《建设工程电力安全协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程电力安全协议书.docx（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程电力安全协议书建设工程电力安全协议书（精选12篇）建设工程电力安全协议书篇1建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：一、总则为认真贯彻落实安全第一，预防为主”的方针，确保 工程安全施工，保障施工人员安全明确双方责任;依照电 业安全工作规程、电力建设安全工作规程，经双方协 商特拟定以下协议共同遵守。甲、乙双方在签定工程承包合同后，工作中应该相互支 持、相互关照、相互信赖，以便加强安全管理工作。甲、乙双方在执行上级有关安全生产管理规程、规章 制度，同时按照已签定的协议各自履行其职责、权利。二、甲方职责：1.对乙方的资质进行审查，确认符合工程发包有关要求;并负责审批乙方编制的施工
2、方案和安全技术措施。根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经 贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本 合同，共同遵守。第一条 借 款 用 途第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币一元。 预计用款为一年一元;一年元;一年一元;一年 元;一年一元;一年一元。第三条借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计 算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_%。 借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20%o第四条借款期限借款方保证从一年一月起至一年 月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为 年一元;一年一元;一年一元;一年一元;一年一元;一 年元，贷款逾期不还的部分，贷款
3、方有权追回贷款，或 者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正 概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同 的文件，作为本合同的组成部分。第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷 款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付 给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方 罚息计算相同。第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解 借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情 况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回 部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借
4、 款方提前还款的，应按规定减收利息。第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照中华 人民共和国民法典的有关规定办理。第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后 失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部 门、总行、分行各一份。借款方：贷款方：一负责人：负责人：地址： 地址：签约日期：签约地点：建设工程电力安全协议书篇5甲方： 乙方： 双方经充分 协商，达成如下协议：第一条总则一、井位1 .钻井施工地点：;2 .地形图：；3 .井位设计图：；4 .地层构造图：.二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、 工程项目，设计任务书等文件号及影印件。三、井别：.四、钻井口数：.五、井深结构
5、：.六、质量：1 .井身质量合格率七、价格1 .调整井单价 元米，合计金额 元2 .开发井单价 元米，合计金额 元第二条工程期限本合同钻井工程自 年一月一日开钻至 年月一日全部钻完。在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施 工者；三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井 施工条件，被迫停工或不能继续施工者。第三条钻前准备一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫 方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻
6、碍物。解决施工用的 水、电和钻机安装搬运的道路。二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位 和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小 层平面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行 地质和工程技术要求交底。三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各 种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责 安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。第四条工程款结算一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定 承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。二、本合同自签订生效之日起，甲方应在一日内按 工程费用总额 元的百分之 一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。第五条施工与设
7、计变更一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格 按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设 计要求组织施工。二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工， 甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情 况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担;1 .钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际 不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲 方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经 双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加， 由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。2 .钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大 钻井难度时，需经上级有关部
8、门审批同意，甲乙双方办理 有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。 在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。3 .甲方未尽协助义务给乙方造成损失。三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作, 做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完一区块钻井 任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负 担。第六条完井验收、结算与保修一、乙方在完井前一日,应及时通知甲方，如甲方 不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收 日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收， 其间发生的管理
