《2023年承包工程协议书（小工程施工合同协议书）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年承包工程协议书（小工程施工合同协议书）.docx（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年承包工程协议书（小工程施工合同协议书）承包工程协议书 篇1合同编号：119242购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规，为进一步明确内部承包经营责任，经甲、乙双方商定，并结合工程具体情
2、况，对乙方各项技术经济指标、承包经营责任等事项达成如下协议：第一条、工程概况1、建设单位：工程名称：工程地点：建筑面积：结构形式：承包范围：承包方式：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 工程期限：（1）计划开工日期_
3、年_月_日，（2）计划完工日期_年_月_日，总共_日历天。2、质量等级：3、合同价款：暂定总价：_元，建筑面积以最终房管局实测面积为准。第二条、合同文件选用标准和选用法规1、适用标准：2、适用法规：第三条、甲方职责1、协助乙方的施工，保证工程交付给乙方时是符合施工条件的；3、负责工程质量检查监督；抓好分部分项工程的验收签证，督促施工技术人员搞好工程技术资料的收集、整理、归档工作；4、在承包施工期间内，乙方因施工管理不善或发生严重失误，造成重大经营损失，明显不能完成承包指标，甲方有权中止本合同，并视具体情况对责任人进行查处，并要求乙方无条件退场，直至追究法律责任；5、在乙方遇到困难时，有义务与有
4、关部门协调，帮助解决实际问题，以便乙方顺利进行施工生产；6、水电安装由甲方所属建筑公司指定分包；7、工程竣工时，及时组织人员验收；8、按时支付工程款，不得无故拖欠工程款。第四条、乙方职责1、必须严格履本合同和总承包合同规定的相应条款；2、必须按照本施工合同协议条款完成施工任务，服从甲方的统一管理，统一调度，统一指挥；3、负责劳动组织安排，合理组合，提高工效；4、负责日常安全防范措施的落实，严格按安全操作规程组织施工，并配合专职安全员，接受甲方及上级安全管理部门的管理，杜绝事故的发生。因乙方原因造成的一切安全责任均由乙方承担。5、确保工程质量，按照规范要求，确保工程质量达到甲方与施工企业签订的合
5、同条款要求，发生质量事故及拖延工期，建设单位及公司的处罚均由乙方负责。6、坚持文明施工，保持施工现场文明整洁。7、做好工程的回访保修工作，因乙方质量原因，乙方必须在规定时间内做好维修工作，如乙方延误维修时间，甲方有权另行安排，费用由乙方承担。第五条、付款方式1、本工程预算款为：_；扣回工程预付款的方式为：_。2、工程款按_方式支付，具体为：（1）本工程无预付款；（2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的_%；（3）总工程款的_%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，工程竣工后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金
6、，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。第六条、安全管理1、工程项目的安全管理人员根据乙方提名由甲方委派，乙方在组织施工过程中，必须根据甲方的内部规章制度建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要；2特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗，严格执行有关安全技术操作规程，确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行；3、施工现场除应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身
7、及财产安全；4、乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生安全事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。第七条、质量保修风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同
