）向负有安全生产监管职责部门报告。A. 甲或乙建筑公司B. 甲建筑公司C. 乙建筑公司D. 甲和乙一起报告【答案】： B 34、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（ ）。A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不
16、配备专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员【答案】： A 35、根据建设工程质量管理条例的规定，下列行为中不属于违法分包的是（ ）。A.承包单位将其承包的工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C.分包单位将部分工程分包给某公司D.分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程【答案】： A 36、建筑工程一切险的()是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。A.投保人B.被保险人C.保险人D.受益人【答案】： B 37、甲
17、公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）。A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责 B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同 C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 D.该行为属于肢解工程发包的违法行为【答案】： C 38、王某经长期研究发明了高粘度建筑涂料胶粉，2001 年3 月5 日委托某专利事务所申请专利，3 月15 日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5 月15 日专利局将其专利公告，2003 年2 月13 日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（ ）。A.2021 年3 月5 日B.2021 年3 月15 日
18、C.2021 年5 月15 日D.2023 年2 月13 日【答案】： B 39、甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔,则下列说法正确的是（ ）。A. 甲公司可以向人民法院申请强制执行B. 人民法院应当根据调解书进行判决C. 人民法院应当认定调解书无效并及时判决D. 人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解【答案】： A 40、诉讼时效的起算是指（ ）。A. 从权利人能行使请求权之日开始算起B. 从义务人能行使请求权之日开始算起C. 从权利人知道或应当知道其权利受到
19、侵害之日起开始计算D. 以上说法都不正确【答案】： C 41、绿色施工导则要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于（ ）。A.60% B.70% C.80% D.90%【答案】： D 42、关于建设用地使用权的说法，正确的是（ ）。A.建设用地使用权只可以在地上设立B.建设用地使用权因出让合同生效而立C.住宅建设用地使用权期满自动续期D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式【答案】： C 43、甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施
20、工单位，且已征得建设单位同意，下列关于该分包行为说法正确的是()。A.甲公司必须报上级主管部门批准备案B.甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任C.建设单位必须与乙施工单位重新签订分包合同D.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证【答案】： B 44、下列不属于安全生产法适用范围的情形是()A.船只水上交通安全B.深基坑支护安全C.高层住宅项目的高空作业安全D.爆炸物品存储安全【答案】： A 45、建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（ ）的应急救援人员。A. 专职B. 兼职C. 专职和兼职相结合D. 消防单位【答案】： B 46、建设工程因故中止施工
21、一年者，恢复施工时，该建设单位应当（ ）。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关报告D.向发证机关备案【答案】： A 47、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）。A.全国人民代表大会组织法B.中华人民共和国国际法C.中华人民共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法【答案】： C 48、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。2017真题A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文 C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制 D
22、.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】： A 49、根据劳动合同法，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（ ）。A. 派遣单位与用工单位B. 用工单位与劳动者C. 用工单位与当地人民政府D. 派遣单位与劳动者【答案】： A 50、根据固体废物污染环境防治法，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（ ）。（2015）A.填埋B.热解C.堆肥D.焚烧【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、建设工程安全生产管理条例规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（ ）报送建设工程所在地的县级以上地方人民
23、政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.施工单位资质等级证明B.建筑施工企业安全生产许可证申请表C.拆除施工组织方案D.堆放、清除废弃物的措施E.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明【答案】： ACD 2、下列属于法律的是()。A.宪法B.刑法C.民法典D.行政处罚法E.立法法【答案】： BCD 3、仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以（ ）。A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书C.撤回仲裁申请书D.请求强制执行E.请求法院判决【答案】： ABC 4、下列哪些人员属于建筑施工企业的特种作业人员（ ）。A. 起重机械安装拆卸工B. 架
24、子工C. 起重机械司机D. 钢筋工E. 高处作业吊篮安装拆卸工【答案】： ABC 5、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()。A.利害关系人对检测结果发生争议的，由双方认可的检测机构复检B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位【答案】： ACD 6、按照合同约定，2015年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2015年7月1日至8月1日之间，当地发生了地震，承包方不能行使请求权。
