《历年一级建造师之一建工程法规题库包过题库【A卷】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《历年一级建造师之一建工程法规题库包过题库【A卷】.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、历年一级建造师之一建工程法规题库包过题库【A卷】第一部分 单选题(50题)1、甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为100万元，定金为设计费的25。发包方已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（ ）。A.20万B.25万C.45万D.50万【答案】： C 2、甲建筑公司向乙公司发函采购红砖,函件中标明了红砖的数量、价格和交货时间。乙公司回函表示如果延长10天可如约供货。根据民法典,乙公司的回函属于A.要约邀请B.承诺C.新要约D.部分承诺【答案】： C 3、下列是法庭调查的陈述：出示书证、物证和视听资料；宣读鉴定结论；宣读勘验笔录；当事人陈述；告知证人
2、的权利义务、证人作证、宣读未到的证人证言。正确的排列顺序是()。A.一一一一B.一一一一C.一一一一D.一一一一【答案】： C 4、根据建设工程安全生产管理条例规定，施工单位项目负责人的安全职责包括()。A.建立健全安全生产责任制B.制定安全生产规章制度和操作规程C.确保安全生产费用的有效使用D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入【答案】： C 5、关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工
3、企业不承担返修的义务【答案】： C 6、关于夜间施工，说法正确的是（）。A.禁止夜间进行建筑施工作业 B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明 C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意 D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】： D 7、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，招标文件不包括以下各项中的（ ）。A. 合同主要条款B. 投标人须知C. 评标标准和方法D. 施工组织设计【答案】： D 8、下例关于施工现场消防安全说法错误的有( )。A.公共建筑在营业使用期间不得进行外保温材料施
4、工作业B.严格分离用火用焊作业与保温施工作业C.国家、省级重点工程施工现场应当每日防火巡查D.施工单位要建立施工现场的消防组织，制定预案，并至少每年组织一次演练【答案】： D 9、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（ ）。A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【答案】： D 10、关于建设工程竣工验收备案的说法,正确的是()。A.工程竣工验收备案表一式三份,1份由建设单位保存,2份留备案机关存档B
5、.建设单位未移交地下管线工程档案的,由建设主管部门责令改正,处2万元以上20万元以下的罚款C.工程竣工验收之日起5日内,由建设单位向备案机关提交工程质量监督报告D.建设单位应当自竣工验收合格之日起15日内办理备案【答案】： D 11、构成工程重大安全事故罪的犯罪主体是建设、设计、施工、监理单位，应对责任单位的()处以刑罚。A.法定代表人B.经营负责人C.项目负责人D.直接责任人【答案】： D 12、李某借用甲公司的资质承担了乙公司的装修工程,因为偏工减料不符合规定的质量标准,所造成的损失（ ）承担赔偿责任A.仅由甲公司B.由甲公司和李共同C.仪由乙公司D.仅由李某【答案】： B 13、某施工单
6、位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是（ ）。A.这起行政处罚不适用听证程序B.行政机关应负责组织听证C.行政机关应承担组织听证的费用 D.施工单位有权要求举行听证【答案】： A 14、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量 鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（ ）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修,设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【答案】： B 15、不良行为记
7、录指建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇） B.县 C.市 D.省【答案】： B 16、根据公司法，公司法人成立日期是（）之日。A.公司营业执照签发 B.申请公司设立 C.工商管理机关批准 D.组织机构代码证签发【答案】： A 17、关于工程质量争议处理的说法，正确的是（ ）。A.建设单位直接指定分包人分包相关专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符
8、合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务【答案】： B 18、施工现场应当设置显著安全警示标志的部位，不包括（ ）。 A. 支护现场B. 脚手架C. 基坑边沿D. 防火板仓库【答案】： D 19、建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（）。A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用【答案】： D 20、担任施工项目负责人的注册建造师
9、，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目()。A.发包方同意更换项目负责人B.承包方同意更换项目负责人C.发包方与承包方产生了合同纠纷D.因不可抗力暂停施工【答案】： A 21、下列不属于民事诉讼当事人的是（ ）。A. 原告、被告B. 共同诉讼人C. 无独立请求第三人D. 诉讼代理人【答案】： D 22、甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是()。A.该委托代理行为合法B.该代理行为的后果应由被代理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任【答案】： D 23、根据环境保护法
