《2023年桩基工程施工合同（桩基工程施工合同范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年桩基工程施工合同（桩基工程施工合同范本）.docx（53页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年桩基工程施工合同（桩基工程施工合同范本）桩基工程施工合同1发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：平陆县西街初中迁建项目一标段。2、工程地点：平陆县西韩窑村，砥柱广场北侧。3、工程内容：载体桩施工4、工程范围：图纸范围内桩基工程第二条承包方、合同价款及支付方法1、承包方式：机械成孔，甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土，其余机械设备、材料、人工由乙方负责。2、合同价款：按实际施工桩数，以65元/米按有效桩长进行结算。3、合同价款支付方式(1)工程进度款：1#、2#、
2、3#楼按每栋楼载体桩完成后，付每一栋楼载体桩合同价的50%，1#、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%，载荷试验完成合格后付至合同总价的90%，剩余10%竣工验收后一个月内付清。(2)合同价款的调整：合同价款签订后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一时，合同价款按实际情况进行增1)甲、乙双方代表确认的工程量增减;2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;第三条工期施工现场达到“三通一平”，基坑开挖至标高，具备开工条件后，以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天，雨天除外。第四条工程质量乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，质量达到合格
3、。第五条甲方的权利和义务1、甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。2、甲方负责在开工前施工现场达到“三通一平”，水、电接入施工现场相应位置，保证满足施工期间的需要。3、甲方委托桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并承担相关费用，协调处理好周边关系，保证施工正常进行。4、对乙方施工过程进行质量安全的监督和检查。5、甲方负责放主轴线，乙方负责放线施工。6、严格按合同约定及时支付工程款项。第六条乙方的权力和义务1、乙方在施工前认真熟悉施工图纸，并按图纸要求进行放线2、严格按照国家有关规定、规范施工，接受甲方与监理的监督和检查，服从甲方的现场管理;3、
4、保证施工机械正常工作;4、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。5、负责载体桩施工资料的现场记录、收集、整理、负责建设单位、监理单位的签字盖章。并按照山西省地方标准20xx装订，装订完成后交付给甲方。第七条双方施工现场代表本工程甲方指派同志、乙方指派同志为现场代表，共同解决施工中的有关问题，行使合同约定的权力、履行合同约定的义务。第八条违约责任甲乙双方应严格履行各自合同条款，保证合同顺利履行。如任何一方发生使合同无法履行的行为，应承担对方的经济损失。第九条本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资
5、料均应作为合同条款的补充内容，与合同条款具有同等效力。甲乙双方认真履行合同，双方发生纠纷应友好协商解决，若解决不成，可向项目所在地人民法院诉讼。第十条本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日桩基工程施工合同2甲方：乙方：根据合同法及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。一、工程概况1、工程名称：_省_市马浦镇1高架桥桩基工程2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深3
6、5至60，工程单价280元。二、双方权利义务1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。3、甲方应该在乙方机械设备进场后_日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过_日的，甲方应向乙方承担违约责任。4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。5、乙方保证按照
7、相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。三、工程结算及付款方式1、甲方每月的_日至_日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。2、本工程全部竣工完成后3个月内，甲方应向乙方支付余下的工程款，否则甲方应向乙方承担违约责任。四、违约责任1
8、、甲方违反本合同第二条第1款、第3款、第4款的规定，应该向乙方承担本合同项下工程款_%的违约金，如甲方继续违约，致使乙方无法施工的，甲方在向乙方承担违约责任后，乙方有权单方解除合同。2、甲方违反本合同第三条第1款的，应向乙方承担该月施工工程款%的违约金，累计数月未结算的，总违约金由各月违约金相加计算，超过3个月未按照要求结算工程款的，乙方有权单方解除合同并追究甲方的法律责任。3、甲方违反本合同第三条第2款的规定，应向乙方承担未结算工程款%的违约金，并同时向乙方承担同期银行贷款利率4倍的利息。4、乙方违反本合同第二条第2款规定的，应向甲方承担合同总额_%的违约金。五、争议解决甲乙双方履行本合同发
9、生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。六、其它本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议。本协议一式2份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。本协议自甲乙双方签字之日起发生法律效力。甲方：乙方：时间：时间桩基工程施工合同3发包方：xx有限公司（以下简称甲方）施工方：xx有限公司宿州分公司（以下简称乙方）为明确甲、乙、丙三方在施工过程中的权利、义务和经济责任，按照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况工程名称：君悦学府项目二期14#、15#楼
