《2023年精品建筑合同模板汇编九篇(建筑劳务合同通用范本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年精品建筑合同模板汇编九篇(建筑劳务合同通用范本).docx(32页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年精品建筑合同模板汇编九篇(建筑劳务合同通用范本)建筑合同 篇1运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点,旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。运输合同包括:客运合同、货运合同、多式联运合同。发包人(全称): xxxxx有限公司 (以下简称甲方)承包人(全称): xxxxx运输有限公司 (以下简称乙方)甲方因 工程项目而产生的建筑渣土需要外运,甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行,明确双方职责,现经甲、乙双方协商,订立如下条款, 以资共同信守执行:一、工程地址:二、工程量的核定及单价:合同签署前,由双方代表根据甲方提供有关施工图纸,交换现场标高
2、,经测算,暂定土方量为 立方米,运输完毕后按实际发生量结算。三、土方外运(包括装载、运输消纳、施工红线以外的职能部门的执法管理费),按车计算,每车单价为 元。四、工期:1、乙方必须按照甲方的施工进度计划,安排土方运输的施工顺序,工期按甲方施工进度确定。2、因以下原因造成工期延误,经甲方代表确认,工期相应应延期:、相关职能部门因管理需要,要求停运或停止施工。、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。、大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素。、经甲方代表同意工期顺延的其他情况。五、付款方式:1、在合同签署生效后,乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业,乙方完成总工程量后的一个月内,办理该项工程款的结算手
3、续。2、工程完工,甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量,按有关约定在30天内办理结算。六、甲方工作范围及承担责任:1、及时向乙方交付有关施工图纸的施工组织设计,协助乙方考察现场。2、在乙方进场施工前,甲方负责清理场内障碍物、场内排水、提供夜间施工的照明设备。3、甲方负责施工作业场地硬化和围扩。4、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。5、工程进度将出现较大幅度凋整时,应及时通知乙方。6、负责解决工地周边有关事宜。七、乙方工作范围及承担的责任1、外运消纳场由乙方自理。2、办理有关土方方开挖外运的一切手续,费用由乙方承担。3、因乙方人为原因,对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方
4、赔偿。4、因车辆滴、撒、漏而影响环境卫生、现场文明和车辆运输安全等问题所发生的一切纠纷,均由乙方和有关部门联系协调,自行解决,并承担因纠纷产生的所有相关费用。5、乙方必须配合甲方现场施工人员的合理安排,6、乙方所有的施工机具及人员由乙方自行安排。八、其它约定:九、本合同一式二份,合同由双方代表签字盖章后生效,本协议合同如有未尽事宜,双方按有关规定协商解决。十、补充条款:乙方(公章) 甲方(公章)代表(签字) 代表(签字)电话: 电话:签约日期: 年 月 日建筑合同 篇2摘 要:法律风险管理是现代建筑施工合同中重要的组成部分,能够有效的提高合同的管理效率,进而维护自身的合法权益。随着社会主义市场
5、经济的发展和完善,建筑企业作为专业性很强的经营性法人,在对内经营管理和对外经济业务往来中,涉及法律的事务不断增多,且日趋复杂。基于此,本文主要针对建筑企业施工合同风险管理进行深入的研究,以期提高合同管理的水平。关键词:建筑企业;施工合同;法律风险;管理随着我国市场经济的发展,法制环境不断的完善,建筑行业在飞速发展的过程中,也暴露出来了许多的问题,尤其是法律方面的问题。建筑企业普遍采取事后救济的法律风险防范手段,有将法律风险的有效控制融入到企业管理中。本文通过对施工合同法律风险的介绍,分析了建设工程施工合同法律风险特点,施工合同管理流程以及建筑企业施工合同法律风险管理流程,并提出了建筑企业施工合
6、同法律风险应对措施。1施工合同法律风险和风险管理定义1。1法律风险的定义企业法律风险管理指南将法律风险定义为基于法律规定、监管要求或合同约定,由于企业外部环境及其变化,或企业及其利益相关者的作为或不作为,对企业目标产生的影响。企业法律风险管理指南对法律风险的定义主要包括三方面:第一,在风险的定义上结合法律的特性,指出企业法律风险是一种可能性;第二,企业法律风险会影响企业目标的实现;第三,指出法律风险产生的原因来源于外部环境变化或利益相关者作为或不作为。从整体来看,该定义对法律风险做了较为全面的阐述。1。2风险管理的含义上世纪风险管理的思想开始萌芽,梅尔和赫奇斯合著的企业风险管理论中明确的记载风
