《一级建造师之一建矿业工程实务题库包过题库带解析答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建矿业工程实务题库包过题库带解析答案.docx（99页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建矿业工程实务题库包过题库带解析答案第一部分 单选题(50题)1、影响立井基岩爆破炮眼深度的因素，包括有()。A.钻眼机具和施工方法B.炸药的消耗量C.井筒断面大小D.光面爆破方法【答案】： A 2、关于现场勘察和施测的内容，说法错误的是（）。A.现场勘察要调查地区可提供的水、电条件B.现场勘察应掌握当地生活服务能力C.调查的内容包括风俗习惯D.现场勘察的内容限于工业广场范围【答案】： D 3、建筑石膏作为一种气硬性无机胶凝材料，其主要特性是（）。A.保湿性和耐水性B.保湿性和抗冻性C.吸湿性和吸水性D.装饰性和抗火性【答案】： D 4、 有关露天矿安全评价相关概念的认识，正确的
2、是()。A.“超高边坡”属于边坡危害等级划分的一个因素B.露天矿边坡危害等级的划分应考虑人员伤亡C.边坡工程的安全等级表述其露天矿边坡的安全程度D.露天矿边坡危害事故的经济损失由边坡高度反映【答案】： B 5、基槽开挖后，在基坑底可不进行轻型动力触探的情形是（）。A.持力层明显不均匀B.有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时C.浅部有软弱下卧层D.基坑有承压水层，触探可造成冒水涌砂时【答案】： D 6、砂石桩和水泥粉煤灰碎石桩对于()的地基加固效果最明显。A.素填土B.杂填土C.松散砂土D.淤泥质土【答案】： C 7、吊盘的吊桶喇叭口，除通过吊桶外，还要通过的设备有（）。A.安全梯B.
3、吊泵C.风筒D.伞钻【答案】： D 8、影响矿产资源的产业发展及其开发的基本环节是( )。A.资源储存条件与地域经济需求B.资源开发能力与资源市场运作C.国家规划调控与资源市场运作D.地域经济需求和资源开发能力【答案】： C 9、衬砌施工要求充填密实，是指（ ）的充填。A.砌块与砌块间B.衬砌与围岩间的充填C.衬砌与模板间D.模板柱脚下【答案】： B 10、 混凝土中石子的最大粒径同时还不得超过钢筋最小间距的()。A.12B.14C.34D.16【答案】： C 11、高温矿井井巷施工中的温、湿度要求是（ ）。A.工作面的相对湿度为60时，空气温度不得超过20B.工作面的相对湿度为60时，空气温
4、度不得超过25 C.工作面的相对湿度为90时，空气温度不得超过28 D.工作面的相对湿度为90时，空气温度不得超过30【答案】： C 12、矿山专用钢材中，专门设计的具有翼缘宽、小高度、厚腹板几何特性，既适于作梁，也适于制作柱腿的是（）。A.矿用工字钢B.矿用U型钢C.轻轨D.重轨【答案】： A 13、土层锚杆和锚索应根据加固地层和支护结构变形等要求，按锚杆轴向受拉载荷设计值的()作为施加预应力值。A.0.20.3B.0.40.5C.0.50.6D.0.60.7【答案】： C 14、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D
5、.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】： C 15、矿业工程现场管理工作的模式，目前多数采用的是（）。A.项目部和项目经理负责制B.工程处及处长负责制C.施工队与队长负责制D.专业区队与工地领导负责制【答案】： A 16、在矿井建设总工期中，()以煤巷为主，一般煤巷工程量比较大。A.一期工程B.二期工程C.三期工程D.四期工程【答案】： C 17、基坑边缘的施工机械应与基坑边缘保持()m以上距离。A.0.3B.0.5C.1D.2【答案】： C 18、下列爆破器材中，不得在有瓦斯作业地点使用的是（ ）。A.导爆管B.煤矿许用电子雷管C.安全导爆索D.三级煤矿许用炸药【答案】： A 19、地面建筑
