《法律文件模板-机房建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《法律文件模板-机房建设工程施工合同.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、机房建设工程施工合约协议合约协议甲方机构：邮政编码：相关项目联系人：联系联系电话：住所：合约协议乙方机构：邮政编码：法定代表人：联系联系电话：住所：合约协议甲方机构经过招选，选定合约协议乙方机构作为 机房建设工程施工单位，并委托合约协议乙方机构担负责任 机房建设所涉及的相关事宜。为明确合约协议缔结双方的权利与义务，根据中华人民共和国合 约协议法及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程 施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：第一条 工程相关项目概况（-）相关项目名称：机房建设合约协议（二）施工相关电子：（三）双方委派的工程代表：合约协议甲方机构代表：联系联系电话：合约协议乙方机
2、构代表：联系联系电话：第二条 工程相关项目的运作方式方法（一）合约协议缔结双方协商确定，由合约协议甲方机构将机房建设工程发 包给合约协议乙方机构，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事 宜均由合约协议乙方机构担负责任；（二）合约协议甲方机构制订机房材料和机房建设设计要求，合约协议乙方 机构根据合约协议甲方机构制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间合 约协议乙方机构涉及到的与施工有关的各项事宜均由合约协议乙方机构自行解 决，涉及合约协议乙方机构不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和合约协议 甲方机构协商解决。第三条 工程相关项目的具体相关内容（一）按照合约协议甲方机构对机房基础和
3、墙面板材的材料参数要求进行设 计施工。（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬 运等。（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（四）配合合约协议甲方机构进行设备的调试、调测。（五）机房的接地及防雷处理。（六）其它与 机房建设有关的事宜。第四条 工程价款与费用结算（一）工程施工总价款人民币（小写）：（人民币大写：）; 其中包含相关项目相关内容所涉及的各项费用及税金。（二）支付方式方法:1 .合约协议乙方机构办理完毕所有站点的手续并经合约协议甲方机构认可 后，合约协议甲方机构付给合约协议乙方机构总合约协议金额的 作为工程启动资金。2 .机房建设完毕（包括
4、机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、 避雷等）经合约协议甲方机构验收合格合格再付总合约协议金额的%。3 .剩余%工程合约协议款于工程全部完工 个月后经合约协议甲方机构终验合格后全部支付完毕；4、合约协议甲方机构将合约协议项下的应付合约协议款付至合约协议乙方 机构以下指定帐户：收款人：开户行：帐户：5 .合约协议乙方机构在合约协议甲方机构支付合约协议款项时，应先按各 期支付数额向合约协议甲方机构开具符合国家法律法规和标准的税务发票，合约 协议甲方机构收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票, 合约协议甲方机构有权延迟支支付项直至合约协议乙方机构开具合格发票之日 且不承
5、担任何违约责任，且合约协议乙方机构的各项合约协议义务仍应按合约协 议约定履行。第五条工程期限（一）工程开工日期为：；（二）施工最后期限：；（三）完工时间预计：；第六条双方的权利和义务（一）合约协议甲方机构的权利与义务1 .合约协议甲方机构应及时向合约协议乙方机构提供必要的工程施工图纸 和工程施工技术要求，明确合约协议乙方机构的具体工作相关内容；2 .合约协议甲方机构担负责任提供应由合约协议甲方机构提供的安装设备 及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；3 .施工过程中，合约协议甲方机构有权根据需要对工程和施工进行相应的 调整和修改，具体程序及细节由合约协议缔结双方协商；（二）合约协议乙方机构的
6、权利与义务1 .合约协议乙方机构应在规定的时间内提交施工组织设计方案和施工综合 进度计划，合约协议甲方机构对于合约协议乙方机构提交的施工组织设计方案和 施工综合进度计划同意与否，应在日内予以答复，逾期未复，可视为已经同 意。经合约协议甲方机构同意的施工组织设计方案和施工综合进度计划为合约协 议附件，应共同遵循；2 .合约协议乙方机构应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向合约协 议甲方机构出具相关的证明材料：（1）施工单位的营业执照及法人证明书；（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。3 .合约协议乙方机构担负责任应由合约协议甲方机构提供的设备由合约协 议甲方机构存放处运抵施工现场，或合约协
7、议甲方机构指定的场所：4 .合约协议乙方机构按合约协议甲方机构要求担负责任 机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作；5 .合约协议签订时合约协议乙方机构应向合约协议甲方机构交纳人民币 万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；6 .合约协议乙方机构在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期 间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由合约协议乙方机构自行担负责任；7 .合约协议乙方机构在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任 由合约协议乙方机构担负责任。8 .每一站点施工过程中产生的垃圾废物由合约协议乙方机构担负责任及时 处理。第七条未经合约协议甲方机构书面同意，合约
