《一级造价师之建设工程计价题库包过题库（实用）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库（实用）.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库（实用）第一部分 单选题(50题)1、下列关于工程定额定位的说法中正确的是（ ）。A.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价的依据B.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价的依据C.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价的依据D.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价、竣工结算价的依据【答案】： A 2、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，不正确的是（ ）。A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时，需要测定34 次B.有观察人员在场，且
2、做了充分准备，在工时利用上，非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广，是我国采用较广的定额编制方法D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】： B 3、在工程计价中，完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用称作（ ）。A.直接工程费B.综合单价C.工程单价D.定额基价【答案】： C 4、下列措施项目中，作为安装工程和市政工程所共有的非通用性项目是（ ）。 A.组装平台 B.已完工程及设备保护C.垂直运输机械 D.现场施工围栏【答案】： D 5、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为
3、10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为（ ）万元。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【答案】： D 6、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000 万元，招标控制价为5500 万元，其中：安全文明施工费为500 万元，规费为300 万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（ ）。A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】： D 7、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是()。A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.工程造价各种信息资料和指数D.投标人拟定的施工组
4、织设计方案【答案】： B 8、在施工招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标人须知的是（）。A.招标文件的获取B.要求投标人提交的履约担保C.投标文件编制所应依据的参考格式D.规定的各项技术标准【答案】： B 9、（2011年真题）某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3，则离岸价为（）万元。A.881.08B.883.74C.1063.18D.1091.90【答案】： A 10、某项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年计划投资额如下：第一年静态投资1000万元，第二年1000万元，第三年500万元，年均投资价格上涨率为5，则该项目的价差预备费为（）
5、万元。A. 165. 49B. 231. 31C. 298. 77D. 367. 88【答案】： C 11、措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（）。A.已完工程及设备保护费B.超高施工增加费C.大型机械设备进出场及安拆费D.施工排水、降水费【答案】： A 12、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在在投标截止时间（ ）天内发出。A.7B.10C.14D.15【答案】： D 13、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留3%的保证金C.非承包人责任
6、的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】： A 14、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共 20 万元，专用工具 费率 5%，废品损失费率 5%，外购配套件费 5 万元，包装费 2 万元，利润费率 10%，税金费 率 17%，非标准设备设计费为 1 万元。则该设备的税金为（）万元。 A.5.52B.5.35C.5.64D.5.18【答案】： B 15、某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3，人工、材料、机械
7、费用之和为50元/m3，综合单价确定为80元/m3，则在人工挖土方分项工程的综合单价分析表中，“数量”一栏应为（ ）。A.1.93B.1.60C.0.63D.0.52【答案】： A 16、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是()。A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用的营业税B.当安装的设备价值作为安装工程产值时，计税营业额中应扣除所安装设备的价款C.总承包方的计税营业额中不包括付给分包方的价款D.当预算定额中含有未计价主材时，计税营业额中应不包括此类未计价主材费用【答案】： C 17、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A.专用工具费=（材料费+
8、加工费）专用工具费率B.加工费=设备总重量（1+加工损耗系数）设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】： D 18、某地市政道路工程,已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%、50%、20%,拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1、1.05、1.05。假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（ ）。A.507B.608.4C.633.75D.657【答案】： C 19、工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：分析各清单项目的工程内容，确定计算基础，计算人工、
9、材料、机械费用，计算工程内容的工程数量与清单单位含量，计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。A.B.C.D.【答案】： B 20、在国外建筑安装工程费用构成中，下列属于管理费的是（ ）。A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费【答案】： B 21、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。 A.按总贷款分年均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】： A 22、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。 A.
