《一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库（含答案）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库（含答案）.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库（含答案）第一部分 单选题(50题)1、在项目总承包方的工作程序中，竣工验收、移交工程资料、办理管理权移交、进行竣工决算，属于( )的工作。A.施工阶段B.合同收尾C.试运行阶段D.项目管理收尾【答案】： A 2、下列选项中，不属于国际上业主方项目管理方式的是()。 A.业主方自行项目管理B.业主方委托施工单位管理C.业主方委托项目管理咨询公司承担全部业主方项目管理的任务D.业主方委托项目管理咨询公司与业主方人员共同进行项目管理【答案】： B 3、一般情况下，建设工程合同文件的构成内容不包括（）A.工程量及价格B.招标人须知C.中标通知书D.双方代表
2、共同签署的合同补遗【答案】： B 4、（2019年真题）建设工程施工招投标程序中，评标阶段初步评审环节对商务标的审查内容是（）A.标书的计价方式B.标书的优惠条件C.报价的构成和取费标准D.报价计算的正确性【答案】： D 5、关于成本加酬金合同，下列说法正确的是（ ）。A.业主方承担工程量方面的风险，承包商承担价格风险B.价格风险由业主方承担，承包商承担工程量方面的风险C.业主承担所有工程量和价格方面的风险D.承包商承担所有工程量和价格方面的风险【答案】： C 6、在对合同中质量验收、工程移交和保修条款的分析中,应对重要的验收要求、( )以及验收所带来的法律后果作说明。A.时间、地点B.时间、
3、程序C.人员、责任D.质量、进度【答案】： B 7、在PDCA循环中，P阶段的职能包括（ ）等。A.确定质量改进目标，制定改进措施B.明确质量要求和目标，提出质量管理行动方案C.采取应急措施，解决质量问题D.规范质量行为，组织质量计划的部署和交底【答案】： B 8、某单价合同的投标报价单中，投标人的投标书出现了明显的数字计算错误，导致总价和单价计算结果不一致。下列行为中，属于业主权力的是（）A.业主有权力先作修改再评标，以总价作为最终报价结果B.业主有权力先作修改再评标，以单价为准调整的总价作为最终报价结果C.业主没有权力先作修改再评标，可以宣布该投标人废标D.业主没有权力先作修改再评标，可以
4、请该报标人再报价【答案】： B 9、建设工程生产安全事故应急预案中，针对深基坑开挖可能发生的事故，相关危险源和应急保障而制订的计划属于（ ）。A.综合应急预案B.现场处置方案C.现场应急预案D.专项应急预案【答案】： D 10、建设工程项目风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境和技术风险，下列风险因素中属于组织风险的是（ ）。A. 安全管理人员的能力B. 人身安全控制计划C. 引起火灾和爆炸的因素D. 工程施工方案【答案】： A 11、对质量控制系统的能力和运行效果进行评价，并为及时作出处置提供决策依据的是( )。A.动力机制 B.约束机制C.反馈机制 D.持续改进机制【答案】： C 1
5、2、对于重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（）日内作出批复。A.10B.15C.20D.30【答案】： B 13、以下选项中，不属于项目管理规划大纲的编制依据的有（ ）。A.项目文件、相关法律法规和标准 B.类似项目经验资料C.实施条件调查资料 D.项目团队能力和水平【答案】： D 14、施工项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，是以（）身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。A. 施工企业决策者B. 施工企业法定代表人C. 施工企业法定代表人的代表D. 建设单位项目管理者【答案】： C 15、建设项目工程总承包的意义主要在于（ ）。A.通过项
6、目“交钥匙”方式建设，实现项目专业化管理的目的B.通过设计与施工过程的组织集成，促进设计和施工紧密结合，以达到为项目建设增值的目的C.通过施工和设计的结合，以达到降低成本的目的D.通过项目总价包干，实现业主效益最大化的目的【答案】： B 16、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32开和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（ ）天。A. 3和0B. 3和2C. 5和0D. 5和3【答案】： D 17、在施工质量控制的基本环节中，作业活动过程质量控制包括（）A.建设单位的质量
7、控制和监理单位的质量控制B.监理单位的质量控制和质量监督部门的质量控制C.质量活动主体对工序质量偏差的纠正D.质量活动主体的自我控制和他人监控【答案】： D 18、进度纠偏的措施有多种，属于进度纠偏的技术措施的是（）。A.调整进度管理方法B.调整工作流程组织C.改变施工方法D.强化合同管理【答案】： C 19、工程质量监督申报手续应在工程项目（ ）到工程质量监督机构办理。A. 开工前，由施工单位B. 竣工验收前，由建设单位C. 开工前，由建设单位D. 竣工验收前，由施工单位【答案】： C 20、下列关于施工成本核算的说法中，正确的是（ ）。A.施工成本核算的对象一般为分部分项工程B.成本核算的
