一级造价师之建设工程计价题库包过题库【满分必刷】.docx

《一级造价师之建设工程计价题库包过题库【满分必刷】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库【满分必刷】.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库【满分必刷】第一部分 单选题(50题)1、（2014年真题）招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（）。A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C.不需计算人、材、机资源需要量D.不必考虑节假日与气候对工期的影响【答案】： A 2、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（ ）填写的。A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人【答案】： C 3、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（ ）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从

2、属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】： C 4、某装修公司采购1000m2 花岗岩，运至施工现场。已知该花岗岩出厂价为1 000 元/m2，运杂费30 元/m2，当地供销部门手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，单位材料量检验试验费为3 元/m2，则这批花岗岩的材料费用约为( )万元A. 152B. 105C. 104D. 102【答案】： B 5、（2013年真题）国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上

3、升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】： B 6、投标保证金的数额不得超过投标总价的（）。A. 1B. 2C. 3D. 5【答案】： B 7、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共 10 万元，外购配套件费 2 万元，非标准设备设计费 1 万元，包装费率 1，利润率为 5。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（）万元。A.12.64B.12.47C.13.63D.16.59【答案】： C 8、采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。 A.20B.10C.15D.5【答案】： B 9、世界银行关于不可预见准备金的表述，正确的是（ ）。A.

4、支付估算时不可能明确的潜在项目费用B.支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的费用C.支付建设成本上升费用D.专为建筑材料价格上涨所设定的费用【答案】： B 10、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（ ）。A.工程接收证书B.竣工结算支付证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】： D 11、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于招标控制价的编制要求，下 列说法中正确的是（）。 A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用国家或

5、省级颁发的计价定额与计价方法【答案】： D 12、投标保证金退还投标人应在书面合同签订后（）。A. 3天内B. 5天内C. 10天内D. 14天内【答案】： B 13、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（ ）。A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C.包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】： B 14、在民用建筑设计评价中，建筑体积指标是用来衡量()技术经济合理性的指标。A.功能分区B.层数C.层高D.空间布置【答案】： C 15、民用建筑设计评价指标中的户型比是指

6、()之比。A.各类户型居住面积与建筑总面积B.各类户型使用面积与建筑总面积C.各类户型建筑面积与建筑总面积D.不同居室数的户数与总户数【答案】： D 16、施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节的施工过程通常称为()A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.动作【答案】： A 17、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（ ）。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天【答案】： A 18、根据标准施工招标文件（2007年版）通用合同条款，承包人最

7、有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。A.基准曰后法律的变化B.发包人更换其提供的不合格材料C.发包人提前向承包人提供工程设备D.发包人在工程竣工前占用工程【答案】： D 19、FIDIC施工合同条件下，工程师发布删减某部分工作的变更指令，承包商由此损 失的利益不包括（ ）。A.该部分工作的直接费 B.该部分工作分担的间接费C.该部分工作分担的利润 D.该部分工作分担的税金【答案】： A 20、下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（ ）A.分部分项工程量工料单价B.措施项目工程量措施项目工料单价）C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D.单项工程费=分部分项项目

8、费+措施项目费+其他项目+税金【答案】： C 21、措施项目清单中的安全文明施工费（）。 A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价【答案】： D 22、（2021年真题）与其他工程总承包方式相比，交钥匙总承包的优越性体现在（ ）。A.承包人承担的风险比较小B.业主可以深度介入项目管理中C.能满足业主的某些特殊要求D.更能提高工程设计质量【答案】： C 23、关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（ ）。A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费

9、，与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付【答案】： C 24、（2021年真题）编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（ ）。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保护费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费【答案】： C 25、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）A.机械的多余工作时间B.机械的停工时间C.违反劳动纪律引起

10、的机械时间损失D.低负荷下的工作时间【答案】： D 26、关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是()。A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D.垫资达到合同综合一定比例以上时为无效合同【答案】： B 27、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：列出分部分项工程项目名称并计算工程量；搜集基础资料；编制概算编制说明；计算措施项目费；确定各分部分项工程费；汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.B.C.D.【答案】

