《一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品（全优）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品（全优）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品（全优）第一部分 单选题(50题)1、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 2、根据招标投标法实施条例的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（ ）。
2、A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价【答案】： D 3、定期休假属于人工日工资单价组成中的（ ）。A.计时工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】： D 4、根据标准施工招标文件，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（ ）。A.综合评估法通常采用百分制B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人【答
3、案】： B 5、根据 FIDIC施工合同条件的规定，预付款的扣还起点时间为（ ）。A.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%B.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%C.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%D.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%【答案】： B 6、在对城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁时，下列各项中属于迁移补偿费的是（ ）。A.拆迁补偿金B
4、.土地出让金C.青苗补偿费D.企业单位因搬迁造成的停工损失补贴费【答案】： D 7、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（ ）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】： C 8、下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是()。A.主要设备之间的匹配性B.生产方法是否符合节能要求C.工艺流程设备的安装方式D.各工序间是否合理衔接【答案】： D 9、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（ ）。A.结构面积系数越大，设计方面越经济B.房间平均面积越大，结
5、构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】： B 10、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用为 20 万元，外购配套件费为 3 万元，利润率为 10%，增值税率为 13%，则生产该台设备的利润为（ ）万元。A.2.00B.2.26C.2.30D.2.60【答案】： A 11、运用分项详细估算法估算项目存货时，存货的正确构成是（）。A.应付账款+预付账款+在产品+产成品B.应付账款+应收账款+在产品+产成品C.外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品D.预付账款+现金+在产品+产成品【答案】
6、： C 12、根据现行标准设计施工总承包招标文件，选用暂估价（A）条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是（ ）。A.发包人B.监理人C.总承包人D.材料供应商【答案】： C 13、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10，该公路工程预付款起扣点为2538万元，则该工程的主要材料占工程承包价款总额的比例为（）。A. 65B. 50C. 55D. 75【答案】： A 14、民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（ ）。A.提高结构面积系数B.增大居住建筑面积密度C.总平面设计要合理D
7、.提高土地利用率【答案】： D 15、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备【答案】： D 16、项目建议书阶段投资估算额度的偏差率一般控制在（）以内。A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】： D 17、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是()。A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材
8、料各自的总消耗量D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后【答案】： B 18、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（ ）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工【答案】： B 19、若完成1m3墙体棚筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12% ,该工程时间走额为（）工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659【答案】： D 20、根据我国现行工程造价构成，属于固
9、定资产投资中积极部分的是（ ）。A.建筑安装工程费 B.设备及工、器具购置费C.建设用地费 D.可行性研究费【答案】： B 21、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（ ）。A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计入新增固定资产价值【答案】： B 22、根据建设项目工程总承包合同（示范文本）（GF-2020-0216）通用合同条款，下列关于预付款的内容表述正确的是（ ）。A.预
10、付款担保通常采用担保公司担保的形式B.预付款必须专用于合同工程C.在预付款扣回之前，预付款担保额度应保持不变D.颁发工程接收证书前提前解除合同的，尚未扣完的预付款视为承包人对发包人的欠款【答案】： B 23、下列各项中属于影响工业建设项目工程造价因素中总平面设计的是（ ）A.选择经济合理的运输方式B.建设规模、标准和产品方案C.主要原材料、燃料供应情况D.柱网布置【答案】： A 24、（2018年真题）某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和
11、1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43【答案】： B 25、某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98.假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为（ ）元/。A.3699.00B.4590.75C.4599.00D.4
12、623.75【答案】： D 26、（2017年真题）概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法【答案】： A 27、下列表述中，符合我国关于工程价款结算争议处理的规定的是（ ）。A.工程造价咨询企业可接受发包人委托，编审出具的竣工结算报告，经承包人签字 后生效B.工程造价咨询企业也可接受承包人委托，编制出具的竣工结算报告，经发包人签 字后生效C.发包人对已竣工验收工程的质量有异议，应当暂缓办理有争议部分的竣工结算D.发包人对已竣工未验收但实际投入使用工程的质量有异议，其争议按该工程保修 合同执行【答案】： D 28、某出料容量75
