《2022消防施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022消防施工合同范本.docx（77页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022消防施工合同范本消防施工合同范本随着人们法律意识的建立，合同起到的作用越来越大，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是我为大家整理的消防施工合同范本，希望对大家有所帮助。消防施工合同范本1甲方（发包人）：_乙方（承包人）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况一、工程名称：_。二、工程地点：_。三、建筑面积：_。第二条 工程范围乙方承包的工程范围：_。第三条 承包方式承包方式（请在方框内打
2、勾）：包工包料其他：_。第四条 合同工期一、本合同工期为_日，自乙方进场之日起计算。乙方接到甲方书面进场通知后_日内进场施工。二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的。（二）因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的。所供材料、设备不符合施工需要的。所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的。（三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的。（四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的。（五）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响本工程进度的。（六）隐蔽工程在
3、隐蔽以前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的。第五条 工程价款双方选择下列第 种方式确定本合同工程价款，并附预算单，价款不含消防检测费：_。合同价款的形成：以_年_省安装工程消耗量定额及单位估价表、_省市政工程消耗量定额及统一基价表及相应的费用定额为依据，结合设计图纸形成预算造价，经甲方审定后形成工程价款。如有增项，结算方式执行上述同等标准。1、暂定价格。工程价款暂定，双方在结算时确定最终工程价款。（1）工程价款暂定为：（大写）_，（小写）_。（2）工程价格调整计算方法：_。（3）结算依据：定额范围内的项目依据国家相关部门颁发的有关定额。定额规定范围以外的材料及设备费用依据供应厂家发票或相关依据
4、。施工工程量以甲方现场工程师签证为依据。2、固定价格。工程价款固定，根据图纸及综合单价确定，仅在下列第（2）项情况出现的，调整工程价款。（1）工程价款为：（大写）_，（小写）_。（2）在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款：乙方承包的材料市场价格变动或者工程价款管理部门的价格调整，双方作如下约定：_。经批准的设计变更。甲方更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加的。双方约定的其他因素：_。工程价格调整计算方法：_。第六条 工程价款支付1、工程预付款：本合同签订后_日内，甲方预付工程价款的_%。2、工程进度款：工程进度款根据工程价款与实际完成的工程量，经双方确定的比例
5、支付。工程进度款的结算与支付、工程量的计算约定如下：_。3、本工程经公安机关消防机构验收合格或消防备案后_日内，甲方付至工程价款的_%。4、本工程需要结算的，经双方确认完工结算报告后_日内，甲方付至经结算后的工程价款的_%。5、本工程质保金为本工程经结算后的工程价款的_%，待质保期满后_日内支付给乙方。第七条 工程结算一、本工程经公安机关消防机构验收或消防备案后_日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，双方进行工程结算。二、甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在 日内给予确认或者提出修改意见。第八条 工程质量1、甲方应在乙方进场前_日，向乙方提供施工图纸和施工说明_
6、套，并向乙方进行技术交底。乙方向甲方出具总工期进度计划，甲方可以提出修改意见。2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。3、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。甲方没有验收的，乙方可以停止该隐蔽工程施工。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。使用依法实行强制性产品认证的消防产品的，须经具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。第九条 调试与验收1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通
7、知 日内组织自行验收。2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。消防施工合同范本2甲方（建设单位）：_乙方（施工单位）：_乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程，根据中华人民共和国经济合同法之规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。一、工程情况：1、工程名称：_。2、安装施工范围：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。3、施工期限：自签订本合同之日起_天。乙方_年_月_日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工，每拖延一天工期罚款_元。4、乙方在合同签订时向甲方提供本工
8、程安装所用设备、主材、副材清单（要注明产地品牌、规格型号、价格）:_。5、承包安装施工方式：包工包料。二、质量标准要求：1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍，各项目施工队长必须固定并常驻工地。2、乙方必须严格按合同规定，使用甲方认可的_消防工程产品报价表中确定的产品品牌、规格、型号（所用消防产品必须是目前最新款国标产品），按照甲方图纸，国家标准规范、消防规范安装，保证施工质量。3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。吊针、吊架垂直
9、牢固不松动。4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，所有喷淋管整齐划一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正，穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。所有喷淋管、接线盒、电线管必须用清擦干净，涂一遍底漆后用白漆粉涮均匀，不得露出底色。6、水泵房安装：按国家有关标准规范、消防规范标准安装，达到水泵、管道布局和走向合理，安装整齐、便于维修、焊缝均匀美观，必须安装水泵试水装置。按图纸要求标准进行管道防腐处理。7、保温质量：消火栓水管、喷淋
