《一级建造师之一建建设工程项目管理题库及答案免费.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建建设工程项目管理题库及答案免费.docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建建设工程项目管理题库及答案免费第一部分 单选题(50题)1、中华人民共和国环境保护法和中华人民共和国环境影响评价法对建设工程项目环境保护的基本要求中，不正确的是（ ）。A.应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求B.对可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的项目，环保部门必须举行听证会C.防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或使用D.建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用【答案】： B 2、为避免项目目标偏离的发生，应重视项目目标的主动控制，即( )
2、。A.定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，采取纠偏措施B.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并采取有效的预防措施C.进行项目目标的调整D.将项目的目标进行分解，确定用于目标控制的计划值【答案】： B 3、在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应（ ）。A.向建设主管部门报告B.提出索赔意向C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失D.向工程师递交正式索赔报告【答案】： B 4、“信息处理和变换的程序化”有利于（ ）。A.项目的文档管理B.数据和文件版本的统一C.项目信息的检索和查询D.提高数据处理的准确性【答案】： D 5、 建设单位在工程发包时。要求承包单位提供履约担保
3、，属于质量风险应对的（）策略。A.规避B.减轻C.转移D.自留【答案】： C 6、下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是（ ）。A.分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施B.隐蔽工程的检查C.工程质量事故的处理D.进场材料抽样检验或试验【答案】： A 7、在建筑材料采购合同中，关于合同标的物的正确填写，以下说法不正确的是（ ）。A.应按照行业主管部门颁布的产品规定正确填写B.可以填写习惯名称C.不可以自行命名D.订购的是特定产品，最好还要注明其用途，以免产生不必要的纠纷【答案】： B 8、下列提法中正确的是（ ）。A.质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动B
4、.质量控制是保证项目进度计划如期完成C.质量控制的主要环节是工程的验收D.质量控制的关键是对参与施工人员素质的控制【答案】： A 9、下列合同式中，承包人承担风险最大的合同类型是( )。（2012）A.固定单位合同B.成本加固定费用合同C.固定总价合同D.最大成本加旨用合同【答案】： C 10、在建设工程项目质量控制的系统过程中，事中控制是指（ ）。A. 对质量活动的行为约束和对质量活动过程和结果的检查与监控B. 对质量计划的调整和对质量偏差的纠正C. 对质量活动的行为约束和对质量活动结果的评价认定D. 对质量活动前准备工作和质量活动过程的监督控制【答案】： A 11、落实企业质量体系的内部审
5、核程序、开展内部质量审核活动的主要目的是（ ）。A. 评价质量管理程序的执行情况及适用性B. 揭露施工过程中存在的问题，改进施工工艺C. 向监理单位提供质量体系有效性的证据D. 通过审核发现问题改进质量方针【答案】： A 12、国际建设项目工程总承包的组织形式是指()A.由一个既有设计力量又有施工力量的企业独立地承担建设项目工程总承包的任务B.由设计单位和项目管理咨询单位组成一个联合体承担建设项目工程总承包的任务C.由项目管理咨询单位承接建设项目工程总承包的任务，项目管理咨询单位再分包设计和施工任务D.由施工单位和监理单位组成一个联合体承担建设项目工程总承包的任务【答案】： A 13、建设工程
6、项目质量管理的PDCA循环中，属于“D”的任务是（）。A.明确质量目标并制定实现目标的行动方案B.根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底C.对计划实施过程进行各种检查D.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正【答案】： B 14、根据建设工程委托监理合同（示范文本），监理人发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，正确的做法是（）。A.报告建设单位并要求设计单位改正B.要求施工单位进行整改C.要求施工单位立即停工，并报建设单位D.直接报告相关的主管部门【答案】： A 15、根据建设工程质量管理条例，未经（ ）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。A.监理工程师B.施
