《历年一级建造师之一建工程法规题库包过题库完整版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《历年一级建造师之一建工程法规题库包过题库完整版.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、历年一级建造师之一建工程法规题库包过题库完整版第一部分 单选题(50题)1、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()市人民法院管辖。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】： B 2、因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，()法院有管辖权。A.工程所在地B.被告住所地C.合同签订地D.原告住所地【答案】： A 3、某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，
2、工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是()。A.由建设单位承担全部责任B.由监理单位承担主要责任C.由建设单位和监理单位承担全部责任D.由施工单位承担主要责任【答案】： D 4、当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则()。A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿【答案】： D 5、根据建设工程生产管理条例，国家对严重危及施工的工艺、设备、材料实行（ ）制度。A.检验、检测B.淘汰C.回收管理D.档案管理
3、【答案】： B 6、禁止总承包单位将工程()。A.分包给不具备相应资质条件的单位B.再分包C.全部自行完成D.分包给两个以上分包商【答案】： A 7、根据建造师注册管理的规定，应批准()人员的注册申请。A.甲因工伤丧失了民事行为能力B.乙取得资格证书4年后经继续教育合格方才申请注册C.丙被吊销注册证书1年后提出申请注册D.丁申请将通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册【答案】： B 8、某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是( )。A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生
4、效B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C.甲、乙按照债权比例清偿D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿【答案】： C 9、根据生存安全事故报告和调查处理调理，关于生产安全事故等级的说法正确的是( )。A.造成15 人死亡的事故是特别重大事故B.造成5 人死亡的事故是一般事故C.造成3000 万直接经济损失的事故是较大事故D.造成45 人重伤的事故是重大事故【答案】： C 10、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2011年12月5日竣工。2011年10月5日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时交付工程属于（ ）。A. 没有违约
5、，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关B. 构成违约，因为客观上存在违约的事实C. 没有违约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任D. 构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌严重【答案】： C 11、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，错误的是（ ）。A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款C.对于采用虚假证明文件申请施工许可证的，并由发证机关撤回施工许可证,并对责任单
6、位处以罚款D.对于欺骗手段骗取施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，责令停止施工，并对责任单位处以罚款【答案】： C 12、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是( )。（2012）A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【答案】： A 13、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发
7、包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。A.供应商应承担由此给承包人造成的损失B.承包人可根据实际情况部分接受货物C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D.承包人拒绝接受，应承担违约责任【答案】： D 14、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。 2016A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行 B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理 C.人民法院对行政安全宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定 D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】： C
8、 15、关于要约撤销的说法，下列选项中正确的是（ ）。A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【答案】： B 16、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（ ）。A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】： B 17、某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打
9、伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此( )应当就上述费用向张某承担赔偿责任。A.李某B.工商局C.李某和工商局共同D.李某和工商局任意选择其一【答案】： A 18、施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过（ ）个月 。A. 1B. 2C. 3D. 6【答案】： B 19、根据刑法的规定，刑罚分为主刑和附加刑，下列刑罚中属于附加刑的是()。A.管制B.拘役C.有期徒刑D.罚金【答案】： D 20、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。( 2015真题 )A
10、.15 B.20 C.30 D.60【答案】： A 21、债权是相对权，债权相对性的体现不包括（ ）A.债权客体相对性B.债权主体相对性C.债权内容相对性D.债权责任相对性【答案】： A 22、2019 年 1 月 15 日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于 2019 年 3 月 10 日、5 月 10 日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到 2019 年 7 月 1 日开工建设。关于 该工程施工许可证的说法，正确的是( )。 A.该工程施工许可证应报发证机关核验 B.延期开工未超过 6 个月，施工许可证继续有效 C.应当在 2019 年 4 月 15 日
11、前申请延期 D.不能按时开工，应当在 1 个月内报告【答案】： C 23、根据民法典的规定，属于承担民事责任方式的是()。A.返还财产B.责令停产停业C.暂扣或者吊销执照D.没收违法所得，没收非法财物【答案】： A 24、在项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任必须以主观上有过错为前提的是 （）A.项目经理釆购材料设备 B.项目经理组织安排施工C.建设单位支付工程款 D.项目经理为采购材料而进行的谈判【答案】： C 25、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（ ）。A. 电工B. 架子工C. 钢筋工D. 起重信号工【答案】： C 26、物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利,