8、方法中表格核算法优点是科学严密C.成本核算的方法会计核算法优点是实用性较好D.施工成本核算要求的归集“三同步”是指形象进度表达的工程量、统计施工产值的工程量和实际成本归集所依据的工程量均应是相同的数值【答案】： D 21、目前各级政府部门明令施工企业用工必须加强管理的重点对象是()。A.自由职员B.长期合同工C.无固定期限的合同D.农民工【答案】： D 22、建设工程项目管理实施规划应由（ ）组织编制，并邀请项目管理班子的主要人员参加。 A.设计方B.项目经理C.业主方D.施工方【答案】： B 23、比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。常用的比率法不包括（ ）。A.相关比率法B.构
9、成比率法C.动态比率法D.置换比率法【答案】： D 24、某工程承包人按合同专用条款约定的时间向工程师提交了施工组织设计，工程师经审查对该组织设计予以确认，承包人按该施工组织设计安排施工。后在施工过程中分包搭设脚手架时发生倒塌事故，经调查系承包人施工组织设计中脚手架方案不符合规范所致。则按建设工程示范合同文本约定，有关事故责任，下列说法正确的是（ ）。A.由承包人负责，因其编制的施工组织设计不符合规范B.由工程师所在单位负责，因承包人的施工组织设计经过了工程师的确认C.由发包人负责，因工程师系发包人委托在现象履行职能的人，且该施工组织设计经过了工程师确认D.由分包负责，因脚手架倒塌事故发生在其
10、具体搭设过程中【答案】： A 25、关于事故预警系统，下列说法不正确的是（ ）。A.以事故控制和处理为目的B.当事故难以控制时，及时做出警告，并提供对策措施和建议C.综合运用事故致因理论（如系统安全理论）、安全生产管理原理（如预防原理）D.根据预警分析的结果对事故征兆的不良趋势进行矫正、预防与控制【答案】： A 26、建立健全施工质量（ ），加强施工质量控制，就是为了预防施工质量问题和质量事故，在保证质量合格的基础上，不断提高工程整体质量。A.环境体系B.安全标准C.管理体系D.综合体系【答案】： C 27、根据建设工程委托监理合同（示范文本）（GF20000201)，监理人发现工程设计 不符
11、合国家规定的质量标准时，正确的做法是（ ）。A.书面报告委托人并要求设计人改正B.指令施工单位征求设计人的修改意见C.及时向设计人报告问题的具体情况D. 口头联系设计人并书面报告委托人【答案】： A 28、根据建设工程项目管理规范（GBT 503262017），下列不属于项目管理机构负责人的职责是（ ）。A.对各类资源进行质量监控和动态管理B.建立各类专业管理制度，并组织实施C.主持项目管理机构工作D.进行授权范围内的任务分解和利益分配【答案】： C 29、根据国际设施管理协会的设施管理定义，下列管理事项中，属于物业运行管理的是（ ）。A.空间管理B.用户管理C.维修管理D.财务管理【答案】：
12、 C 30、对于不同计价方式合同的风险，下列说法中正确的是（ ）。A.承包商承担全部工程量和价格风险的合同是总价合同B.业主方承担全部工程量和价格风险的合同是变动总价合同C.承包商和业主方都不承担工程量方面风险的合同是单价合同D.对于承包商而言，变动单价合同比固定单价合同风险大【答案】： C 31、关于施工承包合同中缺陷责任与保修的说法，正确的是（）。2017A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算，最长不超过12个月 B.缺陷责任期满，承包人仍应按合同约定的各部位保修年限承担保修义务 C.因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自竣工验收合格之日开始计算 D.发包人未经竣工
13、验收擅自使用工程的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日开始计算【答案】： B 32、项目各参与方应分别进行不同层次和范围的建设工程项目质量控制体系规划，是工程项目质量控制体系时（ ）原则的体现。A. 目标分解B. 质量责任制C. 系统有效性D. 分层次规划【答案】： D 33、施工成本控制要以（）为依据，围绕降低工程成本这个目标，从预算收入和实际成本两方面，研究节约成本、增加收益的有效途径，以求获得最大的经济效益。A.施工成本计划B.合同C.进度报告D.工程变更【答案】： B 34、索赔报告的关键部分是（）A.索赔款项计算部分B.证据部分C.论证部分D.总述部分【答案】： C 35、成
14、本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应管理措施（包括组织措施、经济措施、技术措施和合同措施），把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。成本管理任务的实施程序是（ ）。A.分析计划控制核算考核B.计划分析控制核算考核C.计划控制核算分析考核D.控制计划分析核算考核【答案】： C 36、（2020年真题）根据建设工程施工合同（示范文本），工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前（）小时书面形式通知监理人检查。A.48B.12C.24D.36【答案】： A 37、某工程施工承包合同单价合同，在签订合同时双方根据估算的工程量约定了一个合同总价。在
