《一级造价师之建设工程造价管理题库包过题库及答案（精品）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程造价管理题库包过题库及答案（精品）.docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师之建设工程造价管理题库包过题库及答案（精品）第一部分 单选题(50题)1、根据标准材料采购招标文件（2017 年版）规定，下列材料采购合同文件解释效力最高的是指（ ）。A.中标材料质量标准的详细描述B.专用合同条款C.分项报价表D.商务和技术偏差表【答案】： D 2、根据国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知，下列各类项目中，不实行资本金制度的固定资产投资项目是（ ）。A.外商投资项目B.国有企业房地产开发项目C.国有企业技术改造项目D.公益性投资项目【答案】： D 3、（2013年考题）根据民法典，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合
2、同双方的公平权利B.民法典规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供各式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款【答案】： B 4、（2019年考题）双代号网络计划中，关于关键节点说法正确的是（）。A.关键工作两端等节点必然是关键节点B.关键节点的最早时间与最迟时间必然相等C.关键节点组成的线路必然是关键线路D.两端是关键节点的工作必然是关键工作【答案】： A 5、根据工程造价咨询企业管理办法，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年的企业，方可申请甲级资质。A.3B.4C.5D.6【答案】： A 6、根据招标投标法实施条
3、例相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。A.相互约定抬高或者降低投标报价B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.相互探听对方投标标价D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标【答案】： C 7、（2017年考题）价值工程活动中,方案评价阶段的工作顺序是（）。A.综合评价一经济评价和社会评价一技术评价B.综合评价一技术评价和经济评价一社会评价C.技术评价一经济评价和社会评价一综合评价D.经济评价一技术评价和社会评价一综合评价【答案】： C 8、下列项目融资方式中，需要通过证券市场发行债券进行项目融资的是（ ）。A.BOTB.ABSC.TOTD.PFI【答案】： B 9、PFI融资
4、方式与BOT融资方式的相同点是（）A.适用领域B.融资本质C.承担风险D.合同类型【答案】： B 10、在英国的 JCT 建设工程标准合同体系中，主要通用于（ ）工程A.仿古建筑B.装饰工程C.防水工程D.房屋建筑【答案】： D 11、根据FIDIC施工合同条件，承包商应在收到中标函后（ ）天内向业主提交履约担保，并向（咨询）工程师送副本一份。A.7B.14C.28D.30【答案】： C 12、企业发生的年度亏损，在连续（ ）年内未能用税前利润弥补的，应用税后利润弥补。A.2 B.3 C.5 D.10【答案】： C 13、项目融资过程中，在融资决策分析之前应进行的工作是（）。A.融资结构设计B
5、.投资决策分析C.融资执行D.融资谈判【答案】： B 14、根据国务院关于投资体制改革的决定，企业使用政府资金投资建设政府核准的投资项目目录中的项目时，企业仅需向政府提交（ ）。A.项目申请报告B.项目可行性研究报告C.项目开工报告D.项目初步设计文件【答案】： A 15、按照索赔事件的性质分类，因发包人指令承包人加快施工速度而引起的索赔属于()。A.意外风险和不可预见因素索赔B.工程加速索赔C.工程延误索赔D.合同被迫终止的索赔【答案】： B 16、（2017年真题）下列投资方案经济效果评价指标中，能够直接衡量项目未回收投资的收益率的指标是（）。A.投资收益率B.净现值率C.投资回收期D.内
6、部收益率【答案】： D 17、固定节拍流水施工的特点之一是（）。A.专业工作队数大于施工过程数B.施工段之间可能存在空闲时间C.流水节拍等于流水步距D.相邻施工过程之间的流水步距不尽相等【答案】： C 18、由于代理型合同是建设单位与分包单位直接签订，因此采用（ ）的合同形式。A.固定单价B.可调总价C.GMP 加酬金D.简单的成本加酬金【答案】： D 19、某企业拟新建一项目，有两个备选方案技术均可行。甲方案投资5000万元，计算期为15年，财务净现值为200万元；乙方案投资8000万元，计算期为20年，财务净现值为300万元。则关于两方案的比选说法，正确的是（ ）。A.甲、乙方案必须构造一