10、水管用容重50/m3以上带铝泊超细玻璃丝棉保温，消防水箱保温用厚度10、容重50/m3以上超细玻璃丝棉，外覆盖玻璃丝布涮玻璃钢漆，稳压罐、消防水箱至管道井的管道用厚度10以上的聚氨酯发泡保温，外緾玻璃丝布涮玻璃钢漆。保温必须使用国标材料，按规范施工，达到均匀平整、包扎牢固、不凹凸、不开裂。7、本工程安装质量：市级优良工程标准。达不到优良标准，甲方不付工程款。三、质量检查验收：1、乙方消防产品、材料进入工地，乙方要向甲方及时提出检验申请，甲方工程管理人员和工程监理人员，按照消防产品样本书、国家标准和本合同第三条2款质量标准要求为标准检验质量，如达不到标准，不得用于本工程。如果乙方使用_消防工程产
11、品报价表以外的产品及使用不合格产品，每次罚款_元。2、经甲方检查发现乙方施工安装质量不合格，乙方无条件整改，并每次给予乙方罚款_元。3、工程完工经验收达不到设计使用标准和消防验收不合格的，甲方不付货款，乙方无条件整改。属设备问题的甲方退货，乙方退款并按工程总造价的一倍赔偿甲方损失。四、质保期。自验收合格之日起质保期_年（质保期内发生质量问题，乙方无条件免费维保）。五、工程合同价款、拨款和结算。1、合同承包总价_万元包定。总价中已包含：消防设备主材费、副材费、安装费、机械费、管理费、利润、税金、规费、社保费等、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统检测费、电检测费，所有
12、消防产品（消防排烟、木质防火门、防火卷帘、强电、空调、装修等）送样检测费、验收检测费，图纸报审费等一切与消防有关项目的检测、验收检测费用。本工程一次性包定，在施工过程中发生的图纸变更，甲乙双方办理书面签证，待工程竣工时结算。2、本合同签订后（乙方向甲方提交消防产品样本书、检测报告后）甲方预付工程款_%，工程进度款按月按完成工程量的_%付给，全部安装完成甲方付至总工程款的_%，消防验收合格拿到公安消防部门签发的合格证后，甲方付至工程款的_%，保修期满，甲方付给余款_%。乙方必须开具正式发票结算。本工程安装用电费用由乙方承担，乙方自备配电箱、电表。六、安全施工：1、乙方在施工中，不得损坏甲方场内的
13、设施、物品，保护好土建、电梯、电力及照明线路、空调设施、电安装设施和装修工程，如有损坏乙方赔偿全部损失。2、乙方要服从甲方管理，乙方必须加强对施工人员的安全教育，严格按照安装安全技术规程、安装工人安全操作规程等国家有关规定施工，佩戴好安全、防护用具，确保无安全事故。乙方必须对其全部施工人员投意外伤害保险，并交保险单复印件与甲方。要教育工人文明施工，确保原有设施不受损坏，做到工完场清。杜绝一切偷窃行为，否则按十倍罚款。乙方在施工中发生的一切安全事故责任，乙方自负，甲方概不负责。七、纠纷处理：发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成由人民法院裁决。八、附件：乙方所提供的消防产品样本书、_消防工程产品报
14、价表为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。九、本合同经双方签字盖章生效。十、本合同一式二份，甲乙双方各一份。甲方（章）：_ 乙方（章）：_地址：_ 地址：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代理人：_ 委托代理人：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_合同签订地点：_ 合同签订时间：_消防施工合同范本3发包人（甲方）：住址：承包人（乙方）：住址：按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例等相关法律法规，甲方同意将_项目的消防工程交给乙方施工，为明确双方在施工过程中的责任，结合本工程具体情况，订立如下协议。一、工程概括1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程内容：图纸
15、作为参考，以实际为准。二、合同价款与付款方式1、合同总造价：2、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款_%，即_万元。3、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款_%，即_万元。4、乙方完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款_%，即_万元。5、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后_日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，保修期满后支付）。三、施工日期1、本工程预计_年_月_日开工，_年_月_日完工，完工后五日内组织验收，总工期_天。2、工期顺延（1）如因台风等不可抗
16、拒的因素造成工期延误，则工期顺延。（2）因甲方支付工程款不到位，无法施工，协商后仍不能解决的。（3）因连续_小时停电，导致无法正常施工的若乙方无正当理由不开工，延误工期的，由乙方承担因懈怠造成的损失。四、设备及材料供应方式1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致，均由_方负责供应。2、_方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由_方负责。五、工程质量及验收交工1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如
17、发生一切质量问题，乙方负责。3、工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。4、工程竣工交验后，保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期_年。六、双方职责（一）甲方职责1、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。2、根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。3、如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。4、合同生效后，甲方应组织图纸会
18、审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸_套。（二）乙方职责1、施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。2、严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。3、已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。4、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。5、严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥
19、。安全作业，文明施工。6、施工过程中因乙方原因发生的安全事故一律由乙方负责，甲方不负任何责任。七、争议解决双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。八、附则1、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，具有同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。2、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：负责人联系方式：_年_月_日乙方：负责人联系方式：_年_月_日消防施工合同范本4z家服务中心：本人愿意在z家小区 座 单元 号房装修施工期间担任防火责任人，并承诺做到：1、如实申请进入小区的施工人员名