7、险管理是如何在企业中应用的。在企业风险管理理论的发展过程中,内部审计与控制理论的演进和发展对企业风险管理起着重要作用。风险管理是各经济单位通过风险识别、风险衡量、风险评价、风险应对等方式,对风险实施有效控制和妥善处理损失的过程。2建设工程施工合同风险管理分析2。1工程施工合同法律风险特点建筑企业施工合同的法律风险的特点主要为以下几方面:第一,可预测性。尽管风险管理具有一定的不确定性,但是法律风险具有一定的特殊性,因为施工合同的双方主要是业主与施工单位,很容易锁定合同的主体;第二,客观性。建筑企业作为一个营利性组织,其开展项目建设,就不可避免的会与他人建立合同法律关系,而风险是不以人的意志为转移
8、的,客观存在的,故在合同整个存续阶段,合同法律风险无处不在;第三,长期性,一个建设工程从项目立项到交付使用,经历了较长的周期,进而使得建设工程合同订立、履行合同相关的权利和义务、再到最后的终止合同具有长期性,合同的法律风险伴随着企业整个合同管理流程中,因此这就表明对于建设工程施工合同的管理、防范也具有长期性;第四,专业性。判断企业的行为或者事件是否会引发法律风险,以及法律风险爆发所造成的后果严重程度,都依赖于人员对法律知识的掌握程度和所积累的法律实践经验。同样法律风险的化解也需要很强的专业能力,解决方案的设计、实施步骤的先后顺序,都需要法律专业人士的指导,否则有可能造成不可逆的后果。2。2施工
9、合同管理流程分析结合建设工程的施工特点,将施工合同管理流程主要分为三个阶段:合同订立阶段,合同的履行阶段,合同履行后的管理阶段,如图1所示。施工合同订立阶段主要保证合同正式签署,并将合同分送到相关的管理部门;合同履行阶段包括合同履行、变更或转让、终止、处理纠纷等程序;合同履行后管理阶段,包括合同归档保管、执行情况评价等程序。2。3建筑企业施工合同法律风险管理流程风险管理的基本程序包括六个环节分别是风险识别、风险衡量、风险评价、选择风险应对技术、实施风险管理决策和风险管理效果评价等。法律风险管理过程参考了风险管理的基本程序,并结合我国企业法律风险管理的实践经验编制,将其中的问题进行分类总结。根据
10、风险管理的流程,结合建筑企业施工合同法律风险管理需要解决的问题,将建筑工程施工合同法律风险管理流程分为:法律风险识别、法律风险衡量与评价、法律风险应对、法律风险反馈,如图2所示。通过评估风险管理的具体过程,对法律管理进行相应的调整,实施动态的管理,为企业建立一个完善的法律风险管理体系。3建筑企业施工合同法律风险应对3。1施工合同法律风险控制风险控制是指企业通过采取一定的措施,降低风险发生的可能性及减轻由此造成的损失,将风险控制在企业可承受范围之内。风险回避是所有风险应对方法中最消极的处理方式,主要是指企业根据自身风险承受能力,主动放弃风险或是调整某项决定的风险处理方式,通过放弃某项活动来避免活
11、动带来的风险。企业采取风险回避应对方式放弃或中止某项活动就意味着失去了该风险为代价获得收益的机会,同时风险回避可能造成企业消极的法律风险防范心理,使企业丧失发展的机会。3。2施工合同法律风险转移风险转移是指企业将自己不能承担或是不愿承担的法律风险通过合同约定、保险等方式转移给其他的单位或个人,与规避风险中的放弃或中止某项活动不同,施工合同法律风险转移是将某项活动所承担的风险转移给第三方,间接降低企业损失的频率和减少损失幅度。法律风险转移手段主要有保险风险转移和非保险风险转移。3。3施工合同法律风险自留风险自留是指企业自己承担因风险事件所造成的损失。风险自留有主动与被动自留,有计划与无计划自留。
12、企业在识别衡量风险的基础上,对可能存在的风险进行分析判断后,对于一些损失概率较高但损失程度较小的风险,采取主动计划性的自留,自己承担风险的全部损失。被动的风险自留是由于企业没有识别面临的法律风险或低估法律风险潜在的损失,被动的承担法律风险后果。结束语建筑施工合同涉及的受益主体较多,导致合同履行期间存在较多的法律风险,因此,要充分的认识合同法律风险管理的特点,并熟悉风险管理的流程,在实行过程中进行管理,方式出现较大的损失。在应对风险过程中,对风险进行详细的分析,合理的应对,提高企业的施工合同法律风险管理水平。参考文献:1杨志冰。建设工程合同法律风险防范研究D。华中科技大学,20xx。建筑合同 篇
13、3建设单位:_,以下简称甲方;设计单位:_,以下简称乙方。根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。一、工程名称甲方委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,建设地点在_。二、甲方义务1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三
14、方重复使用。三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在20xx年9月12日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份。2. 乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由
15、3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币25,000元。五、违约责任1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。2.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。六、其它本合同自20xx年9月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定