6、防水的结构类型可分为（ ）。A.卷材防水和涂料防水B.高分子聚合物防水和沥青类卷材防水C.刚性防水和柔性防水D.合成高分子卷材防水和高聚物改性沥青卷材防水【答案】： C 20、冬期填筑应较常温时每层铺土厚度减少（），并预留沉降层，碾压增加1-3遍。A.10%-20%B.10%-25%C.20%-25%D.20%-30%【答案】： C 21、运输民用爆炸物品的，应当凭（）按照许可的品种、数量运输。A.民用爆炸物品运输许可证B.民用爆炸物品购买许可证C.民用爆炸物品安全许可证D.民用爆炸物品生产许可证【答案】： A 22、 下列关于井巷工程施工通风安全规定中，正确的是（）。A.运输机巷，采区进、回
7、风巷最低风速0.15msB.采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过1C.掘进中的岩巷最低风速0.15msD.采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于10【答案】： C 23、关于煤(岩)尘综合防治措施的说法，正确的是（ ）。A.煤岩层中钻孔应采用湿式作业法B.主要运输巷道的岩壁，每半年至少清洗一次C.凿岩和出渣前，应清洗工作面后5m内的岩壁D.矿井通风系统应每两年测定一次通风阻力【答案】： A 24、对于内照射的放射性防护方法，正确的是（）。A.缩短受辐照时间B.加大与辐射源间的距离C.对辐射源进行屏蔽D.稀释气态或液态放射性污染物【答案】： D 25、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结
8、果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】： C 26、通常，混凝土中石子的最大粒径不得超过结构最小断面的（），同时不得超过钢筋最小间距的3/4。A.12B.14C.18D.116【答案】： B 27、沉管灌注桩在沉管和拔管施工中的正确做法是()。A.高提重打B.密锤慢抽C.慢锤重击D.密振快抽【答案】： B 28、矿业工程总承包项目通常不从()开始。A.项目立项B.项目可行性研究C.项目初步设计D.项目施工【答案】： D 29、基坑的板桩维护结构，包括钢板桩和钢筋混凝土板桩，关于钢板桩说法中不正确的是（）。A.基坑施工完毕后可
9、将槽钢拔出回收再次使用B.钢板桩可完全挡住水和土中的细小颗粒C.槽钢板桩可用于深度4m以内的较浅基坑或沟槽D.钢板桩打设方法有单独打入和屏风打入法【答案】： B 30、根据煤矿井巷工程施工规范GB 505112010规定，煤矿井巷采用冻结法凿井时，混凝土的入模温度以（ ）适宜。A.15B.20C.25D.30【答案】： A 31、评价施工进度计划优劣的原则，不正确的是( )。A.施工方案应合理 B.施工程序要正确 C.各项工序作业时间估计要准确 D.施工工期要最短【答案】： D 32、关于新奥法工程监测，观点正确的是（ ）。A.工程监测作为新奥法技术的重要环节，在锚喷支护中一般不采用 B.岩石
10、的声速和破裂程度有关，破裂越严重，声速越膏 C.新奥法工程监测的主要目的是检查井巷隐蔽工程的施工质量 D.通过工程监测可以掌握围岩破裂范围及其变化规律【答案】： A 33、 矿井进行井上下的联系测量，至少应满足()的要求。A.重复进行两次B.连续进行两次C.独立进行两次D.两人进行两次【答案】： C 34、混凝土外加剂的掺量一般不超过水泥质量的5%，下列属改善混凝土耐久性的外加剂是（）。A.阻锈剂B.早强剂C.泵送剂D.缓凝剂【答案】： A 35、下列关于井巷工程施工通风安全规定中，正确的是（）。A.运输机巷，采区进、回风巷最低风速0.15msB.采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过1C.