25、2015年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2015年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（ ）。A.2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B.2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断C.2015年12月3日诉讼时效中断D.2015年12月31日诉讼时效中止E.诉讼时效从2015年1月1日开始【答案】： C 7、某市住建部职员李某因涉嫌侵害他人财产被公安机关拘留、处以 1000 元罚款，没收其全部违法所得财产。市住建部知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和住建部的做法，就以下事项提出行政复议，其中属于行政复议范围的事项是( )。A.被拘留B.被
26、罚款 1000 元C.被质量监督站开除D.被没收违法所得E.不能进行行政复议【答案】： ABD 8、（2020年真题）根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（）。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【答案】： ACD 9、根据生产安全事故报告和调查处理条例应当补报的情形有（）。A.事故具有连续性 B.行业协会要求补报的 C.事故报告后出现
27、新情况的 D.火灾事故自发生之日起七日内，事故造成的伤亡人数发生变化的 E.社会关注度较高【答案】： CD 10、根据民法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力 B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同 C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意 D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产 E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【答案】： BD 11、下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（ ）。A.用于墙体的砌筑砂浆试块B.用于混凝
28、土中使用的掺加剂C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥E.用于承重结构的混凝土试块【答案】： CD 12、下列标准属于强制性国家标准的有（ ）。A. 行业专用的质量标准B. 工程建设通用的安全标准C. 工程建设专用的制度方法标准D. 工程建设通用的试验标准E. 工程建设行业专用的评定方法标准【答案】： BD 13、诉讼代理人代为（ ），必须有委托人的特别授权。A.承认、放弃、变更诉讼请求B.进行和解C.提起反诉或者上诉D.收取法律文书E.陈述【答案】： ABC 14、下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是()。A.北京市建筑市场管理条例B.评标委员会和评标方法
29、暂行规定C.北京市建设工程造价管理办法D.北京市建设工程招标投标管理条例E.房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法【答案】： AD 15、（2019年真题）劳动者发生下列情形，用人单位可以随时解除劳动合同的有()A.在试用期被证明不符合录用条件的B.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的C.严重违反用人单位规章制度的D.同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的E.患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的【答案】： ACD 16、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。2014真题A.不同投标人
30、的投标文件相互混装 B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件 D.不同投标人委托同一单位办理投标 E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标【答案】： AD 17、关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（）。2017A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移 B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖 C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院 D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导
31、致 E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖【答案】： BCD 18、施工单位应当对（ ）进行安全生产教育培训。A. 现场的作业人员B. 新录用的作业人员C. 使用新设备时的作业人员D. 使用新材料时的作业人员E. 重要岗位的作业人员【答案】： ABCD 19、可以由两个以上的承包单位联合共同承包的是（ ）建筑工程。A.大型B.大中型C.中小型D.结构复杂的E.结构简单的【答案】： AD 20、下列属于民商事仲裁制度特点的是( )。A.仲裁以不开庭审理为原则B.仲裁活动必须严格按照法律规定的程序和方式进行C.仲裁庭独立进行仲裁，不受任何行政机关、社会团体和个人干涉D.仲裁裁决一经做出即发生法律
32、效力，裁决不能上诉E.仲裁当事人可以选择仲裁的审理方式、开庭形式【答案】： CD 21、下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（ ）。A.停止侵害B.没收非法财物C.排除妨碍D.修理、重作、更换E.消除影响、恢复名誉【答案】： ACD 22、符合民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有( )。A.合同签订地人民法院 B.被告住所地人民法院C.合同履行地人民法院 D.合同纠纷发生地人民法院E.标的物所在地人民法【答案】： ABC 23、工程建设活动中，()处3年以下有期徒刑或拘役，情节特别恶劣的处3年以上7年以下有期徒刑。A.犯重大劳动安全
33、事故罪的B.犯工程重大安全事故罪的C.犯贪污罪的D.犯重大责任事故罪的E.犯行贿罪的【答案】： AD 24、某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮、重建项目，则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括( )。A.有取得文物博物执业资格的人员B.有取得文物博物专业技术职务的人员C.有文物修缮、重建方面的工程业绩D.有从事文物保护工程所需的技术设备E.法律、行政法规规定的其他条件【答案】： BD 25、（2020年真题）根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.有严格的职业危害防治措施，并为施工现场管理人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护