12、无须他人的意思或义务人的行为介入,体现了物权的特征是()A.绝对性B.排他性C.支配性D.财产性【答案】： C 27、按照文物保护法的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是()。A.停止施工，配合保护现场B.报告当地文物行政部门C.进行发掘并移交发掘物品D.发掘未结束前不得继续施工【答案】： C 28、 下列合同中，属于双务合同的是( )。A.赠与合同B.建设工程施工合同C.无偿保管合同D.无偿委托合同【答案】： B 29、建设单位向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的日期应为竣工验收后?（）。A.3个月内B.4个月内C.6个月内D.9个月内【答案】： C 30、民用
13、建筑节能条例规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门()。A.吊销执业资格证书B.责令停止执业1个月以上6个月以下C.责令停止执业5年内不予注册D.责令停止执业3个月以上1年以下【答案】： D 31、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，以方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中正确的是（ ）。A. 双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解B. 如果双方在中请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即只有法律强制执行力C. 如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D. 如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执
14、行【答案】： A 32、施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是（ ）。A.法定代表人 B.技术负责人C.项目负责人 D.安全管理部门负责人【答案】： A 33、施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（）。A.独立责任B.按份责任C.补充责任D.连带责任【答案】： D 34、投标人如果对招标文件有异议，依法应当先进行的活动是（ ）。A. 向有关行政监督部门投诉B.向招标人提出异议C.向法院起诉D.申请仲裁【答案】： B 35、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是（）。A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动 B.占用保护规划确定保留的园林绿地 C.在
15、核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动 D.修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库【答案】： C 36、下列法律责任的承担方式中，不属于行政处分的是（ ）。A. 记过B. 行政拘留C. 开除D. 降职【答案】： B 37、根据建设工程质量保证金管理暂行办法，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。( 2015真题 )A.3% B.5% C.10% D.15%【答案】： A 38、关于夜间施工，说法正确的是()。（2015）A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要
16、必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】： D 39、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.5年 C.2年 D.2个采暖期、供冷期【答案】： A 40、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（ ）。 A.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖 B.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉 C.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖 D.两个以上人
17、民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉【答案】： D 41、关于联合体共同承包的说法,正确的是（）。2017真题A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程 C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同【答案】： A 42、关于受国家保护文物的说法，正确的有（ ）。A.不可移动文物可以分别确定为省级文物、市、县级文物保护单位B.纪念建筑物、古建筑、石刻、近代现代代表性建筑等不可移动的文物，除国家另有规定的以外
18、，属于国家所有C.公民、法人、其他组织捐赠给国家的文物属于国家所有D.遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物，属于国家所有【答案】： C 43、甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（ ）。A.甲施工企业承担B.乙公司承担C.丙公司承担D.甲施工企业与丙公司分担【答案】： C 44、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是()。A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失
19、B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤【答案】： C 45、甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同,甲施工企业请求乙材料供应商交付货物乙材料供应商求甲施工企业支付货款,则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（ ）A.物权、债权B.债权、物权C.物权、物权D.债权、债权【答案】： D 46、建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更
20、手续后()日内办理资质证书变更手续。A.15B.20C.45D.30【答案】： D 47、在建设工程施工前，应由()将工程概况、施工方法、安全技术措施等向作业班组、作业人员进行交底。A.项目负责人B.安全生产管理机构C.安全生产管理员D.负责项目管理的技术人员【答案】： D 48、某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据（ ）进行设计。 A. 建设单位的意愿B. 类似已完工程C. 勘察设计成果文件D. 类似地区的水文地质情况【答案】： C 49、无偿的委托合同中，受托人的主要义务不包括()。A.亲自处理委托事务B.报告委托事务处理情况C.尽必要的注意义务D.将事务转委托【答案】： D
21、 50、下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法中，正确的是（ ）。A.对投标文件的补充、修改与撤回，应在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前进行B.投标人对投标文件的补充、修改与撤回，可以不通知招标人C.补充、修改的内容可以不作为投标文件的组成部分D.在正式开标日期前，投标人可电话通知招标人撤回投标文件【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有()。A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设
22、施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限【答案】： AB 2、某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据建设工程安全生产管理条例，该公司应（ ）。A. 编制安装方案B. 出具自检合格证明C. 具有起重设备安装工程专业承包资质D. 派出本单位专业技术人员现场监督E. 自行验收【答案】： ABCD 3、下列刑事处罚中，属于主刑的有()。A.管制B.有期徒刑C.罚金D.剥夺政治权利E.拘役【答案】： AB 4、下列关于质权的说法中，正确的有（ ）。A.质押分为动产质押和权利质押B.设立动产质押，债务人可不移交该动产C.设立权利质押一般将权利凭证交付质押人D.质
