《2023年施工承包合同(经营承包合同协议书).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年施工承包合同(经营承包合同协议书).docx(66页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年施工承包合同(经营承包合同协议书)施工承包合同1发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方)为加快甲方项目进度,实现项目计划,保证桥梁施工质量,经甲、乙双方协商,就K101+800 小桥施工达成以下协议:1、 小桥(K101+800 1-10m预应力空心板),属于甲方投标工程项 目,乙方需完成除桥面沥青砼铺装及空心板预制外设计图纸所要求 的全部施工内容。2、 乙方承诺所承担工程必须达到业主及监理方所下发的省际通道监理实施细则即(内控指标),提供工程产品必须达到交通部1999年颁发的公路工程质量评定标准优良工程标准,在施工过程中所用材料符合相关规范要求,所用机械设备满足工艺、质量要求
2、。3、乙方必须根据甲方编制的施工组织设计,并以合同工期为基准,科学论证,有效管理,加大施工投入,提供出详实、可靠、合理的施工组织设计、对一些特殊部位及施工工艺要求有详细的施工方案及保证措施,由甲方认可后,方可实施。并同时附乙方为保证工期完成所进行的月进度计划。甲方据此对乙方进行检查,如发现工期滞后,乙方应尽快提出整治措施,并以文件形式上报,如当月进度计划滞后,甲方有权对乙方完成工程款项目10%予以暂付。对不能满足甲方工程进度要求的,要求乙方调整计划来保证质量和进度,否则甲方将视为乙方无能力完成。甲方为乙方组织力量,费用从乙方总造价中扣除,对既不能努力完成任务,又没有可靠措施处理质量和进度关系的
3、,甲方随时有权终止合同,对乙方作退场处理,造成的一切经济损失均由乙方承担。4、乙方在施工过程中,必须建立完整安全生产体系,防范于未然,认真实行交通部颁发的公路工程施工安全技术规范,根据规范制定安全操作细则,向施工人员进行安全技术交底。杜绝一切质量事故和安全事故的发生,如发生事故由乙方自行处理。5、 双方协商同意,协议所含工程总价为 元(¥ 元),一次包死,不做变更,为了便于计量支付,附参考工程量清单,该清单不做为最终支付的依据,图纸中工程量在清单中未列出的,均包含在其它列出的工程项目中。6、 双方一致同意,甲方不提供动员预付款及施工过程中临时用款,甲方按照业主月计量乙方完成工程款项,付给乙方当
4、月所完工程量的60%,年度结算时付给乙方剩余20%,待完工后付剩余10%,预留工程总额10%作为质量保证金,待一年质保期满,质保金一次付清,并要求乙方提供相同工程面额的合法税票,合同随之中止。7、 双方责任:1)、甲方负责提供设计文件,相关的技术资料、质量要求、文明施工标准、按协议拨付工程款,(负责办理工序交接的相关手续)检查乙方的施工工艺,提出整治措施,乙方无条件接受甲方监督,并能满足监理工程师的要求。2)、甲方协助乙方协调与当地相关部门和农民土地、道路、树林和其它征拆方面的有关事宜。3)、乙方负责完成协议全部工程的施工任务(包括清单中未列出的设计任务),解决工程中的一切相关问题,如乙方未能
5、按甲方所下发的文明施工细则所要求而造成其它社会问题均由乙方承担。8、 在工程项目变更项目及费用方面,双方一致同意,由乙方提供工程变更的相关文件和工程项目及数量,甲方负责协调办理有关手续,变更费用方面由甲方抽取30%,乙方可获剩余70%。9、 为了更好的履行合同、约束双方行为,乙方同意将进场的所有设备作为履行合同的履约担保,对不能按时完成任务(除不可抗拒因素外)的影响整体工程质量和进度,乙方同意将所有进场设备交给甲方处置(合同工期截止在20xx年5月30日)造成的一切经济损失均由乙方承担。10、 本合同一式肆份,双方各执貮份。11、 本合同自甲、乙双方签字、盖章后生效。12、 其他未尽事宜,双方
6、协调解决。13、附件:甲方: 乙方:甲方代表(签字): 乙方代表(签字): (印章) (印章)电话:-* 电话:年 月 日 年 月 日施工承包合同2甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城d单元工程约_平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。一、工程名称:_二、工程地址:_三、建筑面积:约_四、建筑结构:砖混结构五、承包方式:包工包料六、工程造价:含价有税费_元/七、合同工期:总计天数_天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。八、本工程为双包工程,包括土建,安装及