7、工单位项目经理C.总监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】： C 16、职业健康安全是指影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的（ ）。A.条件和环境B.条件和因素C.特点和因素D.状况和风险【答案】： B 17、关于施工成本控制的说法，正确的是（）。A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证 B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序 C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点 D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的【答案】： B 18、下列施工现场环境保护措施中，属于大气污染防治措施的是（）。
8、A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填B.工地临时厕所化粪池采取防渗漏措施C.禁止在施工现场焚烧各种包装物D.尽量采用低噪声设备和加工工艺【答案】： C 19、关于工期延误，下列说法错误的是（?）A.非承包商原因造成关键线路延误都是可索赔延误B.关键线路上任何工作(或工序)的延误都会造成总工期的推迟C.共同延误是交叉延误的一种特例D.非关键线路延误是不可索赔延误【答案】： D 20、根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部（分项）工程施工方案的批准人是（）。 2016A.项目技术负责人B.施工单位技术责任人C.项目负责人D.总监理工程师【答案】： B 21、根据不同风险水平的风险控制措施计划表，
9、对于“中度的”风险，宜采取的措施是( )。（2012）A.直至风险降低后才能开始工作，当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急计划B.考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施C.只有当风险已经降低到“可容许的”水平时，才能开始或继续工作D.应努力降低风险，并在规定的时间期限内实施降低风险的措施【答案】： D 22、（2020年真题）在安全生产管理预警体系中，技术变化的预警属于（）系统。A.内部管理不良预警B.外部环境预警C.预警信息管理D.事故预警【答案】： B 23、单位工程施工组织设计应由( )主持编制。A.施工单位负责人B.施工项目负责人C.施工单位技术负责人D.施工项目技术
10、负责人【答案】： B 24、下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。( 2015真题 )A.确定项目实施期管理总体方案 B.确定生产运营期设施管理总体方案 C.确定项目风险管理与工程保险方案 D.确定生产运营期经营管理总体方案【答案】： C 25、运用动态控制原理控制投资的过程中，通过项目投资计划值和实际值的比较，如发现偏差，则采取()的纠偏措施。A.改变施工管理和强化合同管理B.改进施工方法和改变施工机具C.调整投资控制的方法和手段D.及时解决工程款支付和落实加快工程进度所需的资金【答案】： C 26、当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短
11、某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指（ ）的可被压缩的工作。 A. 关键线路和超过计划工期的非关键线路上B. 关键线路上资源消耗量比较少C. 关键线路上持续时间比较长D. 施工工艺及采用技术比较简单【答案】： A 27、建设工程施工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目()的进度。（2013）A.实施阶段B.决策阶段C.项目全寿命周期D.使用阶段【答案】： A 28、某工程施工到2014年8月，经统计分析得知，已完工作实际费用为1500万元，计划工作预算费用为1300万元，已完工作预算费用为1200万元，则该工程此时的进度偏差为()万元。A.100B.-100C.-200D.-300
12、【答案】： B 29、（2019年真题）根据项目管理知识体系指南(PMBOK指南)，项目经理应具备的技能包括（）A.决策能力、领导能力和组织协调能力B.项目管理技术、应变能力和生产管理技能C.管理能力、应变能力、社交与谈判能力和项目管理经验D.项目管理技术、领导力、商业管理技能和战略管理技能【答案】： D 30、（2018年真题）建设工程项目管理规划属于（）项目管理的范畴。 A.工程总承包方B.业主方C.工程总承包管理方D.工程咨询方【答案】： B 31、混凝土工程中某些部位的混凝土表面出现裂缝，经查分析，是由于混凝土养护不够的干缩微裂，不影响结构安全使用，可以（ ）。A.修补处理B.返工处理