9、费、车辆费由甲方负担。二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为 依据,甲方不准提高验收标准。三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移 交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落 物，乙方概不负责。四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因， 造成钻井质量不合格，由甲方负责。需乙方修井的甲方还 要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时 元计算。五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承 担。六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未 射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水, 乙方不予负责。第七条奖励、
10、惩罚与仲裁一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任 务，为甲方提前投产 创造了条件，增加了效益，甲方 应按总施工费用的%。给乙方奖励。二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并 已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利 息。三、合同纠纷的解决方式。第八条工伤事故 乙方有责任教育工人，严格执行 操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。在施工中发 生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙 方自负，不得因此影响工程进度。第九条附则一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方 可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同 之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合
11、同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成 部分，具有合同效力。二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签 订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以 本合同为准。第十条合同附件（略）一、钻井施工图纸；二、地形图；三、井位设计图；四、地层构造图；五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、 工程项目、设计任务书等文件影印件 份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 负责人（签 字）：负责人（签字）: 年 月一日 年月建设工程电力安全协议书篇6依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国 建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施
12、工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天。2 .施工前甲方负责对乙方进行现场带电部位及有关现 场安全技术管理规定交底，明确施工范围。3 .甲方提供给乙方相关设备的图纸，以利于安全施工。4 .开工前甲方组织乙方全体人员进行体检和安全教育 及考试，凡增补调换人员、更换工种亦必须及时进行体检 和安全教育及考试，经体检和考试合格后方能工作。5 .甲方派人经常性地监督检查乙方在施工中安全及质 量工作情况和施工中安全措施和
13、技术措施的执行情况，对 检查情况做好书面记录，并对检查出的不安全隐患发出书 面通知书，乙方必须限期整改。危及人身安全的，立即停 止施工。三、乙方职责：1 .乙方必须按照国家及电力行业颁布实施的有关劳动 安全的法律法规和甲方的有关安全管理制度进行施工，采 取严格的安全防护措施，杜绝重伤以上人身事故的重大机 械设备事故、火灾事故及其他重大事故，在施工期内轻伤 事故频率不超过2%o。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币） :元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：L本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件
14、7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本 合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用 条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣 工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式 支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年 月日合同订立地点：本合同双方约定后生效甲方：乙方：建设工程电力安全协议书篇7公司（以下简称甲方）住所：法定代表人：（法定代表人的代理人：）公司（以下简称乙方）住所：法定代表人：（法定代表人的代理人：）鉴于：年 月 日
15、，甲方与乙方就（工程项目名称）签订了建设工程施工合同（合同 编号：）,建设工程总价款为：万元整 人民币。该项目已于 年 月 日竣工，已经甲方、乙方及 方验收，并于 年 月日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了工程结 算协议书。按照甲、乙双方签订的建设工程施工合同， 乙方应向甲方支付建设工程款共计 万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款 万元整，尚未支付的建设工程款 万元整。双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向 甲方支付 万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向
16、甲 方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款 共计 万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款 万元整，尚未支付的建设工程款 万元整。（见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细）。第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自 年月 日至 年 月 日止由乙方向甲方支付建设工程款 万元整。（见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数 额）。第三条强制执行条款L甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经 对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具 有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本
