《一级造价师之建设工程计价题库包过题库【典型题】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库【典型题】.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库【典型题】第一部分 单选题(50题)1、采用FOB货价方式进口设备抵岸价构成中，国际运费是指（ ）。A.从出口国的生产厂起到我国建设项目工地仓库止的运费B.从出口国的生产厂起到我国抵达港（站）止的运费C.从装运港（站）起到我国目的港（站）止的运费D.从装运港（站）起到我国建设项目工地仓库止的运费【答案】： C 2、当工程变更引起安全文明施工费发生变化的，其调整原则为（ ）。A.按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人的报价浮动因素B.按照分部分项工程费的调整方法调整单价C.安全文明施工费为包干使用，不得调整D.按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动【
2、答案】： D 3、措施项目清单中的安全文明施工费（）。 A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价【答案】： D 4、某出料容量750L的砂浆按拌机，每一次循坏工作中，运料、装料、揽拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40S ,运料和其他时间的交昼时间为50S ,机械利用系数为0.8.该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.35.60B.32.60C.36.00D.39.27【答案】： C 5、在工程定额体系中，预算定额是以（ ）为对象编制的定额。A.施工过程或基本工序B
3、.分项工程和结构构件C.扩大的分项工程或扩大的结构构件D.单位工程【答案】： B 6、（2017年真题）当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法【答案】： A 7、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（ ）。A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为9%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】： D 8、世界银行贷款项目的
4、投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）。A.主体工程费B.设备购置费C.其他工程费D.安装工程费【答案】： B 9、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（ ）。A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】： B 10、某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定的，若发生了欠款事件时，下列利息支
5、付的说法中错误的是（ ）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】： A 11、在工程投资比例分析中，通常需要分析的是（ ）。A.建筑工程费占总投资的比例B.建设期利息占总投资的比例C.引进设备费用占全部设备费用的比例D.土建工程占总投资的比例【答案】： D 12、（2021年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（ ）。A.固定资产费用B.固定资产其他费用C.无形资产费用D.其它资产费用【答案】
6、： D 13、关于经济费用效益分析中转移支付处理的说法，正确的是()。A.对增加供给满足国内市场供应的产出品，流转税不应剔除B.对顶替原有市场供应的产出品，流转税不应剔除C.对用新增供应来满足项目的投人品，流转税不应剔除D.对挤占原有用户需求来满足项目的投人品，应剔除流转税【答案】： A 14、某大型施工机械预算价格为 5 万元，机械耐用总台班为 1250 台班，检修周期数为 4，一次检修费为 2000 元，维护费系数为 60%，机上人工费和燃料动力费为 60 元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（ ）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52
7、.80【答案】： A 15、 因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于()。A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.企业管理费【答案】： B 16、下列关于设计概算的说法中，错误的是（ ）。A.政府投资项目的设计概算经批准后，一般不得调整B.超出原设计范围的重大变更，允许调整C.超出基本预备费规定范围工程变动和费用增加，不允许调整D.国家重大政策性的调整，允许调整【答案】： C 17、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）。 A.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法【答案】： D 18、根据招标投标法实施条例的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（ ）。A.招
8、标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价【答案】： D 19、关于最终结清，下列说法不正确的是（ ）。A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和
9、专用合同条款的约定办理【答案】： A 20、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（ ）。A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据【答案】： D 21、下列关于投标文件的澄清和说明中错误的是（ ）。A.评标委员会接受投标人主动提出的澄清.说明或补正B.对投标文件的相关内容作出澄清.说明或补正，其目的是有利于评标委员会对C.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清.说明或补正D.投标文件不