15、实际结算时，上述的合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（ ）为准。A.签订的合同总价B.合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和C.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和D.双方重新协商确定的单价和工程量【答案】： B 38、关于施工过程的质量控制的说法，正确的是（ ）。A.工序施工效果的控制属于事后质量控制B.在施工阶段，施工承包方和监理方都是质量自控主体C.现场质量检查中三检指的是自检、互检、交接检D.用“吊”的手段检查踢脚线垂直度【答案】： A 39、 进行施工成本的控制时，施工项目经理部对水泥、木材等用量的控制适宜采用的方法是()。A.限额发料B.领用指
16、标C.计划管理D.作业包干【答案】： A 40、建设工程项目施工质量的决定因素是（ ）。A.自控主体的质量意识和能力B.监控主体的质量意识和能力C.施工技术标准D.项目施工组织设计【答案】： A 41、建设工程项目总进度目标的控制是（ ）项目管理的任务。A. 施工方B. 业主方C. 设计方D. 供货方【答案】： B 42、关于质量风险应对的说法，以下正确的是（ ）。A.某施工总承包单位依法将自己没有足够把握实施的防水工程，分包给有经验、有能力的分包单位，属于质量风险应对的规避策略B.避开可能发生的水灾、风灾、冻害对工程质量的损害等，属于质量风险应对的减轻策略C.工程竣工结算时，扣留一定比例的质
17、量保证金等，属于质量风险应对的自留策略。D.在施工中有针对性地制定和落实有效的施工质量保证措施和质量事故应急预案，属于减轻策略【答案】： D 43、关于职业健康安全与环境管理体系运行的合规性评价的要求的说法正确的是（ ）A.合规性评价分为公司级、项目级、班组级评价三个层次B.当某个施工阶段施工时间超过半年时，项目组级评价不少于一次C.公司级评价每半年进行一次D.合规性评价后，对发现的问题，应通过管理方案或纠正措施立即进行整改【答案】： B 44、某混凝土工程，中标的综合单价是 400 元/m3，计划工程量是 8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为 500 元/m3，实际完成并经监
18、理工程师确认的工程量是 7000m3。若采用赢得值法进行综合分析，错误的是（ ）。A.已完工作预算费用为 280 万 B.已完工作实际费用为 350 万C.费用偏差为-70 万元，费用超支 D.进度绩效指数为 0.875，进度提前【答案】： D 45、根据建设工程安全生产管理条例的规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当( )。A.要求施工单位整改 B.要求施工单位暂时停止施工C.及时向有关主管部门报告 D.及时报告建设单位要求施工单位停止施工【答案】： A 46、下列质量风险对策中,属“减轻”对策的是（）。A.设立质量事故风险基金 B.正确进行项目规划选址 C.依法实
19、行联合体承包 D.制定并落实施工质量保证措施【答案】： D 47、由于业主或监理工程师的原因导致承包商自有施工机械停工，承包商应按（ ）索赔窝工费。A.设备台班费B.设备台班折旧费C.设备使用费D.设备使用租赁费【答案】： B 48、检查网络计划时，发现某工作最迟的开始时间为A，到该工作计划最迟完成时刻为B，最早完成时间为C，则该工作的总时差为（）。A.CAB.CBC.ABD.BC【答案】： D 49、关于线性组织结构的特点，下列说法中正确的是()。 A.线性组织结构适合于大的系统B.线性组织结构中，每一工作部门只有一个上级部门和一个下级部门C.线性组织机构中可以对非直接的下属部门下达工作指令
20、D.线性组织机构中不允许越级下达指令【答案】： D 50、根据安全生产许可证条例，安全生产许可证的有效期是（）年。（2018年真题）A.6B.5C.4D.3【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、工程项目管理信息系统中，合同管理子系统的功能有（ ）。 （2015）A.合同基本数据查询B.合同执行情况统计分析C.合同通用条件的编写D.合同结构的选择E.合同辅助起草【答案】： AB 2、关于生产安全事故报告和调查处理原则的说法，正确的有（）。A.事故未整改到位不放过 B.事故未及时报告不放过 C.事故原因未查清不放过 D.事故责任人和周围群众未受到教育不放过 E.事故责任人未受到处理不放过【
21、答案】： CD 3、编制施工组织总设计时，必须遵循的顺序有( )。（2012）A.确定施工部署后，才能制定施工方案B.撰写施工方案后，才能编制进度计划C.计算完工程量后，才能确定施工部署D.确定资源需求量计划后，才能编制施工准备工作计划E.编制进度计划后，才能编制资源需求量计划【答案】： A 4、根据建设工程项目管理规范，项目管理实施规划编制依据为()。A.施工组织设计B.项目管理规划大纲C.项目合同及相关要求D.招标文件和有关合同文件E.适用的法律.法规和标准【答案】： BC 5、应用建设工程项目管理信息系统的主要意义包括（ ）。A.可方便地形成各种项目管理需要的报表B.有利于项目管理数据的