10、研究试验费B.生产准备费C.引进技术和引进设备其他费D.商誉【答案】： D 23、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（ ）。A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用【答案】： A 24、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目均由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目，自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】：
11、 D 25、确定项目生产规模的前提是项目的（ ）。A.盈利能力B.资金情况 C.产品市场需求情况D.原材料、燃料供应状况【答案】： C 26、不可预见的地下障碍物处理的费用，应计入()。A.现场经费B.施工企业管理费C.价差预备费D.基本预备费【答案】： D 27、下列费用中，不属于国际工程的间接费用的是()A.投标期间开支的费用B.上级单位管理费C.保险费D.临时设施费【答案】： B 28、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（）天前发出。A.7B.10C.4D.15【答案】： D 29、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补
12、充项目的说法中正确的是()。A.补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容应予以明确D.补充项目编码应顺序编制，起始序号有编制人根据需要自主确定【答案】： C 30、缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产生的费用的正确承担方式是()A.发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用B.承包人应支付相应的维修费用C.发包人从保证金中扣除维修费用D.发包人负责维修，并从保证金中扣除维修费用【答案】： A 31、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（ ）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生
13、活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】： C 32、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】： A 33、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。 A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用、项目结余资金等分配情况D.主要技术经济指标的分析
14、、计算情况【答案】： B 34、在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（ ）。A.分部分项工程费与措施费总额的10%15%为参考B.分部分项工程费的10%15%为参考C.分部分项工程费与措施费总额的15%20%为参考D.分部分项工程费的15%20%为参考【答案】： B 35、对于实行招标的工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第()天作为基准日。A.7B.14C.28D.30【答案】： C 36、关于标段划分的说法，正确的是()。A.越是大型的项目，作为一个整体进行招标越能提高竞争性B.标段划分时要考虑项目建设中时间和空间的衔接C.一般可将一个项目分解为分部、分项工程进
15、行招标D.一个项自是整体招标还是分标段招标对工程投资而言没有影响【答案】： B 37、对于材料单价的计算，下列表述中正确的是（ ）。A.当材料供货方是小规模纳税人时，购货方购买价格中包含的增值税是不能扣除的B.对于进口材料，材料原价是指抵达买方边境、港口或车站并交纳完各种手续费、税费后形成的价格C.当同种材料有几种原价时，应根据不同供应地点的需要量为权重计算加权平均综合单价D.材料运杂费中包含装卸费、运输费和运输损耗等【答案】： B 38、（2014年真题）关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.
16、投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策是一个由深入浅、不断深化的过程【答案】： B 39、（2017年真题）确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。A.机械时间利用系数机械纯工作1h正常生产率工作班纯工作时间B.机械时间利用系数1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间（8h）D.机械时间利用系数一个工作班延续时间（8h）/机械在一个工作班内纯工作时间【答案】： C 40、下列费用中，属于安装工程费用的是()A.供水设备及其油饰工程的费用B.对单台设备进行单机试运转的调试费C.金属结构工程的费用D.环境绿
17、化工作的费用【答案】： B 41、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（ ）。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约保证金退还给承包人C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.履约保证金不得超过中标合同金额的5%【答案】： B 42、 对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是()。A.选择在大中型发达城市B.靠近原料产地C.靠近产地消费地D.靠近电（能）源地【答案】： A 43、（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价
18、波动D.提前竣工【答案】： A 44、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是（）。A.总部管理费B.开办费C.利润D.税金【答案】： B 45、某大型施工机械预算价格为 5 万元，机械耐用总台班为 1250 台班，检修周期数为 4，一次检修费为2000 元，除税系数 0.8，维护费系数为 60%，机上人工费和燃料动力费为 60 元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.106.14B.109.60C.110.24D.112.80【答案】： A 46、国内生产某台非标准设备需材料费 18 万元，加工费 2 万元，专用工具费