10、响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决【答案】： A 22、（2017年真题）其施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：A.1500B.2500C.4500D.5500【答案】： C 23、在各类无形资产中，自创或者外购方式取得均应计入无形资产价值的是（ ）。A.土地使用权B.商标权C.非专利技术D.专利权【答案】： D 24、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计人和分摊进单价，而需单独列项的是()。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金【答案】： A 25、在用起扣点计算公式 T=PM/N 确定起扣时间和
11、扣回比例时，计算公式中的 M 通常是指（ ）。A.起扣点B.承包工程合同总额C.工程预付款总额D.主要材料及构件所占比重【答案】： C 26、下列费用不属于材料单价的是（ ）。 A.运杂费B.材料原价C.采购及保管费D.场内的运输损耗【答案】： D 27、2020 年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为 7.31 亿元。其中：矿山工程造价为 6600 万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为 6000 万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为 1.20，则该矿山工程的造价指数是（ ）。A.1.10B.0.77C.0.92D.1.56【答案】： A 28、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助
12、材料费、专用工器具费合计为 30万元，废品损失率为 10%，外购配套件费为 5 万，包装费率为 2%，利润率为 10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（ ）万元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】： C 29、下列各项费用中，工程建设其他费用中的技术服务费应包括（ ）。A.技术经济标准使用费B.联合试运转费C.工程保险费D.生产准备费【答案】： A 30、（2017年真题）其施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：A.1500B.2500C.4500D.5500【答案】： C 31、下列建设工程施工合同无
13、效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】： C 32、关于政府投资的项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。 A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】： D 33、下列施工工作时间分
14、类中，与劳动条件、劳动强度有关的必需消耗时间是（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.休息时间C.非施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间【答案】： B 34、民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（ ）。A.提高结构面积系数B.增大居住建筑面积密度C.总平面设计要合理D.提高土地利用率【答案】： D 35、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算【答案】： D 36、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（ ）。A.因
15、国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定共同承担。B.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担。C.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。D.如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以调整。【答案】： D 37、（2021年真题）“标高金”组成（ ）。A.管理费、利润、风险费B.管理费、利润C.管理费、风险费D.利润、风险费【答案】： A 38、根据计时观测资料得知：每 m2标准砖墙勾缝时间为 15min，辅助工作时间占工序作业
16、时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为 7%、3%、15%。则每立方米砌体 1 标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（）m3/工日。A.9.621B.8.772C.6.174D.5.464【答案】： D 39、根据标准设计施工总承包招标文件，除投标人须知前附表另有规定外，工程总承包招标的投标有效期为（）天。A.60B.90C.120D.180【答案】： C 40、“投标保证金应当从投标人基本账户转出”的规定适合于下列何种情况（ ）。A.境外投标单位以现金形式提交的投标保证金B.境内投标单位以支票形式提交的投标保证金C.境内投标单位以银行保函形式提交的投标保
17、证金D.境内投标单位以银行汇票形式提交的投标保证金【答案】： B 41、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。A.17400B.19000C.19400D.23400【答案】： A 42、下列定额中，属于按定额的编制程序和用途分类的是（ ）。A.材料消耗定额B.劳动定
18、额C.预算定额D.行业统一定额【答案】： C 43、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目均由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目，自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】： D 44、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程