10、,关于企业法排放污染物,受到罚款处罚,承担按日连续处罚法律责任的说法,正确的是（ ）A.被令改正,拒不改正的,应当按照原处罚数额按日连续处罚B.按日连续处罚的时间自令改正之日起算C.被令改正,拒不改正是按日连续处罚的前提D.罚款处罚按照执法成本确定【答案】： C 24、根据建设工程安全生产管理条例规定，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（ ）。A.与合同工期一致B.与实际工期一致C.自开工之日起至竣工验收合格之日止D.自进场之日起至验收撤场之日止【答案】： C 25、以下关于法人的说法，错误的是（ ）。A.法人以其部分财产独立承担民事责任B.法人的产生必须经过法定的程序C.法定代表人
11、因执行职务造成他人损害时，由法人承担民事责任D.法人以其主要办事机构所在地为住所【答案】： A 26、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告（ ）天后，工程自动进入（ ）。A.45 天合理使用期B.90 天缺陷责任期C.60 天质量保修期D.30 天缺陷责任期【答案】： B 27、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件 B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成 C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【答案】： A 28
12、、关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是（ ）。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】： D 29、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。A. 16B. 14C. 20D. 18【答案】： A 30、法的形式的含义不包括()。A.法律规范的效力等级B.法律规范的外部表现形式C.法律规范的时间效力D.法律规范创制机关的性质及级别【答案】： C 31、下列关于我国法的形式和效力层级的说法，正确的是（ ）。A.北京市建筑市场管理条例与房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定对同一
13、事项的规定不一致时，由国务院进行裁决B.招标投标法实施条例的效力高于招标公告发布暂行办法C.部门规章的效力高于地方政府规章D.行政法规之间对同一事项的新的特别规定与旧的一般规定不一致，由国务院裁决【答案】： B 32、根据招标投标法，开标的主持者是（）。A.建设行政主管部门 B.招标代理机构 C.招标人 D.投标人推选的代表【答案】： C 33、关于生产安全事故应急救援预案的说法，正确的是（ ）。A.参加应急预案评审的人员与所评审应急预案的生产经营单位有利害关系的，不用回避B.生产经营单位申报应急预案备案，应当提交风险评估结果和应急资源调查清单C.建筑施工企业应当每5年进行一次应急预案评估D.
14、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每一年至少组织一次现场处置方案演练【答案】： B 34、甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决 结果均不满意。下列选项正确的是（ ）。 A. 双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁B. 双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁C. 双方可就此纠纷向人民法院起诉D. 双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决【答案】： D 35、不属于承揽业务不良行为认定标准的是（ ）。A. 超资质承揽工程B. 相互串通投标C. 骗标D. 违法分包【答案】： A 36、以下各项中，不属于建设单
15、位“不合理的干预行为”的是（ ）。 A. 要求施工单位违法降低工程质量B. 迫使承包方以低于成本的价格竞标C. 任意压缩工期D. 与施工单位签订赶工奖励协议，激励施工单位提前完工【答案】： D 37、施工许可证的法定批准条件包括（ ）。A.在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得规划许可证B.已经确定设计企业C.有保证工程质量和环保的具体措施D.施工单位应当提供建设资金已经落实承诺书【答案】： A 38、甲某向社会保险行政部门提出工伤认定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起()日内作出工伤认定的决定。A.20B.30C.45D.60【答案】： D 39、某建设单位希望将总部大楼建成标志性
16、建筑，于是向全社会征集设计方案，并声明如果方案被采纳奖励设计者人民币30万元。在对众多稿件的评审后，建设单位并没有发现满意的方案，于是委托工程师甲在综合乙和丙二人设计稿的基础上进行改进，完成了设计稿，并且支付给甲20万元报酬。该建设单位的行为()。A.侵犯了乙和丙的著作权B.侵犯了乙和丙的专利权C.侵犯了乙和丙的商标权D.没有侵犯乙和丙的任何权利【答案】： A 40、关于租赁合同的说法，正确的是（）。A.租赁期限超过 6 个月的，可以采用书面形式B.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效C.租赁期限超过 20 年的，超过部分无效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合
17、同解除【答案】： C 41、（2019年真题）根据关于建筑服务等营改增试点政策的通知,纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,应规定的预征率预缴增值。适用一般计税方法计税的项目预征率为（）。A.1%B.3%C.5%D.2%【答案】： D 42、依据我国民事诉讼法，以下不属于民事诉讼当事人的是（ ）。A.共同诉讼人B.证人C.原告D.被告【答案】： B 43、某建设单位与某监理公司签订一份监理合同，在合同履行中，双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据我国民法典分则中关于（ ）合同的相关规定处理此案。A.行纪 B.技术服务 C.委托 D.居间【答案】：