7、附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。十一、施工中的具体要求:1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均
8、自行负责。3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款_万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金_万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。十三、违约责任:若一方
9、违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。甲方:_乙方:_代表人:_代表人:_签字日期:_年_月_日施工承包合同3甲方:xxxx环保工程有限公司xx煤矿项目部乙方:甲方承揽的xx煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商,按照发挥各自优势的原则,甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工,根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例,并结合本工程具体情况,签订本合同,甲乙双方共同遵守。一、工程名称:xx煤矿供水改造工程二、工程地点:xx省xx市xx县
10、三、工程范围:ai段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工四、工程质量:合格五、合同价款:1、非标设备加工:xx元/吨(含辅材)除锈刷漆:6元/(含防锈漆及辅材);面漆:7元/ (两遍、不含油漆);环氧单刷:xx元/(含辅材及除锈、不含主材);设备内防腐:xx元/(做法三油两布、含辅材及除锈)设备二次倒运费(吊装及拖车费)用由甲方支付,乙方配合。2、管道安装:dn150钢塑复合管xx元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作);dn100焊接钢管xx元/米(含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作)3、管道防腐:xx元/米(五油三布、乙方含辅材)4、管道保温:xx元/米5、
11、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。六、工 期: 年 月 日- 年 月 日,在正常施工条件下(雨季及主材供应不及时除外)工期延误罚款xxx元/天。七、安 全:见安全生产管理责任协议书。八、承包方式:乙方包工不包主材(防锈漆除外);乙方提供完成所承包工程范围所需全部人工和工具。九、付款方式:每月xx日由乙方向甲方上报当月工程量,由甲方按工程进度审核付款,付至合同总额的80%时暂停付款,工程竣工后,经甲方验收合格扣除5%质保金(质保期为一年),剩余款项一个月内一次付清。十、材料供应:甲方提供主材及机械。十一、甲方职责:1、准确及时提供所需原材料2、指派现场监督管理人员,定期进行工程质量和进度
12、检查,并督促乙方及时整理有关技术资料向甲方移交3、负责协调各工队之间的关系,并解决施工中出现的有关工程技术和质量方面的问题4、负责按照工程进度,及时向乙方拨付工程款5、定期对工程质量、工期、安全、现场文明施工管理及其人工、材料、设备等费用结算支付情况进行综合检查十二、乙方职责:1、乙方完全履行工程施工合同条款内容,并承担合同规定的责任及任务2、负责按图纸及设计要求施工3、负责施工过程中的一切并对成本进行控制和管理,自负盈亏。4、按照国家规范、法规和安全生产规程组织施工,若发生质量及安全事故概与甲方无关,乙方除承担处理质量事故和安全事故的一切费用及责任外,并根据情节甲方给予乙方相应处罚5、明确现
