《2022年青海省一级建造师评估测试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年青海省一级建造师评估测试题.docx（21页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022 年一级建造师试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】钢结构工程中连接板拼装不严密的防治措施错误的是（）。A.连接处钢板应平直，变形较大者应调整后使用B.连接型钢或零件平面坡度大于 1：20 时，可不作处理C.连接板间的间隙大于 3mm，填入垫板，垫板的表面与构件同样处理D.连接板之间的间隙小于 1mm 的，可不作处理【答案】B2.【问题】以下帷幕灌浆施工工艺工序，正确的是（）。A.钻孔压水试验裂隙冲洗灌浆质量检查B.压水试验钻孔裂隙冲洗灌浆质量检查C.钻孔裂隙冲洗压水试验灌浆质量检查D.压水试验裂
2、隙冲洗钻孔灌浆质量检查【答案】C3.【问题】根据行政复议法，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】D4.【问题】根据城市建设档案管理规定，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。A.6 个月B.3 个月C.9 个月D.1 年【答案】B5.【问题】分部工程质量验收记录的检查评定结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施
3、工单位D.设计单位【答案】C6.【问题】某工程在施工过程中，由于发货人设计变更导致停工，承包人的工人窝工 10 个工作日，每个工日单价为 250 元；承包人租赁的一台挖土机窝工 3 个台班，挖土机台班租赁费为800 元，承包人自有的一台自卸汽车窝工 3 个台班，该自卸汽车台班折旧费为 400 元，台班单价为 700 元，则承包人可以向发包人索赔的费用为（）元。A.6100B.4900C.5500D.7000【答案】A7.【问题】甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是()。A.撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销
4、B.撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销C.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使D.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 2 年内行使【答案】C8.【问题】许某与某建筑施工企业签订了为期 1 年的劳动合同，根据劳动合同法的规定，该劳动合同中约定的试用期最长为()个月。A.1B.2C.3D.6【答案】B9.【问题】某水闸地基承压含水层为粉质粘土，地下水位埋藏 5m，宜采用（）。A.明排法B.管井降水C.单级真空井点D.喷射点井【答案】C10.【问题】施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是（）。A.发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间B.发包人需
5、要通知通知承包人提前竣工的时间及追加的价款C.发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议D.发包人与承包人需要针对此工程另订协议【答案】C11.【问题】下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是()。A.安全生产许可证的有效期为 3 年B.期满后需要延期的，应当于期满前 3 个月申请C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明D.企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续【答案】C12.【问题】下列工程属于民航专业工程的有（）。A.航站楼土建工程B.航站楼供电工程C.航站楼消防工程D.航站楼工艺流程项目【答案】D13.【问题】根据建筑施工组织设计规范CGB/T50502