22、检索和查询C.提高项目管理数据处理的效率D.确保项目管理数据处理的程序性E.实现项目管理数据的分散存储【答案】： ABC 6、在双代号时标网络计划中，（ ）。A. 工作箭线左端节点所对应的时标值为该工作的最早开始时间B. 工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C. 终点节点所对应的时标值为该网络计划的计划工期D. 波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔E. 各项工作按最早开始时间绘制【答案】： ACD 7、在ABC分类法中，关于A类问题的说法，正确的有（ ）。A.A类问题为不重要的问题B.A类问题应按照常规适当加强管理C.A类问题为次重点问题D.A类问题是累计频率在080区间的
23、问题E.A类问题应进行重点管理【答案】： D 8、当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。以下关于仲裁的特点的说明正确的是（ ）。A.仲裁程序效率高，周期短B.仲裁程序一般都是保密的C.公正性和中立性D.费用较高E.专业化程度较低【答案】： AB 9、地方各级安全生产监督管理部门制定的应急预案，应当报（）备案。（2016）A.上一级人民政府B.同级人民政府C.同级其他负有安全生产监督管理职责的部门D.同级建设行政主管部门E.上一级安全生产监督管理部门【答案】： B 10、单位工程施工组织设计的内容包括（ ）。A.工程概况B.主要施工方案C.作业区施工平面布置设计D.施工总
24、进度计划E.施工进度计划【答案】： AB 11、在某工程网络计划中，已知工作M自由时差为2天，总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现M仅有的一项紧前工作N持续时间延长了4天，M工作持续时间延长了3天，则（ ）。A.既不影响总工期，也不影响M工作的正常进行B.将M工作的最早开始时间推迟4天C.总工期延长2天D.不影响总工期，但对M工作的紧后工作有影响E.可能会影响总工期【答案】： B 12、下列情形之中，可以不进行修订安全生产应急预案的有（ ）。A.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的B.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的C.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的D.工程发生相应设计变更
25、.使得进度计划受到影响E.因天气原因施工单位不得不停工【答案】： D 13、以下关于总价合同的特点的表述正确的是（ ）。A.在施工质量上能调动承包人的积极性B.评标时易于迅速确定最低报价的投标人C.必须完整而明确地规定承包人的全部工作D.承包人风险较大E.必须将设计和施工方面的变化控制在最小限度内【答案】： BCD 14、监督人员应当具备（ ）条件。A.具有大学专科以上学历或者执业注册资格B.具有二年以上工程质量管理或者设计、施工、监理等工作经历C.熟悉掌握相关法律法规和工程建设强制性标准D.具有一定的组织协调能力和良好职业道德E.具有三年以上工程质量管理或者设计、施工、监理等工作经历【答案】
26、： CD 15、项目目标控制的主要措施有()。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施E.生产措施【答案】： ABCD 16、关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。（2018年真题）A.项目质量好坏取决于总承包单位的管理水平和技术水平B.开工日期不可能太早，建设周期会较长C.业主择优选择承包方范围小D.有利于业主方的总投资控制E.与平行发包模式相比，业主组织协调工作量大大减少【答案】： ABD 17、合同争议解决方式中的DAB方式的特点包括（ ）。A.争端裁决委员会应由3人以上单数组成B.一般由业主方支付DAB的全部费用C.DAB提出的裁决具有终局性D.裁决意见容易为发包人和
27、承包人接受E.裁决不带主观偏见【答案】： D 18、某工程施工中，因脚手架坍塌导致800万元的直接经济损失，则下列说法正确的有（ ）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向建设单位负责人报告B.该事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。C.该事故应由事故发生地县级人民政府负责调查。D.在该事故中县级人民政府也不可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。E.在分析事故原因时，应通过直接和间接地分析，确定事故的直接责任者、间接责任者、主要责任者【答案】： BC 19、对于索赔费用中的人工费而言，人工费包括（）。A.由于承包商的原因导致的返工费用B