16、与本合同具有同等效力。本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇4甲方:_单位名称:_法定代表人:_地址:_联系电话:_乙方:_姓名:_性别:_身份证号码:_住址:_联系电话:_签约须知一、本劳动合同书是一个示范性文本,不作为强制性文书。二、甲方不得招用未满16周岁的未成年工。三、双方在签订本合同时,应认真阅读本合同书。本合同一经签订,即具有法律效力,双方必须严格履行。四、本合同必须由甲方的法定代表人(或者委托代理人)和乙方亲自签章,
17、并加盖用人单位公章(或者劳动合同专用章)。五、本合同中的空白栏,由双方协商确定后填写清楚;不需填写的空白栏,请打上“/”。六、本合同未尽事宜以及需要补充约定的事项,可经双方协商一致,在本合同第九条中补充约定。七、本合同书用钢笔填写,必须字迹清楚、文字简练、准确,并不得擅自涂改。八、甲方有克扣或者无故拖欠工资等违反劳动保障法律、法规、规章的行为,侵犯劳动者合法权益的,劳动者可以依法向用人单位用工所在地劳动监察部门举报、投诉。举报、投诉电话:020-12333。甲方与乙方根据中华人民共和国劳动法等法律、法规,经平等自愿,协商一致,订立本合同。一、合同期限:从_年_月_日起至_年_月_日(或完成_建
18、筑工程任务)止。二、工作内容:甲方安排乙方在_工程项目_班组从事_工作。乙方依约定按时、按质、按量完成工作任务。三、工作时间:甲方按规定具体安排乙方的工作时间,执行综合计算工时制/标准工时制/不定时工作制(在中打“”,选一种工时制度)。实行综合计算工时制或者不定时工作制的,须经劳动保障行政部门批准。四、劳动报酬和社会保险:(一)甲方根据本单位依法制定的工资制度,采用以下第_种方式确定乙方正常工作时间工资,且正常工作时间工资不得低于广州市最低工资标准:1、按日计薪:_元/日;试用期为_元/日。2、按月计薪:_元/月;试用期为_元/月。3、按建筑面积计薪:_元/平方米。4、其它:_。(二)甲方于每
19、月_日前以货币形式支付乙方工资。甲方提供的食宿福利,不得折算为乙方工资。(三)甲方采用按建筑面积计薪的,可按工期进度结算乙方工资,但每月支付的工资不低于广州市最低工资标准。(四)甲方应当依照规定为乙方参加社会保险。五、劳动保护和劳动条件:(一)甲方应当为乙方提供符合国家规定的安全卫生工作环境,提供劳动防护用品。(二)甲方应对乙方先安全教育后安排上岗;特种作业的,必须持证上岗。(三)甲方应当采取措施,做好预防,避免和减少工伤、职业危害。甲方应当公示参加工伤保险的有关情况。六、劳动纪律:乙方要自觉遵守劳动法律、法规和甲方依法制定并告知的规章制度,严格遵守安全操作规程、施工规范,服从甲方的调度、指挥
20、。乙方有权拒绝违章和冒险作业,对危害安全和身体健康的行为有权批评、检举、控告。七、解除、终止、续订劳动合同:甲方、乙方不得随意解除劳动合同,应依照法律、法规的规定解除劳动合同。劳动合同期限届满或者约定的终止条件出现,可终止劳动合同。甲乙双方协商同意,可以续订劳动合同。八、劳动争议处理:甲、乙双方因履行本合同发生争议,可先协商解决;不愿协商或者协商不成的,可以直接向当地劳动监察部门投诉,也可自争议发生之日起60日内向甲方工商注册地或者施工地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。九、违反合同的责任及双方需要约定的其他事项:_。十、本合同的条款与国家、省、市新颁布的.法律、法规、规章不符的,按新的法律、法规
21、、规章执行。本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_ 乙方(签名):_法定代表人或者委托代理人(签名):_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇5甲方:乙方:在平等、自愿的原则下,经甲、乙双方共同协商,甲方将位于的房屋主体施工工程承包给乙方,具体协议内容如下:一 承包工程概况建筑承包规模三层半房屋,为钢筋混凝土砖体结构,一层之下有一地下室,高约3米,一层高4.4米,二层高4米,三层高3.8米;一、二层用标砖,第三层用空心砖;柱子通顶,每层有圈梁。二 工程承包内容和范围乙方负责房屋的主体工程,包括柱子垫层工程、地脚圈梁、一层地面水泥浇筑、建筑内外墙、屋面工程、房顶工程(房顶
22、的围圈及楼梯盖)、钢筋工程、架板工程及后期必须的附属工程。 包工不包料,甲方负责提供建设所需材料,乙方承担全部建筑所需的一切设备、工具、机具、架板用的木材及板材和安全保障设施;甲方负责水、电通,不负责乙方的食宿,但于每层打板之日负责当日工人的两餐饭,(打板用电由乙方自行负责)。三、承包单价按建筑板面面积计算(不含楼梯间),楼梯按其正射影的面积的两倍计算,每平方米145元(含运料费)。四、质量要求乙方必须按照甲方的施工要求及按照国家建筑规范要求进行施工,不得浪费材料。如有质量不符合要求,甲方有权要求乙方返工,所造成的经济损失由乙方自行负责,(届时甲方在乙方的承包施工款中扣除)。1、地脚圈梁及柱子