13、0L的砂浆按拌机，每一次循坏工作中，运料、装料、揽拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40S ,运料和其他时间的交昼时间为50S ,机械利用系数为0.8.该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.35.60B.32.60C.36.00D.39.27【答案】： C 29、因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法。在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指()。A.投标截止期前28天B.投标截止期前42天C.开工日期前28天D.开工日期前42天【答案】： A 30、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。 A.土地补偿费B.青苗补偿费C
14、.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】： D 31、（2019年真题）关于设备原价的说法，正确的是（）。A.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高【答案】： C 32、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的()，则应在招标文件中明示增加赶工费用。A. 10%B. 15%C. 20%D. 30%【答案】： C 33、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括（ ）。A.资金因素、技术因素和环境因
15、素B.资金因素、技术因素和市场因素C.市场因素、技术因素和环境因素D.市场因素、环境因素和资金因素【答案】： C 34、关于项目融资前财务分析的表述，正确的是（ ）。A.融资前分折只进行营利能力分析B.融资前分析从项目投资表获利能力角度，考虑投资的合理性C.融资前分析以非折现现金流量分析为主D.融资前分析一般只进行所得税后指标分析【答案】： A 35、招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由（）负责。A.招标代理机构B.招标人C.编制工程量清单的造价咨询机构D.招标工程量清单的编制人【答案】： B 36、如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程
16、中按比例分摊，一般情况下，建设单位管理费按（ ）计算。A.建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例B.建筑工程造价比例C.安装工程造价比例D.建筑工程造价、安装工程造价总额按比例【答案】： A 37、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）。 A.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法【答案】： D 38、（2020年真题）某项目施工合同约定，由承包人承担10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。己知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。A.117.
17、0B.120.0C.124.4D.130.0【答案】： B 39、其他项目清单中的计日工，在投标时（ ）。A.单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中【答案】： A 40、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；复工
18、后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。A.17400B.19000C.19400D.23400【答案】： A 41、（2015年真题）某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】： D 42、某工程合同价款为800 万元，该项目的投标截止日期为2014 年9 月初，2015 年11 月底按约定完成最终结清，合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站
19、公布的造价指数，该类工程2014 年8 月、2015 年10 月、11 月的造价指数分别为113.15、127.60 和128.40。则此工程价差调整额为（）万元。A.102.17B.113.35C.139.45D.152.8【答案】： A 43、通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为 6h/m3，辅助工作时间为工序作业时间 的 8%，规 范时间占工作时间的 15%，则完成该工程的时间定额是（ ）工日/m3。 A.0.93B.0.94C.0.95D.0.96【答案】： D 44、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（ ）填写“暂估单价”。A.监理人B.招标人与投标人协商后C
20、.招标人D.投标人【答案】： C 45、在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及费用标准的是（ ）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】： B 46、根据我国建设工程质量管理条例规定，下列关于保修期限的表述，错误的是 ( )。A.屋面防水工程的防渗漏为5年 B.给水排水管道工程为2年C.供热系统为2年 D.电气管线工程为2年【答案】： C 47、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（ ）。A.工程接收证书B.竣工结算支付证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】： D
21、48、某建设项目，计划购置甲、乙两种设备，基期计划采购数量分别为3台和5台，单价为10万元/台和15万元/台；报告期实际采购数量均为4台，单价为12万元/台和16万元/台。则该建设项目设备、工器具价格指数为（ ）。A. 1. 133B. 1. 067C. 1. 105D. 1. 120【答案】： D 49、当现场签证的工作没有相应的计日工单价时，应当在现场签证报告中列明的内容是（ ）。A.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量B.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量及应支付的总价C.完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量及其单价D.完成该
22、签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工台班的数量、单价及应支付的总价【答案】： C 50、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（ ）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、在财务分析的项目投资现金流量表中，属于现金流出构成内容的有()。A.建设投资B.总成本费用C.流动资金D.所得税E:营业税金及附加【答案】： ACD 2、从工程计价的角度，需将建设项目中的分部工程可以按照()分解为分项工程。A.施工工序B.施工特点C.施工方法D.施工任务E.