8、条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。1、乙方在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定，承担本工程质量保修责任，若委托甲方处理，所需费用由乙方承担；2、乙方承诺依照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算；3、质量保修责任，属于保修内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起_日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的，甲方可以指派他人维修，费用在质量保证金中扣除；4、发生紧急抢修事
9、故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；5、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修；6、质量保修完成后，由建设单位和甲方组织验收。7、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方不得收取任何费用。第八条、工程转包与再分包乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。第九条、合同解除1、乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：（1）没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达_次的；（2）延期十天
10、没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限_%的；（3）发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；（4）拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额_%以上的，乙方有权解除合同。3、乙方应在甲方解除合同_日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的_%作为违约金支付给甲方。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。第十条、违约责任甲、
11、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，任何一方违反上述条款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都应承担相应的违约责任。第十一条、解决争议的方法1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方承担。第十二条、本协议壹式_份，双方各执_份，自签字之日起生效。第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决。 甲方（签章）：法定代表人：授权代表（签字）：_年_月_日乙方
12、（签章）：法定代表人：授权代表（签字）：_年_月_日 承包工程协议书 篇2项目经理部（以下简称甲方）施工队（以下简称乙方）为加快本项目施工进度，确保工程按期竣工，依据中华人民共和国合同法的有关规定，经双方协商，签订本操作层施工协议书，以兹共同遵守。第一条：工程项目1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：第二条：工程数量根据本项目施工图纸、技术规范（包括变更图纸、变更通知等）有关资料要求进行施工，按实际完成的、经甲方工程部和合同部书面复核认可的、乙方认可的数量为依据。第三条：承包方式本工程实行工程量清单报价形式，具体见附表“工程量清单”；第四条：合同造价1、本合同实行总价承包，合同执行期内单价
13、不予调整。2、合同总价：3、支付方式：合同签订后工人机具进场后5天内支付10%（扣除保证金2万元）春节前3天依照现场实际发生的工资单支付前期的人工工资工程完成工程量的60%时可支付40%工程完成工程量的80%时支付30%工程结束并验收合格后支付15%（并退还保证金）剩余的5%作为质保金一年后支付第五条：合同工期本合同工期为天，从年月日至年月日止。第六条、工程预付款本工程无预付款。第七条：税金本工程的所有工程税费由乙方承担，甲方代扣代缴。第八条：结算支付程序一、乙方应列出已完工程数量和必要的详细文字说明，完善签字手续后，提交甲方项目部，由项目部经理及有关人员核实。二、项目部经理及有关人员接到原始