7、个相同的分析期限才能比选B.甲方案投资少于乙方案，净现值大于零，故甲方案较优C.乙方案净现值大于甲方案，且都大于零，故乙方案较优D.甲方案计算期短，说明甲方案的投资回收速度快于乙方案【答案】： A 20、某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）0，进度偏差（SV）0，则表明（）。A.工程费用超支B.工程进度提前C.已完工程计划费用已完工程实际费用D.拟完工程计划费用已完工程计划费用已完工程实际费用【答案】： D 21、关于垫资的说法，正确的是（）。A.法律、行政法规明确禁止垫资行为B.垫资的法律性质是工程欠款C.当事人约定垫资利息时，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍D.当事人对垫资
8、利息未作约定的，法院不予支持利息【答案】： D 22、用于技术方案比选的方案评分法的优点是( )。A.客观、全面评价B.适用性强，决策灵活C.通过指标的大小来判断方案的优劣D.能够定量判断方案的优劣，比起笼统地用“很好”“好”“不好”等定性评价要更为细致、更为准确【答案】： D 23、根据标准施工招标文件（2007 年版）规定，下列施工合同文件解释效力最高的文件是指（ ）。A.合同协议书B.中标通知书C.技术标准和要求D.专用合同条款【答案】： A 24、工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。A.CM承包模式B.合作体承包模式C.平行承包模式D.联合体承包模式【答案
9、】： B 25、（2014年真题）某工程施工至 2014 年 7 月底，已完工程计划费用（BCWP）为 600 万元，已完工程实际费用（ACWP）为 800 万元，拟完工程计划费用（BCWS）为 700 万元，则该工程此时的偏差情况是（ ）。A.费用节约，进度提前B.费用超支，进度拖后C.费用节约，进度拖后D.费用超支，进度提前【答案】： B 26、AIA系列合同条件的核心是（）。A.通用条件B.专用条件C.协议书D.工程量清单【答案】： A 27、基准收益率作为投资者对项目资金时间价值的估价，是投资者可以接受的（ ）盈利率水平。A.最低B.最高C.平均D.机会【答案】： A 28、合同一方当
10、事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同（）。A.自然终止B.归于无效C.仍然有效D.可以撤销【答案】： C 29、关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（）。A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本C.社会成本只发生在工程项目运营期D.社会成本只在项目财务评价中考虑【答案】： B 30、全面造价管理是指有效地利用专业知识与技术，对（ ）进行筹划和控制。A.资源、成本、盈利和风险B.工期、质量、成本和风险C.质量、安全、成本和盈利D.工期成本、质量成本、安全成本和环境成本【答案】： A 31、甲公司贷款1000万元，年利率为
11、8，单利计息，借期4年，到期一次还本付息，则公司第4年末一次偿还的本利和为（）万元。A.1360B.1324C.1320D.1160【答案】： C 32、同一笔借款，在利率和计息周期均相同的情况下，用复利计算出的利息金额数和用单利计算出的利息金额数比较（）。A.前者比后者小B.前者比后者大C.两者相等D.不能确定【答案】： B 33、根据标准施工招标文件，关于缺陷责任期内缺陷责任的表述正确的是（ ）。A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷，发包人应负责修复B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭损坏的，承包人应负责修复C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费用，发包人
12、承担查验费用D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润【答案】： B 34、下列不属于工程项目财务评价参数的是（）。A.基准收益率B.项目收益率C.计算期D.财务评价判断参数【答案】： B 35、企业应纳税所得额是其收入总额减去准予扣除项目的金额。其中准予扣除项目包括( )。A.资本性支出B.税收滞纳金C.贷款担保支出D.营业外支出【答案】： D 36、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实
13、际利率为（）。A.11.46%B.11.50%C.12.00%D.12.36%【答案】： A 37、下列资金成本中,可用来比较各种融资方式优劣的是（）A.综合资金成本B.边际资金成本C.个别资金成本D.债务资金成本【答案】： C 38、地方政府每一年度全部PPP项目预算支出占一般公共预算支出比例应当不超过（）A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】： B 39、从市场交易的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（ ）。A.建筑安装工程费用B.建设工程费用C.全部固定资产投资费用D.建设工程动态投资费用【答案】： A 40、修理费允许直接在成本中列支，如果当期发生的修理费用数额