23、施工材料【答案】： AC 3、为达到工程计价信息动态管理的目的，在工程计价信息管理中应遵循的基本原则有()A.标准化原则B.准确性原则C.有效性原则D.定量化原则E.高效处理原则【答案】： ACD 4、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中能构成分部分项工程费的有（）。A.保管建筑材料人员的工资B.绑扎钢筋人员的工资C.操作施工机械人员的工资D.现场临时设施搭设人员的工资E.施工排水、降水作业人员的工资【答案】： ABC 5、关于企业管理费，下列说法正确的是（ ）。A.交通差旅费不包括职工探亲路费B.检验试验费的增值税进项税抵扣按6%计C.城市维护建设税属于企业管理费D.列入
24、企业管理费中的税金包括地方教育费附加E.工程定位复测费属于企业管理费【答案】： BCD 6、（2019年真题）为满足施工招标工程量清单编制需要，招标人需拟定施工总方案，其方案内容包括（）。A.施工方法B.施工步骤C.施工机械设备的选择D.施工顺序E.现场平面布置【答案】： AC 7、下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确的是（ ）。A.概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象B.概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料C.概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段D.概算指标比概算定额更加综合与扩大E.概算定额是编制概算指标的依据【答案】： B
25、D 8、下列费用中，属于安装工程费用的有()。A.供暖、通风、煤气等设备装设、油饰工程的费用B.动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配费用C.设备基础、支柱等设施工程和金属结构工程的费用D.与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用E:对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费【答案】： BD 9、关于进度款支付程序，下列说法中正确的有()。A.承包人应在每个计量周期到期后14天内向发包人提交已完工程进度款支付申请B.发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内审核并签发进度款支付证书C.发包人应在签发进度款支付证书后的14天内向承包人支付进度款D.双方对部分清单计量结果有争议，发
26、包人应待争议解决后再向承包人支付进度款E:发包人在收到催告付款通告后的14天内，按承包人支付申请的金额向承包人支付进度款【答案】： BC 10、下列费用中属于工程建设其他费用中专项评价费的是()。A.可行性研究费B.勘察设计费C.安全预评价费D.水土保持评价费E.地震安全性评价费【答案】： CD 11、建设项目竣工投入运营后，所花费的总投资形成相应的资产，下列形成流动资产的有（）。 A.待安装设备B.库存现金C.厂房D.专有技术E.短期投资【答案】： B 12、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中属于安全文明施工中临时设施费的有（）。A.现场采用砖砌围挡的安砌费用B.现场围挡
27、的墙面美化费用C.施工现场的操作场地的硬化费用D.施工现场规定范围内临时简易道路的铺设费用E.地下室施工时所采用的照明设备的安拆费用【答案】： AD 13、建筑工程费用的估算可采用单位建筑工程投资估算法，此法可进一步细分为()。A.单位实物工程量估算法B.概算指标估算法C.单位容积价格法D.单位面积价格法E:单位功能价格法【答案】： CD 14、（2020年真题）为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁员D.选定的仲裁委员会E.仲裁结果的执行方式【答案】： ABD 15、下列估算方法中，一般适用于项目建议书阶段编
28、制投资估算的有（）。 A.生产能力指数法B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.混合法【答案】： ABC 16、采用装运港船上交货价，下列属于卖方的责任有（）。 A.在规定的期限内，负责租船并在合同规定的装运港口将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.支付运费D.负担货物在装运港装上船为止的一切费用和风险E.办理运输途中最低级别的保险，并支付保险费【答案】： BD 17、措施项目清单应根据相关专业现行工程量计算规范的规定编制，并应根据拟建工程的实际情况列项。措施项目清单的编制依据包括()A.建设工程的常规施工方案B.与建设工程相关的标准、规范和技术资料C.分部分项工程量清单D.拟
