《关于承揽加工合同精选11篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于承揽加工合同精选11篇.docx（32页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、关于承揽加工合同精选11篇关于承揽加工合同1 承揽方：_ 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 定作方：_ 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 定作方委托承揽方加工_,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条加工成品 第二条加工成品质量要求 第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量 1.（用承揽方原料完成工作的）,承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 2.（用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额）。定作方
2、应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。 3.交（提）原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。 第四条技术资料、图纸提供办法 1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。 2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许
3、可不得留存技术资料的复制品。 3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。 第五条价款或酬金 价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。 第六条验收标准和方法 1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。 2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。 3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质
4、量监督检验机构提供检验证明。 第七条交货的时间和地点 1.交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。 2.交（提）定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的,按约定的方法计算。 第八条包装要求及费用负担 第九条运输办法及费用负担 第十条结算方式及期限 第十一条其他约定 第十二条承揽方的违约责任 一、未按合同规定
5、的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款；不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。 二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。 三、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定
6、造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。 四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等）,应当向定作方偿付违约金_元；（合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金）以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。 未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。 五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_%（10%30%）或酬金总额的_ _%（20%60%）的违约金。 六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费
7、。 七、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位（人）,除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。 九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。 十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任
8、。 第十三条定作方的违约责任 一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。 二、中途废止合同,属承揽方提供原村料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的._%（10%30%幅度）的违约金；不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的_%（20%60%的幅度）违约金。 三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。 四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条
9、第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。 五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。 六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。 七、变更交付定作物地点或接收单位（人）,承担因此而多支出的费用。 第十四条不可抗力 在合同规定的履行
10、期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。 第十五条纠纷的处理 加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决；协商不成按（）项处理： 1.向仲裁机关申请仲裁； 2.向人民法院起诉。 本合同自_年_月_日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份；合同副本一式_份,交_（如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机
11、关）各留存一份。 定作方：_ 代表人：_ _年_月_日 承揽方：_ 代表人：_ _年_月_ 关于承揽加工合同2 委托方：某某纺织器材厂（甲方） 承揽方：电镀厂（乙方） 1加工的项目、产品名称、规格、数量、价格、交货期： 项目 产品名称、规格单位数量单价 （元）总价（元）交货日期一季度二季度镀锌综架某某以上只某某万万某某万淬火综条支某某万万某某万合计 2质量标准： 乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之某某，但损坏件必须归还甲方。 3原料供应： 加工用锌块由甲方供应。 4交货方式： 由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。 5质量验
12、收方法： 完成加工后由甲方按质量标准验收。 6结算方式： 。 7违约责任： 甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之某某交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。 甲方：某某纺织器材厂 法定代表人：（盖章） 地址： 银行帐号：乙方：电镀厂 法定代表人：（盖章） 地址： 银行帐号：年月某某日 关于承揽加工合同3 签定日期：某某年某某月某某日 定作方（甲方）： 电话： 承揽方（乙方）： 电话： 经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。 品名 规格单位数量加工费单价金额 定作方供应
13、原材料： 原材料 规格单位数量日期成品单位耗用量 1技术资料、图纸提供办法：。 2产品检验标准和方法：。 3交货地点及运输办法、运杂费用和负担：。 4货款及费用结算办法及期限：。 5本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 关于承揽加工合同4 订立合同双方： 承揽方：某某县木具厂以下简称甲方 定作方：某某县百货公司以下简称乙方 甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守 第一条加工成品 品名规格（长，宽，高cm）单位数量备注 玻璃柜台130x40x90件120 塑料台面柜台180x100x95件10其中不 带抽屉 玻璃台面柜台180x10
14、0x95件20 棉布货架180x40x200件10 大百货电器货架180x80x200件5 小百货货架180x50x200件80 第二条加工成品质量要求： 一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳 二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做 三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便 四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据 第三条原材料由甲方提供 第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前
15、送交甲方甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方因此造成的损失，由乙方赔偿 第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元 第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明 第七条交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行
16、交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续 第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按元计算，共计元，全部费用由乙方负担 第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按元计算，共计元，全部费用由乙方负担运输造成的损失，由甲方负责 第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款元（贰万元）甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还 第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款 第十二条甲方
17、的违约责任 一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿 二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿 三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失 四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金 五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值的违
18、约金 六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收 第十三条乙方的违约责任 一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失 二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值 的违约金 三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失 四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金 五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失 六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而
19、多支出的费用 第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失 第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉 本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效 本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建