10、桩基工程工程地点：宿州市金海三路和迎宾大道交叉口西南角承包方式：包工、包料、包质量、包安装、包安全、包验收通过的一揽子承包方式承揽本工程。工程承包范围：14#、15#楼桩基图纸范围内的桩基工程施工的全部工序。第二条 工程工期开工日期以甲方工程部所发开工通知为准。工程工期为45天日历天数。第三条 工程质量标准乙方严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业质量检测评定标准的合格等级，工程桩的合格率为100%，如质量达不到合格，由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。第四条 材料供应乙方在预应力混凝土管桩进场的同时，应及时通知甲方或甲方代表验收并在送货单上签字确
11、认作为支付材料款的依据。同时乙方应向甲方提供产品的出厂合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料，同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。第五条 合同价款及付款方式1。工程量及单价1）、本项目工程量约：8310米（本工程总根数为277跟，桩长暂按30米）。2）、预应力高强混凝土管桩（PHC），采用徐州管桩，用锤击法或静压法施工，PHC500（125）ABC80：综合单价按194元/米；此综合单价包含材料费、人工费、辅助费、机械设备费、检测费用、截桩费，小型机具，配件费用、临时设施费、缺陷修复费、送桩费、物质的运输、装修、堆放，领用、保管、二
12、次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、赶工措施费、冬雨季施工费、夜间施工费、水电费、损耗、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务、配合费用、风险费用等与桩基工程施工相关的一切费用。3）、本项目桩基工程的综合单价不含桩基检测费用，桩基检测费用为10万元（小写：100000元），计入竣工结算。2。付款方式1）、本工程无预付款2）、工程款支付，桩基成功后施工完毕后，甲方在十五个工作日内付至已完工程量的50%，工程桩静载、动力测试合格，资料齐全，通过主管部门审查合格，竣工结算完成后甲方付至结算价的95%，余5%作为质保金，待工程竣工验收交付使用后15日内付余下工程款（不计利息）。3）、工
13、程款支付时，优先用君悦学府一套商品房作为工程款抵扣给乙方。第六条 竣工验收及工程资料1）、打桩完毕后，乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作，随时接受甲方、监理单位及建设主管部门的竣工验收。基坑开挖后3个日历天内，乙方提供全部工程资料给甲方。2）、竣工资料乙方自行负责，按本工程所在地所管辖的质监站有关规定进行编制，并需符合本工程所在地档案管理部门的整理要求和分数要求（不得少于三份，其中原件一份，复印件二份）。第七条 双方责任1。甲方责任1）、应在施工前确保施工场地具备施工条件，负责办理施工所需的各种证件及相关手续，并向乙方提供施工场地的工程地质勘探报告等资料，对资料的真实性、准确性负责。2）、应
14、在施工前提供图纸一份，并组织乙方、设计单位、监理单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。3）、将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。4）、协调处理施工现场周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。协调处理好施工现场周边的群众关系，解决施工现场周围群众阻挠施工问题。5）、甲方提前7日通知乙方进场2。乙方责任1）、按施工图纸要求做好各项施工准备，且如若施工过程中，由于施工不当造成的爆桩或桩身破碎，由此造成的费用均由乙方承担。2）、服从甲方、监理单位的管理，时刻注意本机组人员的安全，在PHC管桩运输过程中及到施工现场后的卸桩期间和施工期间发生的一切人身、机械、安全伤亡事故，由乙方承担
15、全部经济损失及法律责任。3）、乙方必须无条件服从甲方施工现场统一管理、安排。按甲方要求的人员、设备、进场日期进场，每延期一天罚款20xx元，并视工程情况有权清退出场。保证机械的正常运转，从人员到设备合理组织，不影响工程的正常施工。4）、乙方应严格按照标准、规定组织施工，随时接受甲方、监理人员及委派人员的检查，把好质量关。乙方加工的管桩送到施工现场的同时，应向甲方提供这批管桩的出场合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料，同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。5）、工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间内予以修复，直到符合验
16、收标准为止，质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项，并由乙方承担由此产生的工程损失等一切费用。未经报验的工程质量及工程量不予任何。6）、乙方应按甲方的要求，每天上报预应力混凝土管桩的施工进度。7）、乙方应遵守国家、行业的法律、法规和相关要求，接受各方监督，预防环境破坏，不断改善施工环境。8）、桩基检测中，若存在不合格桩，乙方需补桩处理及承担相应的费用。因乙方原因桩在施工中出现超送现象，导致基础变深或其他基础处理费用，根据设计院处理意见及设计变更单，由甲方、监理单位、建设单位出具处理意见，以签证形式通知，但发生的费用由乙方承担。非乙方原因，由甲方、监理单位、建设单位经济签证处理。9）、乙方
17、在完成合同约定的全部工程后，应当无条件3天内退场并及时清理场地内的垃圾及临设施，保持工程现场清洁，不得影响甲方下一步施工。否则乙方要赔偿由此给甲方造成的一切损失。第八条 桩基中间验收1）、工程覆盖前，如桩焊接质量、桩入土前的实际位移、桩垂直度等，乙方自行检验后立即通知甲方和监理单位参加验收，经甲方代表和监理在验收记录上签字后方可继续施工，甲方代表和监理实行旁站跟踪施工监督管理。2）、乙方必须按设计图纸施工，在施工压桩过程中若出现桩身断裂及补桩，乙方必须在桩基未离开桩位前通知甲方和监理单位，并保持现场状态，因乙方机械设备原因或工人操作不当引起的断桩偏桩及爆桩，乙方则承担该爆桩的桩费（如桩偏位超出