13、场施工负责人和项目管理人员,做好施工组织管理工作,做到精心组织,文明施工,并接受甲方有关人员的指导6、按照要求做好工程竣工验收和保养期内工程的维护工作,并承担所发生的费用7、接受甲方的监督检查,认真履行合同条款,及时给甲方上报有关资料和统计报表8、乙方应保证在人力、物力和资金及技术上满足工程质量和施工进度的需要,若因乙方原因使业主单位对工程质量或施工进度不满意,并造成严重损失和影响的,甲方有权终止乙方施工,另行组织力量以确保工程质量与进度,乙方应严格按照甲方进度要求施工,有两次以上未完成甲方施工进度要求,甲方有权立即停止合同。9、乙方自行解决食宿,并配合甲方做好文明工地建设,提供必要的人力。1
14、0、每次到工地为乙方所用材料,自行卸车,不予另计费用。11、乙方所用材料及甲方所租材料到工地交给乙方后,乙方自行看管,若丢失或损坏除3%损耗为甲方承担外,其余费用均为乙方自行承担。12、临时用工:xx元/工日(不论大、小工)13、乙方应合理使用甲方提供的材料,若甲方发现乙方无故浪费材料、除照材料原价赔偿外,甲方有权每次罚款500元(从工程款中扣除)十三、其他1、本协议未尽事宜,按双方协商一致的原则解决。本协议双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收,财务结算完成,保修期满终止。2、工程完工后由乙方出具全额发票进行结算。3、本合同一式两份,甲乙双方各壹份。甲方代表: 乙方代表:签字(盖章) 签字(盖
15、章)20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日施工承包合同4甲方代表:_乙方代表:_依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:一、工程概况及承包方式:1、工程名称:_;2、工程地点:商丘市开发区;3、工程承包方式:包工、包料。二、工程安装内容:庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。承包价:_元。三、工程期限:_年_月_日至_年_月_日。四、质量要求:按国家建设部行业标准规定,及省、市建委规定的标准执行,工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题,属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一个采暖期,终身维修。五、付款方式:
16、自合同签订之日起,甲方三日内预付乙方工程款的40%,庭院管网铺设完后再付40%,工程验收合格后,留2%质量保证金,剩余工程款一次付清。六、双方责任:1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议:1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单
17、价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效)。3、乙方必须安全施工,并有专人负责指挥。4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式四份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。甲方代表:_乙方代表:_年_月_日施工承包合同5甲方:乙方:依照合同法、建筑法的有关规定和相关的施工规范,操作规程,结合王大龙等六户联建商业楼的具体情况,在确保工程质量安全生产和工程进度的前提下,遵循
18、平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就建设本工程施工事项协商一致订立本合同。一、订立合同条件:1、乙方必须持有承包同等合同工程等级资质的法定公司或授托法人才可承包本工程。2、乙方承包本工程上岗的工程技术人员、检验员、大型机械或特种设备操作人员、电工、架子工、钢筋工、模板工、砼工、塔吊司机等都应具有上岗证件。3、所有进场机具设备、检测仪器、测量仪器的完好率应达到100%。二、工程名称王大龙等六人联建商业楼。三、工程承包内容1、混凝土搅拌桩50cm桩头清理,清理倾倒场地由甲方指定(不包括开挖、打桩、回填)。桩头以上30cm沙石垫层,机械辗压、基础回填施工中机械不到位之处的施工由乙方人工配合。2、