14、较大，可采用（）的办法。A.预提、折旧或摊销B.预提或摊销C.折旧或摊销D.折旧或预提【答案】： B 41、有关等节奏流水施工的主要特点的说法，正确的是()。A.相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍B.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍相等，但流水步距不等C.专业施工队数大于或者等于施工段数D.各专业工作队在各施工段上能连续作业，施工段之间可能存在空闲时间【答案】： A 42、在下列投资方案评价指标中，应该考虑资金的时间价值的指标是（）。A.投资收益率和净现值B.投资收益率和投资回收期C.净年值和内部收益率D.净现值和利息备付率【答案】： C 43、下列关于 IRR 的说法错误的是（
15、）。A.使净现值为零的折现率是IRRB.IRR反映项目尚未回收资金的获利能力C.常规投资项目的IRR是唯一的D.内部收益率计算简便，而且受外部参数影响【答案】： D 44、项目资金结构中，如果项目资本金所占比重过小，则对项目的可能影响是（）。A.财务杠杆作用下滑B.负债融资成本提高C.负债融资难度降低D.市场风险承受力增强【答案】： B 45、在工程经济分析中，利息是指投资者（）。A.因通货膨胀而付出的代价B.使用资金所得的预期收益C.借贷资金所承担的风险D.放弃近期消费所得的补偿【答案】： D 46、根据建筑施工组织设计规范，施工组织设计有三个层次是指（ ）。A.施工组织总设计、单位工程施工
16、进度计划和施工作业计划B.施工组织总设计、单项工程施工组织设计和施工进度计划C.施工组织设计、施工进度计划和施工方案D.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案【答案】： D 47、根据建筑施工组织设计规范，单位工程施工组织设计应由（ ）主持编制。A.建设单位项目负责人B.总承包单位法定代表人C.施工项目负责人D.总承包单位技术负责人【答案】： C 48、某产品甲，乙，丙，丁4个部件的功能重要性系数分别为0.25，0.30，0.38，0.07，现实成本分别为200元，220元，350元，30元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（）。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】： C 49、在公司
17、融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式是（）。A.发行股票B.信贷融资C.发行债券D.融资租赁【答案】： B 50、投标单位遇下列情形时，其报价可高一些（）。A.工程量大而其他投标人都可以做的工程B.一般房屋建筑工程C.非急需工程；支付条件好的工程D.总价低的小工程，以及投标单位不愿做而被邀请投标【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、（2016年考题）关于施工标段划分的说法，正确的有（）。A.标段划分多，业主协调工作量小B.承包单位管理能力强，标段划分宜多C.业主管理能力有限，标段划分宜少D.标段划分少，会减少投标者数量E.标段划分多，有利于施工现场布置【答案】： CD 2、(2
18、018年)与传统的贷款方式相比，项目融资的优点有（ ）。A.融资成本较低B.信用结构多样化C.投资风险小D.可利用税务优势E.属于资产负债表外融资【答案】： BD 3、根据合同法，下列合同属于效力待定合同的有（ ）。A.违反法律法规的合同B.订立合同时显失公平的合同C.限制民事行为能力人订立的合同D.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同E.无权代理人代订的合同【答案】： C 4、按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，不能分解到各个工程分项的费用由（ ）。A.材料费B.保险费C.二次搬运费D.临时设施费E.职工养老保险费【答案】： BD 5、（2017年真题）关于工程竣工结算的说法，正确的有（ ）
19、。A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算和单项工程竣工结算B.工程竣工结算均有总承包单位编制C.建设单位审查工程竣工结算的递交程序和资料的完整性D.施工承包单位要审查工程竣工结算的项目内容与合同约定内容的一致性E.建设单位要审查实际施工工期对工程造价的影响程度【答案】： CD 6、根据我国招标投标法，下列说法中，正确的有（ ）。A.投标人少于5个的，招标人应当重新招标B.评标委员会中，技术经济方面的专家不得少于二分之一C.由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作为废标D.开标时间就是提交投标文件的截止时间E.自招标文件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日的期限不得少于20日【答