13、C.不作处理D.加固处理【答案】： C 32、由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用新信息技术的手段进行信息管理，其核心手段是()。（2013）A.基于局域网的信息管理平台B.基于互联网的信息处理平台C.基于互联网的信息传输平台D.基于局域网的信息处理平台【答案】： B 33、工程项目策划的过程是专家知识的组织和集成，以及信息的组织和集成的过程，其实质是（ ）。A.施工管理的过程B.建设管理的过程C.知识管理的过程D.项目管理的过程【答案】： C 34、对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，即（）。A.事前检查、事中检查、事后检查B.操作者自检、质量员检查
14、、监理工程师检查C.工序检查、分项检查、分部检查D.自检、互检、专检【答案】： D 35、沟通过程的五要素包括（）。( 2015真题 )A.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道B.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通渠道C.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通方法D.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通方法【答案】： A 36、债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债券的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。这种担保方式是（）担保（2014）A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】： C 37、关于虚
15、工作的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.虚工作只在双代号网络计划中存在B.虚工作一般不消耗资源但占用时间C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示【答案】： C 38、下列施工成本管理措施中，不需要增加额外费用的是（）A.组织措施B.合同措施C.技术措施D.优化措施【答案】： A 39、建设工程项目决策阶段，其管理工作的主要任务是()。A.报批项目建议书B.调查项目的实施环境C.确定项目的定义D.分析项目的实施条件【答案】： C 40、一般来说，沟通者的沟通能力包含（ ）。A.表达能力，争辩能力，倾听能力和设计能力B.思维能力，表达能力，倾听能力和说
16、服能力C.思维能力，表达能力，把控能力和说服能力D.想象能力，表达能力，说服能力和设计能力【答案】： A 41、建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过（）日。 2016A.30B.60C.90D.120【答案】： A 42、索赔是一种正当的（ ）要求。A.费用B.利润C.权利D.声誉【答案】： C 43、根据安全生产许可条例，施工企业安全生产许可证（）。（2016）A.有效期为2年B.有效期届满时经同意可以不再审查C.要求企业获得职业健康安全管理体系认证D.应在届满后3个月内办理延
17、期后续【答案】： B 44、下列工程担保中，应由发包人出具的有（）。A.支付担保 B.履约担保 C.预付款担保 D.保修担保【答案】： A 45、下列影响项目质量的环境因素中，属于管理环境因素的是( )。A.项目所在地建筑市场规范程度B.项目所在地政府的工程质量监督C.项目现场施工组织系统D.项目咨询公司的服务水平【答案】： C 46、建设工程施工预付款担保的主要形式是（ ）。A.银行保函B.支票C.现金D.汇票【答案】： A 47、在施工成本的过程控制中，需进行包干控制的材料是（）。2017A.钢钉 B.水泥 C.钢筋 D.石子【答案】： A 48、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自
18、开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送至建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.7C.14D.15【答案】： D 49、单代号网络计划中的（ ）。 A. 箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系B. 节点表示工作，箭线表示工作进行的方向C. 箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束D. 节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系【答案】： D 50、关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是（）。 （2014）A.国际工程施工承包合同中，仲裁实行一裁终局制B.国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式
19、C.国际工程施工承包合同争议解决最有效的方式是协商D.FIDIC合同中，DAB提出的裁决是强制性的【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、（2019年真题）关于网络计划中工作自由时差（FFi或ij）说法，正确的有（ ）。A.自由时差是在不影响工期的前提下，工作所具有的机动时间B.FFi=minLAGij（LAGij是本工作和紧后工作之间的间隔时间）C.FFij=minESjk-EFjk（ESjk是所有紧后工作的最早开始时间）D.FFij=minETj-ETi -Dij(ETj是指所有紧后工作开始节点的最早时间)E.时标网络计划中，自由时差是该工作与紧后工作间最短波形线的长度【答案】： B