17、协议签订后向 北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起 个工作日内,向甲方和北京市公证处提 供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和 承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确 认，即乙方未按期履行当期应付款项。3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起 个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提 供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付 款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议 向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制 执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向
18、乙方发出履行应偿借款通知书（函寄或送达），同时注 明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北 京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证 但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款 的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有 发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制 执行证书。4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行 效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申 请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意 接受人民法院的强制执行。5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务 并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露 乙方履
19、行债务的情况：(1)经年检合格的营业执照(副本)；(2)授权委托书；强制执行申请；(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方 向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款 项数额等情况)；(5)经公证的具有强制执行效力的本协议；(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的履行应偿借款通知书；(7)其他需要提供的材料。5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：第四条双方各自的承诺和保证1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市 公证处申请办理本协议的公证事宜。2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲 方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消
20、的财务手续， 并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联 系地址：甲方联系地址、电话及传真如下： ；受件人：0乙方联系地址、电话及传真如下： ；受件人：0北京市公证处联系地址：地址：邮编 ：电话承办公证员：甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话 及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如 没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由 未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。第五条不可抗力1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并 不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚 乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震
21、、风暴、潮水或其他 任何类似事件。2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部 或部分义务，该方应尽快通知其他方并须在不可抗力发生 后一日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可 抗力对履行本协议的影响程度说明。3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法 履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失 承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时 采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不 可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失 的，应承担赔偿责任。4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度， 协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。第六条保密第七条其他
22、L本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制 执行效力。2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决, 另行签订补充协议，并经公证处公证。3、本协议正本一式 份，每份均具有同等法律效力，双方各持 份,一份留存于北京市公证处备案。甲方：公司（印章）乙方：公司（印章）法定代表人或授权代表：（签字）法定 代表人或授权代表：（签字）月 日建设工程电力安全协议书篇8甲方（供方）： 乙方（需方）： 甲、乙双方本着民 法典及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款， 以资双方共同遵守：一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规产品： 注：1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算2、以上价格不含税，3、甲方负责
23、运输（仅限中山至哈尔滨长途）、二、质量检验：1 .质量标准：按国家有关规定标准验收2 .尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。3 .包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬 运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。三、付款方式：本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金2 .项目开工前乙方必须及时向甲方提交施工方案、安 全技术措施，并严格按照甲方批准的方案、措施进行安全 技术交底施工。3 .乙方的现场负责人是安全施工的第一责任者，对本 单位人员的安全施工负全责。施工中，乙方必须对所负责 的施工区域派第一安全监护人，即专职安全员。乙方的专 职安全员必须
24、佩戴明显的袖标。乙方必须根据工作需要和 施工安全需要划分班（组）田王（组）名单应报甲方安监部门备 案，班（组）长是本班（组）的兼职安全员。4 .如乙方使用未经体检和安全教育考试合格的，甲方 发现后将对乙方处以200元/人次罚款。体检费用由乙方 承担。特殊工种人员必须持证上岗，且应及时将其名单及 证件报甲方办公室备案。5 .乙方必须按国家规定和甲方要求为单位施工人员配 备应有的安全劳动保护用品、用具，如由甲方配备的（如劳 保服装、安全帽、安全带等），费用由乙方承担。进行施工 作业时，必须设安全监护人。四、本协议一式贰份，双方各执壹份。甲方：（盖章）乙方：（盖章）后开始下单生产，天内生产完工，第天