20、单，填写装修施工人员登记表，保证交验的施工人员身份证或暂住证真实、有效，按照服务中心规定办理临时出入证，并交纳装修保证金（待工程结束后、若无违章事项，经服务中心验收合格后，凭保证金收据和施工人员临时出入证办理退款手续。2、自觉遵守装修管理规定并确保装修人员清楚装修管理规定及装修注意事项业主临时公约之内容。3、负责对进场装修的所有人员进行防火安全和工地管理制度的宣传教育，使施工人员提高安全意识，自觉遵守有关的安全操作规程、各种制度和消防法规，确保施工安全。4、施工人员不得在施工现场留宿，如有特殊情况需留宿，到服务中心申报，不得超时开工，如有特殊情况需加班，到服务中心申请。5、对于施工人员破坏公共
21、设施、设备及其违反装修管理规定的行为，本人负责赔偿和接受服务中心的相关处理。6、施工人员不得擅自进入非工作区域，不得在公共场所加工作业。7、装修垃圾及时清运至服务中心指定地点，装修过程中不违章堆放、抛弃装修垃圾。8、加强消防工作，施工过程中配备足够有效的灭火器材，每房至少配备两个4公斤以上灭火器放置于明显易拿的位置；按规操作，做到安全用电。9、施工过程中，服务中心指派专人负责治安工作，严密巡视，防止案件发生，发现可疑情况须及时处理并报告服务中心。10、施工人员不得在小区内进行、斗殴、吸毒、贩毒、色情等违法乱纪活动，不得妨碍服务中心当值人员的正常工作。11、如需明火作业，作业前报服务中心批准并配
22、备足够的灭火器和远离易燃易爆材料和物品作业；如因施工需要使用电焊机等，须经服务中心批准才能使用；不得使用电炉、高压电热设备、不得在施工现场煮食、吸烟、使用罐装煤气。12、不得擅自改动煤气、供电、智能化线路。13、对违反上述规定所发生的消防、治安事故承担一切经济和法律责任。装修房号： 监督单位：装修施工单位： z市z物业管理有限公司负责人： z家服务中心日期： 年 月 日 日期： 年 月 日火警：119匪警：110消防施工合同范本5发包方： 有限公司 以下简称甲方总承包方： 以下简称乙方分包方： 以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的精神，本着各方自愿、平
23、等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：一、工程概况1.工程名称： 有限公司一期消防工程2.设计单位：3.工程地点： 路二、各方职责甲方： 乙方： 丙方： 技术文件和承包范围技术文件：1、（一期工程）施工图2、建筑工程消防审核意见书杭公消审 第 号3、施工图审查报告4、（二期工程）消防系统图5、投标文件（预算书）承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭
24、火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。第一条 工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元（其中包括如下费用）。1、总包管理费3%2、市场价格风险调整的不可预见费用3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）5、其它与领取消防工程验收合格证的所有费用。6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培
25、训。7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。第二条 工期要求和开工日期1、工期要求：主厂房： 天（到 年 月 日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）第三条 质量要求和评定标准1、质量要求：合格并符合消防和设计要求2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条 安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位
26、验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。第六条 工期、质量保证金1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为 万元（其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、安全保证金 万元）。2、项目保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金 万元。3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。第七条 工程价款及支付方式1、 房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元；2、 丙方支付给乙
27、方总包管理费 %（ 万元）；3、 房屋结顶后，按每月完成工程量的 %支付；4、 竣工后并且交付消防验收合格证和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %；5、 余款 万元（其中 万元作为工程保修金），在满一年后支付 万元， 万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。6、 接受工程价款的单位名称：帐号：开户银行：第八条 工程质量保修 保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通通知起 小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。第九条 违约责任及处理1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金 万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付
28、给甲方。2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺， 万元保证金作为丙方违约金予以罚没。3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按 元/天计取。5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次
29、元/次。第十一条 其它1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。建筑工程承包合同、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。5、本协议履行地为本工程所在地。6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。甲方：乙方：丙方：杭州富新反光材料有限公司代表：代表：代表：
30、年 月 日消防施工合同范本6_(以下简称委托人)与_(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1.项目名称：_2.服务类别：_二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：1.建设工程造价咨询合同标准条件;2.建设工程造价咨询合同专用条件;3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价咨询业