29、定的招标文件E.建设工程设计文件【答案】： ABD 18、以下对于征地补偿费用的标准，正确的有（）。 A.征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年平均产值的46倍B.凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿C.每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均产值的610倍D.对于失去土地的农民，需支付养老保险补偿E.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍【答案】： BD 19、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括（ ）A.燃料动力供应情况B.市场需求状况C.劳动力市场的制约作用D.产业政策E.运输及通讯条件【答案】： BC 20、
30、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 21、（2018年真题）关于建筑设计对工业项目工程造价的影响，下列说法正确的有（）。A.建筑周长系数越高，单位面积造价越低B.单跨厂房柱间距不变，跨度越大，单位面积造价越低C.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多，单位面积造价越高D.超高层建筑采用框架结构和剪力墙结构比较经济E.大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价【答案】： BD 22、进口一台
31、正常缴纳关税的机床，其进口从属费的构成为（ ）A.银行财务费B.国际运费C.关税D.车辆购置税E.增值税【答案】： AC 23、索赔费用的计算方法通常有()A.实际费用法B.定额计算法C.总费用法D.工程量清单计算法E.修正的总费用法【答案】： AC 24、（2019年真题）关于依法必须招标的给定暂估价的专业工程招标，下列说法正确的有（）。A.承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人B.承包人组织招标工作的有关费用应另行计算C.承包人参加投标的，应由发包人负责招标D.发包人组织招标工作的有关费用应由从签约合同价中扣回E.承包人参加投标的，同等条件下应优先中标【答案】： AC 25、国产非标准设
32、备原价的计算方法有（）。 A.分部组合估价法B.生产费用综合法C.成本计算估价法D.定额估价法E.系列设备插入估价法【答案】： ACD 26、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（ ）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格.正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工器具的价值E.是建设项目竣工投产后所增加的固定资产价值【答案】： BD 27、关于生产准备费，下列说法中正确的有（ ）。A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括正常生活所需的生活
33、家具用具的购置费用D.包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费用E.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算【答案】： A 28、下列工程造价管理活动中，属于工程量清单计价活动的是（ ）。A.工程支付B.合同价款调整C.工程计价争议处理D.竣工决算E.投标报价【答案】： ABC 29、（2014年真题）下列有关安全文明施工费的说法中，正确的有（）。A.安全文明施工费包括临时设施费B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费C.“三宝”、“四口”、“五临边”等防护费用属于安全施工费D.消防设施与消防器材的配置费用属于文明施工费E.施工现场搭设的临时文化福利用房的费用属于文明施工费【答案
34、】： AC 30、关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有()。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用E:计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项【答案】： B 31、下列关于工程造价信息的说法中，正确的有（ ）。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.材料价格信息的发布应披露供货单位C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.