20、D 2、下列属于进度计划的检查方法的有（ ）。A.计划执行中的跟踪检查B.关键工作进度C.收集数据的加工处理D.实际进度对各项工作之间逻辑关系的影响E.实际进度检查记录的方式【答案】： AC 3、根据建筑法，在实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（）书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位B.监理的内容C.监理的方法D.监理的权限E.监理的费用【答案】： ABD 4、建设工程项目信息管理中，为形成各类报表和报告，应当建立（）的工作流程A.收集信息、录入信息B.信息管理和输出C.审核信息、加工信息D.信息整理和共享E.信息传输和发布【答案】： AC 5、关于风险对策的说法，正确的有（
21、）。A.编制生产安全事故应急预案是生产者安全风险规避策略 B.招标人要求中标人提交履约担保是招标人合同风险减轻策略 C.承包商设立质量缺陷风险基金是承包商的质量风险自留策略 D.承包商合理安排施工工期，进度计划，避开可能发生的自然灾害是承包商质量风险规避策略 E.依法组成联合体承接大型工程项目是承包商的风险转移策略【答案】： CD 6、在双代号时标网络计划中，（ ）。A. 工作箭线左端节点所对应的时标值为该工作的最早开始时间B. 工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C. 终点节点所对应的时标值为该网络计划的计划工期D. 波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔E. 各项工作按最
22、早开始时间绘制【答案】： ACD 7、施工成本计划的编制依据包括（ ）。 A.合同文件B.相关定额C.项目管理实施规划D.价格信息E.核实的分部工程量【答案】： ABCD 8、群体工程项目结构分解的模式应参考的原则有（ ）。A. 考虑项目的成本B. 有利于项目目标的控制C. 考虑项目进展的总体部署D. 结合项目管理的组织结构E. 考虑项目的组成【答案】： BCD 9、根据建设工程施工合同（示范文本）（GF20130201），属于发包人工作的有（）。A.保证向承包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件 B.保证承包人施工人员的安全和健康 C.依据有关法律办理建设工程施工许可证 D.负责对指定
23、分包的管理，并对分包方的行为负责 E.向承包人提供施工现场的地质勘察资料【答案】： AC 10、安全措施计划应包括（ ）。A.安全宣传教育措施B.职业卫生措施C.辅助用房间及设施D.生产安全事故处理措施E.安全技术措施【答案】： ABC 11、国际上业主方工程建设物资采购的模式主要有（）。A.业主方自行采购 B.与承包商约定某些物资的指定供应商 C.业主规定价格、由承包商采购 D.承包商询价、由业主采购 E.承包商采购【答案】： AB 12、成本控制的依据有（）。A.合同文件B.成本计划C.合同协议书D.索赔资料E.进度报告【答案】： ABD 13、关于发包人支付担保的说法，正确的有（ ）。A
24、.可由担保公司提供担保B.担保的额度为工程合同价总额的10%C.实行分段滚动担保D.支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位E.除通用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保【答案】： ACD 14、按照我国相关规定，变动总价合同可以调整总价的情况包括()。A.通货膨胀B.设计变更C.承包商施工成本增加D.工程量变化E.一周内停电时间超过6小时【答案】： ABD 15、关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（ ）。A.项目质量好坏在很大程度上取决于总承包单位的管理水平和技术水平B.开工日期不可能太早，建设周期会较长C.不利于投资控制D.与平行发
25、包模式相比，组织协调工作量大E.业主选择承包方范围小【答案】： AB 16、根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，项目风险管理计划应包括（）。A.风险分类和风险排序要求 B.可使用的风险管理方法、工具 C.确定风险因素 D.分析各种风险损失量 E.收集风险信息【答案】： AB 17、按国际惯例，承包商可索赔的总部管理费包括（ ）。A.现场管理费B.保函手续费C.管理人员工资D.差旅费E.办公费【答案】： CD 18、工程网络计划的计算工期等于（）。A.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间B.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间C.双代号网络计划中以网