20、案】： CD 7、工程造价咨询企业的业务范围包括（）。A.审批建设项目可行性研究中的投资估算B.编制项目经济评价报告C.编制与审核工程竣工决算报告D.仲裁工程结算纠纷E.提供工程造价信息服务【答案】： BC 8、按工程造价构成编制的资金使用计划可分为（）。A.建筑安装工程费使用计划B.设备工器具费使用计划C.工程建设其他费使用计划D.工程建设直接费用使用计划E.工程建设措施费用使用计划【答案】： ABC 9、根据建设工程安全生产管理条例，下列关于施工单位的安全责任说法正确的是（ ）。A.建设工程施工前，负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由
21、双方签字确认B.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果C.拆除、爆破工程需要编制专项施工方案还应当组织专家进行论证D.施工单位应当作业人员提供安全防护用具和安全防护服装E.施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的混凝土工程编制专项施工方案【答案】： ABD 10、进行投资项目互斥方案静态分析可采用的评价指标有（ ）个。A.净年值B.增量投资收益率C.综合总费用D.增量投资内部收益率E.增量投资回收期【答案】： BC 11、下列关于工程造价咨询企业的说法，正确的有（ ）。A.工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务B.工程造价咨询企业可鉴定工程
22、造价经济纠纷C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告D.工程造价咨询企业只能在一定行政区域内从事工程造价咨询活动E.工程造价咨询业务范围的工作包括项目设计方案比选【答案】： BC 12、工程风险管理计划实施过程中的监控内容包括（）。A.制订风险控制措施B.评估风险控制措施产生的效果C.跟踪和评估风险的变化程度D.确定风险的可接受性E.监控潜在风险的发展【答案】： BC 13、下列选项中，属于效力待定合同的有()A.损害社会公共利益的合同B.限制民事行为能力人订立的合同C.无权代理人代订的合同D.显失公平的合同E.因重大误解而订立的合同【答案】： BC 14、根据工程造价咨询企业管理办法，
23、下列关于工程造价咨询企业的说法，正确的有（ ）。A.工程造价咨询企业资质的有效期为4 年B.工程造价咨询企业可鉴定工程造价经济纠纷C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告D.工程造价咨询企业只能在一定行政区域内从事工程造价咨询活动E.工程造价咨询企业应在工程造价成果文件上加盖其执业印章【答案】： BC 15、（2019年）关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（ ）A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年【答案】： AD 1
24、6、（2021年真题）对于投保建筑工程一切险的工程项目，下列情形中，保险人不承担赔偿责任的有（ ） 。A.因台风使工地范围内建筑物损毁B.工程停工引起的任何损失C.因暴雨引起地面下陷，造成施工用吊车损毁D.因恐怖袭击引起的任何损失E.工程设计错误引起的损失【答案】： BD 17、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有（）。A.流水能力B.施工过程C.流水强度D.工作面E.施工段【答案】： D 18、（2014年考题）根据招标投标法实施条例，评标委员会应当否决投标的情形有（ ）。A.投标报价高于工程成本B.投标文件未经投标单位负责人签字C.投标报价低于招标控制价D.投标
25、联合体没有提交共同投标协议E.投标人不符合招标文件规定的资格条件【答案】： BD 19、根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，项目董事会的职权之一是（ ）。A.提出项目开工报告B.审核项目初步设计和概算文件C.组织工程招标工作D.上报年度投资计划E.编制和确定招标方案【答案】： ABD 20、为了有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在工程项目的（ ）阶段。A.施工招标B.施工C.策划决策D.设计E.竣工验收【答案】： CD 21、根据合同法，可变更或可撤销合同是指（ ）的合同。 A.恶意串通损害国家利益B.恶意串通损害集体利益C.因重大误解订立D.以趁人之危手段订立的合同E.订立合