19、率 5%，废品损失费率 10%，包装费 0.4 万元，利润率为 10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】： D 47、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费 B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润 C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用 D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】： C 48、项目规模效益赖以存在的基础是（）。A.管理技术水平B.经济水平C.先进适用的生产技术及技术装备D.环境条件【
20、答案】： C 49、根据标准设计施工总承包招标文件，下列不属于变更程序的是（）。 A.变更的提出B.变更估价C.变更指示D.变更的审核【答案】： D 50、（2021年真题）下列工程定额中，能够反应建设总投资及其各项费用构成的是（ ）。A.预算定额B.施工定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、（2017年真题）发包人对工程质量有异议，竣工结算仍应按合同约定办理的情形有（）。A.工程已竣工验收的B.工程已竣工未验收，但实际投入使用的C.工程已竣工未验收，且未实际投入使用的D.工程停建，对无质量争议的部分E.工程停建，对有质量争议的部分【答案】： ABD 2
21、、关于工业建设项目总平面设计，现场条件是制约设计方案的重要因素之一，下列内容中属于现场条件的有（ ）A.气象条件B.人文条件C.地形地貌D.场地大小E.建设项目所在地区的有关技术经济条件【答案】： ACD 3、根据建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216，以下情形中，属于应对合同价款进行调整的有()。A.合同变更B.法律法规变化影响的合同价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减D.一周内停水、停电等造成累计停工超过8小时E:发包人批准的变更估算的增减【答案】： BCD 4、对于暂估价引起的合同价款调整，下列表述中正确的有（ ）。A.暂估价材料不属于依法必须招标的
22、，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后以此为依据取代暂估价，调整合同价款B.暂估价材料属于依法必须招标的，由发包、承包双方以招标的方式选择供应商。依法确定中标价格后，以此为依据取代暂估价，调整合同价款C.暂估价专业工程不属于依法必须招标的，按照工程变更事件的合同价款调整方法，确定专业工程价款，以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款D.暂估价专业工程依法必须招标的，承包人不参加投标的专业工程，由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发包人另行支付E.暂估价专业工程依法必须招标的，承包人参加投标的专业工程，由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由承包人承担【答案】： ABC 5
23、、根据施工过程组织上的复杂程度划分，施工过程可以分解为()。A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.准备过程E.检验过程【答案】： ABC 6、关于招标的范围，下列说法正确的有()。A.关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标C.使用国有资金占控股主导地位的项目应当公开招标D.在建设工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标E:关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时须进行招标【答案】： CD 7、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.
24、以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是達设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】： BD 8、项目建设地区选择应遵循的基本原则包括（ ）。A.靠近原料和燃料地原则B.靠近产品消费地C.节约土地原则D.工业项目适当聚集的原则E.工业项目集中布局原则【答案】： ABD 9、对于工业建设项目厂址选择时，需要进行技术经济论证，下列内容中属于建设厂址比较的主要内容的有（ ）。A.建设费用比较B.经营费用比较C.市场风险比较D.技术水平比较E.环境影响比较【答案】： AB 10、根据我国现行建
25、筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，计入企业管理费的是（ ）。A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费B.支付给企业离休干部的经费C.施工现场工程排污费D.履约担保所发生的费用E.施工生产用仪器仪表使用费【答案】： ABD 11、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（ ）。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等
26、条件下优先选择承包人中标E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款【答案】： BD 12、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】： ABD 13、根据国家现行有关竣工决算的规定，小型建设项目竣工财务决算报表包括()。A.建设项目竣工财务决算审批表B.建设项目概况表C.竣工财务决算总表D.建设项目交付使用资产明细表E:建设项目交付使用资产总表【答案】： ACD 14、下列内容
27、中，属于设计阶段影响工程造价的因素的有（ ）。A.建筑面积B.建设地点的选择C.工程方案D.设计人员的知识水平E.风险因素【答案】： AD 15、下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确的是（）。A.概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象B.概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料C.概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段D.概算指标比概算定额更加综合与扩大E.概算定额是编制概算指标的依据【答案】： BD 16、分部分项工程项目清单的组成部分是（ ）。A.项目编码B.项目名称C.项目内容D.项目特征E.工程数量【答案】： ABD 17、承包