8、协议乙方机构不得将本合约 协议项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程相关项目进行分包和转包。第八条合约协议乙方机构施工人员在工程施工期间，应服从遵守合约协议 甲方机构有关制度，维护合约协议甲方机构的企业形象，不得借合约协议甲方机 构的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由合约协议乙 方机构担负责任。第九条保密条款合约协议缔结双方应恪守因签署或履行本合约协议而获知的对方商业信息 及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄 密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。第十条工程质量与验收合格（一）合约协议甲方机构按 的施工及验收合格标准对合约协议
9、乙方机构所完成的工程进行验收合格，合约协议乙方机构每施工完一个 即通知合约协议甲方机构进行验收合格。（二）合约协议乙方机构按合约协议甲方机构建设施工及验收合格技术规范、 采用的标准、设计的要求和合约协议甲方机构代表依据合约协议发出指令施工， 随时接受合约协议甲方机构代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利 条件，并按合约协议甲方机构代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自 身原因导致返工、修改的费用。（三）以上检查合格后，又发现由合约协议乙方机构原因引起的质量问题, 仍由合约协议乙方机构承担责任。（四）以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定, 在不影响正常施工的前
10、提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合 格，因此发生的费用则由合约协议甲方机构承担，相应顺延工期。（五）工程达不到约定质量条件的部分，合约协议甲方机构代表一经发现, 可要求合约协议乙方机构返工，合约协议乙方机构应按合约协议甲方机构代表要 求的时间返工，直到符合约定条件。因合约协议乙方机构原因达不到约定条件, 由合约协议乙方机构承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件, 合约协议乙方机构承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非合约协议乙方机构原因使工 程未达到约定质量条件，合约协议乙方机构予以返工，修改的经济支出由合约协 议甲方机构承
11、担，工期相应顺延。（七）需要进行中间验收合格的工程或部位，在合约协议中约定其名称、验 收合格时间、要求及合约协议甲方机构应提供的便利条件。（A）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收合格部位，合约协议 乙方机构自检合格后在隐蔽或中间验收合格 小时前通知合约协议甲方机 构代表验收合格，并准备验收合格记录。通知包括合约协议乙方机构自检记录、 隐蔽和中间验收合格的相关内容、验收合格时间和地点。验收合格合格，合约协 议甲方机构代表在验收合格记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收合格 不合格，合约协议乙方机构在限定时间内修改后再由合约协议甲方机构重新组织 验收合格。第十一条违约责任（一）合约协议
12、签订后若因合约协议乙方机构原因造成工程逾期交付或因施 工质量不合格给合约协议甲方机构造成损失，合约协议甲方机构有权视情况予以 扣留部分或全部保证金，不足以弥补因合约协议乙方机构过失给合约协议甲方机 构造成的全部损失的部分从工程合约协议款中扣除（原则上施工期限每逾期一天 扣罚保证金%）,不可抗力因素除外，因合约协议甲方机构原因造成的合 约协议乙方机构工程延期或者给合约协议乙方机构造成的损失由双方协商解决。（二）合约协议乙方机构应严格按照合约协议甲方机构的要求进行施工，不 能自作主张，否则造成的一切损失均由合约协议乙方机构自行担负责任。（三）本合约协议生效后，除合约协议缔结双方一致同意或不可抗力外
13、，双 方应认真履行。任何一方单方中止合约协议，应承担违约责任，违约金为本合约 协议工程施工费用总金额的%o（四）合约协议乙方机构施工质量和要求达不到合约协议甲方机构预先要求, 合约协议甲方机构有权要求合约协议乙方机构予以完善和改进，由此产生的一切 费用由合约协议乙方机构担负责任，并不因此而增加施工工期，给合约协议甲方 机构带来损失的，合约协议甲方机构有权向合约协议乙方机构索赔直至扣除合约 协议乙方机构的施工费用；（五）在系统运行中若因合约协议乙方机构施工质量造成的运行故障，乙应 承担由此造成的一切损失。（六）由于合约协议乙方机构施工质量问题或合约协议乙方机构在施工过程 中没有全力配合合约协议甲
14、方机构工作而给合约协议甲方机构造成经济损失的， 合约协议甲方机构有权单方解除合约协议，并要求合约协议乙方机构承担由此造 成的损失。（七）因合约协议甲方机构原因给合约协议乙方机构造成的经济损失由合约协议甲方机构担负责任。第十二条争议解决方式方法合约协议缔结双方在履行合约协议过程中发生争议，应友好协商解决，协商 不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十三条 本合约协议未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合约协 议条款可以予以变更或终止。第十四条 本合约协议签署之日起日内，合约协议乙方机构应向合约协议甲 方机构一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合约协议自交纳 保证金之日起生效。第十五条本合约协议一式肆份，合约协议缔结双方各执两份。合约协议甲方机构：（签章）合约协议乙方机构：（签章）签订日期： 年 月 日签订日期：年 月 日