31、务自_年_月_日开始实施，至_年_月_日终结。七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。委托人：(盖章)咨询人：(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)住所： 住所：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：电话： 电话：传真： 传真：电子信箱： 电子信箱：年月日年月日第二部分建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工
32、程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。咨询人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。第五条咨询人在履
33、行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;2.“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务;3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。第八条委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。第九条委托人
34、应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。咨询人的权利第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：1.咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。3.咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。委托人的权利第十二条委托人有下列权利：1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议
35、。3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。咨询人的责任第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。第十四条咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。消防施工合同范本7合同编号：签订地点：发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同
36、法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期与工期顺延开工日期： 竣工日期： 除不可抗力外，工期均不得顺延。四、质量标准与工程量确认工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、合同价款支付方式：七、工程变更：八、工程验收与质量保修：1、工程具备竣工验收条件，承包人按管件工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工验收报告，由发包人会同承包人及有关部门进行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见，承包人
37、按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。2、质量保修按国家有关规定执行。九、安全施工：承包人应按安全生产许可条例、安全生产法施工规范作业。如出现安全事故，承包人承担全部责任和费用以及因此而造成的所有经济损失，与发包人无关。十、违约责任：1、工程质量必须达到国家消防验收标准，同时要求消防验收一次通过，否则造成返工以及返工所发生的费用由承包人负责直至合格为止，承包人应按合同工期完成工程（工程量）否则每拖延一天罚承包人元，连续十日或无正当理由累计十日不施工作自动解除合同。对已施工项目概不结算，作承包人放弃工程款处理，并承担因此原因给发包人造成的经济损失。2、因承包人不履行合同义务，造成工程停工或
38、停延，全部责任由承包人负责，对已施工的所有工程量概不结算，并限 日内自行退场。十一、争议解决方式：按下列第种方式解决1、请上级主管部门协调解决。2、向工程所在地人民法院起诉。十二、承包人承诺：1、承包人因该项目对外产生的债务，全部由承包人负责偿还，如因该项目导致发包人被起诉，承包人愿意作为此案的当事人参加诉讼，并向发包人承担法律责任。十三、其它：十四、合同份数：本合同一式肆份，发包人、承包人各执贰份。十五、合同生效与终止：本合同经双方签字盖章后生效，按国家规定质量保修期满结清保修款后本合同终止。发包人：承包人：联系电话： 联系电话：年 月日 年 月日消防施工合同范本8发包方XXXXXXXXX房
39、地产开发有限公司 （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。第一条：工程概括；1工程名称：工程项目XXX栋及地下室。2工程地点：3承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价 元，总建筑面积约 万平方米，总工程造价约 万元。4工程内容： 1.室内消防栓系统；2.自动喷淋系统；3.自动火灾报警系统；4.排烟系统、消防加压系统；5.室外消防栓系统；6.乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容
40、。5消防报建费用乙方负责。第二条：合同价款及承包形式；1合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米 元，总造价为 万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。2本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。3如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。4该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。第三条：付款方式；1本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款 % ，即 万元。2该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。消防安装工程施工合同书 。甲方向乙方支付该工程项目进
41、度款 % ，即 万元。3工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款 % ，即 万元。4本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，一年满后支付）。第四条：施工日期；本合同签订后20xx年 月 日开工，工程工期20xx年 月 日完工并组织验收，总工期 天。确保项目顺利交付。如因乙方原因影响甲方开业，由乙方承担一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。第五条：设备及材料供应方式；1. 本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。2乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。第六条：工程质量及验收交工；1. 工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。2隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进