14、的结算资料后办理结算，并且要求乙方将结算数量予以确认，乙方接到通知后应及时办理结算。三、工程结算1、中间结算（1）乙方应及时办理与变更有关的原始资料的整理、签认工作。（2）财务部在支付工程款时，项目部经理应扣除乙方的罚款费用及相关款项，依据结算单支付剩余工程款。2、完工结算：乙方办理完工结算应当具备以下条件：（1）按合同要求完成了所有工程；（2）该工程经业主验收合格；（3）已清理其属下所有劳务人员工资后；（4）已办理退场手续；具备以上条件后，甲乙双方签订退场协议，办理完工结算，财务部根据项目部提供的结算单支付除保留金外的工程款。3、最终结算：由甲方财务部通知乙方办理有关保留金的支付手续。第九条
15、：工程进度1、乙方应按照合同要求，积极组织本项目所需的人员、机械设备等进场，经甲方对进场人员、设备、仪器审查合格，双方签订确认书后合同生效，方可开工。2、乙方按照经甲方批准的施工组织设计方案及单项工程施工方案积极组织本工程的施工，按期保质保量完成任务。3、在施工过程中发现乙方有下列情形之一的，甲方有权单方减少乙方合同工程量或者解除合同，并有权将其清理出场，由此所造成的一切损失（包括另寻施工单位的进场费及赶工费）均由乙方全额承担：（1）在日内无力完成任务或达不到月均衡生产能力（均衡生产能力是指工程量与总工期平均完成工程量）；（2）存在严重的质量问题；（3）内部管理混乱，影响施工组织和进度的；（4
16、）严重侵害甲方企业利益或损害甲方市场声誉的。第十条：工程质量一、乙方必须对本工程和甲方负责，严格按照技术规范要求及设计图纸，精心组织、科学施工，达到业主要求的质量等级标准（由业主、监理工程师对该工程下发的指令、命令、通知等均对乙方有效），服从甲方有关管理人员及驻地监理工程师的监督、指导，做好现场施工的原始记录及相应资料的报验工作。如因乙方原因造成工程返工，由此所发生的一切费用均由乙方自行承担。二、乙方应按验收评定标准，对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自检评定，并将评定结果及时交甲方检查并报验。三、工程质量应满足业主及甲方的要求，未能达到业主及甲方满意的工程，采取返工、返修或报废的方式处理
17、，由此造成的一切损失均由乙方承担。四、分项工程合格品率为100%；单位工程交、竣工验收合格品率：100%；重大质量责任事故0案次。第十一条：材料供应一、甲方供应的材料有：主材及附材以上材料由甲方提供到甲方项目施工指定地点后，由乙方自提。如材料浪费，项目部应对浪费材料进行评估，浪费材料由乙方承担，财务部在支付乙方工程款时有权扣回。二、除甲方供应材料外的其他所需工具耗材乙方可自行采购，但用于永久性工程的所有材料质量必须符合业主及甲方的技术规范要求，且须经甲方验收合格，签订确认书，由监理工程师同意后方可用于本工程。三、乙方领料人员必须是乙方的法定代表人或其书面授权委托且说明委托权限的专门人员，对非乙
18、方法定代表人且没有办理书面授权委托或者委托权限不明的人员，甲方拒绝办理材料领用事宜。第十二条：甲方的权利和义务一、为乙方提供相关的施工图纸二套，施工记录、试验、竣工资料表格格式各一份，项目技术部门提供施工技术规范供乙方查阅。二、合同生效后，甲方根据项目工程进度安排及时间向乙方移交工程施工区段。三、甲方委派刘国安为现场工程师，现场工程师有权根据项目技术规范的标准要求，对乙方的工程进度、工程质量和安全等进行监督检查。四、甲方有权根据工程进度的要求对乙方人员、机械设备、测量检测设备等进行统一调配。五、甲方应按乙方提供的书面材料领用计划及时供应材料。六、组织对已完成工程项目的再验收。七、及时结算工程款
19、。第十三条：乙方的权利和义务一、乙方委派必须自始至终坚守工地，亲自指挥施工生产。二、乙方不得将本合同工程分包、转包。如发现此类情况，一经核实，甲方有权对乙方的工程量进行调减或者解除合同，由此引起的一切损失由乙方自行承担。三、乙方在施工中要严格执行业主及甲方规定的工序报验制度。每道工序完工后，只有在取得现场工程师的签认后，方可转入下道工序的施工；施工中若发生质量事故时，乙方必须立即报告甲方现场工程师，并及时提出处理措施，在取得监理工程师同意后，即应组织力量自费进行返工、返修。四、施工中若发生变更设计，乙方应积极予以配合，不得拒绝，此类变更不影响乙方对协议所应承担的责任和义务。五、乙方应及时办理结
20、算。六、乙方应承担其出入现场所需的专用或临时的一切通行费用，并有义务为在甲方其它合同区域施工的施工队伍提供施工便利。九、非甲方过失引起的（包括自然气候条件和建设单位的原因如征地等引起的误工、闲置损失等）一切费用损失和责任，均由乙方承担，并对甲方该工程项目负责到底。九、乙方负责各个工种的协调，因乙方单方面原因引起的纠纷，由乙方自行承担，与甲方无关。十、遵守国家法律、法令及规章制度。十一、乙方的主要管理人员应书面上报甲方予以认可，中途更换时，必须经甲方同意，未经甲方同意不得随意更换人员。第十四条：违约责任乙方不履行合同义务或者不适当履行合同义务构成违约的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同总