26、同时显失公平【答案】： CD 22、有甲、乙、丙、丁四个计算期相同的互斥型方案，投资额依次增大，内部收益率IRR依次为9%、11%、13%、12%，基准收益率为10%。采用增量投资内部收益率IRR进行方案比选，正确的做法有（）。A.乙与甲比较，若IRR10%，则选乙B.丙与甲比较，若IRR10%，则选甲C.丙与乙比较，若IRR10%，则选丙D.丁与丙比较，若IRR10%，则选丙E.直接选丙，因其IRR超过其他方案的IRR【答案】： CD 23、根据标准施工招标文件工程变更的情形有（）。A.改变合同中某项工作的质量B.改变合同工程原定的位置C.改变合同中已批准的施工顺序D.为完成工程需要追加的额
27、外工作。E.取消某项工作改由建设单位自行完成【答案】： ABCD 24、对 PPP 项目进行物有所值（VFM）定性评价的基本指标有（ ）。A.预期使用寿命长短B.全生命周期整合程度C.全生命周期成本测算准确性D.绩效导向与鼓励创新E.主要固定资产种类【答案】： BD 25、下列关于 NPV 指标的说明，正确的是（ ）。 A.NPV指标能够直接以货币额表示项目的盈利水平B.在互斥方案评价时，必须考虑互斥方案的寿命C.NPV指标的计算只与项目的现金流量有关D.NPV指标不能反映单位投资的使用效率E.NPV指标不能直接说明在项目运营期间各年的经营成果【答案】： ABD 26、(2010年)应用净现值
28、指标评价投资方案经济效果的优越性有()。A.能够直观反映项目单位投资的使用效率B.能够全面考虑项目在整个计算期内的经济状况C.能够直接说明项目计算期各年的经营成果D.能够全面反映项目投资过程的收益程度E.能够直接以金额表示项目的盈利水平【答案】： B 27、关于全面造价理论的论述中，正确的是（ ）。A.建设工程全寿命期造价是指建设工程整个建设前期、建设实施期、质量保修期各个阶段的成本B.建设工程全过程造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和C.全要素造价管理是指对建设工程参与方工程造价的管理D.全方位造价管理是指包括政府建设主管部门、行业协会及建设工程参与各方的工程造价管理E.建
29、设工程全寿命期造价是指建设工程的初始建造成本与建成后的日常使用成本之和。【答案】： D 28、(2015年)根据FIDIC施工合同条件的规定，关于争端裁决委员会(DAB)及其裁决的说法，正确的有()。A.DAB须由3人组成B.合同双方共同确定DAB主席C.DAB成员的酬金由合同双方各支付一半D.合同当事人有权不接受DAB的裁决E.合同双方对DAB的约定排除了合同仲裁的可能性【答案】： BCD 29、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员
30、E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年【答案】： AD 30、根据建筑法的规定，交付竣工验收的建筑工程必须（ ）。A.具有完整的竣工决算审计报告B.符合规定的工程质量标准C.具有完整的工程技术经济资料D.具有经签署的工程保修书E.具有周密的工程保修计划【答案】： BCD 31、根据九部委联合发布的标准材料采购招标文件和标准设备采购招标文件, 关于当事人义务的说法,正确的有（） 。A.迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%B.支付迟延交货违约金不能免除交方继续交付合同材料的义务C.采购合同订立时的卖方营业地为标的物交付地D.卖方在交货时应将产品合格证随同产品交方据以验收E.迟延付
31、款违约金的总额不得超过合同价留的10%【答案】： BD 32、关于投资方案不确定性分析的说法中，正确的有（ ）。A.财务评价中的不确定性分析的指标有盈亏平衡分析和敏感性分析B.敏感性分析只适用于财务评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价E.风险分析只适用于国民经济评价【答案】： AC 33、（2013年考题）非节奏流水施工的特点有（）。A.各施工段的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业工作队不能连续作业【答案】： BCD 34、建设工程总分包模式的特点有（）。A.总承包单位的责任
32、重，获利潜力大B.建设单位合同结构简单，组织协调工作量小C.建设单位选择总承包单位的范围大，合同总价较低D.总包合同价格可以较早确定，建设单位的风险小E.承包单位内部增加了控制环节，有利于控制工程质量【答案】： ABD 35、根据建设工程安全生产管理条例下列安全生产责任中,属于建设单位安全责任的有（）。A.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用并纳入工程概算B.对采用新结构的建设工程,提出保障施工作业人员安全的措施建议C.拆除工程施工前,将拟拆除建筑物的说明、拆除施工组织方案等资料报有关部门备案D.建立健全安全生产责任制度,制定安全生产规章制度和操作规程E.对达到一定规模的危险性较大的