28、.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用C.由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用D.超过法定工作时间的加班劳动E.法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费【答案】： BCD 20、常用的建设工程项目施工成本设计可按（ ）编制。A. 施工成本组成B. 人力资源需求C. 子项目组成D. 工程进度E. 材料种类【答案】： ACD 21、下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（）。A.政府工作人员干预 B.环境调查不深入 C.投标策略错误 D.汇率调整 E.合同条款不严密【答案】： BC 22、产生费用偏差的原因中，属于施工原因的有()。A.材料代用B.基础处理
29、C.协调不佳D.工期拖延E.组织不落实【答案】： AD 23、关于管理职能分工表的说法，错误的是（ ）。A. 是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工B. 可辅以使用管理职能分工描述书来明确每个工作部门的管理职能C. 管理职能分工表无法暴露仅用岗位责任描述书时所掩盖的矛盾D. 可以用管理职能分工表来区分业主方和代表业主利益的项目管理方和工程建设监理方等的管理职能E. 我国习惯用管理职能分工描述书来描述每个工作部门的管理职能【答案】： C 24、关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的有（ ）。A.总进度目标的论证涉及工程实施条件分析B
30、.总进度目标的论证是项目决策阶段的策划工作C.总进度目标的论证应分析实施阶段各项工作之间的逻辑关系D.论证前宜收集类似项目的进度资料E.分析论证总进度目标实现的可能性应在项目实施过程中进行【答案】： AD 25、在编制施工组织设计时，宜考虑的原则有（）。A. 重视工程施工的目标控制B. 重视设计文件的要求C. 重视管理创新和技术创新D. 提高施工的工业化程度E. 充分考虑施工的主要技术经济指标【答案】： ACD 26、根据建筑施工组织设计规范，（GB/T50502-2009），以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工方案，其主要内容包括（ ）A.工程概况B.施工部署C.施工方法和工艺要
31、求D.施工准备与资源配置计划E.施工现场平面布置【答案】： ACD 27、管理环境因素主要是指项目参建单位的( )和各参建单位之间的协调等因素A.质量管理体系B.设计技术因素C.建筑市场因素D.质量管理制度E.经济因素【答案】： AD 28、施工项目竣工质量验收的条件包括（ ）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.监理单位出具的工程质量评估报告C.有施工单位签署的工程质量保修书D.完成工程设计和合同约定的主要施工内容E.建设单位已按合同约定支付工程款【答案】： AC 29、根据建设工程监理规范GB/T50319-2013，属于工程建设监理规划内容的有()。A.监理工作的控制要点及目标值B.监
32、理工程进度计划C.建设工程概况D.监理工作制度E.监理设施【答案】： CD 30、根据国际设施管理协会的设施管理定义，下列管理事项中，属于物业资产管理的有（）A.财务管理B.空间管理C.用户管理D.现代化管理E.维修管理【答案】： ABC 31、产生费用偏差的原因中，属于施工原因的有()。A.材料代用B.基础处理C.协调不佳D.工期拖延E.组织不落实【答案】： AD 32、工程项目施工成本分析的基本方法有（ ）。A.统计核算法B.比较法C.因素分析法D.差额计算法E.比率法【答案】： BCD 33、下列各项属于物质流程组织的是（ ）。A.钢结构深化设计工作流程B.与生成月度进度报告有关的数据处
33、理流程C.弱电工程物资采购工作流程D.设计变更E.外立面施工工作流程【答案】： AC 34、为了有效地控制施工进度，尽可能摆脱因进度压力而造成工程组织的被动，施工方有关管理人员应深化理解的内容有（ ）。A.如何正确处理工程进度和工程成本的关系B.施工方在整个建设工程项目进度目标实现中的地位和作用C.施工进度控制的基本理论、方法、措施和手段D.整个建设工程项目的进度目标如何确定E.影响施工进度目标实现的主要因素【答案】： BCD 35、下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（）。A.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费B.质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包