34、用具和安全防护服装B.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程C.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他安全生产主管部门考核合格D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书E.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备【答案】： BCD 26、下列哪些情况（ ）可以按撤诉处理。A. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的B. 被告反诉的C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的D. 原告未经仲裁庭许可中途退庭的E. 原告未经法庭许可中途退庭的【答案】： A 27、下列关于缺陷责任
35、期的说法,正确的是( )。A.缺陷责任期同工程质量保修期期限一致B.缺陷责任期是法律规定的,当事人不能约定C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期【答案】： CD 28、施工企业必须在变更10日以内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更的情形有（ ）。A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业设立分公司D.企业法定代表人变更E.企业注册地址变更【答案】： BD 29、根
36、据民法典，下列主体可以作为保证人的有（）。2017真题A.某公司的职能部门 B.某市人民法院 C.某有限责任公司 D.自然人孙某 E.某建筑大学【答案】： CD 30、某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在实施过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有( )。A.该工地的负责人 B.负责塔吊安全的管理人C.塔吊的销售人员 D.该建筑公司的负责人E.工地上的施工人员【答案】： ABD 31、关于行政许可设定权限的说法，正确的有（ ）。A.地方性法规一般情况不得设定行政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门
37、规章可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】： D 32、最低工资标准所规定的最低工资不包括（ ）。A.延长工作时间工资B.计件工资与奖金C.中班、夜班的津贴D.高温、低温、井下、有毒有害环境的津贴E.法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等【答案】： ACD 33、根据民法典，我国解决合同争议的方式主要有（）。A.和解B.协议C.调解D.仲裁E.诉讼【答案】： ACD 34、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。2014A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假【
38、答案】： BCD 35、根据建设工程安全生产管理条例,施工单位应当在()设置明显的安全警示标志。A.施工起重机械B.出入通道口C.施工企业入口处D.基坑底部E.隧道口【答案】： AB 36、关于质量保证金的说法正确的是( )。A.质保金预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%B.工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留质保金C.合同约定用银行保函替代预留保证金，保函金额可以高于工程价款结算总额的 3%D.保修期内，承包人认真履行合同约定，到期后，承包人向发包人申请返还保证金E.发包人接到承包人返还保证金的申请后，15 天内进行审核【答案】： AB 37、注册建造师管理规定进一步
39、规定，注册建造师应当履行下列义务（ ）。A.执行技术标准、规范和规程B.在本人执业活动中形成的文件上签章C.保证执业成果的质量，并承担相应责任D.在规定范围内从事执业活动E.接受继续教育，努力提高执业水准【答案】： AC 38、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。2017真题A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险
40、及第三者责任险【答案】： ABCD 39、根据招标投标法实施条例，可以不进行施工招标的有（ ）A.工程施工需要采用不可替代专利或者专有技术B.只有少量潜在投标人的技术复杂项目C.需要向原中标人采购的，否则影响功能配套要求D.采用招标方式的费用占项目合同金额的比例较大E.需要向原中标人采购，否则将影响施工或功能配套要求【答案】： AC 40、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。( 2015真题 )A.保存文物特别丰富 B.历史建筑集中成片 C.保留着传统自然格局和地理风貌 D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色 E.历史上曾经作为政治、经济、文化、
41、交通中心或者军事要地【答案】： ABD 41、（2019年真题）下列文件资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应当提交的（）A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工企业资质等级证书及营业执照副本D.可行性研究报告E.工程勘察设计文件【答案】： BC 42、建设工程施工中，企业增值税实行简易计税方法的是（ ）。A. 建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础提供建筑服务的B. 建筑工程分包单位为钢结构工程提供建筑服务的C. 建筑工程总承包单位为房屋建筑的主体结构提供建筑服务的D. 建设单位自行采购钢材、混凝土的E. 总承包单位自行采购预制构件、砌体材料的【答案】： ACD 43、根据房
42、屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定,下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有()。A.用于承重墙体的砌筑砂浆试块B.用于承重结构的混凝土试块C.用于承重墙的砖和混凝土小型砌块D.分隔墙的混凝土小型砌块E.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】： ABC 44、根据民法典规定，下列关于建设用地的使用说法正确的是()。A.建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押。法律另有规定的除外B.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权C.工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地可以协议取得D.建设用地使用期限由当事人约定E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】： AB