19、价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】： A 45、某企业全年的销售收入是3000 万元，经营成本占全部销售收入的40，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（）万元。A.3000B.7500C.50D.20【答案】： D 46、下列关于其他项目费的说法，正确的是（）。A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用
20、.扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位【答案】： A 47、（2018年真题）关于施工招标文件的疑问和澄清，下列说法正确的是（）。A.投标人可以口头方式提出疑问B.投标人不得在投标截止前的15天内提出疑问C.投标人收到澄清后的确认时间应按绝对时间设置D.招标文件的书面澄清应发给所有投标人【答案】： D 48、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（ ）。A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用【答案】： B 49、在进口设备原价的组成中，属于进口从属费用的是（ ）。A.货价B.国际运费
21、C.运输保险费D.外贸手续费【答案】： D 50、下列文件和资料中，可作为建设工程工程计量依据的是（）。 A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.有关计量的补充协议D.各种预付款支付凭证【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、措施项目清单应根据相关专业现行工程量计算规范的规定编制，并应根据拟建工程的实际情况列项。措施项目清单的编制依据包括()A.建设工程的常规施工方案B.与建设工程相关的标准、规范和技术资料C.分部分项工程量清单D.拟定的招标文件E.建设工程设计文件【答案】： ABD 2、关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的是（ ）。A.开办费项目可
22、以按单项工程分别单独列出B.单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例越大C.开办费项目包括的内容因国家和工程的不同而异D.开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价E.第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容【答案】： ACD 3、从工程计价的角度，需将建设项目中的分部工程可以按照()分解为分项工程。A.施工工序B.施工特点C.施工方法D.施工任务E.施工材料【答案】： AC 4、关于工程招投标阶段的工程计价，下列说法正确的有()。A.编制招标控制价时，措施项目清单中的安全文明施工费包括了临时设施费B.投标报价是投标人希望达成工程承包交易的期望价格C.招标文件要求投标人承担的风险费
23、用，投标人不应考虑进入综合单价D.措施项目清单计价时对于不宜计量的措施项目可以“项”为单位计价E:招标人在清单中提供了暂估价的专业工程属于依法必须招标时，由招标人确定其专业工程中标价【答案】： ABD 5、根据标准施工招标文件中合同通用条款的规定，下列事件中承包人可以获得费用补偿，但通常不能获得工期和利润补偿的是（ ）。A.承包人提前竣工B.施工中发现文物、古迹C.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复D.提前向承包人提供材料、工程设备E.因发包人原因造成承包人人员工伤事故【答案】： AD 6、采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法有（ ）。A.不符合质
24、量要求的工程不予计量B.只按工程量清单计量规范的要求进行计量C.无论何种原因，超出合同工程范围的工程均不予计量D.因承包人原因造成的返工的工程量，发包人不予计量E.应按合同的约定对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认【答案】： AD 7、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成，下列属于社会保险费的是()。A.住房公积金B.养老保险费C.失业保险费D.医疗保险费E.工伤保险费【答案】： BCD 8、估算建设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按概算法分类，建设投资可分为（ ）。A.工程费用B.工程建设其他费用C.固定资产费用D.无形资产费用E.预备费【答案】： AB 9、 对于
25、适用于以“项”计价的措施项目，其计算基础可为( )。A.定额基价B.定额人工费+定额材料费C.定额机械费D.定额人工费E.定额人工费+定额机械费【答案】： D 10、关于联合体投标，下列说法正确的有()。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E:提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】： ABCD 11、下列费用中，属于安装工程费用的有()。A.供暖、通风、煤气等设备装设、油饰工程的费用B.动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配
26、费用C.设备基础、支柱等设施工程和金属结构工程的费用D.与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用E:对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费【答案】： BD 12、在建设工程总平面设计阶段，影响工程造价的主要因素包括()A.占地面积B.功能分区C.环保条件D.运输方式E.主要燃料、原材料供应【答案】： ABD 13、进口一台正常缴纳关税的机床，该设备到岸价的构成费用包括()A.进口设备离岸价B.增值税C.国际运费D.海关监管手续费E.银行财务费【答案】： AC 14、下列关于工程造价信息的说法中，不正确的有()。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.材料价格信息的发布