19、建筑图纸所设计的土建全部主体工程(包括各种预制构件、隔墙、线管铺设预埋)。3、模板工程(不包括钉子、铁丝、胶带、小五金等材料)。4、钢筋工程(包括钢筋加工、调直、绑扎丝、钢筋连接套管、短钢筋对焊)施工所需的扎丝、焊条、铁丝由甲方提供。5、内外墙抹灰工程(东、西、南、北四面到1米以下防水砖及地面散水)。6、室内地面垫层工程:地面找坡找平。7、所有现浇部分全部用清水模板施工。8、各种试块、部件的制作。9、外墙沙灰抹平、内墙沙灰抹平拉毛。10、提供施工地办公、工人生活的房屋及设施(另外向甲方项目负责人、收料人、看料人及工程监理人员提供办公生活用房两间,包括办公桌椅床等)。11、工程围栏设施、施工隔离
20、围墙。12、一、二级配电箱的配备安装、施工所需的电缆电线。13、送质检部门质检钢筋、试块及其他所需质检的相关部件,所产生费用由乙方负责。14、门前六家污水管道的连接,送至主排污管道并与主管道连接。四、承包方式:此工程乙方只负责承包轻工(包工不包料),建筑所需的一切设备由乙方自行配备:如塔吊、架材、模板、钢筋加工设备、棱木等等。甲方保证水、电、路三通,建筑材料如水泥、石子、沙子、钢筋、砖块等由甲方负责提供。五、工期及要求1、本工程从20 年 月 日开工至20年 月 日竣工。总工期4个月,120天完成。2、本合同签订后乙方施工人员和所有机具设备等应在 日内全部进场就绪,并设立施工组织机构、质量自检
21、机构、安全管理机构,编制详细的施工组织设计和工程进度计划报甲方审核。3、在确立工程施工组织设计,工程进度计划内乙方如延误一天接受处罚1000元,如延误5天以上乙方必须无条件组织机械、人力、物力依照合同要求,采取措施弥补计划进度。否则,甲方有权将部分分项工程量安排其他工队施工或将乙方清除出场,所需费用全部在乙方承包款中扣除,并承担由此引起的一切责任和全部经济损失。4、乙方在施工过程中应每10天向甲方呈报一次工程进度和完成工程数量,每迟报1天或误报一次甲方有权处罚乙方1000元。5、因不可抗力的自然灾害而造成工程延误时,工期顺延。六、质量标准和要求1、工程质量标准,所有土建工程为合格工程。2、乙方
22、应严格按照施工规范、施工规程、操作规范和设计图纸进行施工、不得擅自变更设计尺寸、分项科目、配筋、配合比等。如出现上述情况,每发生一次乙方应无条件拆除或返工,甲方有权扣除乙方工程款20xx元,并承担由此引起的一切费用和相应责任,工期不得顺延。3、乙方在施工中应充分做到每到工序的自检和申报,并做好对隐蔽工程和中间验收工程的自检及申报,接受甲方人员,工程监理对工程质量进度、安全生产的抽检、检查和监督。凡检验不标准的乙方应无条件拆除并承担由此引起返工的一切费用。七、工程承包价款及结算方式1、乙方所承包的王大龙等六人联建商业楼六层为全框架、现浇顶,总建筑面积为343.4m2,承包单价为373元/m2,总
23、价款为人民币大写:肆佰玖拾柒万柒仟零捌拾捌元整。施工途中全部用双排架施工。2、工程正负零完工后,甲方付乙方工程款10%,以后每层完成计划主体工程的100%,付工程款7%,电梯井及水房封顶后付工程款7%,填充墙、隔墙完工后付20%。抹灰、拉毛工程完工后付工程款9%,工程竣工经验收合格后除扣留3%质量保证金外,下余9%款项一次性全部付清。甲方:乙方:施工承包合同6甲方:合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程项目部(以下简称甲方)乙方:xxxxxx(以下简称乙方)为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
24、则,并结合本工程的具体情况订立本协议。一、工程名称:鞋业商城商铺工程d单元二、工程地址:渝西科技工业园区三、建筑面积:约5000m2四、建筑结构:砖混结构五、承包方式:包工包料六、工程造价:含价有税费300元/m2七、合同工期:总计天数150天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)。九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由
25、甲方统一管理。十一、施工中的具体要求:1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。
26、4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。甲方:合川市大石建司铜 乙方:商业商铺工程项目部表人: 表人:签字日期: 年 月 日