23、不得露筋或产生空洞;2、墙体横平竖直(必须向下垂直于地面),平整度不得超过2cm;3、板面浇筑厚度必须达到10-12cm,必须台平,水平度不得超过2cm,不能露筋或产生空洞;4、所留门、窗框必须方正,四角上必须成90度;5、所浇筑的柱子及台梁表面如有突出的地方,必须去除,使得表面平整,成直线。五、安全责任乙方在施工中必须注意安全,做好安全防范措施,要有安全第一的意识,如果在施工中造成施工人员及第三者和本人伤、残、亡等事故,一切责任由乙方负责,甲方不承担任何责任和费用。六、付款办法1、甲方预交乙方定金1000元;2、每打一层板后付工程款10000元; 其余款项待收方合格后再付(余款内扣除部分作保
24、险金,待一年后房屋无任何质量问题后付清保险金)。七、工期要求自开工之日起4个半月内必须完工(若有大雨天气等客观原因除外),若到期工程不能完工,甲方将按每超期10天扣除总工程款20xx元进行计算。八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后产生法律效力。以上协议甲、乙双方共同遵守,双方均不得违约,若违约,需向另一方支付违约金10000元。本合同工程完工结算后自然失效。甲方:乙方:年 月 日建筑合同 篇6发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规,为明确合同双方权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原
25、则,经双方协商一致,订立本合同。一、工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:金1.3工程内容:小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款2.1承包方式:包工、包料、包工期、包安全、包质量。2.2合同价款:本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额(大写):贰XX万元整元该合同价款为固定价格,不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整,由乙方
26、包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变,含高压配电系统及计量装置,作为甲方临时施工用电使用,施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置,费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式:付款方式为银行支票或现金,货币种类为人民币。1、一期1000A箱变工程造价为397270元,由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场,小区_区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、_区主设备(箱变)入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、二期工程在小区_区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%;小区_区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方
27、剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后,乙方向甲方提供合格证明文件,并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后_日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%,剩余10%作为保证金,待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后,按照甲方规定的拨款程序拨付。三、合同工期3.1合同工期总日历天数天,自开工至竣工。3.2如果甲方要求提前开工和交工,乙方有义务提前工期,不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。四、配电工程要求4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后,由乙方必须保证甲方将小区配电
28、全部设备和线路的产权交由市供电管理部门,甲方不再承担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件,并由甲方_市供电管理部门签定产权交接文件。4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工程施工要求5.1工程质量标准:乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。5.2乙方在施工现场施工必须服从甲
29、方现场代表的工地现场管理,配电工程作为本小区总体配套工程的一部分,必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排,设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知,变更不影响本合同总价款,但延误的工期相应顺延。5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道,并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时,有权要求乙方停止施工,双方协商解决后乙方才能进行下一步施工,否则甲方将停止拨付工程款