27、应披露供货单位C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.指数包括已完或在建工程的各种造价信息E:按组织方式来分，工程造价信息分为宏观和微观工程造价信息【答案】： CD 15、关于索赔的依据，下列说法正确的是（）。 A.国家法律是工程索赔中最关键和最主要的依据B.工程项目所在地的地方性法规或地方政府规章，也可以作为工程索赔的依据C.对于工程建设的强制性标准，是合同双方必须严格执行的，是工程索赔的依据D.对于非强制性的定额，必须在合同中有明确规定的情况下，才能作为索赔的依据E.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证不是索赔的依据【答案】：
28、CD 16、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价，以下各项中属于国有资金投资项目的是（）。A.各级财政预算资金的项目B.使用国家政策性贷款的项目C.国家特许的融资项目D.使用国有企事业单位借入资金的项目E.国有资金（含国家融资资金）占投资总额不足50但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目【答案】： ABC 17、下列费用中，属于社会保险费的有()A.养老保险费B.劳动保险费C.失业保险费D.工程保险费E.工伤保险费【答案】： AC 18、下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量、但并不包括在施工定额中的有()。A.材料水平搬运用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.工序
29、交接时对前一工序修整用工D.在施工定额基础上应增加计算的用工E:完成施工任务必须消耗的技术工程用工【答案】： BCD 19、（2020年真题）根据现行财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的内容包括（）A.专有技术B.建设单位管理费C.土地征用费D.银行存款E.建筑工程设计费【答案】： BC 20、下列关于新增资产价值的说法正确的是（ ）。A.新增资产价值分为固定资产价值、无形资产价值和其他资产价值三种B.分期分批交付使用的工程，应在最后一次交付使用后计入新增固定资产价值C.运输设备及其他不需要安装的设备、工器具、家具等固定资产需要计算采购成本和待摊投资D.自创商标权一般不作为无形资产入账，
30、而将商标设计、制作、广告宣传等发生的费用直接作为销售费用计入当期损益E.以划拨方式取得的土地使用权不得作为无形资产核算【答案】： D 21、下列费用中属于企业管理费中检验试验费的有（）。A.建筑材料一般鉴定、检查所发生的费用B.施工机具一般鉴定、检查所发生的费用C.构件一般鉴定、检查所发生的费用D.建筑物一般鉴定、检查所发生的费用E.安装物一般鉴定、检查所发生的费用【答案】： ACD 22、建设项目竣工投入运营后，所花费的总投资形成相应的资产，下列形成流动资产的有（）。 A.待安装设备B.库存现金C.厂房D.专有技术E.短期投资【答案】： B 23、下列工人工作时间中，虽属于损失时间，但在拟定
31、定额时又要适度考虑它的影响 的是（ ）。A.施工本身导致的停工时间 B.非施工本身导致的停工时间C.不可避免的中断时间 D.多余工作时间E.偶然工作时间【答案】： B 24、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有()。A.工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定34次B.能够获得整个工作班内各种工时的消耗量C.需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素D.记录时间时需要将有效工作时间分成不同组成部分E:应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】： BC 25、在编制人工消耗定额时，需拟定定额的编制方案，该编制方案的内容应包括A.提出对拟编定额的定额水平设想 B.拟定定额
32、分章、分节、分项目录C.选择产品、人工的计量单位 D.设计定额表格的形式和内容E.确定工程量计算规则【答案】： ABCD 26、下列各项中属于 BIM 在设计阶段应用内容的是（ ）。A.通过BIM技术对设计方案优选B.设计模型的多专业一致性检查C.将模型与财务分析工具集成，实时获取各项目方案的投资收益指标信息D.工程量自动计算和统计分析E.设计概算的编制管理和审核【答案】： AB 27、下列项目中，必须采用工程量清单计价的是（ ）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家政策性贷款的项目C.使用国有企事业单位贷款资金的项目D.国有资金不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目E.非
33、国有资金投资的项目【答案】： ABD 28、下列内容中，属于投资估算编制依据的是（ ）。A.国家、行业和地方政府的有关法律、法规或规定B.招标文件C.施工组织设计文件D.类似工程的各种技术经济指标和参数E.委托单位提供的其他技术经济资料【答案】： AD 29、关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的是（ ）。A.开办费项目可以按单项工程分别单独列出B.单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例越大C.开办费项目包括的内容因国家和工程的不同而异D.开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价E.第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容【答案】： ACD 30、按中华人民共和国招