34、商自费修复后，业主索赔重新检验费C.由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函D.承包商未按合同要求去及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔E.合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔误期损害赔偿费【答案】： ABD 36、设计单位应提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的情形有（）。A.采用新材料的建设工程B.采用新结构的建设工程C.采用特殊结构的建设工程D.采用特殊管理模式的建设工程E.采用新工艺的建设工程【答案】： ABC 37、根据建设工程安全生产管理条例，下列分部分工程中，应当组织专家进行专项施工方案论证的有( )。（2012）A.脚手架工程
35、B.深基坑工程C.爆破工程D.地下暗挖工程E.高大模板工程【答案】： BD 38、下列信息和资料中，可以作为施工合同索赔证据的有（ ）。A. 施工合同文件B. 工程各项会议纪要C. 监理工程师的口头指示D. 相关法律法规E. 施工日记和现场记录【答案】： AB 39、关于施工项目分部工程质量验收的说法，正确的有（）。A.分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收B.设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加设备安装分部工程验收C.勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收D.分部工程验收需对地基基础、主体结构、设
36、备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测E.分部工程验收需要对观感质量进行验收，并综合给出质量评价【答案】： ACD 40、下列关于质量体系程序文件的说明，正确的是（ ）。A. 是企业各职能部门为落实质量手册的要求而规定的细则B. 企业为落实质量管理工作而建立的各项规章制度都属于程序文件的范畴C. 各企业程序文件的内容可自行制定D. 是质量手册的补充E. 一般包括六个方面的通用性管理程序【答案】： ABC 41、下列可能导致施工质量事故发生的原因中，属于管理原因的有( )。A.操作人员技术素质差B.质量控制不严格C.材料质量检验不严D.违章作业E.地质勘察过于疏略【答案】： BCD 42、建设
37、工程项目实施阶段策划的内容包括（ ）。A.项目实施的组织策划B.项目实施期管理策划C.项目实施的风险策划D.项目实施的合同策划E.项目实施的咨询策划【答案】： ABCD 43、根据招标投标法实施条例（国务院令第613号），下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.设定的资格、技术、商务条件与招标项目合同履行无关C.依法必须进行招标的项目以特定行政区域作为加分条件或者中标条件D.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准E.必须进行招标的项目依法限定投标人的所有制形式或者组织形式【答案】： ABCD
38、 44、噪声控制技术可从（ ）等方面来考虑。A.声源B.减振降噪C.传播途径D.在声源处安装消声器消声E.接收者防护【答案】： AC 45、索赔成立的前提条件有（ ）。A.对照合同，索赔事件已造成承包人工程成本额外支出，或直接工期损失B.索赔事件造成的费用增加或工期损失的原因，属于发包人的责任或风险C.索赔事件造成的费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的责任或风险D.承包人按合同规定的时间和程序提交了索赔意向通知和索赔报告E.双方按照建设工程施工合同（示范文本）的规定，承包人必须在发出索赔意向通知书后28天内提交详细地索赔文件和有关资料【答案】： ACD 46、建设工程项目进度计划
39、系统的内容包括（ ）。A. 总进度纲要B. 二级进度计划C. 进度计划审批程序D. 进度计划实施效果分析E. 工程实际进度信息【答案】： AB 47、下列关于建设工程项目施工质量验收的表述中，正确的有（ ）。A. 工程质量验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行B. 参加工程施工质量验收的各方人员由政府部门确定C. 工程外观质量通过现场检查后由质量监督机构确认D. 隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件E. 单位工程施工质量应该符合相关验收规范【答案】： AD 48、（2019年真题）下列建设工程施工现场的防治措施中，属于空气污染防治措施的有（ ）。A.清理高大建筑
40、物的施工垃圾时使用封闭式容器B.施工现场道路指定专人定期洒水清扫C.机动车安装减少尾气排放的装置D.拆除旧建筑时，适当洒水E.化学用品妥善保管，库内存放避免污染【答案】： ABCD 49、下列选项中，属于竣工质量验收的条件的有（ ）。A.完成大部分工程设计和合同约定的内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位已按合同约定支付工程款D.施工单位签署的工程质量保修书E.勘察设计单位提出工程质量评估报告【答案】： BCD 50、招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有（）。A.履约保证金B.履约担保书C.银行保函D.投保保函E.报税支票【答案】： ABC