18、规范范围需变更的一切费用由乙方承担）。第九条 违约责任1）、乙方未经甲方许可停工，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件七日内退场，双方于乙方退场后按验收合格工程造价的80%结算，由此造成的一切损失乙方自行承担。2）、工期延误或出现大质量事故，而乙方又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者，甲方有权责成乙方停止施工并终止合同。由此产生的质量事故、工期延误等一切费用及损失由乙方承担，甲方直接从乙方工程款中扣除。3）、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，每逾期一日，均应当向甲方承担人民币5000元的违约金，逾期达十日，甲方有权解除合同。4）、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不
19、符合技术规范引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付，均自甲方或使用人知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。第十条 其他条款1）、本工程发生的所有经济签证须在发生之日起3天内报送完毕，逾期报送的经济签证均视为无效签证。2）、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。3）、本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，提交工程所在地的人民法院解决。4）、本合同一式陆份，甲乙双方各执三份，本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：委托代表：委托代表：开户银行：开户银行：
20、账号： 账号：年 月 日桩基工程施工合同4工程发包方：(甲方)_工程承包方：(乙方)_为保证工程顺利施工，双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_二、工程承包范围承包范围：三、合同工期1、工程施工日期_年_月_日机械进场。2、打试桩结束时间_月_日。3、正式施工全部工期为_天有效工作日，正式施工为_年_月_日，正式施工日期有提前或退后业主提前_天通知承包方。4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。(发包签证为准)。5、试桩检测时间不包括在有效工作日
21、内。四、质量标准1、工程质量标准：2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。不得出现三、四类桩。五、合同价款合同总价：施工费用约_元(_元)，管桩材料费用约_元( _元)，结束后按实调整。六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。4
22、、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。6、有义务协调解决施工现场四邻关系。(二)承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。2、提交承包方有效的资质文件。3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。5、现场施工必须按照设计图纸、国家规范及安全操作规程，按章操作。6、应对施工人员进行安全教育后再上岗，做
23、好文明施工，确保无安全质量事故。七、工程量确认1、工程量计算办法：(1)桩长度计算方法：按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延长米计算。(2)施工综合单价：PHC600(130)AB：_元米(3)材料单价：PHC600(130)AB：_元米2、工程桩检测合格，甲方在接到决算报告30天内，按图纸核定已完工程量。若发包人在收到承包人决算报告30天内未进行计量或以各种理由不计量，则从第31天起报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付依据。3、决算审核，承包人必须派专人配合，如无人配合审计，中途缺席超过2天，甲方直接审计或事务所审计，结果仍然有效。八、工程款的支付针对桩基工程的特殊性双方约定：1
24、、施工至_付至工程量的_%。2、施工结束后付总价款的_%。3、桩基检测结束后质量齐全已完工程量的_%。4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的_%。5、材料费用款到发货，合同签订后付材料费用的20%。九、竣工验收1、桩基竣工验收由甲方组织。2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。3、工程未经验收若发包方自行上部施工，出现一切问题由发包方负责。十、违约、索赔和争议(一)违约1、发包人违约;1)发包人不按时支付工程款，导致施工无法进行时;2)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;3)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承
25、包人造成的直接经济损失，顺延的工期，并支付违约金。4)因发包人原因造成承包人停工，由此造成承包方桩机台班停置费按1000元/天计算。2、承包人违约1)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师(业主)同意顺延的工期内完成。2)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。3)承包人不履行合同内义务的其他情况等，则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。4)开始正式打桩后，发包方发现承包方不能满足经现场监理审批的工期要求(合同天数)，发包方有权另加工程队伍，承包方不得阻挠。(二)索赔1、当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生的有效证件;2、当一方向另一方提出索赔要在索赔事件
26、发生后28天内送交报告，受理方要在28天内予以回复，否则视为该索赔已认可。(三)争议双方约定，在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时，在协商未果的情况下，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、有关事项1、为保证工程能顺利实施，发包方委派同志为工地代表，承包方委派为工地代表，随时协调处理工程施工中的一切事项。2、本合同自签订之日起生效，工程款结清后自行废止。3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时，一律以国家、省、市法律法规为准。十二、其它1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15天，超过此期间停滞费用另计。2、如因第一次试桩结果未能满足设计要求，再次要求打试桩，机械停滞费台班