28、人向发包人提出工期索赔的具体依据包括（）。A.施工方的施工总进度规划B.施工日志、气象资料C.工程师的变更指令D.影响工期的干扰事件E.受干扰后的实际工程进度【答案】： BCD 18、支持承包人工程索赔成立的基本条件有（ ）。A.合同履行过程中承包人没有违约行为B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起的D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料E.发包人已按合同规定给予了承包人答复【答案】： BCD 19、关于新增固定资产价值的确定，下列表述中正确的有（ ）。A.新增固定资产价值的计算是以单项工程为对象的B.计算新增固定资产价值，应
29、在生产和使用的工程全部交付后进行C.建设单位管理费按单项工程的建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额的比例分摊D.土地征用费、勘察设计费用按单项工程的建筑、安装工程造价总额比例分摊E.运输设备及其他不需安装设备不计人分摊的“待摊投资”【答案】： AC 20、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（ ）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】： ABD 21、施工单位在投标报价中拟采用不平衡报价策略，下列做法中正确的是()。A.总价不变的前提下，适当提高基础
30、工程报价B.总价不变的前提下，适当提高设备安装工程报价C.对工程内容说明不清楚的分项工程适当提高单价D.对将来工程量可能减少的分项工程适当降低单价E:要求报综合单价分析表的工程，降低人工费【答案】： AD 22、（2019年真题）为有利于措施项目费的确定和调整，根据现行工程量计算规范，适宜采用单价措施项目计价的有（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.施工排水、降水费D.超高施工增加费E.垂直运输费【答案】： CD 23、采用装运港船上交货价，下列属于卖方的责任有（）。 A.在规定的期限内，负责租船并在合同规定的装运港口将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.支付运费D.负担货物在装
31、运港装上船为止的一切费用和风险E.办理运输途中最低级别的保险，并支付保险费【答案】： BD 24、下列费用中，属于安装工程费用的有()。A.供暖、通风、煤气等设备装设、油饰工程的费用B.动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配费用C.设备基础、支柱等设施工程和金属结构工程的费用D.与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用E:对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费【答案】： BD 25、世界银行工程造价构成中，应急费包括（ ）。A.建设成本上升费B.未明确项目的准备金C.各种酬金D.运费和保险费E.不可预见准备金【答案】： B 26、下列费用中，属于生产准备费的有（ ）A.人员培训
32、费及提前进厂费B.一次性支付的商标权费C.市政公用设施费D.特殊设备安全监督检验费E.为保证初期正常生产所必需的生产办公、生活家具用具购置费【答案】： A 27、以下对于征地补偿费用的标准，正确的是（ ）。A.征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年产值的4-6 倍B.凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿C.每一个需要安置的农业人口的安置补偿标准，为该征地被征前三年平均年产值的6-10 倍D.每公顷被征收耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前三年平均年产值的15 倍E.土地补偿费和安置补助费的综合不得超过被征收前三年平均年产值的30 倍【答案】： BD 28、进行施工阶段偏差分析时
33、，反映进度偏差的正确计算式是()。A.进度偏差=实际工程量*（实际单价-计划单价）B.进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间C.进度偏差=计划单价*（拟完工程量-实际工程量）D.进度偏差=（拟完工程量-实际工程量）*实际单价E:进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间【答案】： BC 29、（2015年真题）关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资的经济指标C.概略程度与可行性研究工作深度相适应D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制【答案】： BC 30、（2021年真题）建设工程造价指标应区
34、分不同的工程特征进行测算，这些特征包括（ ）。A.地区特征B.工程类型C.造价类型D.合同类型E.资金来源【答案】： ABC 31、以下各种情况中应计算超高施工增加费的是（ ）。A.建筑物高度增加引起人工工效降低B.建筑物高度增加引起加压水泵的安装C.单层建筑物檐口高度超过20mD.多层建筑物超过6层E.建筑物高的增加引起需要增加通信联络设备【答案】： CD 32、下列有关暂列金额的表述，正确的是（ ）。A.用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购B.用于施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整C.用于发生的索赔、现场签证确认等的费用D.用于支付
35、必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价E.指招标人在工程量清单中暂定但未包括在合同价款中的一笔款项【答案】： ABC 33、（2015年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），最高投标限价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】： ABD 34、根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），关于专业措施项目的说法中正确的有()。A.脚手架仅被列为建筑工程的专业措施项目B.混凝土、钢筋混凝土模板及支架费列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目C.