27、施工承包合同7发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)现甲方把曲阜栖庭水岸居住区G区G2和G5号住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方,经双方友好协商,以便有利于本工程施工的方针,特签订本协议书,以明确甲乙双方的权利和义务,望双方共同遵守。一、承包范围:自挖槽开始到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础、内外墙架眼的堵塞(外墙用混凝土,内墙用砖)、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。二、质量标准:执行国家现行施工质量验收规范及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。本工程为合格工程,按现行施工质量验
28、收规范检查,分项必须合格,不允许出现不合格点。建设单位及监理单位提出的要求必须执行,因本分项出现的质量问题,建设单位及监理单位下发罚款单,甲方将加倍罚款。乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收,如因乙方施工质量原因而出现复验情况,由此引起的一切费用均由乙方承担。细部质量方面:现浇板及楼梯砼表面应平整、密实,不能露石子,要用木槎板槎出细毛,观感要好,要做好成品保护,对其它工种人员故意破坏成品的,指认给甲方管理人员,指认一次,甲方奖励10元,如果砼表面出现脚窝等人为破坏,而又不能指认出责任人,则罚乙方20元/每处,乙方并负责修整好。平整度误差超过1cm每米罚款5元,正常天气每天分早、中、晚浇水养护
29、三次,每少一次罚款100元。干砖上墙每块罚款5元。砼出现孔洞、蜂窝、麻面每处罚款50500元。现浇构件如因乙方施工原因,造成表面出现干裂现象,甲方将视干裂情况给予经济处罚。三、承包价格及计算方式:(1)G2号楼建筑面积按标准层七层计算,阁楼按实际面积计算,26元/计算。(2)G5号楼建筑面积按标准层八层计算,阁楼按实际面积计算,26元/计算。四、进度要求:1、该工程开工日期为_年_月_日2、G5号楼主体同时施工,每层按七天计算。完工日期:_年_月_日必须完成住宅阁楼的屋面砼。假期、阴雨天、停水停电均已考虑在内,不再顺延工期,如拖延以上要求的节点工期,甲方有权视情节轻重,扣罚乙方工程款的3%5%
30、。如发现乙方不能胜任本工程工期的要求,甲方可以单方面中止合同,并扣除乙方所施工工程款的30%50%,乙方损失自负。甲方下达的施工进度计划与本合同书有同等的效力。乙方单方面中止合同,甲方有权不予结算,乙方损失自负。五、付款方式:每层完毕后付款该层人工费的85%。余额在工程竣工验收后二个月内付清。每次付款均要有工地主要管理人员二人签字认可,方能付款。每一次付款都要将罚款扣除。罚款单需有甲方两人以上签字有效。六、工程进度的管理及规章制度:乙方应有足够的人员保证不出现对其它工种造成窝工现象,如果对其它工种造成窝工,要对被窝工方支付窝工费,按每人每天35元计算。反之其它工种对乙方造成窝工,同样支付给乙方
31、窝工费。乙方在施工中严格遵守工地上的一切规章制度,并负责相关技术、安全资料的提供和整理。对工人进行安全教育、培训,为工人提供必要的安全用具。严禁违章作业,未经同意,擅自冒险作业,一经发现将严肃处理并追究相关责任。严禁拆除、毁坏安全设施。严禁无防护和警戒进行拆除施工。严禁高空坠物,严禁私拉乱扯电线。禁止打架斗殴、酗酒闹事。加强安全意识和劳动保护,杜绝安全事故,对在施工中发生的一切病伤和事故,由乙方负责。进入施工现场发现一人不戴安全帽罚款5元,发现一人大便罚款100元。每发现一人违章、擅自拆除安全设施罚款100元。出现一次高空坠物罚款1000元。因乙方原因发生安全事故,轻伤罚款500元,重大事故罚
32、款1万元以上。无论任何原因出现打架闹事时,打架闹事者开除,对班组罚款500元。无论任何原因,凡发生辱骂、殴打管理人员时,除开除该人外,对班组罚款500元,并由乙方负责人公开赔礼道歉,对所有工人进行教育,保证下不为例。七、安全施工与工伤事故:乙方应遵守安全操作规程及安全技术交底,遵守工地规章制度。自己检查施工环境时如发现有安全隐患及时通知甲方处理。不按章操作的出现的安全事故由乙方负责。乙方的施工人员与本协议的乙方签字人有劳务关系,与本协议的甲方无劳务关系,本合同所有条款只针对乙方承包人。在本工程中出现的工伤安全事故,3000元以下(县级医院发票)乙方自理,3000元以上,甲乙双方共同协商解决。乙