27、按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费，两种都不合格按20xx元/天/台。3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。4、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以奖励或处罚20xx元/天。因付款不及时造成工期延误，按机械停滞台班补偿。5、合同签订后，若乙方无正当理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工，则违约方赔偿另一方10000元整。至合同签订后2天内。6、甲方要满足本合同签订幢楼桩基工程连续施工，如果中途停滞时间超过一周，甲方补偿乙方一周以外每天停滞费20xx元/天，需要临时桩机退场，甲方补贴进退场费陆万元/次。7、合同中未尽之处，以现场实际进行
28、签证。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日桩基工程施工合同5发包单位： （以下简称甲方）承包单位： （以下简称乙方）甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据中华人民共和国合同法，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-91-020xx年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1，总额不超过合同总价的10%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以
29、上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款20xx年 月 日合同签定地点：桩基工程施工合同6甲方：乙方：周某某，男，汉族，住某某某根据合同法及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。一、工程概况1、工程名称：广东省汕头市马浦镇1#高架桥
30、桩基工程2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35m至60m，工程单价280元/m。二、双方权利义务1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。3、甲方应该在乙方机械设备进场后5日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过5日的，甲方应向乙方承担违约责任。4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承
31、担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。三、工程结算及付款方式1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。2、本工程全部竣工完成后3个月内，甲方应向乙方支
32、付余下的工程款，否则甲方应向乙方承担违约责任。四、违约责任1、甲方违反本合同第二条第1款、第3款、第4款的规定，应该向乙方承担本合同项下工程款%的违约金，如甲方继续违约，致使乙方无法施工的，甲方在向乙方承担违约责任后，乙方有权单方解除合同。2、甲方违反本合同第三条第1款的，应向乙方承担该月施工工程款%的违约金，累计数月未结算的，总违约金由各月违约金相加计算，超过3个月未按照要求结算工程款的，乙方有权单方解除合同并追究甲方的法律责任。3、甲方违反本合同第三条第2款的规定，应向乙方承担未结算工程款%的违约金，并同时向乙方承担同期银行贷款利率4倍的利息。4、乙方违反本合同第二条第2款规定的，应向甲方
33、承担合同总额%的违约金。五、争议解决甲乙双方履行本合同发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。六、本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议。七、本协议一式2份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。八、本协议自甲乙双方签字之日起发生法律效力。甲方：乙方：时间：时间：桩基工程施工合同7发包人（全称）：xxxx项目部（以下简称甲方）承包人（全称）：xxx（身份证号：36012119630901xxxx）（以下简称乙方）依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将xx桩基（锤击沉管夯扩桩）工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙
34、双方的权利和义务，经甲乙双方就有关桩基工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：一、工程概况1、工程名称：xxxx公园。2、工程地点：xxxx新城。二、工程承包方式、范围和内容1、工程承包方式为包工包料、包机械（含机械进出场）、包安全、文明施工、包质量、包工期。2、工程承包范围为xx公园c区荷塘月舍的锤击沉管夯扩桩桩基施工，机械进出尝现场文明、安全施工等由乙方承担。具体桩数和工程量以建设单位和甲方共同认可的施工图和工作联系单，以及桩基施工记录为准。3、工程承包内容为xx公园c区荷塘月舍锤击沉管夯扩桩桩基施工（含建设单位要求施工的试验桩）。具体承包内容包括场地平整，
35、障碍物处理，桩位测量放样定位，钢筋、砼材料供应，钢筋笼制作安装，混凝土现场拌制及浇灌，试件、试块取样制作养护试验，成桩及桩孔防护，施工技术资料收集整理成册，办理施工技术资料签证，施工现场的临时水电安装和临时设施的设置等整个桩基施工全部内容。三、工程决算单价及结算原则1、本工程量决算按建设单位和甲方提供的施工图纸、设计单位的设计变更函，有关现场监理、业主工作联系单、签证单等，经甲方认可后作为决算依据，甲方双方约定上述桩基施工的结算单价为570元/m3（不含税金），此此单价按现场监理、建设方和甲方共同认定的实际成型的桩砼量计算，桩空孔部分和超出设计要求的超灌部分砼均不予计价，结算工程量以甲方与建设