35、指数包括已完成或在建工程的各种造价信息E.人工成本不能作为处理建筑工人劳动工资纠纷的依据【答案】： AB 32、下列文件和资料中，属于承包人向发包人提出工期索赔的依据的有（ ）A.合同约定或双方认可的施工总进度规划B.合同双方认可的详细进度计划C.承包人或监理工程师的变更指令D.施工日志、气象资料E.承包人对工期的修改文件【答案】： ABD 33、在国际工程承包中，根据 FIDIC施工合同条件（2017 年版），关于保留金的返还，说法 正确的是（）。 A.保留金的返还分为工程竣工后的返还和缺陷通知期满后的返还B.如果签发的接收证书仅限于分项工程，承包商应将前一半保留金按比例列入支付报表C.如果
36、“合同数据”中没有规定该分项工程的价格比例，则应按估计比例，将前一半保留金列入支付报表D.在最后一个缺陷责任期届满后，承包商应立即将保留金的另一半列入支付报表E.如果接收证书仅就某分项工程签发，且规定了该分项工程的价值比例，则在该分项工程的缺陷责任期届满后，承包商应立即将另一半保留金按照相应比例列入支付报表【答案】： AD 34、土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的计价应作为无形资产核算的有（ ）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使
37、用权【答案】： ACD 35、关于施工投标报价中对工程量的复核，下列说法中正确的有（ ）。A.投标人应逐项计算工程量，复核工程量清单B.投标人应修改错误的工程量，并通知招标人C.投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏D.投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费E.投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备【答案】： CD 36、发包人对工程质量有异议，竣工结算仍应按合同约定办理的情形有（ ）。A.工程已竣工验收的B.工程已竣工未验收，但实际投入使用的C.工程已竣工未验收且未实际投入使用的D.工程停建，对无质量争议的部分E.工程停建，对有质量争议的部分【答案】： ABD 37、编
38、制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有()。A.项目名称B.项目编码C.项目特征D.计量单位E:工程量【答案】： AC 38、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】： ABD 39、（2019年真题）工程施工中的下列情形，发包人不予计量的有（）。A.监理人抽检不合格返工增加的工程量B.承包人自检不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人在合同范围之外按
39、发包人要求增建的临时工程工程量E.工程质量验收资料缺项的工程量【答案】： AB 40、建设项目竣工投入运营后，所花费的总投资形成相应的资产，新增资产按资产性质可分为（ ）。A.固定资产B.流动资产C.实体资产D.无形资产E.其他资产【答案】： ABD 41、根据标准施工招标文件，关于材料和工程设备验收的说法中，正确的有()。A.对承包人提供的材料，监理人应单独进行检验和交货验收B.监理人应进行材料的抽样检验，所需费用由承包人承担C.对发包人提供的材料和工程设备，监理人应在到货7天前通知承包人验收D.发包人提供的材料和工程设备验收后，一般由承包人负责保管E:运入施工场地的材料和工程设备，未经监理
40、人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用【答案】： D 42、在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的PDCA循环过程中的工作内容有（）。A.制定计划 B.搭设组织C.实施工作 D.检查进度和效果E.纠正处理偏差【答案】： ACD 43、关于索赔的依据，下列说法正确的是（）。 A.国家法律是工程索赔中最关键和最主要的依据B.工程项目所在地的地方性法规或地方政府规章，也可以作为工程索赔的依据C.对于工程建设的强制性标准，是合同双方必须严格执行的，是工程索赔的依据D.对于非强制性的定额，必须在合同中有明确规定的情况下，才能作为索赔的依据E.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种
41、凭证不是索赔的依据【答案】： CD 44、根据FIDIC施工合同条件的规定，以下有关合同价款的结算说法正确的是()。A.如果在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，应立即偿还剩余预付款B.除非合同中另有规定，无论工程所在地惯例如何，对每部分永久工程的计量应以实际完成的净值进行C.期中支付证书一经签发，不予更改D.在工程的最后一个缺陷通知期期满后，发包人应立即将全部保留金一次性支付给承包商E.在工程的最后一个缺陷通知期结束后28天内，工程师应当签发履约证书【答案】： B 45、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件做出必要澄清、说明和补充的情形包括（ ）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 46、下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有（ ）。A.购置机械的资金成本B.检修费C.维护费D.机械设备的财产损失保险费E.大型机械安拆费【答案】： BC 47、关于工程定额的说法中，正确的有()。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.预算定额为工程定额中的基础性定额C.概算定额的每一综合分项都包含了数个预算定额分项工程项目D.概算指标能够反映整个建、构筑物人工、材料、机械台班消耗量E:已完工程竣工决算是一种典型