25、内乙方需付清余款 元，货从中山发出，天内到达上海。四、交货方式、交货时间、交货地点：1 .交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的 上海工地2 .交货时间：自收到定金之日起15天内货到达3 .交货地点：五、产品接收及检验： 货到达指定地点后，供方 以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请， 需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。 检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标 准验收。）六、对产品提出异议的时间和办法： 乙方在收货 当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标 准及已经确定的样品不相符时，应于日内向甲方提出 书面异议，甲方将在7个工作日内对
26、乙方提出的异议给予 书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要 求，甲方将无偿更换，如果在竣工后 日内乙方未提 出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格!七、违约责任1 .甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部 分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;2 .乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担 逾期的全部损失；3 .乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向 甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因 此所造成的损失；八、其他条件1 .合同变更:甲乙双方均无权单方变更合同规定内容, 如需变更，应由双方协商确定后进行。2 .本合同双方签字后生效，凡
27、因本协议引起的调解、 诉讼、双方连带责任人均同意以市地方法院仲裁为主。3 .未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补 充协议与本合同具有同等法律效力。4 .本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等 法律效率，自签字之日起生效。 甲方（签名）： 乙 方（签名）： 地址： 地址：建设工程电力安全协议书篇9贷款方：联系方式：借款方：联系方式：根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经 贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本 合同，共同遵守。第一条借款用途：第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币 元。第三条借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算 复利。在合同规定
28、的借款期内，年息为%。借款方 如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率%0第四条借款期限借款方保证从 年一月起至 年一月止， 用国家规定的还款资金偿还全部贷款。贷款逾期不还的部 分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它 开户银行代为扣款清偿。第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正 概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同 的文件，作为本合同的组成部分。第六条违约责任贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责 任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款 方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息 计算相同。第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解
29、 借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情 况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回 部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借 款方提前还款的，应按规定减收利息。第八条本合同条款以外的其它事项，双方遵照中华 人民共和国民法典的有关规定办理。第九条争议解决方式甲乙双方在本合同履行期间如果发生争议，双方应该 协商解决，协商不成，任何一方可向本合同签订地有管辖 权的人民法院提起诉讼。第十条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后 失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、 总行、分行各一份，具有同等法律效力。贷款方：负
30、责人：一年一月一日借款方：负责人：一年一月日建设工程电力安全协议书篇10发包方（以下简称甲方）承包方（一下简称乙方）本工程于20xx年一月一日议定，由乙方承建。为 明确甲、乙双方在施工过程中权利和义务，促使双方互相 创造条件，搞好配合工作，保证质量按期完成任务，根据 中华人民共和国建筑合同法建筑安装工程承包合同 条例经双方协商签订本合同以使共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：四、结构形式及建筑面积：第二条承包方式和工程造价一、承包方式：按甲、乙双方商定后意见及预算项目 工程，包工我、包工期、包质量、包安全二、承包金额，暂定工程造价：第三条工期总天数（有效工期）-天
31、一、开工日期于20xx年-月-日开工，竣工日期 于20xx年月日竣工。三、竣工日期，遇到有下列情况经甲方签证，工期方 可顺延1、因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工。2、工程变更。3、其他原因。四、物资材料凡乙方采购的物资材料要及时通知甲方，经验收合格 后方可用于工程上。凡由乙方采购的物资，资料不符合要 求的，而造成的损失，应由乙方负责。五、工程支付方式工程施工队进场拨付包工，工程资，主体一层封 顶后拨，主体合格后拨-，总体验收合格后拨-7包 括材料）六、乙方负责1、按施工及技术验收规范要求进行精心施工， 确保工程质量，确保工期，由乙方造成的返工，停工费用 由乙方承担（包括材料）2、按施工安全要
32、求和文明施工要求，搞好安全和文 明施工，由于自身原因造成的设备损坏和人员伤亡事故 的，其费用乙方自负3、若因乙方责任发生的人身伤亡施工员，其费用均 由乙方负责。4、乙方进场前后，运输费、机械费、人工费等由乙 方负责。5、乙方不得拖欠工人工资，若拖欠工人工资或工人 上访闹事，与甲方无关。七、因一方不履行合同，而造成的经济损失，由违约 方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。八、在履行合同中若双方发生争议，应本着实事求是 的原则，协商决定。九、本合同一式两份，甲乙双方各1份，本合同签字 之日生效，注（未尽事宜由双方协商后解决）甲方（公章）：乙方（公章）:法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月一
33、日年月一日建设工程电力安全协议书篇11借款方：法定代表人：职务：地址：邮码:电话：贷款方：法定代表人：职务：地址：邮码:电话：根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷 款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特 签订本合同，共同遵守。第一条借款用途：第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币 （大写）元。预计用款为一年一元;一年一元;年元；年 元；年元;第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数 计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为 %.借款方如果不按期归还贷款,如逾期部分加收利率 20%。第四条借款期限：借款方保证从一年一月起至 一 年一月止，就国家规定的还款资金