36、模板及支架费分自有和租赁两种情况，采用不同方法计算D.模板及支架、脚手架的租赁费计算，除考虑租赁价格（租金）外，还需考虑支搭、拆卸及运输费E:只有自有模板及支架、脚手架才需要进行摊销量的计算【答案】： CD 35、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有（ ）。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起的措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分
37、部分项工程费的调整方法相同【答案】： ABD 36、下列选项中，属于评标过程中响应性评审标准的有()A.工程质量应符合招标文件的有关要求B.质量管理体系与措施符合有关标准C.投标保证金应符合招标文件的有关要求D.投标有效期应符合招标文件的有关要求E.工程进度计划与措施符合有关标准【答案】： ACD 37、（2012年真题）关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 38、当估算出建设投资后需编制建设投资
38、估算表，按照费用归集形式，建设投资可按()分类。A.详细估算法B.内容估算法C.分类估算法D.形成资产法E.概算法【答案】： D 39、根据施工过程组织上的复杂程度划分，施工过程可以分解为()。A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.准备过程E.检验过程【答案】： ABC 40、下列内容中属于专项评价费的是（ ）。A.可行性研究费B.环境影响评价费C.地震安全性评价费D.节能评估费E.勘察设计费【答案】： BCD 41、为维护公开、公平、公正的市场环境，对中标候选人的公示，下列做法中正确的有（ ）。A.依法必须进行招标的项目，是否公开中标候选人由招标人自定B.招标人应当自收到评标报告之日起3日
39、内公示中标候选人。公示期不得少于3日C.一般只公示排名第一的中标候选人而不必公示中标候选人全部名单D.对有业绩信誉条件的项目，在开标时提供的资格或业绩信誉证明资料一并予以公示E.中标候选人的各评分要素的得分情况需一并公示【答案】： BD 42、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于投标文件措施项目计价表的 编制，下列说法正确的有（）。 A.单价措施项目计价表应采用综合单价方式计价B.总价措施项目计价表应包含规费和建筑业增值税C.不能精确计量的措施项目应编制总价措施项目清单与计价表D.总价措施项目的内容确定与招标人提供的措施项目清单无关E.总价措施项目的内容确定与投标人
40、投标时拟定的施工组织设计无关【答案】： AC 43、下列有关预付款担保的说法中正确的是（）。 A.预付款担保是承包人合理使用预付款而提供的担保B.预付款担保的形式必须是银行保函C.预付款担保可以采用抵押担保形式D.预付款担保作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用预付款E.预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款金额【答案】： ACD 44、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有（ ）。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起的措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标
41、工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【答案】： ABD 45、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中属于安全文明施工中临时设施费的有（）。A.现场采用砖砌围挡的安砌费用B.现场围挡的墙面美化费用C.施工现场的操作场地的硬化费用D.施工现场规定范围内临时简易道路的铺设费用E.地下室施工时所采用的照明设备的安拆费用【答案】： AD 46、国际贸易中，FOB 交货方式下买方的基本义务有（ ）。A.负责装船前的装货费B.承担货物在装运港越过船舷以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同约定的装运港领受货物E.办理进口清关手续【答案】： BCD 47、在编制人工消耗定额时，需拟定定额的编制方案，该编制方案的内容应包括A.提出对拟编定额的定额水平设想 B.拟定定额分章、分节、分项目录C.选择产品、人工的计量单位 D.设计定额表格的形式和内容E.确定工程量计算规则【答案】： ABCD 48、（2018年真题）下列费用中，由招标人填写金额，投标人直接计入投标总价的有（）。A.材料设备暂估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工合价