33、方工人要由乙方管理,如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。八、现场文明施工:各自的施工现场每日应清理干净、整洁,堆料场地应整理至方便进料。废料、垃圾堆放在指定地点,严禁乱堆乱放。如使用用电机械应通知工地电工接电,严禁私自私拉乱接。施工现场、生活区的污水应清理干净,做到现场干净、整洁、卫生。否则甲方有权处以经济罚款或派人清理,所发生的费用由乙方承担,在拨付工程款时扣除。九、机具管理:乙方所使用的大小机具每日应清理干净,堆放整齐,否则视情况轻重,甲方有权处以罚款。分配到本班组的工具,在完工后应如数交还,不得私自截断、私自改装。如机具出现故障及时通知甲方修理,发现带故障运行者,甲方有权罚款。十、其
34、它:1、甲乙双方如出现争议,应本着协商解决的态度,如不能协商解决,要在被起诉方身份证所在地法院起诉。2、如甲方使用乙方人工,按_元/工日计算,工地指派的承包范围之外的工作必须要做,不能借故推托。3、甲方所用乙方计时工,每周核对一次,甲、乙双方签字认可。4、补充合同与本合同有同等效力。5、附工地规章制度 1份6、附安全技术交底 1份7、本合同书一式两份,甲、乙双方各持一份。甲方代表:乙方承包人:_年_月_日施工承包合同8甲方:_乙方:_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规,遵循自愿平等、诚信务实的原则,甲、乙双方经一致同意就本工程施工事项,订立本合同。一、工程施工项目
35、1、工程施工项目名称:安康市大同镇陕南移民搬迁安臵房3#、4#楼2、工程地点:安康市大同镇3、承包范围及内容:包工不包料,乙方按图施工,承包本工程范围内的全部泥工工程(其中包括设计图纸和变更部分的全部工程量),具体内容如下:乙方按甲方要求完成工程开工前的一切准备工作,提前向甲方按序提供所需材料计划,乙方负责施工所用材料现场内的水平、垂直运输、堆码管理,不得有碍道路畅通,保证现场清理(泥工包括楼地面各工种预埋点线和洞口预留),施工时各别临时脚手架搭设、清除、堆码;乙方必须完成甲方工程承包的一切泥工范围内的及发生的与其他工种施工时临时照明器具,包括电线、插座、插头以及施工所用的各小型泥工机械概由乙
36、方自备,例(锄、锹、撮箕、扁担、切割机等),甲方只在每层楼装臵配电箱插座,乙方自行配臵电源。乙方负责施工技能工人的录用、管理、组织与安排、考核及工资计付,按操作规程所应具备的一切劳动用具劳保用品的配臵、生活安排等,甲方不提供如住房等任何生活设施和费用补贴(只提供用餐场所)。二、一般规定1、乙方在施工时必须听从甲方现场施工员指挥按图按规范施工、砼工程如柱、梁、平板、剪力墙等现浇构件应无施工接头缝和明显接头阶梯,振捣必须保证密实,无蜂窝麻面等技术通病,且施工后下脚料应随时应用,不得浪费材料,否则,甲方视其场面情节,应返工的部位,其工料费自理,应赔偿的浪费现象全额从乙方承包款中扣除;2、砌体工程施工
37、前必须先打记垂直线于柱上,每层+/-0.000墙体根部先做清洁处理、湿水处理等施工前的准备工作,再行砌体施工,墙体顶部的砼浇捣必须保证密实,否则,由此产生的外墙渗水后果,其造成返工的工料费及工期延误等经济损失,概由乙方承担;3、工作范围:填充墙、商砼、外粉、内粉、屋顶琉璃瓦、晒水,必须按现行有关施工规范进行施工操作,保质保量,保观感,否则由此产生的返工及追踪索赔后果,概由乙方承担其经济责任。三、工程质量要求及奖罚条款1、乙方必须按规范和技术要求施工,保证各型构件浇筑前和验收时按照国家标准和规范待查,满足合格要求。2、乙方达不到质量标准与设计要求,必须返工,返工浪费的材料或因质量问题给甲方造成经
38、济声誉损失的,按实酌情处以1-2倍金额赔款,返工延误工期的,按延误工期的实际损失赔偿,乙方达不到上述1、2条要求的,并处以失职责任罚款,每条罚款_元。四、安全责任及奖罚条款1、乙方必须确保本工种施工人员严格遵循建设工程施工现场管理规定和各种安全规章制度及工地纪律,以及国家、建设单位和甲方的各项管理规程,牢固树立“安全第一”、“质量第一”的宗旨,为杜绝各类安全事故发生,乙方还应保证遵守如下几条:现场施工人员进入施工场地必须配戴安全帽,不准穿硬底鞋、拖鞋,熬夜的工人休息不足八小时不得安排作业,酒后或身体状况不佳的工人不得安排进行高空作业和单独派员进行单独作业,情绪不稳定和精神有障碍的不得安排进入施