11、掘进中的岩巷最低风速0.15msD.采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于10【答案】： C 36、关于井巷施工测量的做法，不正确的是（ ）。A.井筒十字中线点的设置应在两个不受破坏的地点埋设两组（每组四个）大型的钢筋混凝土基点B.圆形井筒以悬挂井筒中心线作为掘砌的依据C.当井筒深度超过300m 时，掘进采用中心线，砌壁采用激光D.井筒掘进到井底车场、装载硐室时，上方至少设两个高程点，以控制其高程【答案】： C 37、按非煤露天矿边坡工程技术规范GB 51016-2014的规定，下列坡高属于低边坡的是()。A.20mB.50mC.100mD.120m【答案】： C 38、矿业工程项目的风险生主要
12、体现在（）。A.工期长B.条件难C.项目效益低D.多项条件的不确定【答案】： D 39、矿山井下平面控制测量的方法主要是采用()形式。A.方格网B.三角网C.导线网D.GPS网【答案】： C 40、工程建设标准强制性条文（矿山部分）规定，矿井初步设计应根据（ ）审批的地质勘探报告进行。 A.国家或省级矿产储量委员会 B.设计单位上级主管部门 C.设计单位技术负责人 D.勘察单位上级主管部门【答案】： A 41、仅限于主井、风井中采用的井壁结构形式是（）。A.整体浇筑式井壁B.锚喷井壁C.砌筑井壁D.复合井壁【答案】： B 42、关于泥浆护壁成孔灌注桩特点的说法不正确的是（ ）。 A.易造成现场
13、环境污染 B.工作效率高 C.设备简单 D.成孔速度不够快【答案】： B 43、 矿井进行井上下的联系测量，至少应满足()的要求。A.重复进行两次B.连续进行两次C.独立进行两次D.两人进行两次【答案】： C 44、关于生产作业人员的安全教育、培训工作，做法正确的是（）。A.所有新进矿山行业的职工都应接受不得少于40小时的安全教育B.所有生产作业人员，每年安全教育、培训不应少于20小时的C.井下作业的新职工经培训、考试合格后可独立工作D.调换工种须重新培训后方可上岗作业【答案】： B 45、属于吊盘钢丝绳应承受的负荷的是（）。A.吊桶及其负荷B.安全梯及其负荷C.中心回转式抓岩机及其负荷D.风
14、筒重量【答案】： C 46、开采侏罗系煤层的矿井，主要充水含水层为（）。A.松散砂层含水层B.基岩裂隙带（水）C.煤层顶板砂岩含水层D.岩溶含水层【答案】： B 47、建筑石膏作为一种气硬性无机胶凝材料， 具有（ ） 特性。（）A.保湿性和耐水性B.保湿性和抗冻性C.吸湿性和吸水性D.装饰性和抗火性【答案】： D 48、属于立井井筒表土普通法施工的是()。A.沉井法B.冻结法C.钻井法D.板桩法【答案】： D 49、关于起爆器材及其使用的说法，正确的是（）。A.煤矿许用毫秒延时电雷管不得使用铝外壳B.煤矿许用电雷管属于瞬发电雷管C.导爆管可用于瓦斯工作面起爆D.安全导爆索可用于井下岩巷工作面分
15、段延时光面爆破【答案】： A 50、属于安全炸药的是（）A.第一类炸药B.第二类炸药C.第三类炸药D.第四类炸药【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、一般情况下，和易性包括以下哪些含义（）。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.硬化性E.速凝性【答案】： ABC 2、屋面卷材防水施工时，底层卷材与基层卷材粘贴形式分为()。A.满铺法B.空铺法C.条粘法D.点粘法E.搭接法【答案】： ABCD 3、建井总工期是以下（）的工期之和。A.施工准备期B.矿井投产工期C.矿井竣工工期D.巷道施工期E.井筒施工工期【答案】： AC 4、现行建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013中，编制招标
