《工程款债务纠纷起诉书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程款债务纠纷起诉书.docx(3页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程款债务纠纷起诉书范文起诉单位:(全称):市 县 建筑公司企业性质:经营范围:流动资金:X万元何时经何部门批准开业:年 月份经 县基建局批准地址:电话:开户银行:o帐号:法定代表人姓名:职务:被告单位(全称):地址:事由:工程款债务纠纷事实和理由:年 月 日,县建筑工程总公司公司(原告,以下简称乙方)同(被告,以下简称甲方)签订了建筑安装工 程合同,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。 承包额为X元。开工日期定为 年月日;竣工日期定为 年一月日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有 关单位交涉好,直到 年月日乙方才正式
2、开工。在长达X之内,由于甲方的 原因,造成乙方开进工地的X余名职工无活可干,给乙方经济上造成损失达X元。甲方虽然 承担了 X元的误工费,但尚有X元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后,于 年一月日,乙方又同甲方签订教学 楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于 年 月一日完工。三幢 楼均经 市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清 工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款X元。从 年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程施工。经多次协商达成协议,乙方 又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价
3、值X元的工租款至今不与乙方 结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于 年 月底撤离甲方工地。为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不 全为由予以推脱,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价 不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施 工的全部零建工程的结算。综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙 方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。民法通则第一百零六条规定:“公民、法人违 反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”经济合同法、建筑安装工程承包合 同条例规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还 应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或 “工程价款结算办法”的有关规定处理。诉讼请求:责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失:(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款x元;(二)结算零建工程款:X元减去甲方垫付的材料款X元,应付给乙方工程款X元;(三)赔偿乙方的经济损失:年至 年度拖欠款的滞纳金X元;年一月至一月设备闲置费X元以上三项合计,共X元。此致市 区人民法院起诉单位:县建筑工程总公司公司(盖章)年一月日附:1、本状副本X份;2、书证X件。