18、C 44、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚作出后（ ）日内，公布期限一般为6个月至3 年。A.3 B.5 C.7 D.20【答案】： C 45、根据民法典我国普通诉讼时效期间为()年。A.1B.3C.4D.5【答案】： B 46、签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。A.人大主席团 B.国务院总理 C.最高人民法院院长 D.国家主席【答案】： D 47、某施工企业拟向商标局申请注册商标，2010年3月5日申请书以挂号信寄出，3月15日商标局收到申请书，5月5日商标局对其申请的商标予以公告，12月15日核准注册。该商标的有效期计算日为（ ）。A. 2010年3月5日
19、B. 2010年3月15日C. 2010年5月5日D. 2010年12月15日【答案】： D 48、关于民事诉讼证据的说法，正确的是（ ）。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.对有缺陷的鉴定结论，应予重新鉴定【答案】： B 49、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者( )提出设计方案。（2012）A.其他设计单位B.具有相应资质等级的设计单位C.监理单位 D.装修施工单位【答案】： B 50、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成
20、的损失及返修费用最终由( )负责。（2014）A.监理单位B.责任方C.建设单位D.施工单位【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、下列不属于施工单位承担工程质量保修责任情形的是（ ）A.施工单位采购的材料质量不合格造成墙面脱落B.住户装修过程中破坏防水层造成渗漏C.地震造成墙体裂缝D.建设单位采购材料不合格E.设计承载力不足造成柱体弯曲【答案】： BCD 2、在建设工程施工合同中，根据民法典的规定，认定无效的情形包括（ ）。A. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的B. 承包人未取得建筑施工企业资质等级的C. 承包人超越资质等级的D. 建设工程必须进行招标而未招标或者中标
21、无效的E. 建设工程合同应当采用书面形式，否则认定无效【答案】： ABCD 3、施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服，可以向下列行政机关提起行政复议的有（）。2017A.H市环保局 B.H市人民政府 C.甲县环保局 D.甲县人大常委会 E.甲县人民政府【答案】： A 4、建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）规定，下列属于转包的情形是()。A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的B.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的C.施工总承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人等
22、主要管理人员，不履行管理义务D.施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的E.有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的【答案】： ABC 5、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。A.乡镇企业不适用最低工资标准制度 B.延长工作时间不包括最低工资内 C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内 D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【答案】： BD 6、在可撤销合同中，当事人享有的撤销权在下列（ ）情况出现时，撤销权消灭。 A. 当事人有争议的B. 合同已经履行完毕的C.
23、 经法院确认没有撤销权的D. 具有撤销权的当事人明确表示或者以自己的行为放弃撤销权E. 具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤消权【答案】： D 7、下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。A.减低资质等级 B.罚金 C.记过 D.没收财产 E.罚款【答案】： A 8、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（ ）。A.建设单位使用不当造成防水层损坏B.操作失误造成制冷系统损坏C.地震造成屋面损毁D.使用中地基基础出现非正常沉陷E.使用
24、中地下室外承重墙出现裂缝【答案】： D 9、注册建造师王某从原施工单位调到一家专门从事招标代理的公司工作，对于其注册建造师资质，下列说法正确的是（ ）。A. 他可以以建造师名义从事建设工程施工的管理工作B. 应当办理初始注册C. 应当通过新调入的公司办理变更注册D. 应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内提出申请E. 变更注册后仍延续原注册有效期【答案】： CD 10、根据建设工程质量管理条例，属于违法分包的情形有 （ ）。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的C.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承
25、包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成D.施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的E.分包单位将承包的建设工程再分包的【答案】： ACD 11、根据专利法，下列属于专利法保护对象的有（）。A.发明 B.计算机软件 C.实用新型 D.商品商标 E.外观设计【答案】： AC 12、关于地役权,下列表述正确的是（ ）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同一般包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记，不得对抗善意第三人【答案】： ABD 13、关于物杈的法律特征,下列说法正确的是()。A.不是所有民事主体都能够成