6、-2009，施工组织设计应由（）主持编制。A.施工单位技术负责人B.建设单位技术负责人C.项目技术负责人D.项目负责人【答案】D14.【问题】路堤填筑施工当需要使用非渗水土时，其含水量应（）。A.低于塑限，其分层填筑铺土厚度应减薄 2025B.低于液限，其分层填筑铺土厚度应减薄 2025C.低于塑限，其分层填筑铺土厚度应减薄 1020D.低于液限，其分层填筑铺土厚度应减薄 1020【答案】A15.【问题】甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是()。A.该委托代理行为合法B.该代理行为的后果应由被代理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担D.该代理行为的后果应由代理人
7、与被代理人共同承担连带责任【答案】D16.【问题】自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）。A.15 日B.15 个工作日C.5 个工作日D.5 日【答案】D17.【问题】下列属于专项成本分析的方法的是（）A.成本盈亏异常分析B.人工费分析C.采购保管费分析D.管理费分析【答案】A18.【问题】码头基槽开挖时的“双控”要求是指基槽的()均满足设计要求。A.底宽与边坡B.标高与边坡C.底宽与土质D.标高与土质【答案】D19.【问题】顶进小型箱涵穿越铁路路基时，可用调轨梁或（）加固线路。A.轨束梁B.施工便梁C.横梁D.纵横梁【答案】A20.【问题】营业性爆破作业单位
8、的资质等级分为（）个等级。A.三B.四C.五D.六【答案】B二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】根据企业安全生产标准化基本规范AQT 90062010 的规定，企业安全生产标准化基本规范GBT 330002016 的基本特点包括()。A.管理方法的科学性B.内容的吸引性C.适用性广泛D.管理的可量化性E.较强的可操作性【答案】CD2.【问题】在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向法院申请责令停止有关行为措施
9、的说法，正确的有（）。（2016）A.申请人提出申请时，应当提供担保B.人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行C.人民法院应当自接受申请之时起 24 小时内作出裁定D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起 15 日内不起诉的，人民法院应当解除该措施【答案】AB3.【问题】甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。A.该约定属于租赁合同的约定B.该约定属于土地承包合同C.该约定属于地役权合同D.没有进行登记不影响该约定的
10、合同效力E.如果甲将其承包的土地转让给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行【答案】CD4.【问题】当事人对债权请求叔提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有（）。（2016）A.延付或拒付租金请求权B.寄存财物被丢失的赔偿请求权C.兑付国债本息请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权E.支付工程款请求权【答案】CD5.【问题】施工阶段成本控制中，人工费的控制方法有()。A.制定先进合理的企业内部劳动定额并严格执行B.加强职工的技术培训和多种施工作业技能的培训C.成立设备管理领导小组，负责设备调度.检查.维修等事宜D.提高生产工人的技术水平和作业队的组织管理水平E.实行弹性需求的劳务管
11、理制度【答案】ABD6.【问题】混凝土铺料允许间隔时间，主要受混凝土（）的限制。A.终凝时间B.初凝时间C.温控要求D.运输能力E.浇筑能力【答案】BC7.【问题】改性沥青及改性沥青混合料的生产温度应根据（）来确定。A.改性沥青品种B.改性沥青粘度C.碾压机械类型D.气候条件E.铺装层厚度【答案】ABD8.【问题】下列文件中，属单位工程进度计划应包括的内容有（）。A.工程建设概况B.劳动力需用量计划C.施工现场条件和勘察资料D.分阶段进度计划E.主要施工方案及流水段划分【答案】ABD9.【问题】根据安全生产法规定，下列对安全事故报告制度理解正确的是()。A.单位负责人接到报告后应当于 1 小时
12、内向事故发生地有关部门报告。B.特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门C.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，并立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门D.事故现场有关人员应当立即报告本当地负有安全生产监督管理职责的部门E.有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过 2 小时【答案】ABC10.【问题】具有易折|生要求的助航灯具灯光颜色包括（）。A.红色B.白色C.紫色D.绿色E.橙色【答案】ABD11.【问题】根据建设工程项目管理规范，项目管理实施规划编制依据为()。A.施工组织设计B.项目管理规划大纲C.项目合同及相关要求D.招标文件和有关