36、单位决算的工程量为准。2、甲方支付乙方工程款时，乙方向甲方提供钢材、水泥、砂砾材料发票及民工工资表。3、甲乙双方约定试验桩结算单价为570元/m3（不含税金）。4、乙方桩基施工用水电费由乙方负责承担，按现场实际用量由甲方在乙方的工程款中扣回。四、工程工期1、本合同约定的工程试桩和工程桩必须按甲方指定的工期完成。从第一根桩施工开始计算工期，乙方根据甲方的工期如有延期，则延期2天后，第3天开始延期每天按XX元处罚，累计处罚最多不超过桩基工程总造价的5%。2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向业主签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内容和因此
37、发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报业主、监理并协助签证。五、工程质量甲乙双方约定的工程桩基质量为确保合格，不准出现三类桩及三类以上的桩质量问题，不准由于桩质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于桩基工程质量问题，导致桩基验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格外，甲方可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。六、甲乙双方责任1、甲方责任（1）全面履行合同，确保乙方正常施工。（2）提供本工程桩基施工图纸、地质资料、场地基准标高、基准水准点、总定位坐标控制点等有关乙方要求的技术资料。（3）及时协助乙方做好有关签证工作，对乙方提交的签证报告在3天内
38、报送业主并协助督促业主签复。（4）负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。（5）督促乙方做好安全管理，文明施工。（6）凿桩工作由甲方负责，不属乙方施工范围，如桩顶、桩身等超出标准部分的增加费用由乙方负责，由甲方在工程款结算时扣回。凿桩前，相关后续后续单位应与桩基施工人员共同做好相关的现场记录。（7）甲方应为乙方提供布置临时设施的场地和临时用水水源、临时用电电源。2、乙方责任（1）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。（2）服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。（3）服从现场有关部门和职能人员的监督管
39、理。（4）负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的桩机能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。（5）因乙方原因造成的质量问题或事故，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担其费用。考虑到南昌电力供应情况，乙方应自行配备备用电设施，费用由乙方自行负责。（6）桩基工程完工后，及时向甲方提交甲方、监理、建设单位和质监部门认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料。（7）全力配合有关部门对施工现场的检查和监督管理等。（8）工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。（9）乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安
40、排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。（10）严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款100元。如发生意外概由乙方承担责任。（11）施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。（12）乙方劳务人员进入现场施工，必须签订劳务合同，必须进行三级安全
41、教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取相应的处罚措施。（13）发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报项目部，严禁隐瞒事故不报。（14）积极配合项目部工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。（15）乙方经济责任人是桩基工程安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。（16）积极配合项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。
42、（17）乙方必须确保专职技术、质量、安全员的到位，并严格履行职责，如不到位项目部有权对乙方作出每天100元每人的处罚。七、安全生产、文明施工乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。八、材料供应本工程桩基所用的钢筋、水泥、砂石等由乙方自行采购，各种材料质量必须经相关部门检验合格后方可使用，及时做好进场材料台帐资料和相关签证工作。九、桩基验收工程具备桩基验收条件，乙方经甲
43、方同意按现行相关标准、规范、规程等要求组织质量验收，并通知甲方报送有关部门。甲方在收到乙方送交的资料以及验收报告后，积极协助乙方进行桩基验收。十、工程款支付1本工程甲方不支付备料款和进度款，待荷塘月舍全部工程中50%的工程主体结构完成时，甲方开始支付乙方荷塘月舍桩基工程款的25%，待荷塘月舍全部工程的主体结构全面完成后，乙方荷塘月舍桩基工程款甲方应支付至80%，余款在荷塘月舍全部工程的主体结构全面完成后三个月时给予付清。2.乙方必须按甲方要求及时将施工桩机和机具全部撤离现场，所有涉及施工质量事宜和桩机工程结算的资料，均已经甲方、建设单位、监理单位、设计单位和质监部门书面确认，符合有关质量和结算
44、要求，且履行相关的签字、盖章等有效手续，并且整理齐全完整有效的资料上交给甲方后，甲方方准按上述约定付款方式，支付乙方的荷塘月舍桩基工程款。否则，甲方有权暂不予支付乙方桩基工程款。十一、附则1、乙方必须有效组织施工人员、机具、材料、资金，必须满足本工程的进度需要，严禁转包，一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程款应无条件由甲方自行处理。2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份，报送甲方分公司、公司经营科