26、为物权权利人B.物权的权利人是特定的,义务人是不特定的C.物权是一种具有物质内容的、直接体现为财产利益的权利D.同一物上不许有两个以上的物权并存,即“一物一权”E.物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉【答案】： BC 14、在工程监理单位人员的见证下，施工企业的现场试验人员对涉及结构安全的钢筋进行取样，并在钢筋试样或其包装上作标识、封志，该标识和封志应标明（）。A.工程地点B.工程名称C.取样部位D.样品名称E.取样日期【答案】： BCD 15、仲裁协议是合同的组成部分，有下列（ ）情况的，仲裁协议无效。A. 约定的事项超出法律规定的仲裁范围的B. 无民事行为能力人订立的仲裁协议C. 限制民
27、事行为能力人订立的仲裁协议D. 一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的E. 仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，但当事人达成补充协议的【答案】： ABCD 16、根据劳动合同法规定，下列情形中，属于劳动合同无效或部分无效的是（ ）。A.以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立B.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.违反法律、行政法规强制性规定的E.劳动者主动提出解除合同的【答案】： ABD 17、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。（2014）A.出差途中，由于工作
28、原因遭遇车祸受伤B.在施工现场斗殴受伤C.在施工现场因工作原因受到事故伤害D.施工期间醉酒坠落致残E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【答案】： AC 18、根据民法典的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（ ）。A. 发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B. 由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C. 建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D. 施工单位施工组织不力，导致工程上期延误，使该项目已无投产价值E. 施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【答案】： ABD 19、根据建筑业企业资质管理规定，施工企业资质的法定条件有（ ）。A.有符合规定的净资
29、产B.有符合规定的主要人员C.有符合规定的工程质量保证体系D.有符合规定的技术装备E.有符合规定的已完成工程业绩【答案】： ABD 20、根据企业所得税法，关于企业所得税中不征税收入的说法，正确的有（ ）。A.财政拨款B.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费C.依法收取并纳入财政管理的政府性基金D.股息、红利等权益性投资收益E.接受捐赠收入【答案】： ABC 21、 下列选项中，属于无权代理的表现形式有( )。A.无合法授权的代理行为B.代理权终止后的代理行为C.代理权限不明的代理行为D.超越代理权限的代理行为E.人民法院指定而发生的代理行为【答案】： ABD 22、人民调解应当遵循的程序主
30、要是()。A.当事人申请调解B.人民调解委员会主动调解C.达成协议D.仲裁委员会参与旁听E.指定调解员或由当事人选定调解员进行调解【答案】： ABC 23、关于建设工程质量保修期限和保修责任，以下说法正确的是（ ）。A.因建设单位使用不当造成质量问题的，施工单位仍需要承担保修责任B.发包人与承包人约定，供热与供冷系统的保修期限为2年C.建设工程保修期的起始日是竣工合格之日D.发包人与承包人约定的保修期限不应少于法定最低保修期限E.对于重新组织竣工验收的工程，其保修期从第一次竣工验收日期开始计算【答案】： BCD 24、下列所得中免纳个人所得税的是（ ）。A.年终加薪B.国债和国家发行的金融债券
31、利息C.个人保险所获赔偿D.从投资的某公司取得的派息分红E.军人的转业费、复员费【答案】： BC 25、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣
32、工日期【答案】： BC 26、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。2014A.该约定属于有关相邻关系的约定B.该约定属于土地承包合同C.该约定属于地役权合同D.没有进行登记不影响该约定的合同效力E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行【答案】： CD 27、按照我国对标准的划分，（ ）可分为强制性标准和推荐性标准。A. 国家标准B. 行业标准C. 技术标准D. 企业标准E. 地方标准【答案】： AB 28、个人所得税纳税人取得应税所得应当按照规定到主管税务机关办理纳
33、税申报的有（）。A.取得应税所得没有扣缴义务人的B.取得综合所得需要办理汇算清缴的C.取得特许权使用费的D.因移居境外注销中国户籍的E.取得境外所得的【答案】： ABD 29、工程建设强制性标准监督管理的内容，包括对（）是否组织有关工程技术人员对工程建设强制性标准的学习和考核进行监督检查。.A.建设单位 B.造价咨询单位 C.施工单位 D.设计单位 E.合同管理机构【答案】： ACD 30、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.行政调解 E.仲裁【答案】： AB 31、根据建筑业企业资质管理规定，在申请之日起1 年至资质许可决定作出
34、前，出现下列情况的，资质机关不予批准其建筑企业资质升级申请的有（ ）。A.出借建筑业企业资质证书B.违反国家工程建设推荐性标准的C.发生过一起一般质量事故D.非法转让建筑企业资质证书E.隐瞒或谎报、拖延报告工程质量事故【答案】： AD 32、下列属于行政强制执行的是（ ）。A.排除妨碍、恢复原状B.划拨存款、汇款C.代履行D.限制人身自由E.扣押财物【答案】： ABC 33、下列各项关于施工现场安全防护规定，正确的说法是（ ）。A. 应当在危险部位设置安全警示标志B. 根据不同施工阶段采取相应的安全施工措施C. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保证安全距离D. 在保证安全的前提