30、项或根据影响扣除工程款项。5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前,埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置,在道路两侧各设一个,其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果,所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。5.5竣工资料5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料,并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图,作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树
31、等市政手续。6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。6.1.3甲方负责指定施工现场代表,协调施工现场的有关问题及有关事宜。6.2乙方责任6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工,保证施工质量。6.2.2乙方作好管理施工工作,发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包,变卖给他人。6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理,甲方必要时提供帮助和协助。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇7合同编号:出卖人:_买受人:_合同
32、编号:_签定地点:_签订时间:_第一条标的、数量、价款及交(提)货时间第二条质量标准第三条出卖人对质量负责的条件及期限:第四条包装标准、包装物的供应与回收:第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:第六条合理损耗标准及计算方法:第七条标的物所有权自时起转移,但买卖人未履行支付价款义务的,标的物属于所有。第八条交(提)货方式、地点:第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:第十条检验标准、方法、地点及期限:第十一条成套设备的安装与调试:第十二条结算方式、时间及地点:第十三条担保方式(也可另立担保合同):第十四条本合同解除的条件:第十五条违约责任:第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发
33、生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列地种方式解决;(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十七条本合同子起生效。第十八条其他约定事项:出卖人: 买受人:鉴(公)证意见:出卖人(章): 买受人(章):住所:住所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:鉴(公)证机关(章)经办人:年月日账号:账号:邮政编码:邮政编码:建筑合同 篇8甲方:乙方代表:甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。一、合同期限从年月日起至建筑业劳动合同约定工程完成日期年月日
34、止。合同期限如需变动,需及时办理合同变更手续。二、工作岗位甲方安排乙方在班组从事工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。三、工作条件和劳动保护甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。甲方根据乙方岗位实际情况,按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。四、工作时间甲方确因工作原因需要乙方加班的,按有关规定处理。五、劳动报酬乙方工资按以下第种方式,按工期进度结算:按时计酬,日薪元或月薪元;按建筑面积计酬,每平方米元;其它:若按工期进度结算工资超一个月的,在正常工作情况下,甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费
35、元,待工程实际完成结算工资时扣减。六、社会保险甲、乙双方按规定参加社会保险。七、劳动纪律乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。乙方违反劳动纪律和有关的规章制度,甲方可给予批评、教育、处罚,直至解除劳动合同。八、劳动合同的解除与不得解除的规定经甲、乙双方协商一致,劳动合同可以解除。乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:在试用期间,发现不符合录用条件的;严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;被依法追究刑事责任或劳动教养的。在下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前日以书面形式通知乙方本人:乙方患病或者非因工负伤,医疗期满