11、： A 28、根据我国建设工程施工合同(示范文本)规定，下列有关工程竣工验收的表述 中，正确的是（）A.发包人应在收到承包人提交的竣工验收报告后14天内组织验收B.发包人应在验收后28天内对竣工验收报告给予认可或提出修改意见C.在竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整结算资料D.承包人收到竣工结算价款后，应在28天内将竣工工程交付给发包人【答案】： C 29、某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000W、10000W。若基本预备费率5%，则基本预备费（ ）。A.1500WB.2000WC.2500WD.3000

12、W【答案】： D 30、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润【答案】： D 31、根据建设工程工程量计价规范（GB 50500-2013），下列关于分部分项工程项目清单的说法，正确的是（）。A.各专业工程量计算规范附录表中的“项目名称”为单位工程项目名称，是形成分部分项工程项目清单项目名称的基础B.项目特征是构成分部分项工程项目.措施项目自身价值的本质特征C.当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称.项目

13、特征.计量单位.工程量计算规则D.补充项目的编码由B 与工程量计算规范的代码和三位阿拉伯数字组成【答案】： B 32、某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为()万元。A.22.5B.61.46C.75D.97.5【答案】： D 33、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。A.施工单位参加试运转人员的工资 B.单台设备的单机试运转费 C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用 D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用【答案】： A 34、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正

14、确的是（）。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付 B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付 C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担 D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证【答案】： D 35、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（ ）万元。A.4250B.4430C.4550D.5050【答案】： C 36、下列工程造价管理活动中，不属于工程量清单计价活动的是

15、（ ）。A.工程支付 B.索赔与现场签证C.工程计价争议处理 D.竣工决算【答案】： D 37、工程总承包中，关于签约合同价和合同价格的说法，正确的是（）。A.签约合同价即指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额B.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，但不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整C.合同价格指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，不包括暂列金额.暂估价的合同总金额D.签约合同价=合同价格按照合同约定进行的调整【答案】： A 38、关于评标结果，下列表述正

16、确的是（ ）。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】： C 39、下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是()。A.工程量清单计价规范B.工程定额C.工程量清单计量规范D.工程承包合同文件【答案】： B 40、在建设工程造价构成中，大型机械设备进出场及安拆费属于（ ）。A.措施项目费B.固定资产使用费C.企业管理费D.二次搬运费【答案】

17、： A 41、如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊，一般情况下，建设单位管理费按（ ）计算。A.建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例B.建筑工程造价比例C.安装工程造价比例D.建筑工程造价、安装工程造价总额按比例【答案】： A 42、类似工程预算法是利用（ ）相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。A.工程设计对象B.施工条件与设计对象C.施工方案与设计对象D.技术条件与设计对象【答案】： D 43、下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.

18、新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费【答案】： A 44、通常情况下建筑周长系数越低，设计（ ）。A.越昂贵B.越经济C.与该指标无关D.一样【答案】： B 45、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（ ）。A.发包方B.承包方C.监理方D.设计方【答案】： D 46、关于联合体和串通投标，下列说法错误的是（ ）。A.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标D.属于同一集团、协会、商会

19、等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标，视为投标人相互串通投标【答案】： D 47、下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法为（ ）。A.概算定额法B.类似工程预算法C.扩大单价法D.概算指标法【答案】： C 48、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将 HRB335 钢筋暂估价定为 4200 元/吨，已知市场平均价格为 3650 元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335 钢筋应采用的单价是（）。A.4200 元/吨B.甲投标人自行采购价格C.3

20、650 元/吨D.预计招标采购价格【答案】： A 49、（2017年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费定额材料费C.定额人工费定额施工机具使用费D.定额人工费定额材料费定额施工机具使用费【答案】： B 50、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、在基本建设项目概况表中，构成建设项目建设成本的有（）。 A.建筑安装工程投资支出B.待核销投资支出C.