35、下，可以在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍E. 在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡【答案】： ABC 34、下列情形中,导致劳动合同无效或者部分无效的有A.乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立B.以欺诈的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立C.约定内部承包违约金D.以胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立E.重大误解,在违背真实意思的情况下订立【答案】： ABD 35、根据建设工程质量管理条例，关于建设工程最低保修期的说法，正确的有（）。A.供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期B.有防水要求的卫生间为5年C.房屋建筑的地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理
36、使用年限D.电气管线为2年E.设备安装和装修工程为3年【答案】： BCD 36、（2019年真题）民事诉讼的基本特征有()。A.自愿性B.保密性C.公权性D.程序性E.强制性【答案】： CD 37、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有()。（2015）A.钱某职得资格证书3年后申请注册B.赵某因工伤丧失了民事行为能力C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D.周某申请在两个单位分别注册E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】： BD 38、申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括（ ）。A. 安全防护设施搭设计划B. 专项安全施工组织设计方案C. 书
37、面委托监理合同D. 安全施工组织计划E. 安全措施费用计划【答案】： AB 39、下列属于民事诉讼执行根据的有（ ）。A.法院制作的发生法律效力的民事判决B.公证机关依法赋予强制执行效力的公证债权文书C.国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定D.人民调解员作出的人民调解E.双方当事人在诉讼中进行的和解【答案】： ABC 40、授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（ ）。A. 新颖性B. 创造性C. 美观性D. 实用性E. 适用性【答案】： ABD 41、根据住房城乡建设部办公厅等关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知，下列关于“挂证”
38、的说法，正确的有（）。A.建造师注册证书不可以租借使用B.建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证C.人力资深服务机构可以提供建造师租借信息服务D.违规使用“挂证”人员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”E.人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于“挂证”【答案】： AB 42、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）（2016）A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致竣工迟延的，在承包提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期E
39、.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之曰起计【答案】： AC 43、在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的（ ）。A.屋面防水工程为 5 年B.给排水管道为 2 年C.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期D.设备安装和装修工程为 5 年E.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】： ABC 44、根据建设工程质量管理条例，具有法定最低保修期限的有 （ ）。A. 基础设施工程B. 设备安装、装修工程C. 门禁监控系统D. 电气管线、给排水管道工程E. 供热与供冷系统【答案】： ABD 45、债权的相对性表现在（ ）。A.主体的
40、相对性B.内容的相对性C.标的物的相对性D.客体的相对性E.责任的相对性【答案】： AB 46、行政许可法规定，下列事项可以设定行政许可的有（ ）。A.直接涉及国家安全、公共安全需要按照法定条件予以批准的事项B.直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项C.市场竞争机制能够有效调节的D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项E.行业组织能够自律管理的【答案】： ABD 47、关于工程竣工验收的说法，正确的是（ ）。A.工程竣工验收合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以
41、承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期C.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期D.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期【答案】： BC 48、根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案分为（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.总体应急预案D.详细应急预案E.现场处置方案【答案】： AB 49、根据建筑业企业资质管理规定，有关机关给予建筑业企业资质许可时，应当审查企业的（ ）。A. 注册资金B. 企业性质C. 技术人员D. 技术装备E. 已完成的建筑工程业绩【答案】： ACD 50、下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。2017真题A.中国投资的建设项目 B.外商投资占45%，但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程 D.外商投资占50%的中外联合建设项目 E.国际金融机构资助并通过根据的贷款条款进行的