26、络计划的终点节点为箭头节点的各个工作的最早完成时间的最大值D.双代号网络计划中结束工作的最迟完成时间的最大值E.时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间【答案】： AC 19、质量手册是企业质量管理系统的纲领性文件，其基本内容一般应包括（）A.企业的质量方针和质量目标B.组织机构及质量职责C.体系要素或基本控制程序D.质量手册的发行数量E.质量手册的评审、修改和控制的管理办法【答案】： ABC 20、下列关于监理的工作任务的说法，不正确的有（ ）。A.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担法律责任B.未经
27、总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工C.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位暂时停止施工D.工程监理单位在实施监理过程中，施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向建设单位报告E.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】： ABCD 21、项目管理实施规划的编制依据有( )。A.项目条件和环境分析资料B.同类项目的相关资料C.项目管理规划大纲D.工程合同及相关文件E.可行性研究报告【答案】： ABCD 22、钢筋混凝土构件和允
28、许出现裂缝和预应力混凝土构件进场质量验收时应进行的检验项目包括（）。A.结构性能检验B.承载力检验C.挠度检验D.裂缝宽度检验E.外观质量检验【答案】： BCD 23、建设工程项目施工成本考核的主要指标有()。A.项目成本管理绩效B.施工成本降低额C.施工成本偏差情况D.施工成本偏差的原因E.施工成本降低率【答案】： B 24、下列进度控制的措施中，属于管理措施的有（ ）。A.确定各类进度计划的审批程序B.选择合理的合同结构C.选择合理的工程物资采购模式D.落实资金供应的条件E.进行工程进度的风险分析【答案】： BC 25、 工程监理人员认为工程施工不符合（ ）的，有权要求建筑施工企业改正。A
29、.工程设计要求B.监理规划C.施工技术标准D.合同约定E.监理实施细则【答案】： ACD 26、FIDIC出版的新合同条件包括（）。A.施工合同条件B.永久设备和设计-建造合同条件C.EPC交钥匙项目合同条件D.简明合同格式E.BOT合同条件【答案】： ABCD 27、履行合同过程中，下列属于工程变更的有（ ）。A.取消合同中任何工作B.改变工程的施工顺序或时间安排C.改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸D.改变任何工作的质量或其他特性E.增加或减少合同中任何工作、或追加额外工作【答案】： BCD 28、为了( )，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等有关法律、行政法规，住房和
30、城乡建设部制定了房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定（住建部令第5号）。A.加强房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督B.建设目标的实现C.提高工艺水平D.保护人民生命和财产安全E.规范住房和城乡建设主管部门及工程质量监督机构（以下简称主管部门）的质量监督行为【答案】： AD 29、建设工程项目设计质量控制的方法有（）。A.保证建设工程项目使用功能的符合性B.保证使用安全和建筑物、构筑物及其设备系统性能稳定、可靠。C.通过价值工程、优化设计，不断提高建设工程项目的性价比D.设计一定要充分考虑施工的可行性，并尽量做到方便施工，施工才能顺利进行，保证项目施工质量。E.建立设计质量控制体系【答案
31、】： ABCD 30、工程项目分部工程质量验收合格的基本条件是（ ）。A. 所含分项工程验收合格B. 质量控制资料完整C. 观感质量验收应符合要求D. 主控项目质量检验合格E. 涉及安全和使用功能的分部工程检验结果符合规定【答案】： ABC 31、项目管理作为一门学科在不断的发展，它包括（ ）等几代的发展。A.传统的项目管理B.现代的项目管理C.全过程的项目管理D.组合管理E.变更管理【答案】： AD 32、根据职业健康安全管理体系要求的定义，职业健康安全是指影响或可能影响（）的健康安全的条件和因素。A.员工B.临时工作人员C.附近居民D.其他有关人员E.访问者【答案】： ABD 33、施工组
32、织设计按编制对象，可分为()。A.施工组织总设计B.单项施工组织设计C.单位工程施工组织设计D.施工方案E.分项工程施工组织设计【答案】： ACD 34、关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的有（ ）。A.仲裁实行一裁终局制 B.应首选诉讼作为解决争议的方式C.调解不成，不影响采取其他解决途径 D.仲裁程序一般都是保密的E.争端裁决委员会由 3 人或 3 人以上单数组成【答案】： CD 35、下列影响工程进度因素中,属于承包人可以要求合理延长工期的有（ ）。A.业主在工程实施中增减工程量对工期产生不利影响B.业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响C.因进场材料不合格而对工期产生