16、控制价的依据包括（）。A.企业定额、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法B.建设工程设计文件及相关资料C.招标工程量清单D.拟定的招标文件E.工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价【答案】： BCD 5、关于对排水设施的要求，说法不正确的是（）。A.矿井排水泵要考虑备用水泵和工作水泵B.矿井排水管要考虑备用排水管和工作水管C.矿井的排水设施是指水泵、排水管路D.矿井水泵房至少应有两个出口，其中一个是斜巷E.矿井的两个水仓的有效容量应当能容纳8h的正常涌水量【答案】： AC 6、关于施工地下连续墙时用的泥浆，说法正确的有（）。A.泥浆由普通的黏性土与
17、水搅拌而成B.泥浆可以冷却切土机械的刀具C.搅拌完成后的泥浆宜贮存3h后使用D.槽内泥浆应低于导墙顶0.3mE.槽内泥浆应高于地下水位0.5m【答案】： BC 7、用土层锚杆应充分考虑锚杆或锚索在地下防腐问题，施工时不应采用（）。A.高铝水泥拌制砂浆B.污水C.pH值小于4.0的酸性水D.用pH值大于9.0的碱性水E.热处理钢筋【答案】： ABC 8、井巷工程过渡期的排水工作安排，做法正确的是（）。A.主、副井筒贯通前的两井筒排水工作仍由各自凿井期的排水设施完成B.贯通后，主井进行改装期井下涌水集中到副井排出C.主井临时罐笼提升期的主、副井筒涌水均由矿车通过罐笼提升排水D.临时罐笼提升期的涌水
18、如过大，则可以设置包含临时水仓、泵房的排水系统E.永久水仓、泵房应尽早建成并投入使用【答案】： ABD 9、桩基施工时，正确的打桩的顺序有()。A.先深后浅B.先浅后深C.先大后小D.先小后大E.先长后短【答案】： AC 10、巷道施工一次成巷的主要特点是（）。A.可一次完成，不留收尾工程B.施工作业安全，质量好C.施工干扰多，速度慢D.节约材料、降低工程成本和施工计划管理可靠E.工作面不需要临时支护【答案】： ABD 11、矿业工程项目试运行与交付工作的主要内容是（）。A.编制项目开车计划B.编制项目操作手册C.根据培训合同进行培训D.指导业主编制试车方案E.试车并进行考核工作【答案】： A
19、BD 12、专门适用于矿业工程领域中的工程建设其他费用的内容，包括有（）。A.其他组织措施费B.井筒地质检查钻探费C.探矿权转让费D.采矿权转让费E.井巷维修费【答案】： BCD 13、禁止利用（）或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。A.渗井B.渗坑C.天然裂隙D.溶洞E.管道【答案】： ABCD 14、施工准备阶段必须要进行的安全管理工作有（）。A.开工前的安全培训和技术交底工作B.召开安全工作大会，宣讲安全工作目标C.根据施工内容，确定施工安全防护方案D.完成施工机械、设备的安全检查并坚持维修保养制度E.掌握天气、环境、地质条件等方面，做好预防和应急准备工作【答案】： ACD 15、井巷
20、贯通的形式有()。A.一井巷道贯通或两井巷道贯通B.三井贯通C.立井贯通D.斜井贯通E.井筒向深部延伸贯通【答案】： AC 16、乳化炸药具有（）A.较高的猛度B.较高的爆速C.较高的感度D.抗水性能比水胶炸药低E.加工使用安全【答案】： ABC 17、钢结构的连接方法有（）A.焊接B.铆接C.螺纹连接D.绑扎连接E.普通螺栓连接【答案】： AB 18、关于工业场地填方与压实施工的基本要求，说法正确的有（）。A.填土的含水量应当是符合密实要求的最优含水量。B.填土工作一般由场地最低部分开始。C.土质松软不符合要求的地方可换土处理。D.填土时应将透水性大的土层置于透水性较小的土层之上。E.人工填
21、土每层虚铺厚度约20-30cm。【答案】： ABC 19、设备基础的地脚螺栓埋设可采用（）。A.一次埋入法B.预留孔法C.钻孔锚固法D.直埋法E.预埋法【答案】： ABC 20、矿山工程项目的设计，必须遵循以下()要求。A.设计依据的勘察报告要达到一定深度要求?B.设计依据的勘察报告要由建设单位批准?C.不同的设计阶段应提供相应的不同深度的设计?D.设计单位的资质等级和业务范围符合任务要求?E.经设计单位同意后施工单位可以对设计进行重大修改【答案】： ACD 21、2016年重新修订的金属非金属矿山安全标准化规范中对地下矿山企业的具体评定标准是（）。A.评定采用标准化得分、百万工时伤害率和百万