23、权是一种约定的担保物权E.能够用作质押的动产没有限制【答案】： ACD 5、关于规范性文件效力比较及处理的说法,正确的是（ ）。A.部门规章的效力高于法律B.地方性法规的效力高于地方政府规章C.地方性法规在本辖区内的效力高于法律D.部门规章与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决【答案】： BD 6、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A.不同投标人的投标文件相互混装 B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件 D.不同投标人委托同一单位办理投
24、标 E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标【答案】： AD 7、关于施工项目负责人的安全生产责任的说法，正确的有（ ）。A.建立生产责任制和生产教育培训制度B.落实生产责任制、安全生产规章制度和操作规程C.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改D.确保安全施工费用的有效使用E.保证本单位安全生产条件资金的有效实施【答案】： BD 8、（2019年真题）地域管辖是以法院与（）之间的隶属关系和关联关系来确定。A.当事人B.诉讼争议金额C.标的物D.法律事实E.案件影响力【答案】： ACD 9、根据劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有()
25、。（2015）A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】： AC 10、关于工程建设中债的说法，正确的有（）。 2016A.建立单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债 B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债 C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债 D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债 E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】： D 11、根据生产安全
26、事故报告和调查处理条例,事故调查组应履行的职责有()。A.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况B.提出对事故责任者的处理建议C.落实事故的防范与整改措施D.提交事故调查报告E.公布事故处理结果【答案】： ABD 12、按建筑施工企业安全生产许可证管理规定规定,下列情形安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销安全生产许可证的是( )。A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业不再具备安全生产条件的C.违反法定程序颁发安全生产许可证的D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的E.建筑施工企业破产、倒闭【答案】： ACD
27、 13、关于保修范围和最低保修期限说法正确的有()。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为2年C.供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D.电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年E.外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年【答案】： AD 14、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。 2016A.乡镇企业不适用最低工资标准制度 B.延长工作时间不包括最低工资内 C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内 D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工
28、资 E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【答案】： BD 15、根据建设工程质量管理条例，设计单位的质量责任包括()。A.科学设计B.选择有特殊要求的材料C.指定供应商D.解释设计文件E.参与质量事故调查【答案】： ABD 16、某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程挡案的整理、移交，下列说法中正确的有（ ）。A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程挡案，整理无误后向城建档案馆移交B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移
29、交E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交【答案】： BC 17、某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监理的说祛，正确的有 ( )A.该工程必须实行监理B.建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理C.腔理单位保证承担全部责任的,可由其他监理单位代为监理D.监理单位不得与设备供应单位有隶属关系E.监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场【答案】： A 18、根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列生产安全事故中属于重大生产安全事故的是()。A.3人死亡事故B.10人死亡事故C.30人死亡事故D.50人重伤事故E.5000万元直接经济损失
30、事故【答案】： BD 19、建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法规定，监理单位总监理工程师应当按照()进行监理，对施工质量承担监理责任。A.法律法规B.工程承包合同C.技术标准D.设计文件E.工程监理合同【答案】： ABCD 20、根据招标投标法实施条例，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。2017真题A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 B.明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便的 C.授意投票人撤换、修改投标文件的 D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E.向特定投标人泄露标底的【答案】： AD 21、劳动合同履行过程中,劳动者
31、不需事先告知用人单位,可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有()。A.在试用期内B.用人单位濒临破产C.用人单位未依法缴纳社会保险费D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动【答案】： D 22、关于买卖合同的说法，正确的有（）。（2016）A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间
32、为交付时间【答案】： AB 23、根据民用建筑节能管理规定.关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）（2013）A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的.不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的.不得出具竣工验收合格报告C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件D.施工单位进行施工时.不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E.民用建筑在改建.扩建时.设计单位不得对原建筑物进行节能改造【答案】： ABCD 24、关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。2018真题A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B.人民调解委员会的调解