21、设备工器具投资支出D.待摊投资支出E.其他投资支出【答案】： ACD 2、征地补偿费用包括（ ）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.安置补助费D.拆迁补偿E.土地管理费【答案】： ABC 3、在预算定额人工工日消耗量的计算过程中，以下各项中属于辅助用工的是（ ）。A.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工B.材料加工用工C.隐蔽工程验收工作而影响工人操作的时间D.电焊点火用工E.各工种间交叉作业相互影响所发生的停歇用工【答案】： BD 4、下列属于工程总承包投标文件的有（）。 A.承包人实施计划B.承包人建议书C.价格清单D.资格审查资料E.投标文件的组成【答案】： ABCD 5、影响建筑安装工

22、材料单价的因素主要有（）。 A.市场供需变化B.人工消耗水平C.材料生产成本的变动D.流通环节的多少和材料供应体制E.劳动力市场供需变化【答案】： ACD 6、下列关于各类工程计价定额的说法中，正确的有()。A.预算定额以现行劳动定额和施工定额为编制基础B.概预算定额的基价一般由人工、材料和机械台班费用组成C.概算指标可分为建筑工程概算指标、设备及安装工程概算指标D.投资估算指标主要以概算定额和概算指标为编制基础E:单位工程投资估算指标中仅包括建筑安装工程费【答案】： ABC 7、下列工程中，其工程费用列人建筑工程费用的是（）。A.设备基础工程 B.供水、供暖、通风工程C.电缆导线敷设工程 D

23、.附属于被安装设备的管线敷设工程E.各种炉窑的砲筑工程【答案】： ABC 8、施工单位在投标报价中拟采用不平衡报价策略，下列做法中正确的是()。A.总价不变的前提下，适当提高基础工程报价B.总价不变的前提下，适当提高设备安装工程报价C.对工程内容说明不清楚的分项工程适当提高单价D.对将来工程量可能减少的分项工程适当降低单价E:要求报综合单价分析表的工程，降低人工费【答案】： AD 9、工业项目总平面设计的评价指标有()。A.永久性堆场占地面积B.绿化系数C.经营费用D.建筑物层高E:柱网布置【答案】： AB 10、（2015年真题）关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。A.应以单项工程为编

24、制对象B.是反映建设总投资的经济指标C.概略程度与可行性研究工作深度相适应D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制【答案】： BC 11、下列费用中，不属于分部分项直接工程费单价（基价）的有()。A.措施费B.材料检验试验费C.规费D.大型机械使用费E:生产管理人员工资【答案】： AC 12、采用CFR方式购买进口设备时，卖方的基本义务有()A.在需要办理海关手续时办理货物出口所需的一切海关手续B.提供通常的运输单据C.支付码头卸货费D.支付过境费E.支付货物运至目的港的运费【答案】： AB 13、下列费用项目中，以“关税完税价格+关税+消费税”为基数

25、，乘以各自给定费（税）率进行计算的有（ ）。A.外贸手续费B.关税C.银行财务费D.进口环节增值税E.车辆购置税【答案】： D 14、（2016年真题）关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有（）。A.单位工程指标反映建筑安装工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示B.单项工程指标反映工程费用，以每m2、m3、m、座等单位投资表示C.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示工程费用通常以单项生产能力单位投资表示D.建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示E.建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示【

26、答案】： A 15、下列费用中，属于生产准备费的有（ ）A.人员培训费及提前进厂费B.一次性支付的商标权费C.市政公用设施费D.特殊设备安全监督检验费E.为保证初期正常生产所必需的生产办公、生活家具用具购置费【答案】： A 16、下列各项中属于BIM 在设计阶段应用内容的是（ ）。A.通过BIM 技术对设计方案优选B.设计模型的多一致性检查C.将模型与财务分析工具集成，实时获取项目方案的投资收益指标信息D.工程量自动计算和统计分析E.设计概算的编制管理和审核【答案】： AB 17、优化设计可产生的直接效益有（ ）。A.降低设计成本 B.降低工程造价C.缩短建设工期 D.提高工程质量E.减少安全