39、工现场;吊车吊物时,不准用手斜拉吊索吊钩,吊物时必须用双钢绳或铁丝捆钩后吊物,防止物体坠落伤人。架未扎好,脚手架板未铺好不得进行施工,不得随意翻动铺好的脚手架板,严禁脚手架上堆放过多材料和物件,防止脚手架板滑动和塌架伤人。否则,一旦发生安全事故,甲方不负任何责任;不得随意扯开围好的安全网和安全栏杆,防止楼上落物溅出架外伤人,和人物甩出架外伤人,不得人为损坏安全网,一经发现按情节处以罚款,对人为损网者举报后给予相应奖励;非专业人员不得自行或胡乱指挥他人操作和拆、安各种机械、电器等,施工中如发现有安全隐患,应及时报告项目部,并适时指挥离开隐患现场;如发生安全事故,需甲方出面调解付医疗费的,按情节每
40、人每次处罚乙方_元,如发生死亡事件,乙方须从承包利润中承担失职责任费用,_元/人次;乙方包工项目全部完工验收合格,如未发生安全事故,工程完工后甲方奖励现场_元。五、工程工期要求及奖罚条款1、乙方保证组织高效率的,足够的工人施工,按甲方要求的工期表完成相应的工程项目内容,在主体施工期内必须24小时待命作业,乙方必须听从项目部所要求的劳动力计划,组织人员进场,如未按计划完成工程技能人员的组织,在不影响工程进度的前提下,不予追究责任,一经发现乙方因人员原因影响进度及下道工序进度,则每差一个人罚款_元。2、乙方按项目部当时制定的进度计划提前完工,提前一天奖_元,每推迟一天罚_元。六、甲乙双方的权利与义
41、务及处罚条款1、甲方的权利与义务乙方不遵守或违反以下条款的,甲方有权终止合同,更换本工种承包人,另择施工班组长或工人:对不按图纸设计(工艺、变更、规程、规范要求)进行施工,影响工程进度和质量的;不遵守工地各项制度和双方合同条款的(包括甲方与建设方相应的各项条款);不听从工地技术人员和工地负责人指挥安排和建设方现场委派人员监督管理,违反工地纪律,打架斗殴、造谣生事、盗窃的;对个别不遵守各项规章制度或技术不过硬操作做事不认真的工人,甲方有权要求乙方将其解除工地,乙方应必须遵照意见配合甲方,并立即结清该人员工资,令其离开工地;对乙方施工人员不节约用料的,甲方有权按实要求对其所浪费的材料全额赔偿,并在
42、乙方所承包的工程款中扣除。2、乙方的权利与义务如甲方不按合同付款,乙方有权停工,直至终止合同;乙方在设计变更通知前已完成工序量的返工费用,由甲方负责(根据现场情况及时处理);乙方应照施工图纸至少提前_天向甲方提供各部位的所需材料计划;乙方必须录用身体状况、劳动技能满足施工要求且品行端正的工人入场,从事施工作业,对国家法律规章要求有资格证的技术工种,做到持证上岗;乙方必须确保施工工人遵守工程管理各项规章制度,积极配合其他工程工种施工班组的作业,不扯皮、争吵、辱骂、斗殴;乙方施工时必须保证设计规范,切实做到节约用材料,不浪费,发现达不到本条规定要求的,酌情处以1-2倍赔偿,各构件钢筋完工后做到事完
43、场清,不留余料,乙方每制安一道工序完工后,如不清理场地,甲方有权安排人清理,产生的费用从乙方承包款中按实际发生费用的1-2倍扣除(带惩戒性);乙方泥工工程全部完后,不成型的砌块必须酌情利用,砌体砂浆落脚料随时筛拌利用,不得散落抛弃,施工中如发现乙方工人有浪费现象,甲方给予警告,屡犯者视其情节轻重酌情予以1-2倍罚款,从乙方工资款中扣除。乙方必须及时、足额支付工人工资,按要求自行配齐劳保用具和防护设施,安排好工人生活。3、处罚条款乙方施工按序的进度、质量达不到甲方要求或视承包范围内分段计划工期未完成的项目,甲方有权另增加施工班组进场施工,其工价由甲方决定,产生的该部分工资甲方从乙方承包款中扣除;
44、对不遵守合同条款和各项制度,影响了甲方形象和施工质量、安全和进度时,甲方有权采取更换人员的办法,对原承包人按承包工程实际完成量的_%结付包工工程款,其余_%作为乙方给甲方的另择承包人的补偿金,并无条件的服从甲方指令,安排退场,先退场后结算付款,如不遵守,给甲方产生新的一切有碍工期等的经济损失,由乙方承担,并从乙方退场应得承包款中扣除;各项检查及验收中,乙方施工工人违章被罚款,甲方公布违章事由和罚金后,无需征求乙方同意,该罚款从乙方承包款中施工承包合同9编号:甲方:XXX(以下简称“甲方”)乙方:XXX(以下简称“乙方”)根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方在劳务作业过程中的权利义务和经济责任,经双方协商一致,达成如下协议,道路施工劳务承包合同。1、工程概况:1.1劳务分包项目地点:1.2劳务分包项目名称:大桥支架现浇梁施工。1.3劳务分包内容:(1)地基处理:由甲方负责地基处理所用材料的提供,乙方负责完成该项工程的全部工