33、分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果【答案】： AC 36、（2020年真题）采用单指标法评价设计方案时，可采用的评价方法有（）A.重点抽查法B.综合费用法C.价值工程法D.分类整理法E.全寿命期费用法【答案】： BC 37、根据九部委联合发布的标准材料采购招标文件和标准设备采购招标文件, 关于当事人义务的说法,正确的有（） 。A.迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%B.支付迟延交货违约金不能免除交方继续交付合同材料的义务C.采购合同订立时的卖方营业地为标的物交付地D.卖方在交货时应将产品合格证随同产品交方据以验收E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价留的10%【答案】： B
34、D 38、根据建设工程安全生产管理条例，下列关于施工机械设施安装单位的安全责任的说法正确的是（ ）。A.在施工现场安装施工起重机械应当编制拆装方案B.施工起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明C.施工起重机械的使用达到国家规定的检验检测期限，应当自行检测，办理验收手续D.在施工现场安装施工起重机械，应当有专业技术人员现场监督E.在施工现场安装施工起重机械，应当有建设单位代表现场监督【答案】： ABD 39、下列情形中，采购方式可采用竞争性谈判方式采购的有（ ）。A.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的B.只能从唯一供应商处采购的C.技术复杂或性质特殊，不能确定
35、详细规格或具体要求的D.属于地方预算的政府采购项目E.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的【答案】： C 40、（2014年考题）采用净现值和内部收益率指标评价投资方案经济效果的共同特点有（）A.均受外部参数的影响B.均考虑资金的时间和价值C.均可对独立方案进行评价D.均能反映投资回收过程的收益程度E.均能全面考虑整个计算期内经济状况【答案】： BC 41、（2015年考题）根据建设工程安全生产管理条例，施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（ ）。A.施工安全防护设施的采购B.施工机械设备的更新C.施工机具安全性能的检测D.安全施工措施的落实E.安全生产条件的
36、改善【答案】： AD 42、（2018年真题）工程项目决策阶段编制的项目建议书应包括的内容有（）。A.环境影响的初步评价B.社会评价和风险分析C.主要原材料供应方案D.资金筹措方案设想E.项目进度安排【答案】： AD 43、根据建设工程生产管理条例，下列关于建设单位的责任的说法正确的是（ ）。A.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程作业环境及施工措施所需费用B.在办理质量监督手续时，应当提供建设工程有关施工措施的资料C.依法批准开工报告的建设工程，可以不办理备案手续D.建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，还应当办理备案手续E.实施爆破作业的拆除工程，应当报省级建设主管
37、部门备案【答案】： AD 44、（2018年考题）工程项目决策阶段编制的项目建议书应包括的内容有（）。A.环境影响的初步评价B.社会评价和风险分析C.主要原材料供应方案D.资金筹措方案设想E.项目进度安排【答案】： AD 45、根据建筑施工组织设计规范，单位工程施工组织设计中的施工部署应包括（）A.施工资源配置计划B.施工进度安排和空间组织C.施工重点和难点分析D.工程项目管理组织机构E.施工现场平面布置【答案】： BCD 46、（2018年真题）应用价值工程时，对所提出的替代方案进行定量综合评价可采用的方法有（ ）。A.优点列举法B.德尔菲法C.加权评分法D.强制评分法E.连环替代法【答案】
38、： CD 47、下列属于多指标法中的评价指标的有（）。A.工程造价指标B.材料消耗量指标C.劳动消耗量指标D.工期指标E.环境指标【答案】： ABCD 48、当事人对建设工程开工日期有争议的，根据施工合同法律解释二相关规定，人民法院认定开工日期的正确依据是指（ ）。A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因发包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E.承包人未经发包人同意提前进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期【答案】： ABD 49、近年来，我国工程造价管理呈现出（）的发展趋势。A.国际化B.信息化C.专业化D.简约化E.集成化【答案】： ABC 50、(2016年)根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的权利有()oA.发起设立工程造价咨询企业B.保管和使用本人的注册证书C.执行工程计价标准和方法D.参加注册造价工程师继续教育E.保守执业中知悉的商业秘密【答案】： ABD