36、后不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排适当工作的;乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的;甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的。有下列情形之一的,乙方可以通知甲方解除劳动合同:在试用期内的;甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的;乙方因其它情况需要辞职,需在日前以书面形式通知甲方。乙方有下列情形之一的,甲方不得随意解除劳动合同:因工负伤,在规定的医疗期内的;女职工在
37、符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的;法律、法规、规章、规定的其他情形。九、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同,应支付违约金元,给对方造成经济损失的,应根据损失情况和责任大小,按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。十、劳动争议甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时,可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解,劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。若双方不能协商解决的,当事人应向中山市劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的,可在收到仲裁裁决书之日起十五天内,向中山市人民法院提起诉讼。十一、其它约定合同附件是本合同的组成部分,合同连附件
38、一式三份,经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存一份,甲方公示一份。本合同未尽事宜,按照劳动法和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时,以国家法律、法规和政策为准。甲方(盖章)乙方代表(签名)年月日年月日建筑合同 篇9承租方(甲方): 出租方(乙方):(单位全称)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,经双方协商一致,就租用建筑周转材料的相关事宜达成协议如下:第一条租赁物名称、数量、租金单价(如不够用可另附表格)效依据。其上下车费及运费由承租方负责。若由出租方代装代运,其费用由承租方负担。以上周转材料的质量数量验收地为交
39、货地。第二条 租赁期限自 年 月 日起至 年 月 日到归还完物资为止。本合同签订后,承租方向出租方交纳租赁保证金元。第四条 租金的交纳期限及结算方式租金计算从承租方提货之日起至归还验收完为止。每月结算一次。出租方按月提出租金结算单,承租方每月 日前领取上月租金结算单并在每月 日前付清上月租金。如承租方对结算的租金数额有异议,经双方核对后,于下月结算租金调整,当月租金不得拒付。如逾期五日(含五日)未付清租金,出租方按未付租金总额每天收取 1的违约金。在出租财产未全部还完并付清全部租金之前,承租方不得以租赁保证金抵租金。租赁保证金于租赁财产还清且租金付清后无息退还承租方。付款方式可采取通过银行汇款
40、、支票转帐或现金支付方式。第五务 租赁物的维修、保养和丢赔(见附表)租赁期间周转材料的维修与保养,由承租方负责。归还时周转材料若需维修与保养,出租方向承租方收取维修保养费,如造成难以修复的损坏或丢失,由承租方按损坏丢失财产的 赔偿(损坏丢失财产 的租金计算到支付赔偿款之日止第六条指定领返料经办人1、承租方指定专人 为领退料经办人。若指定人员不能到场或更换)办理。2、出租方应按GJ130-200标准提供合格的产品。承租方应按GJ130-200标准检查搭设使用周转材料。第七条违约责任一、出租方违约责任l、未按时按量提供承租方所需租赁物,应向承租方偿付违约期租金总额每日千分之一的违约金。2、其它违约
41、行为:二、承租方违约责任1、不按时交纳租金和其它相关费用,应向出租方偿付欠费金额每日千分之一的违约金。2、如有将租赁物变卖、抵押等行为,出租方除有权解除合同并收回全部租赁财产,还有权要求承租方按变卖、抵押租赁财产价值100%承担违约的责任。3、其它违约行为: 第八条 争议的解决方式本合同的履行中,若发生争议,双方协商解决。协商失败时,诉讼至合同履行地法院。第九条 其它约定事项本合同一式份,出租方持 份,承租方持 份,具有同等法律效力。本合同未尽事宜,一律按中华人民共和国合同法的有关规定,经合同双方共同协商,另行定出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。第十条合同订立时间: 年 月日本合同双方约定后生效。承租方(甲方签章):出租方(乙方签章):年月 日年 月 日