27、隐患【答案】： BCD 18、下列内容中，属于设计阶段影响工程造价的因素的有（ ）。A.建筑面积B.建设地点的选择C.工程方案D.设计人员的知识水平E.风险因素【答案】： AD 19、根据现行工程量计算规范，不宜采用单价措施项目计价的有（ ）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.施工排水、降水费D.超高施工增加费E.垂直运输费【答案】： AB 20、根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，关于计日工费用的确认和支付，下列说法中正确的有（ ）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量和单价B.已标价工程量清单中有该类计日工单价的，按该单价计算C.已标价工程

28、量清单中没有该类计日工单价的，按承包人报价计算D.计日工价款应列入同期进度款支付E.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行【答案】： BD 21、下列关于制约项目建设规模合理化因素的表述中，正确的是（ ）。A.确定项目生产规模的前提是项目资金供应情况B.先进适用的生产技术及技术装备是项目规模效益实现的保证C.市场价格分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素D.原材料市场、资金市场和劳动力市场对项目规模的选择起到制约作用E.市场风险分析是确定项目建设规模的重要依据【答案】： CD 22、下列费用中，属于脚手架费的有（）。A.施工时可能发生的场内、场外材料搬运费用B.垂直运输机

29、械的固定装置、基础制作、安装费C.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销费D.安全网的铺设费用E.拆除脚手架后材料的堆放费用【答案】： AD 23、下列各项中属于基本建设项目竣工财务决算表中资金来源项目的是（ ）A.项目资本公积金B.企业债券资金C.应收票据D.待冲基建支出E.货币资金【答案】： ABD 24、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成，下列属于社会保险费的是()。A.住房公积金B.养老保险费C.失业保险费D.医疗保险费E.工伤保险费【答案】： BCD 25、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中能够计入分部分项工程费的有（ ）。A.保管建筑材料人员的工资B.绑扎

30、钢筋人员的工资C.操作施工机械人员的工资D.现场临时设施搭设人员的工资E.施工排水、降水作业人员的工资【答案】： ABC 26、影响定额动态人工日工资单价的因素包括（ ）。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E.政府推行的社会保障与福利政策D选项的正确说法是.社会【平均】工资水平不是【最低】【答案】： AC 27、在定额测定中，常用写实记录法测定时间定额的原因是（ ）。A.主要适用于测定定时充分的循环工作B.能够获得分析工作时间消耗和制定定额必需的全部资料C.能够通过测定检査定额的执行情况D.能反映工人或机器工作日工时消耗的全部情况E.观测对象

31、可以是一个工人，也可以是一个工人小组【答案】： B 28、根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理的有（ ）。A.仪器仪表使用费B.工具用具使用费C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加费E.劳动保险费【答案】： BD 29、固定资产投资中的积极部分包括了（ ）。A.建安工程费用 B.工艺设备购置费C.工具、器具购置费 D.生产家具购置费E.试验研究费【答案】： BCD 30、关于工料单价法下工程概预算的编制程序，下列计价公式中正确的有（ ）。A.单位工程直接费=（假定建筑安装产品工程量工料单价）+措施费B.单位工程概预算造价=单位工程直接费+企业管理费+利

32、润+税金C.每一计量单位建筑产品的基本构造单元的工料单价=人工费+材料费+施工机具使用费D.单项工程概预算造价=单位工程概预算造价+设备、工器具购置费E.全部工程概预算造价=单项工程的概预算造价+预备费+工程建设其他费+建设期利息【答案】： CD 31、下列工程中，其工程费用列人建筑工程费用的是（）。A.设备基础工程 B.供水、供暖、通风工程C.电缆导线敷设工程 D.附属于被安装设备的管线敷设工程E.各种炉窑的砲筑工程【答案】： ABC 32、下列项目中，必须采用工程量清单计价的是（ ）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家政策性贷款的项目C.使用国有企业事业单位贷款资金的项目D.国有资

