关于工程合同范文集合5篇.docx

《关于工程合同范文集合5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于工程合同范文集合5篇.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、关于工程合同范文集合5篇工程合同 篇1 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。 1. 合同内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程范围： 施工工期 2.1开始工作日期： 年 月 日 2.2结束工作日期： 年 月 日 2.3总日历工作天数为 ： 天 2. 承包方式 本工程为包工包料(不包含灯具采购)的承包方式。 3. 合同价款及付款方式 4.1合同总价款(暂定)人民币： 元，大写： 4.1.1合同总价款包括照明工程施工

2、费和照明工程二次设计费。 4.1.2合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。 4.2付款方式 4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。 4.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行全国统一安装工程预算定额陕西省价目表20某某、陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额20某某及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费(计取赶工费，费用额甲乙双方协商)。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。 4.2.7合

3、同价款的增减：工程量以竣工图为基准。 5.双方责任 5.1甲方责任： 5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。 5.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方承担)。 5.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。 5.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。 5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。 5.1.6甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。 5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后

4、48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。 5.2乙方责任： 5.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。 5.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。 5.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清。 5.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。 5.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、

5、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。 6.暂停施工 6.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，

6、由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。 6.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。 7.工程延误 对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延; 7.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行; 7.2经甲方认可的设计变更和工程量增加; 7.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时; 7.4因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。 8.不可抗力 8.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可

7、索赔费用和工期。 8.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。 9.变更 施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。 10.验收 10.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。 10.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。 10.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。 11.工程质保期 11.1本工程质保期为工程验收合格之日期一年。保修

8、期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。 11.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。 12.违约责任 12.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。 12.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。 12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付

9、误工费，由此造成工期延误由甲方负责。 13.争议的解决 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。 14.其它 14.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。 14.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。 14.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。 14.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。 发包方(盖章)：承包方(盖章)： 年月日： 工程合同 篇2 经市府基建办施工处批准，本

10、工程于_年_月_日公开招标(协商议标或甲方委托)，由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例规定和本工程的具体情况，订立本合同。 第一条工程内容和承包范围 (一)单项或单位工程类别、结构形式：_;层/幢;_;建筑面积_;建筑面积m2，道路：_;给排水管道：_;构筑物：_。 (二)承包范围：承包按_号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)：基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。 (三)承包金额内未包

11、含的工程项目：_ 第二条工程造价及承包方式 (一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币_万元。全部工程造价按下列办法办理： (二)承包方式： 1.按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。 2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。 3.工程质量标准要求：_ 第三条工期 (一)按定标(或双方)规定总工期_天(日历天从开工之日算起)。 (二)开工日期：_;竣工日期：_ (三)如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。 1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通; 2

12、.因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改)，影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者; 3.由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进场、或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者; 4.因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者; 5.因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者; 6.甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者; 7.甲方财力不足导致停工窝工者; 8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。 第四条材料、设

13、备供应 (一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。 (二)工程材料及设备，由_方采购供应至场地(仓库)。 (三)工程设备，由_方采购供应至_向_方交货。 (四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决，属有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。 (五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材，如设计采用进口时，其外汇由方负责解决，如由乙方采购时，其单价应征得甲方同意。 (六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由

14、持有异议的一方负责，否则由供应方负担。 第五条双方责任 (一)甲方责任： 1.办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽的障碍物资料; 2.负责办理施工报建手续，领取建筑许可证及施工许可证; 3.开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整，提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米，市政管网工程为_米。并能满足施工需要; 4.提供工程地质报告书两套(有打桩和基础、地下室工程)，道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点; 5.于合同签订后三日内向乙方提供施工图_套(含设计院标准图)，桩基工程质

15、量证明书两份; 6.由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前三十天办理工程变更和修改设计手续; 7.提供必须的施工临时用地，办理红线外临时用地及临时占用道路许可证，并承担上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小，而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运，所发生的二次搬运费用(应按实计算)，由甲方承担，并按工程进度付给乙方; 8.组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审，做好经三方签署的会审纪要，并按施工图的份数发 给乙方; 9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款; 10.按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划，及时组织设备、成品、半成品

16、进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的，应及时更换，尽可能不影响工程进度; 11.甲方应在现场组织地盘管理机构，按市基建工程地盘管理试行办法实施管理。监督检查工程质量、进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证; 12.组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。 (二)乙方责任： 1.施工界区内临时设施，临时道路、水、电、管线的修建安装; 2.编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送甲方及市质量监督检验站; 3.每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报(包括

17、形象进度、工程量和工作量)，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款; 4.按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国家现行的施工及技术验收规范进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期; 5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全; 6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方; 7.做好施工组织、管理、维持现场清洁，道路畅通。器材的堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施; 8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时)，抓好分包单位的工程质量和工程进度; 9.在交工后一年的保修期内，发现有施工质量问题，负责免费返

18、修。属设计或甲方使用造成的，其返工修理费由甲方负责; 10.凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，并立即书面报告甲方或主管单位备案; 11.工程竣工后清理现场(包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物，生产和生活的临时设施除拆)，并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所、厨房的下水污水道清理干净，做到工完场清; 12.在施工中，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负担。 第六条工程质量检查验收 1.施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件，材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签