13、合同文件E.适用的法律.法规和标准【答案】BC12.【问题】分析技术方案盈利能力的指标包括方案财务内部收益率和财务净现值、资本金财务内部收益率、静态投资回收期，以及()。A.净现金流量B.总投资收益率C.利息备付率D.累计盈余资金E.资本金净利润率【答案】B13.【问题】关于调解法律效力的说法，正确的有（）。A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力C.经人民调解委员后调节达成的调节协议具有法律约束力D.经调解组织调节达成的调解协议，具有强制执行的法律效力E.专业机构调节达成的调节协议具有法律约束力【答案】ABC14.【问题】关于人
14、民调解的说法，正确的有（）。A.人民调解达成调解协议的，可以采取口头协议的方式B.人民调解制度是一种司法辅助制度C.当事人认为有必要的，可以自调解协议生效之日起 30 日内向人民法院申请司法确认D.人民调解的组织形式是居民委员会E.人民调解达成的调解协议，具有强制执行效力【答案】ABC15.【问题】分析河口拦门沙的成因和演变规律时，应考虑的因素及相互关系有()。A.盐水和淡水混合，最小混浊带位置变化和泥沙絮凝沉降的情况B.水流扩散和涨落潮流路径不一致对水流动力的影响C.上游来沙、潮流输沙、波浪掀沙和沿岸输沙的情况D.底质组成和底沙输移形态及对河口地形的影响E.径流量和潮流量比值及变化【答案】B
15、CD16.【问题】下列关于纳税人及缴纳个人所得税说法正确的是（）。A.在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得应缴纳个人所得税B.在中国境内无住所而在一个纳税年度内居住累计满 183 天的个人，为居民个人C.在中国境内无住所又不居住的个人，从中国境内取得的所得需要缴纳个人所得税D.在中国境内无住所而在一个纳税年度境内居住累计不满 183 天的个人，从中国境内取得的所得不需缴纳个人 所得税E.个人所得税率适用 3%至 45%的超额累进税率【答案】ABC17.【问题】关于通风与空调工程防排烟系统的柔性短管要求的说法，正确的有（）。A.柔性短管必须为不燃材料B.采用防潮及透气的柔性材料C.柔性短管长
16、度宜为 150250mmD.柔性短管可以做成异径连接管E.柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接【答案】AC18.【问题】（2020 年真题）下列固定资产相关费用中，构成固定资产原值（原价）的有（）。A.固定资产购买价款B.购置固定资产发生的装卸费C.固定资产大修理费用D.固定资产的预计净残值E.固定资产达到预定可使用状态前的安装费【答案】AB19.【问题】在工程建领域承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任，不适用于侵权责任的是（）。A.返还财产B.赔礼道歉C.修理、重作、更换D.消除危险E.支付违约金【答案】C20.【问题】按照延误事件之间的关联性划分，工程延误包括（）。A.直接延误B.间接
17、延误C.单一延误D.共同延误E.交叉延误【答案】CD三三,大大题题分析分析题题(共共 5 题题，每，每题题 8 分分)1.【背景资料】某河道治理工程施工面向社会公开招标。某公司参加了投标，中标后与业主签订了施工合同。在开展工程投标及施工过程中发生了如下事件：事件 1：编制投标报价文件时，通过工程量复核，把措施项目清单中围堰工程量 12000m3 修改为 10000m3，并编制了单价分析表(见表 513)。事件 2：该公司拟订胡为法定代表人的委托代理人，胡组织完成投标文件的标志，随后为开标开展了相关准备工作。事件 3：2011 年 11 月，围堰施工完成，实际工程量为 13000m3，在当月工程
18、进度款支付申请书中，围堰工程结算费用计算为 13000764=99320 元。事件 4：因护坡工程为新型混凝土砌块，制作与安装有特殊技术要求，业主向该公司推荐了具备相应资质的分包人。【问题】1指出围堰填筑单价分析表中 A、B、C 分别代表的费用名称。2事件 2 中，该公司为开标开展的相关业务准备工作有哪些 3事件 3 中，围堰工程结算费用计算是否正确说明理由。如不正确，给出正确结果。4根据水利建设工程施工分包管理规定(水建管2005304 号)，事件 4 中该公司对业主推荐分包人的处理方式有哪几种并分别写出其具体做法。【答案】1A 代表的费用名称：人工费。B 代表的费用名称：企业利润。C 代表