33、金不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目E.非国有资金投资的项目【答案】： ABD 33、下列费用项目中，应计入人工日工资单价的有（ ）。A.计件工资B.劳动竞赛奖金C.劳动保护费D.流动施工津贴E.职工福利费【答案】： ABD 34、国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有()。A.负责租船订舱B.承担货物在装运港越过船舷以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同约定的装运港领受货物E:办理进口清关手续【答案】： BCD 35、（2021年真题）有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有（ ） 。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁

34、事项C.仲裁期限D.仲裁费用E.选定的仲裁委员会【答案】： AB 36、下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量，但并不包括在施工定额中的有（ ）。A.材料水平搬运用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.工序交接时对前一工序修整用工D.在施工定额基础上应增加计算的用工E.完成施工任务必需消耗的技术工程用工【答案】： BCD 37、（2020年真题）下列材料损耗中，因损耗而产生的费用包含在材料单价中的有（）。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.出工地仓库后的搬运损耗D.材料加工损耗E.材料施工损耗【答案】： AB 38、在定额的测定中，写实记录法是测定时间定额的常用方法，其特点包括()。A.主要

35、适用于测定定时重复的循环工作B.能够获得分析工作时间消耗和制定定额必需的全部资料C.能够通过测定检查定额的执行情况D.精确度可以达到0.215sE.数示法写实记录适用于组成部分较少而且比较稳定的施工过程【答案】： B 39、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中能构成分部分项工程费的有（）。A.保管建筑材料人员的工资B.绑扎钢筋人员的工资C.操作施工机械人员的工资D.现场临时设施搭设人员的工资E.施工排水、降水作业人员的工资【答案】： ABC 40、在标准施工招标文件中，合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔费用的事件有()。A.发包人要求向承包人提前交付材料和设备B.发包人要

36、求向承包人提前竣工C.施工过程发现文物、古迹D.异常恶劣的气候条件E:法律变化引起的价格调整【答案】： ABC 41、根据国家现行财税制度的规定，用于偿还固定资产投资贷款的资金有（ ）。A.销售收人 B.未分配利润C.固定资产折旧 D.无形资产摊销E.大修理费【答案】： BCD 42、某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合概算中的内容有()。A.机械设备及安装工程概算B.电气设备及安装工程概算C.工程建设其他费用概算D.特殊构筑物工程概算E:流动资金概算【答案】： ABD 43、招标施工招标文件（2007 年版），下列有关施工招标的说法中正确的有（ ）。A.当进

37、行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B.资格预审的方法可分为合格制或有限数量制C.投标人对招标文件有疑问时，应在规定时间内以电话、电报等方式要求招标人澄清D.按照规定应编制最高投标限价的项目，其最高投标限价应在开标时一并公布E.初步评审可选择最低投标价法和综合评估法【答案】： AB 44、（2018年真题）投标人在递交投标交件后,其投标保证金按规定不予退还的情形有（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的B.投标人拒绝延长投标有效期的C.投标人在投标截止日前修改投标文件的D.中标后无故拒签合同协议书的E.中标后未按招标文件规定提交履约担保的【答案】： AD 45、 下列属于安装工程费的有

38、（）。A.购置设备的费用B.设备装配的费用C.设备基础施工费用D.单机试运转E.有负荷联合试运转费【答案】： BD 46、下列财务项目中，能作为建设投资借款还本付息资金来源的有()。A.固定资产折旧B.净利润C.摊销费D.补贴收入E:减免的营业税金【答案】： AC 47、下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。 A.设备保管人员的工资B.设备采购人员的工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.在设备原价中没有包含的，运输中的设备包装支出E.设备仓库所占的固定资产使用费【答案】： ABD 48、依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（ ）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.投标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【答案】： AD 49、关于措施项目清单编制依据，正确的是（ ）。A.拟定的招标文件B.其他项目清单C.常规施工方案D.与建设工程有关的标准、规范E.相关法律法规【答案】： ACD 50、下列选项中，属于投标文件的有（ ）。A.投标保证金B.工程量清单C.联合体协议书D.资格审查资料E.评标办法【答案】： ACD