20、设银行各存一份 甲方：某某县木具厂（盖章） 代表人：黄华新（签名） 地址：七都镇 电话： 开户银行：某某县支行七都镇营业所 帐号： 乙方：某某县百货公司 代表人：王新法 地址：城关中山街号 电话： 开户银行：某某县支行 帐号： 一九八五年一月二十五日 关于承揽加工合同5 承揽方（甲方）：某某定作方（乙方）：某某 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条 甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 加工费 单位 总价 第二条 加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称 完工时间 检验时间地点
21、 检验标准与方法 包装标准 包装费承担 第三条 加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称 交付时间 交付地点 运输方法 运输价款承担 第四条 乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 单价 总价 图纸、技术资料及交付时间 第五条 原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称 交付时间 交付地点 交付数量 包装要求 检验方法 运输方法和运费承担 第六条 加工费结算办法与时间 第七条 乙方应于年某某月某某日前向甲方交付定金某某元；乙方应于年某某月某某日前向甲方交付预付款某某元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。
22、甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。 第八条甲方的违约责任 1甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 3因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 4甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金
23、，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的某某偿付违约金。 5甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值某某的违约金。 6由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。 2乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值某某的违约金。 3乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款
24、的规定，向甲方偿付违约金。 5乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 6乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。 第十条声明及保证 （一）甲方： 1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 （二）乙方： 1乙方为一家
25、依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规
26、定或双方另有约定的除外。保密期限为某某年。 一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十二条不可抗力 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。 如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在某某天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。 第十三条通知 1根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等
27、，必须用书面形式，可采用某某（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。 2各方通讯地址如下：某某。 3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起某某日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。 第十四条争议的处理 1本合同受某某国法律管辖并按其进行解释。 2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第某某种方式解决： （1）提交某某仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 第十五条解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影
28、响本合同的解释。 第十六条补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为某某年，自某某年某某月某某日至某某年某某月某某日。本合同正本一式某某份，双方各执某某份，具有同等法律效力；合同副本某某份，送某某留存一份。 承揽方（盖章）：定作方（盖章）： 法定代表人（签字）：某某法定代表人（签字）：某某 地址：地址： 某某年某某月某某日某某年某某月某某日 签订地点：签订地点
29、： 关于承揽加工合同6 合同编号：_ 订立合同双方：_ 定作人：（以下简称甲方）_ 定作人法定代表（负责）人：_签约人：_ 定作人承办单位：_联络人：_联系电话：_ 定作人机构地址：_传真电话：_ 承揽人：（以下简称乙方）_ 承揽人法定代表（负责）人：_签约人：_ 承揽人营业执照：_生产报刊亭许可证明：_ 承揽人机构地址：_联系人：_联系电话：_ 银行开户许可证：_开户行：_帐户：_ 根据中华人民共和国合同法以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款： 第一条标的 乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与
30、安装合同标的额为：_万元。 第二条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个人民币万元） 1、 2、 3、 注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。 第三条加工、制作与安装、要求 1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_平米。 2、使用材料：所有外表面使用大于_mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于_%，使用_mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。 第四条验收标准和方法 、
31、乙方将报刊亭样品（按照甲方要求的规格、材质）制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。 、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验。 第五条交货时间和地点及包装运输要求 、交货时间：乙方必须保证在_年_月_日前全部交货。 、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。 、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。 第六条报刊亭安装及验收与售后服务 、乙方对制作的报刊亭进行安装； 、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方
32、按该报刊亭价值扣除_做为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）； 、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题，_年内免费进行保修，超过_年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费； 、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。 第七条结算方式、期限及安装费用 、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30的预付款。 、乙方交货后15日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30的价款，累积达到合同标的额的60。 、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35的价款，累积达到合同标的额的95。 、剩余的合同标的
33、额5（_元）价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。 第八条甲方违约责任 、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_ 的违约金； 、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_ 的违约金。 第九条乙方违约责任 、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_违约金； 、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济
34、损失由乙方承担； 、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_ 的违约金。 第十条纠纷的处理 当事人从下列两种方式中选择第_种方式，作为本合同争议的解决方式。 、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁； 、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。 第十一条附则 、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。 、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共
35、同协商后，作出 补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。 甲方：_乙方：_ 签约人：_签约人：_ 签约地点：_签约日期：_ 关于承揽加工合同7 定作人： 签订地点： 承揽人： 签订时间：年月日 第一条 加工物、数量、报酬、交货期限 加工物规格计量、报酬、交货期限及数量 数量 名称、型号单位、单价金额合计 合计人民币金额（大写）： （注：空格如不够用，可以另接） 第二条 定作人提供的材料 材料规格 计量 数量质量 提供日期 消耗定额 名称型号单位 （注：空格如不够用，可以另接） 第三条 承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限： 第四条 加工物的技术标准、质量要求： 第五条
36、承揽人对定作物质量负责的期限及条件： 第六条 加工物的包装要求及费用负担： 第七条 定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求： 第八条 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。 第九条 定作人（是否）允许第三人完成加工物的主要工作。 第十条 加工物的交付方式及地点： 第十一条 加工物的检验标准、方法、地点及期限： 第十二条 报酬的结算方式及期限： 第十三条 定作人在年月日前交定金（大写）元。 第十四条 本合同解除的条件： 第十五条 定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是否）可以留置加工物。 第十六条 违约责任： 第十七
37、条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决： （一）提交仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第十八条 其他约定事项： 定作人（章）： 承揽人（章）： 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 居民身份证号码： 居民身份证号码： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 开户银行： 开户银行：鉴（公）证机关（章） 账号： 账号： 经办人： 邮政编码： 邮政编码： 监制部门： 印制单位： 关于承揽加工合同8 甲方：_公司 法定代表人：_乙方：_有限公司 代理人：_ 甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案（_年_民 终字第_号）达成如下和解协议： 1、甲方确认甲乙双方于_年下半年未发生_加工业务，该业务系_、_擅自以乙方名义与甲方达成的加工业务，_、_不是乙方的员工，业务过程中未得到乙方的委托授权，事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。 2、甲方决定对该案撤回上诉，为弥补甲方的损失，乙方同意一次性补偿甲方人民币 元，甲方向乙方出具相关收款发票。 3、双方无其它经济纠纷。 4、本