33、协议具有法律约束力C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力【答案】： ABD 25、关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有()。A.施工企业分公司不具有法人资格B.施工企业的项目经理部不具有法人资格C.施工企业法人属于财团法人D.施工企业的法定代表人是法人E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得【答案】： AB 26、根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。（2015）A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单
34、位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【答案】： ACD 27、关于某国家重点建设项目工程监理的说法,正确的有（）。A.工程监理单位是建设工程质量的责任主体之一B.该工程必须实行监理C.监理单位可以部分转让其监理业务D.监理单位不得与被监理的设备供应单位有隶属关系E.未经监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款【答案】： ABD 28、关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（ ）。A. 实行防火安全责任制，确定各岗位的
35、消防安全责任人B. 施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业C. 要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准D. 要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗E. 在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除【答案】： BCD 29、民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行地确定的说法正确的有（）。A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地B.争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地C.即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E.合同没有实际履行的，当事人双方住所地为
36、合同履行地【答案】： AD 30、根据民法典法定代理或指定代理终止的情形有（）。A.代理期限届满或者代理事务完成B.被代理人取得或者恢复行为能力C.被代理人或者代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定【答案】： BCD 31、根据绿色施工导则，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）。A.优先采用雨水搅拌、雨水养护，有条件的地区和工程应当采用中水养护 B.现场机具、设备等的用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政处来水 C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水 D.大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收
37、集自然降水用于施工和生活中适宜的部位 E.力争施工中非传统水源的循环水的再利用量大于30%【答案】： BD 32、下列有关鉴定的情形中,属于可以申请重新鉴定的有()。A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的D.鉴定程序本身严重违法E.鉴定结论明显依据不足【答案】： AD 33、注册建造师申请人不予注册的情形包括（ ）。A.申请在两个或者两个以上单位注册的B.申请两个或两个以上专业执业的C.因过失伤人受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注
38、册之日止不满2 年的E.在申请注册之日前3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的【答案】： AD 34、甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1曰甲付给乙100 万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调査发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（ ），以维护自己的合法权益。A.行使同时履行抗辩权 B.终止合同C. 中止履行合同并通知对方D.请求对方提供适当担保E.转让合同【答案】： CD 35、根据民法典，撤回要约的通知应当（）。A.在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人 C.
39、在受要约人发出承诺同时到达受要约人 D.在要约到达受要约人之前到达受要约人 E.与要约同时到达受要约人【答案】： D 36、书面委托代理的授权委托书应载明的事项包括（ ）。A.当事人的姓名和名称B.代理人的姓名或名称C.代理事项、权限和期间D.委托人的签名或盖章E.其他有关事项【答案】： BCD 37、根据民法典的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（ ）。A. 发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B. 由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C. 建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D. 施工单位施工组织不力，导致工程上期延误，使该项目已无投产价值E. 施
40、工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【答案】： ABD 38、根据民法典，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（ ）。A. 交通运输工具B. 建筑物C. 生产设备、原材料D. 正在建造的船舶E. 建设用地使用权【答案】： B 39、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份与丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，不正确的是（ ）。A. 甲某的行为属表见代理，该合同有效B. 甲某的行为属无权代理，该合同无效C. 水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权的，该合同成立D. 水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权的，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任E.
41、 水泥供应商即使有正当理由相信甲某有代理权，该合同仍然不成立【答案】： ABD 40、（2019年真题）关于所有权的说法，正确的有()A.财产所有权的权能包括占有权，使用权，收益权，处分权B.收益因使用而产生，因此要享有收益权，必须享有使用权C.占有权只能由所有人享有的D.处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心E.使用权是所有人所享有的一项独立权能【答案】： AD 41、关于危大工程安全专项施工方案的说法，下列选项中正确的有（ ）。 A.因设计变更调整的，修改后的专项施工方案，建设单位应当重新审核和论证 B.施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危
42、险区域设置安全警 示标志 C.对于按照规定需要验收的危大工程，建设单位应当组织相关人员进行验收 D.危大工程发生险情时，施工单位应当立即采取措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门 E.施工单位、监理单位、建设单位应当建立危大工程安全管理档案【答案】： BD 42、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果（?）。2017A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金【答案】： AB 43、根据安全生产法，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（）。A.事故隐患 B.危险因素 C.防范措施 D.安全通病 E.事故应急措施【答案】： BC 44、仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有()。A.制作调解书B.制作仲裁书C.驳回申请D.撤销案件E.要求当事人撤回申请