22、工时死亡率三项指标B.企业安全标准化评定分为3个等级C.评定等级的标准化得分最低为60分D.其中标准化得分是由15个元素(即15项总体要求)组成E.安全标准化评定每三年至少一次【答案】： BC 22、矿业工程常见的职业病种类有（）。A.气体或有害物中毒B.尘肺病C.水泥肺D.中暑等物理性职业病E.放射性疾病等其他类职业病【答案】： ABD 23、斜井永久支护采用远距离输运地面混凝土时，尤其应注意的问题有()。A.防止管道击穿B.避免运输途中混凝土凝结C.喷射工作风压调节D.防止管路堵塞E.搅拌站与工作面间的联系【答案】： ACD 24、施工总平面布置设计原则包括（）。A.不影响永久性建筑物的施
23、工B.有利于施工C.方便运输D.便于办公需要E.安全与卫生要求【答案】： ABC 25、露天台阶爆破的常见炸药装填结构有()。A.连续装药B.耦合装药C.间隔装药D.混合装药E.底部空气垫层装药【答案】： ACD 26、关于矿井各工作的施工顺序安排，正确的是( )。A.场区铁路及装车站应优先完成B.准备用于建井阶段的井下永久泵房应尽早完成C.永久变电所施工可利用矿建空闲时间进行，安排在矿井竣工前完成D.临时罐笼提升系统应在主、副井筒贯通前完成E.机电设备安装后尚应有足够的联合运转和试车时间【答案】： B 27、工业场地建筑可归为（）和运输线路与管线等几类。A.主要生产流程设施B.生产性辅助设施
24、C.运营设施D.涉及重大环保安全的设施E.行政福利设施【答案】： ABD 28、混凝土实体检验的主要检验项目是（）。A.混凝土强度 B.钢筋保护层厚度 C.合同约定的项目 D.纵向钢筋布置位置 E.其他认为必要检查的项目【答案】： ABC 29、井巷工程过渡期的排水工作安排，做法正确的是（）。A.主、副井筒贯通前的两井筒排水工作仍由各自凿井期的排水设施完成B.贯通后，主井进行改装期井下涌水集中到副井排出C.主井临时罐笼提升期的主、副井筒涌水均由矿车通过罐笼提升排水D.临时罐笼提升期的涌水如过大，则可以设置包含临时水仓、泵房的排水系统E.永久水仓、泵房应尽早建成并投入使用【答案】： ABD 30
25、、工程索赔文件内容包括（ ） 。A.综述部分B.论证部分C.索赔款项(或工期) 计算部分D.证据部分E.索赔成立的条件【答案】： ABCD 31、振动沉桩法的主要特点有()。A.适用范围广B.使用效能高C.施工设备构造简单D.附属机具多E.需要消耗大量动力【答案】： BC 32、下列属于巷道施工的基本工序的是()。A.临时支护B.钻眼放炮C.永久支护D.通风与安全检查E.混凝土搅拌与浇筑F.炮眼利用率【答案】： ABCD 33、矿业工程项目主要经济技术指标中，单位工程施工组织设计主要的经济技术指标有()。A.进度指标B.质量指标C.利润指标D.安全指标E.降低成本率【答案】： BD 34、 煤
26、矿许用炸药包括()。A.被筒炸药B.离子交换炸药C.当量炸药D.岩石硝铵炸药E.许用含水炸药【答案】： ABC 35、某井筒工程表土段采用钢筋混凝土结构，基岩段用锚喷作为临时支护，永久支护采用素混凝土结构，则该井筒中属于子分部工程的内容是（）。A.钢筋混凝土结构工程 B.素混凝土结构工程C.锚喷支护结构工程 D.模板工程E.现浇混凝土工程【答案】： AB 36、关于矿井联系测量，叙述正确的是（ ）。 A.矿井联系测量的目的是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统B.矿井定向可分为几何定向和用投向仪定向两大类C.导入高程的方法与矿井的开拓方式无关，只与所用仪器有关D.矿井联系测量的主要任务是确定
27、矿井地面测量起始点的坐标、方位角和高程E.矿井联系测量是将矿井地面的平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量【答案】： A 37、矿井遇到水害时的正确应急措施是（）。A.优先安排受困与急救人员的安全B.优先考虑防止事态扩大C.优先安排急救路线D.尽速掌握灾区范围和灾情E.根据灾情布设排水或堵水措施【答案】： ABD 38、露天矿边坡稳定的疏干工程施工包括的内容有（）。A.疏水（孔）井B.边坡输排水工程C.排水巷道施工D.防洪堤修筑E.深、浅孔的穿孔工程【答案】： ACD 39、立井井筒净直径7.5m.井深815m，采用短段掘砌混合施工作业方式，其综合机械化施工主要装备合理的配套方案有()。A.1