34、标投标法相关规定，以下说法正确的是( ）。A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至开标之日止最短不得少于15日B.招标人对巳发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C.投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同【答案】： CD 31、下列有关预付款担保的说法中正确的是（）。 A.预付款担保是承包人合理使用预付款而提供的担保B.预付款担保的形式必须是银行保函C.预付款担保可以采用抵押担保形式D.预付款担保作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用预
35、付款E.预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款金额【答案】： ACD 32、根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）；下列事项应纳入工程变更范围的 有（）。 A.改变工程的标高B.改变工程的实施顺序C.提高合同中的工作质量标准D.将合同中的某项工作转由他人实施E.工程设备价格的变化【答案】： ABC 33、（2018年真题）与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低总包商承担的风险C.有利于调动总包商的积极性D.有利于简化业主与承包人之间的关系E.有利于加大业主的介入程度【答案】： ACD 34、根据建设工程施工合
36、同（示范文本）（GF-2017-0201）；下列事项应纳入工程变更范围的 有（）。 A.改变工程的标高B.改变工程的实施顺序C.提高合同中的工作质量标准D.将合同中的某项工作转由他人实施E.工程设备价格的变化【答案】： ABC 35、采用指标估算法时.影响投资估算精度的因素有（ ）。A.价格变化B.技术水平的变化C.现场施工条件的变化D.工艺流程的变化E.项目特征的变化【答案】： AC 36、新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有()。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E:施工缺陷带来的安装工
37、程返工费【答案】： ABC 37、根据建设项目工程结算编审规程，工程价款结算主要包括()。A.分阶段结算B.专业分包结算C.预付款结算D.合同中止结算E:竣工结算【答案】： ABD 38、关于联合体投标，下列说法正确的有()。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E:提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】： ABCD 39、下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量、但并不包括在施工定额中的有()。A.材料水平搬运用工B.材料加
38、工用工和电焊点火用工C.工序交接时对前一工序修整用工D.在施工定额基础上应增加计算的用工E:完成施工任务必须消耗的技术工程用工【答案】： BCD 40、材料单价的组成内容主要包括（ ）。A.工器具购置费B.材料运杂费C.检验试验费D.运输损耗E.采购及保管费【答案】： BD 41、下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有()。A.外贸手续费B.关税C.消费税D.增值税E:车辆购置税【答案】： CD 42、关于工程设计对造价的影响，下列说法正确的有（ ）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应的降低造价C.层数越多单位造价越低
39、D.房屋长度越大单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 43、工人工作时间中的损失时间包括（ ）。A.准备与结束工作时间B.施工本身造成的停工时间C.非施工本身造成的停工时间D.休息时间E.偶然工作时间【答案】： BC 44、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（ ）。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E.承包人对工程造
40、价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】： AD 45、根据标准设计施工总承包合同招标文件（2012版），关于暂估价的说法正确的有（ ）A.暂估价是指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、村料、设备专业工程的金额B.暂估价A条款中，属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人C.对于暂估价是否调整价差，只能按暂估价（B）条款执行D.暂估价A条款中，属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格E.暂估价（B）条款，签约
41、合同价中包括暂估价的，按合同约定进行支付，不予以调整价差【答案】： ABD 46、采用造价信息调整价格差额，以下表述中正确的是（ ）。A.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，材料单价涨幅以基准单价为基础计算B.人工单价发生变化，承发包双方应按照实际的市场人工单价调整合同价款C.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，材料单价跌幅以基准单价为基础计算D.造价信息调整价格差额的方法适用于公路、水坝等工程E.施工机械台班单价变化超过建设主管部门规定的范围时，按照其规定调整合同价款【答案】： AC 47、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括（ ）A.燃料动力供应情况B.市场需求状况C.劳动力市场的制约作用D.产业政策E.运输及通讯条件【答案】： BC 48、在住宅小区规划设计中，评价居住小区设计方案的指标有()。A.人口净密度B.建筑周长C.平面系数D.户型比E:绿化比率【答案】： A 49、因发包人原因导致工程延期，承包人可向发包人索赔的费用项目有（ ）。A.材料超期储存费用B.承包人管理不善造成的材料损失费用C.总部管理费D.履约保函延期手续费E.材料涨价价差【答案】： ACD 50、编制招标工程量清单前，需事先拟定施工总方案。施工总方案的内容主要包括()A.施工方法B