34、偿还全部贷款。 预定为 年 元；年 元；年 元；一年元；一年一元；o贷款逾期不还的部分，建设工程电力安全协议书篇2发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方为了明确双方权利义务，根据中华人民共和国民法 典和中华人民共和国建筑法的有关规定，经双方协 商一致，签订本合同，供严格履行。一、甲方将现有土地上乙方有承包资质建设的所有土 建工程，包括但不限于车间厂房、办公楼、宿舍楼、商品 房、食堂、招待所、车库、广场、道路、围墙、各类管网、 给排水、绿化等，原则上全部发包给乙方承包建设。层 以上高层建筑由乙方负责联系承包商与甲方签订合同承 包建设。二、甲方有权要求现有土地上乙方有承包资质建设的 所有土建工程
35、量的三分之二由甲方指定有资质的施工单 位与乙方签订分包合同建设，或经乙方同意后由甲方与其 指定有资质的施工单位直接签订承包合同建设。乙方不承 担分包工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、 工资、材料等付款义务;经乙方同意后由甲方与其指定有资 质的施工单位直接签订承包合同的，乙方更不承担该工程 贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户 银行代为扣款清偿。第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正 概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同 的文件，作为本合同的组成部分。第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷 款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付
36、 给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方 的罚息计算相同。第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解 借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情 况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回 部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借 款方提前还款的，应按规定减收利息。第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照中华 人民共和国民法典的有关规定办理。第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后 失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部 门、总行、分行各一份。借款方：（盖章）贷款方：（盖章）代表人：代表人：一年
37、一月一日一年一月一日建设工程电力安全协议书篇12反诉人（原审被告）：身份证号等相关信 息 0被反诉人（原审原告）：身份证号等相关 信息O反诉请求：1、判令被反诉人2、反诉诉讼费用由被告承担。事实和理由：综上所述,反述人认为 为保护公民的合法权益不受侵犯，特提起反诉，请法院判如所请，此致法院反诉人：年 月 S的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材 料等付款义务。三、甲方现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建 工程无论是否由乙方承包，均由乙方协助相关手续和协调 服务，甲方确保承包商按工程决算金额支付1%服务费给 乙方;甲方确保现有土地上的所有土建工程的物资供应除 钢材外全部由乙方负责供
38、应，价格随行就市进行结算。前 述条款甲方应纳入与承包商的合同之中，或由承包商向乙 方书面承诺。四、工程造价原则上按照年湖北省建筑装饰消耗量 定额、年湖北省安装工程消耗量定额、同期钟祥 市工程造价信息进行确定，各单项工程下浮比例由双方 具体协商。施工期限内商混、钢材、水泥等主材价格涨跌 10%时，工程造价结算相应调整。五、工程期限各单项工程按双方书面确认的工期执行。六、乙方负责协调各承包单位与项目地建设主管部门 的关系，按甲方要求组织工程项目验收备案。七、结算办法L乙方承包并直接建设的工程项目的工程款结算办 法：按单项工程承包合同规定条款执行。2、乙方承包后按甲方意见分包建设的工程项目的工 程款
39、结算办法：由甲方与分包商直接办理工程款结算。3、乙方承包并直接建设工程项目以外的供应材料货 款结算办法：乙方有权凭分包商、承包商的付款通知和收 据在甲方领取货款。4、乙方协助工程服务费由分包商按预算造价金额的 1%在单项工程合同签订之日起30天内向乙方支付，工程 决算造价金额有增减的，服务费多退少补，均由乙方凭分 包商付款通知和收据在甲方领取。八、本合同中约定各方给付乙方的各类款项甲方均承 担给付责任和连带给付责任，甲方保证本合同中约定各方 给付乙方的各类款项及时到位，如延期付款，甲方按延期 付款金额日万分之七向乙方赔付资金占用损失和实现债 权的差旅费、律师费、诉讼费等。九、本合同发生纠纷时，
40、当事人双方应及时协商解决, 协商不成时，任何一方均可向人民法院起诉解决。十、具体建筑工程承包合同和相关协议均构成本合同 的组成部分。十一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，自双方 签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失 效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：年一月日 年一月日建设工程电力安全协议书篇31 .在研究了上述项目第合同段的招标文件（含补遗书 第 号一第 号）和考察了工程现场后，我们愿意以人民币（大写）元（元）的投标总价， 或根据上述招标文件核实后确定的另一金额，遵照招标文 件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工 作。2 .第合同段由k+至k+ ,长约 km ,设
41、计等级为高速公路，路面主要采用沥青混凝土路面。有立交处;特大桥 座，计长 m;大中桥 座，计长 m;隧道 座，计长 m ,以及其它构造物工程等。3 .如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到监 理工程师的开工通知书后，在本投标书附录内写明的开工 期内开工，并在个月的工期内完成本合同工程，达到合同 规定的要求，该工期从本投标书附录内写明的开工期的最 后一天算起。4 .如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单 位认可的条件，以本投标书附录内写明的金额，提交履约 担保。5 .我们同意在从规定的开标之日起70天的投标文件 有效期内，严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满 之前，本投标书始终对我
42、方具有约束力，并随时接受中标。6 .在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你 单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件， 对双方具有约束力。7 .我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你 单位接到的其它任何投标。同时也理解，你单位不负担我 们的任何投标费用。8 .随同本投标书，我们出具金额为人民币50万元的 投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件; 或在接到中标通知书后的28天内未能或拒绝签订合同协 议书;或未能提交履约担保，你单位有权没收投标担保金, 另选中标单位。投标人地址：由6编：投标人：（全称）（盖章）电话：法定代表人或其授权的代理人传真：（职务、姓名）（签字）日期：年月 日建设工程电力安全协议书篇4合同编号：贷款方：借款方：