28、台6臂风动伞钻、1台HZ-4抓岩机、1套单钩提升、IVG型凿井井架B.1台6臂风动伞钻、1台HZ-6抓岩机、2套单钩提升、IVG型凿井井架C.1台4臂液压伞钻、1台HZ-6抓岩机、2套单钩提升、V型凿井井架D.1台4臂液压伞钻、2台HZ-6抓岩机、1套单钩提升、V型凿井井架E.1台6臂液压伞钻、2台HZ-6抓岩机、2套双钩提升、V型凿井井架【答案】： B 40、项目设计阶段影响工程投资的因素有（）。A.总平面设计B.工艺设计C.建筑设计D.矿产资源条件因素E.建设地点的选择【答案】： ABC 41、通过拉伸试验可以测定的钢材的工作性能指标有（）。A.弹性模量B.塑性C.屈服强度D.冲击韧性E.
29、抗拉强度【答案】： ABC 42、关于矿业工程招标投标的说法，正确的有()。A.回风立井井筒检查孔资料是该井筒项目招标必须提供的资料B.普通法施工的立井井筒工程项目可分段招标C.招标人采用自行招标须向有关行政监督部门进行备案D.投标人拥有专利优势的工程项目，可采用“下限标价”的策略E.增加建议方案法是投标人发挥自身优势的一种投标策略【答案】： AC 43、立井井筒施工中，关于井架天轮平台布置的正确说法有（ ）。A.中间主梁轴线必须与凿井提升中心线互相垂直B.中间主梁轴线应离开与之平行的井筒中心线一段距离C.当布置有多套提升设备时，提升钢丝绳的出绳方向应保持一致D.采用双滚筒绞车双钩提升时，提升
30、天轮应布置在同一平面上E.钢丝绳作用在井架上的荷载不应超过井架的实际承载力【答案】： ABD 44、常用钢材的加工方法有（）。A.冷加工强化B.时效强化C.热处理D.焊接E.萃取【答案】： ABCD 45、在井下巷道钻眼爆破法施工中，常用的防尘方法有()。A.湿式钻眼B.喷雾降尘C.静电除尘D.洒水降尘 E.加强通风【答案】： ABD 46、关于钢结构高强度螺栓连接，说法正确的有(?)。A.高强度螺栓采用高强度钢材制作，可施加较大的预应力B.高强度螺栓分为摩擦型和承压型C.摩擦型高强度螺栓连接具有在动力载荷下不易松动的优点D.承压型高强度螺栓连接在摩擦力被克服之后剪切变形较大E.承压型高强度螺
31、栓常用于直接承受动力载荷结构的连接【答案】： ABCD 47、矿业工程费用中，规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，其中包括()。A.医疗保险费B.工程排污费C.增值税销项税额D.社会保险费E.消费税【答案】： ABD 48、关于土的坚实程度评价，正确的是()。A.一类土属于特坚硬土B.松软土主要用锹和锄头挖掘C.软与中等密实黏土属于坚土D.砂土挖掘只有少许要用镐翻松E.四类土以上不具有岩石的坚硬性质【答案】： BCD 49、提高混凝土耐久性的主要方法有（）。A.根据混凝土工作要求和环境特点，合理选用水泥B.控制水泥用量和采用较小的水灰比C.采用级
32、配好且干净的砂、石骨料D.根据工程性质选择掺加适宜的外加剂E.减小混凝土密度【答案】： ABCD 50、矿业工程施工安全检查的方式，主要有（）。A.定期检查B.专业检查C.季节检查D.交叉检查E.经常性检查【答案】： ABC 第三部分 大题(50题)1、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑
33、南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑施工违反了哪些主要安全规定？【答案】：(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定(1分);(2)违反基坑周边1m范围内不得堆载，不得超载堆荷规定(1分);(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定(2分);(4)违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施(1分)。 2、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层