33、不利影响D.因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响E.突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响【答案】： AB 36、建设工程索赔成立的前提条件有( )。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或这节工期损失B.造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围C.索赔费用计算正确，并且容易分析D.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任E.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告【答案】： AD 37、下列进度控制的措施中，属于管理措施的有（ ）。A.确定各类进度计划的审批程序B.选择合理的合同结构C.选择合理的工程物资采购模式
34、D.落实资金供应的条件E.进行工程进度的风险分析【答案】： BC 38、下列建设工程现场环境保护措施的叙述中，属于水污染防治并且正确的有（ ）。A.将有毒有害废弃物作土方回填B.对化学用品、外加剂妥善保管C.工地茶炉采用电热水器D.工地临时厕所、化粪池采取防渗漏措施E.施工现场垃圾渣土及时清理出现场【答案】： BD 39、下列费用按照费用构成要素划分，属于企业管理费的有（）。（2016）A.管理人员工资B.检验试验费C.固定资产使用费D.工具使用费E.材料费【答案】： ABCD 40、关于施工过程中材料费控制说法，正确的有（ ）。A. 没有消耗定额的材料必须包干使用B. 有消耗定额的材料采用限
35、额领料制度C. 零星材料应实行计划管理并按指标控制D. 材料价格可采用招标和询价方式控制E. 可按工程部位实行限额领料【答案】： BD 41、某土方开挖工程，合同约定工期12日历天(6月1日12日)。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局部区域有未预见软土层，按工程师指令停工进行地质复查，影响工期1天，配合用工10工日；6月8日按工程师指令局部挖土加深，增加工程量500m3。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程师提交了索赔意向通知
36、。该工程中构成工期索赔的事项有（）。A.因挖土机械故障停工B.因百年一遇特大暴雨延误C.修复发包方相关设施D.停工进行地质复查E.局部挖土加深增加工程量【答案】： BD 42、建设工程安全生产管理制度除了“三同时”制度、安全预评价制度、安全监察制度、安全教育制度，还包括（ ）。A.安全生产责任制度B.安全宣传制度C.安全措施计划制度D.生产安全事故报告和调查处理制度E.安全检查制度【答案】： ACD 43、关于施工质量计划的说法，正确的有( )。A.施工质量计划应由施工承包企业进行编制B.施工质量计划应包括施工工艺与操作方法的技术方案C.施工质量计划经总监理工程师审核批准后不得修改D.施工质量
37、计划的范围应与企业的质量管理体系的范围一致E.施工质量计划包括施工质量控制点的设置【答案】： AB 44、关于施工承包合同，发包方的责任和义务包括（）。A.对施工现场化石、文物的保护B.采取施工安全和环境保护措施C.办理施工所需临时用水、临时用电等许可和批准D.办理建设工程施工许可证E.编制施工组织设计和施工措施计划【答案】： ACD 45、根据工程建设项目施工招投标法，工程施工项目招标信息发布的时候，正确的有（）。A.指定媒介可以酌情收取额外费用 B.招标文件售出后不予退还 C.招标人应至少在两家指定的媒介发布招标公告 D.招标人可以对招标文件所附的设计文件向投标人收取一定费用 E.自招标文
38、件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日【答案】： B 46、建设工程项目进度控制的管理措施涉及（ ）。A.项目工艺管理B.管理方法和手段C.合同管理D.风险管理E.项目设计管理【答案】： BCD 47、根据安全生产教育培训制度，管理人员的安全教育对象包括（）。A.特种作业人员B.行政管理干部C.班组长D.企业领导E.企业安全管理人员【答案】： BCD 48、在建设工程施工劳务分包合同中，劳务报酬可以采用的方式是（ ）。A.固定劳务报酬（含管理费）B.浮动劳务报酬（含管理费）C.约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按预计的工时计算D.约定不同工作成果的计件单件（含管理费），按确
39、认的工程量计算E.约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算【答案】： AD 49、（2020年真题）关于正式投标及投标文件的说法，正确的有（）。A.标书密封不满足要求，经甲方同意投标是有效的B.项目经理部组织投标时不需要企业法人对于投标项目经理的授权书C.通常情况下投标不需要提交投标担保D.在招标文件要求提交的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收E.标书提交的基本要求是签章、密封【答案】： D 50、项目经理部应在确定施工方案的初期就要确定需要分包的工程范围，决定分包范围的因素主要有（ ）。A.施工项目的专业性B.风险程度C.清单工程量D.工程预付款与保留金E.项目规模【答案】： A