19、证; 2.乙方必须健全质量检查制度，在现场设专职质量安全检查员，做好自检记录; 3.凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填制确切的隐蔽记录(即范围、数量、质量)，凭表通知甲方检查，甲方接通知后，当天组织质检，经检查合格并符合设计要求，双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收，则乙方自检后确认合格，即可隐蔽，甲方代表事后必须补签手续; 4.如确需对已经隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计或质量不合格者，复查费由乙方承担，若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费由甲方承担，如因此而造成工期损失，由责任方负责; 5.施工质量不符合设计要求，质量不合格者，要停工或

20、罚款，返工的费用由乙方负担，停工工期不予延长; 6.质量等级的评定应执行某某市建筑安装工程质量等级评定试行办法。 第七条施工图纸修改 1.施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效，修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同; 2.修改部分的工程费用按发生时某某市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。由乙方编制，甲方核实后，报有关审计部门审查，确定增减造价; 3.若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因，则修改后费用的增(含返工损失等)减由乙方承担，工期损失不予顺延; 4.施工中发现设计有问题，或严重不合理的，乙方应以书面通知甲方，由甲方在十天内与原设计单位商定，

21、提出修改或变更设计文件，甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工，影响工程进度的，工期应顺延; 5.施工中如设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲、乙双方办理签证手续后方可施工，在设计变更尚未批准前，任何一方不能强行施工，因此影响工程进度的、工期应顺延; 6.已开工工程若中途停建、缓建，甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时，赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 第八条工程款支付 1.合同生效后五日内，甲方先付不少于本合同承包总金额的(工期两年的当年投资额的)25%予付款，计_万元; 2.甲方按核实的工程进度，于收到工程

22、月报五日内支付工程进度款; 3.工程进度款支付达工程总造价的50%时， 逐步按比例开始扣回予付款; 4.工程款支付达工程总造价的95%时，不再按进度付款，而在办完交工验收后一个月内支付4%的款，留1%的款待保修期满后支付给乙方; 5.若甲方拖欠预付款或工程进度款，应按本工程经办的银行当时贷款利率向乙方支付。结算拖欠工程款每超过一天，按拖欠款的万分之三罚款; 6.确因甲方拖欠工程款而影响进度时，其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担，工期相应顺延。 7.在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好，否则，超过一天按保留价款的万分之三罚款。 第九条工

23、程验收 1.乙方在竣工前十五天内，书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合; 2.工程竣工时，乙方向甲方提交全部施工原始资料，竣工图及报告两套，甲方应及时组织验收; 3.经验收检查工程有较大的翻修者，则以翻修合格后的日期为竣工日期; 4.工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量、安全问题，由甲方承担责任，并以甲方开始使用日期为竣工日期; 5.竣工工程经验收符合合同要求质量标准者，从验收之日起五天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按时接管，致使已验收发生损失，应由甲方承担，如乙方不能按时交付，应按逾期竣工处理，不得因有经济纠纷而拒绝支付。 6.单位工程如需单独移交甲方，以便由另一个

24、施工单位施工在移交时，双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收依据。乙方在单项工程竣工验收后二十天内将竣工工程结算有关资料送交甲方审核，关建行或审计站审定; 7.乙方的生产、生活临时设施，也应在竣工报告提交日期起15天内全部撤离，并工完场清，如工完不清场，则收取地租费每日_元/m2在余留工程款中扣回。 第十条奖与罚 (一)工期提前或拖延的奖罚： 1.按合同工期竣工者、不奖不罚。 2.按合同工期提前竣工者，每提前天、由甲方奖给乙方_元。 3.无正当理由的工期拖延，每延期一天，由乙方付给甲方罚金元。罚款金额不超过合同总造价的%，或元，或罚款天数不封顶。 (二)在提前或按合同工期竣工的工程，质量奖罚

25、： 1.验收后达到标准者，奖(罚)工程造价的。 2.验收后达到标准者，奖(罚)工程造价的。 3.验收后达到标准者，不奖不罚。 (三)工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款，且必须兑现，如逾期不付，则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。 第十一条其它 (一)不论新、改、扩建工程，施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近，以及临街交通要道，人行道旁施工时，必须采取严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案，并报建设单位或有关部门备案，若施工单位防护不力而发生安全事故，由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失; (二)由于不可抗力的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生

26、的火灾等)造成的经济损失，甲、乙双方共同对等承担; (三)甲、乙双方合同签定的工程，乙方不得随意转包第三者而从中渔利，工程专业需分包时，必须经甲方同意，并经甲方对承包者资信审查，工程质量、工期乙方负责; (四)由甲方分包给第三者时，则应由甲方负责统一管理，安排场地，临时水、电接点，质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时，由甲方负责。 第十二条因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。 第十三条在合同有效期内，双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。 第十四条本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，报原鉴证机关鉴证后作为本