34、破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。38月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔
35、程序。【答案】：1事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业
36、主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程
37、师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。 3、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结
38、果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？【答案】：可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关(2分);索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令(1分)。 4、某施工单位施工一个主斜井。斜井的倾角22。斜长1306m。根据地质资料分析，井筒在747m处将遇煤层，施工单位提前编制
39、了穿过煤层的技术措施，经设计单位同意将该段支护改为锚喷网与支架联合支护，其中支架采用20#槽钢，间距为06m。施工中，掘进队队长发现煤层较完整，就未安装支架，仅采用锚喷网支护，并将施工中的混凝土回弹料复用，快速通过了该地段。次日，技术人员检查发现过煤层段的支护有啧层开裂现象，并及时进行了汇报。经现场勘察分析后，施工技术负责人向掘进队下达了补设槽钢支架的通知单，间距为1012m。实际施工中支架棚腿未能生根到巷道的实底中。工作面继续向前推进约25m后，该地段发生了顶板冒落事故造成正在该地段进行风水管路回收的副班长被埋而死亡。【问题】1该斜井过煤层段混凝土喷层开裂的原因是什么2该事故发生的主要原因是
40、什么具体表现在哪几方面3该事故的责任应由哪些人承担4该事故应按怎样的程序进行处理【答案】：1混凝土喷层开裂的原因：(1)围岩压力大，煤层自身强度低；(2)混凝土喷层施工质量不符合要求。2该事故发生的主要原因：(1)没有按技术措施进行操作；(2)施工质量不符合要求，安全管理不严。具体表现：(1)施工队随意修改支护参数；(2)支架未落实底，不符合规定；(3)施工质量管理不到位。3该事故的责任的承担：(1)施工技术负责人承担；(2)棚式支架安装人员承担；(3)质检人员和监理人员承担。4该事故的处理程序： 5、某施工单位承建矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为60m，井深500m。为
41、加快井筒施工速度，施工单位布置了2台JKZ28155提升机配2个30m3吊桶出矸。施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了06m3抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。井筒施工到1430m时，早班工人打好炮眼、装好药后升井，放炮员地面操作放炮，放炮后，班长即带领吊盘信号工及6名出渣人员乘吊桶准备入井，班长指令井口信号工发令下放吊桶。吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理。吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信工没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成1人碰撞颅脑