19、的费用名称：税金。2事件 2 中，该公司为开标开展的相关准备工作：(1)按照招标文件要求对投标文件签字、盖章。(2)按照要求密封投标文件。(3)在投标截止时间前把投标文件密封送达指定地点。(4)准备开标所要求的授权委托书、个人身份证明文件、投标保证金。3事件 3 中，围堰工程结算费用计算不正确。因为措施项目是总价承包。围堰工程结算费用正确的结果：10000764=76400 元。4事件 4 中该公司对业主推荐分包人的处理方式有接受和拒绝两种。具体做法：如承包人接受，则应由承包人与分包人签订分包合同，并对该推荐分包人的行为负全部责任；如承包人拒绝，则可由承包人自行选择分包人，但需经项目法人书面认
20、可。2.某航道开挖，业主规定按设计断面工程量计量报价，对施工中超出设计断面的超宽、超深不再计量，超挖工程量折在报价中考虑。施工单位依据定额并考虑了超深、超宽后报出了各土层开挖单价（施工单位按照定额，考虑超挖的报价思路是报价=（断面量+超挖量）/断面量）并中标，原设计岩石开挖量 5 万 m3，超挖 1.1m3。中标单价如表列：施工中发生了如下事件：（1）施工开始后发现：原设计提供的淤泥混砂层与实际不符，土层中含有大量块石，按原设计采用的自航耙吸船无法施工，经监理同意改用挖粘土的斗式船。（2）当开挖粘土时发现：底层断续出现岩石，分布广而薄，经监理确认粘土层底层岩石量为 1.6 万 m3，超挖总计2
21、.5 万 m3，据此，监理、业主同意设计变更，增加这部分岩石总量，调整开挖单价；（3）耙吸船进场开工时，村民以养殖赔偿不落实为由阻挠施工，施工单位被迫停工 17 个艘班。耙吸船的使用艘班费为：问题：【答案】针对事件（2）增加部分（岩石）的价款为 783.53 万元。理由如下：反求定额的开挖岩石单价为：25650000/(50000+11000)=209.84 元/m3；计算开挖粘土层时开挖岩石的总价款：209.84(16000+25000)=860.33 万元；扣减原粘土量的价款得出应增加的合同价款：8603300-1600048 元=783.53 万元。3.某新建综合楼项目，地下 3 层，地
22、上 35 层，建筑面积 150000。因工期十分紧迫，主体结构施工至 15 层时，施工单位项目负责人在质监交底上提出分阶段进行主体验收，以便装饰装修工程提前施工，遭到质监人员的拒绝。由建设单位项目负责人组织监理单位相关人员、施工单位的项目负责人和项目技术负责人进行主体验收，发现剪力墙上有遗留的穿墙螺栓孔洞。在由施工单位项目负责人主持的主体工程验收会议上，总监理工程师提出了在验收过程中发现的问题，并提出整改意见。问题：质监人员拒绝分阶段进行主体验收是否合理，说明理由；指出主体验收中的不妥之处，并给出正确做法。【答案】（1）合理。因为根据规定，如果需要分阶段进行主体工程验收，应由建设单位项目负责人
23、在质监交底上向质监人员提出书面申请，并经质监人员同意。（2）不妥之处有：只有建设单位、监理单位、施工单位参加主体工程的验收不妥。正确做法为，设计单位也应参加主体验收。施工单位只有项目负责人、项目技术负责人参加主体工程的验收不妥。正确做法为，施工单位技术、质量部门负责人也应参加主体工程的验收。剪力墙上有遗留的穿墙螺栓孔洞不妥。正确做法为，主体工程验收前，墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实，并作隐蔽工程验收记录。施工单位项目负责人主持的主体工程验收会议不妥。正确做法为，应验收小组组长、即由总监理工程师或建设单位项目负责人主持主体工程的验收会议4.背景资料：A 公司承包了东北某新建炼油厂的压缩机站机电
24、安装工程，要求年底竣工。8台 H 型工艺气往复压缩机安装结束后，拟对压缩机进行单机调试，并由项目总工程师编制了用空气为介质的单机试运转方案报建设单位审批后，施工单位主持，建设单位参加单机试运工作。由于由其他单位承建的压缩站外的压缩机进口管线的试压尚未完全完成，静置设备上仪表的调校业已完成，DCS 系统已投用。出口管线上的保温已完成。压缩机油冲洗过程中出现润滑油泄露，污染了部分出口管线和压缩站地坪。调试过程中发生下列事件：事件一：监理以单机试运行前资源条件不满足为由，不同意进行单机试运行。事件二：在进行单机无负荷试运时发现无法启动压缩机，进行联检时仪表工程师发现了问题，原来是压缩站厂房外的进气罐
25、压力连锁控制，使压缩机无法上电。项目部认为无负荷试运可摘除此连锁，监理工程师不同意。事件三：在无负荷试车中，各项指标均符合设计文件及国家规范的要求。此时，项目的工艺管线安装也全部完成并检查合格。项目部经过计算，用空气为试车介质，模拟压缩机运行参数进行单机负荷试车。无负荷试运时一切正常的出口管线，在负荷试车时保温层发生了隐燃，并冒出了浓烟。由于现场没有配备灭火器，隐燃 20min 后，才从别的车间取来灭火器，控制了火势。事件四：交付业主投用 3 个月后，3 号压缩机 2 级气缸温度超标，检查原因为压缩机 2 级缸 2 只进气环形阀积碳。业主声称项目在质保期内，要求 A 单位处理并重新计算质保期。