27、合同的附件，与原合同有同等法律效力，但不得与本合同有抵触。 第十五条在合同履行中若双方发生争议，经调解仍不能解决时，提交某某市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。 第十六条本合同经双方签字盖章，并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效，至工程竣工验收，结清工程尾款，一年的保修期满后，自行生效。 第十七条本合同正本份其中甲方执份，乙方执份，副本份，甲、乙双方各执_份，审计站、经办的银行各一份，均有同等效力。 甲方：_(公章)乙方：_(公章) 代表：_(签章)代表：_(签章) 职务：_职务：_ _年_月_日_年_月_日 工程合同 篇3 合同编号： 发包方：_ 承包方：_ 根据中华人民共和国

28、合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关 规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条 工程名称_; 工程地点_; 工程规模_; 工程投资_。 第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二) 第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后 天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在 天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为 元估算设计费为 元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合

29、同的，应双倍返还定金。 第四条 委托方的义务 1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： (1) (2) (3) 3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条 承包方的义务 1.承包方应在 年 月 日前提交有关

30、勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。 第六条 违约责任 1.因勘

31、察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下： (1) (2) (3) 2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。 3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5的违约金。 4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：

32、(1) (2) (3) 5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。 6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5计算。 第七条 争议的解决方式 合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向-经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。 第八条 经双方协商一致，增加补充下列 项条款(没有增补以“空白”记入)。 第九条 附则 本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法和建设工程勘察 设计合同条例

33、规定执行。 本合同附件：建设工程设计委托书、工程地质勘察委托书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。 本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本 份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。 委托方(盖章)： 承包方(盖章)： 鉴(公)证意见 地址： 地址： 经办人 法定代表人(签名)： 法定代表人(签名)： 鉴(公)证机关(章) 委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 电话： 电话： 电挂： 电挂： 邮政编码： 邮政编码： 签约时间

34、年 月 日 签约地点_ 年 月 日 有效期限 至 年 月 日 工程合同 篇4 年度编号:_ 项目级别：_ 立合同单位： _(简称借款方) _银行_行(简称贷款方) 借款方在_年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守_号临时借款协议外，特签订本年度合同。 第一条 借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币(大写)_元，用于_建设工程，不得挪作他用。 预计分季用款：一季_元;二季_元;三季_元;四季_元。 第二条 贷款利率为年息_%，计算复利。 第三条 年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。 第四条 建

35、设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失效。 第五条 本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_份，报主管部门，总、分行各1份。 借款方(盖章)：_ 贷款方(盖章)：_ 地址：_ 地址：_ 法定代表(签字)：_ 法定代表(签字)：_ 开户银行及帐户：_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_ 工程合同 篇5 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规，结合市本地区有关规定及我单位申请创建市级文明单位的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，甲、乙双方就本工程实施事项协协商一致，签定

36、此合同： 一、工程概况 1、工程名称：峒县总工会办公楼办公楼一、二楼走廊内四周墙壁和雨棚顶批白，雨棚下方和台阶部位年久失修大理石更换工程; 2、施工面积：以实际测量为准; 二、承包范围及内容 1、承包范围：通过双方商议，甲方拟将本单位办公楼一、二楼走廊内四周墙壁批白和组织部、宣教部房间内四周墙壁粉刷工程承包给乙方。 2、承包方式：包工、包料(施工所有工具、用具由乙方自行解决，使用材料均达到国家规定标准); 三、工作内容： 1、单位办公楼一、二楼走廊内四周墙壁粉刷和组织部、宣教部房间内四周墙壁及雨棚顶批白，雨棚下方和台阶部位年久失修大理石更换; 2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道

37、内的文明施工，做到工完场清。 3、其它双方约定的工作内容。 四、劳务报酬及支付 1、双方约定劳务报酬或单价无论何种情况下都不再调整，均一次包死。 2、本协议所规定承包范围内的工程单价及结算方式： (1)内墙批白： 元/m2，实际面积 m2，计金额 元(空方实算); (2)更换大理石： 元/m2，实际面积 m2，计金额 元; 工程款总计(大写)： 元(小写： 元)。 工程款的支付：乙方完成所有的工程量后，甲方验收后30日内一次性付款给乙方。 五、工期 双方约定工期为5天，每推迟一天罚款200元，实际以甲方的施工计划安排为准。 六、工程质量 整体工程施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交

38、底的要求，工程的面层，不得有爆灰和裂缝，表面光滑，平整。如验收不合格，必须无条件返工，损失由乙方承担。 七、安全文明施工 乙方必须按照安全操作规范进行施工，承担因乙方自身原因造成的事故责任和因此而发生的各项损失和赔偿费用。 八、禁止转包 乙方不得将本合同项下的分包内容转包给他人。否则，甲方将扣除合同总价款的5%以此对乙方进行惩罚。 九、终止合同规定： 乙方有下列情况之一者，甲方权终止合同，所做工程视其实际情况而定，但最高只能按50%工程量结算或无工程量结算。 1、质量达不到工程验收标准要求; 2、不服从甲方人员的指挥; 3、中途无故停工; 4、发生违法行为。 本合同一式两份，甲、乙方各执一份。 甲方： 乙方： 日期： 日期： 【关于工程合同范文集合5篇】第 19 页 共 19 页