21、价20%的违约金。第十五条：安全生产、文明施工一、乙方应遵守国家安全生产法律、法令及规章制度。二、乙方应建立内部安全管理组织机构，设立专职人员，健全安全规章制度，完善安全操作规程。保护好施工环境，牢牢树立“安全第一”的思想，并经常进行安全教育。因各种原因发生的安全事故所造成的一切损失由乙方承担。三、乙方必须保证工程完工后物净料清，施工场内材料、机械设备摆放整齐，随时保证施工便道畅通无阻；施工期间，不合格材料不能堆放在施工现场。四、乙方必须对其现场施工人员、设备及财产的安全负一切责任。在施工及材料搬运等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故等均由乙方承担、与甲方无任何关系。五、
22、乙方的主要管理人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩带岗位标帜，未经甲方同意，不得随意更换。第十六条：费用的变更及索赔问题一、本项目单价在施工期间不予调整。二、对由于变更设计引起的费用调整，在业主认可并批复的情况下按以下原则进行：1、工程量的增减，执行原单价，调整总价。2、工程项目增加，甲方可以按同类工程项目的合同单价予以结算。三、工程变更及索赔的原则是：乙方必须承担甲方的风险。各工序之间的衔接不得作为费用索赔的依据。第十七条：争议的解决方法因履行本协议所引起的一切争议，甲乙双方应当在诚实信用原则的基础上进行协商解决。如协议不成进行诉讼，由本协议签订地人民法院管辖。第十八条：其它事宜一、乙方跟任
23、何第三方所签订的经济及其它合同，其权利义务均由乙方自己承担，甲方不承担任何责任。二、如因乙方与地方单位或个人之间的欠款等争议不及时处理，地方单位或个人持有效债务凭证向甲方要求赔偿或协助扣留款项的，甲方有权随时从应付乙方的款项中扣除。三、其它未定事宜发生后，双方根据协议精神对具体情况协商解决，并签订补充协议。四、本协议经甲乙双方签字盖章并签订确认书后生效，（协议须双方法定代表人或者委托代理人逐页小签），工程竣工、完工结算后自行终止。五、合同内容若有更改，必须由甲乙双方签订补充协议，并由双方法定代表人或者委托代理人签字盖章。六、本协议一式三分，甲方两份、乙方一份。甲方（盖章）乙方（盖章）甲方法定代
24、表人：乙方法定代表人：（或授权代理人）（或授权代理人）签订时间：年月日承包工程协议书 篇3甲方：_ 施工队：_(以下简称乙方) 甲方拟在地方建设一座钢架结构厂房，建筑总面积为乙方主动要求帮助搭建，依照合同法、建筑法甲方同意将该工程项目按包工包料的方式将0.000以上部分的工程总体承包给乙方，乙方应按建筑法的有关规定安排有相应资质的建筑施工单位进行施工，为确保双方的利益及明确各自的责任，甲、乙双方经充分协商后，一致达成本协议，供甲、乙双方共同遵守。一、工程内容1、厂房0.000以上H型钢立柱、屋架、大小桁条、水平支撑、垂直支撑、天沟、天沟架。2、屋面彩瓦、挡风彩瓦的制作及安装。3、屋面落水斗、落
25、水管的制作及安装。二、工程材料要求1、所有立柱、人字型屋架均采用350宽度H型型钢制作，所有的附件要求制作及安装。2、屋面大桁条为1462.5，厚2.4。3、对接板及底板厚15-16。4、底脚螺栓为22元钢。5、屋顶彩板为76#0.476彩镀板。6、吊筋螺栓为14元钢。7、接水槽为2厚镀锌白铁皮。8、厂房立柱房高度为8m。9、窗采用铝合金，门采用消声卷门。三、工程造价工程承包单价为345元/，工程总价为990345元，合计341550元，如有增加工程，由甲、乙双方另签协议。四、工程安全乙方在施工过程中，应严格按照国家建筑安全法规的有关规定执行操作及施工，以确保建筑物及施工人员的安全;如因乙方违
26、章操作造成的一切后果，由乙方独自承担，甲方概不负责。五、保修期按国家的相关规定执行。六、工程款的支付方式甲、乙双方签订协议后，甲方按工程总造价的40%，即(￥136620元)支付给乙方作为施工进场预付款;待主人字工程建完后，甲方按工程总造价的30%即(￥102465元)一次性付足给乙方作为施工进度款。余款在工程完工后一次付清。七、甲、乙双方责任和义务甲方须按协议的规定按时向乙方支付工程款项，乙方必须按进保质、保量的将工程交付给甲方使用，并在保修期内无条件的承担工程质量保修责任。八、违约责任及协议争议的1、本协议一经签订，即具法律约束力，甲、乙双方必须严格履行，任何一方如有违约行为，均应依法承担相应的违约责任。给双方造成经济损失的，应按有关规定给予赔偿。2、在工程施工和完工后，如遇人力不可抗拒的天灾不在保质范围内。3、本协议履行过程中，甲、乙双方如发生争议，应相互协商给予解决，如协商不下，可向法院起诉。九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方代表签字盖章后生效。施工队代表签字：_ 代表签字：_年_月_日 _年_月_日