26、问题：1事件一中单机试运行前，必须满足的资源条件主要包括哪些 2事件二中监理的理由是否正确说明理由。3分析事件三中的起火原因，指出试车应具备的条件中哪些未具备针对该起起火事故，简述按紧急预案，现场灭火的主要步骤 4业主要求 A 单位处理进气阀并重新计算质保期是否合理说明理由。【答案】1资源条件:试运行所需要的动力、介质、材料、机具、检测仪器等符合试运行的要求并确有保证。(1)润滑、液压、冷却、水、气(汽)和电气等系统符合系统单独调试和主机联合调试的要求。(2)对人身或机械设备可能造成损伤的部位，相应的安全设施和安全防护装置设置完善。(3)试运行方案已经批准。(4)试运行组织已经建立，操作人员经
27、培训|、考试合格，熟悉试运行方案和操作规程，能正确操作。记录表格齐全。(5)试运行动设备周围的环境清扫干净，不应有粉尘和较大的噪声。2按设备试运前应达到的条件之一就是润滑、液压、冷却、水、气(汽)、电气(仪器)控制等附属装置均应按系统检验合格，并应符合试运行要求。在无负荷试运时，系统尚未建立运行工况，必须经过无负荷试车后，在进行下一步的联运时，就必须将所有的联锁投用以检验整个生产系统。当然，在无负荷试运时，位移连锁、振动连锁、温度连锁等应投用，而压缩站厂房外的进气罐压力连锁控制无涉压缩机试运的安全等问题，是可以摘除的，故监理的要求是错误的。3(1)事件三中，压缩机在进行负荷试车之前的无负荷试车
28、时由于未对压缩介质做功，介质无温升。无论是进口管线还是出口管线都不会发烫。负荷试车时由于压缩机对介质做功，介质被压缩后温度上升，造成出口管线温度升高，从而引燃了遭润滑油污染的保温棉。按试车的环境要求，消防道路畅通，消防设施的配置应符合要求。压缩机机组被污染的地坪和管道保温应清理干净，试车区域应隔离，并不得有较大噪声和粉尘。项目部在这些方面都有欠缺。(2)紧急灭火的步骤包括：关停设备(油路系统不能停电，要保持润滑油系统的运行)；报告火警；组织人员撤退到安全区域并清点人数；有组织地开展救火工作。4(1)业主要求 A 单位处理进气阀并重新计算质保期不合理。(2)活塞式压缩机的进气阀和排气阀属于维修频
29、次很高的部件，尤其在生产的前期，工况不稳定、介质杂质多、润滑调试未达最佳状态而造成油气在阀片上凝聚等，都会造成气阀失效，检修和维护气阀应是正常生产的常规维护，不属于质量缺陷，不应由施工单位承担责任。更不能以此为理由重新计算项目的质保期。5.某公司以 1300 万元的报价中标一项直埋热力管道工程，并于收到中标通知书 50 天后，接到建设单位签订工程合同的通知。招标书确定工期为 150 天，建设单位以采暖期临近为由，要求该公司即刻进场施工并要求在 90 天内完成该项工程。该公司未严格履行合同约定，临时安排了一位具有一级建造师资格证书且有类似工程经验的人担任项目经理。此外，由于焊工不足，该工程项目部
30、抽调具有所需焊接项目合格证，但已在其他岗位工作近一年的人员充实焊工班，直接进入现场进行管道焊接。为保证供暖时间要求，工程完工后，即按 1.25 倍设计压力进行强度和严密性试验，试验后连续试运行 48 小时后投入供热运行。【问题】1.指出建设单位存在的违规事项。2.指出该公司选用项目经理的违约之处，说明担任本工程项目经理还应具备的基本条件。3.指出项目部抽调焊工做法中存在的问题，说明正确做法。4.指出功能性试验存在的问题，说明正确做法。【答案】1.指出建设单位存在的违规事项。建设方存在的违规事项是：没在中标通知书发出之日起 30 日内签订合同，到 50 天后才签订合同；签订合同后，又要求缩短工期
31、，违背了招标文件和中标人的投标文件中约定工期 150 天的规定。2.指出该公司选用项目经理的违约之处，说明担任本工程项目经理还应具备的基本条件。违约之处为没有安排合同约定的项目经理。本工程项目经理除应持有建造师的注册证书，相关安全资质证书，还应有与承包单位的劳动合同及社会保险。3.指出项目部抽调焊工做法中存在的问题，说明正确做法。问题是对近一年没在焊工岗位工作的焊工，没有进行操作技能考试，也没有进行岗前培训。正确做法是：连续 6 个月以上中断焊接作业，要重新进行原合格项目的操作技能考试合格后方可上岗；并应在上岗前进行培训和安全技术交底。此外，由于焊工不足，该工程项目部抽调具有所需焊接项目合格证，但已在其他岗位工作近一年的人员充实焊工班，直接进入现场进行管道焊接。4.指出功能性试验存在的问题，说明正确做法。强度试验的试验压力不是设计压力的 1.25 倍，应是设计压力的 1.5倍；试运行连续时间不是 48h 而是 72h。