《烟台大学工程合同管理与法律制度期末考试复习题及参考答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《烟台大学工程合同管理与法律制度期末考试复习题及参考答案.docx（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程合同管理与法律制度A2022秋复习题提示：输入题目题干部分文字，按键盘快捷键Ctrl+F查找题目答案。超越高度一、单选题（每题2分，共30道小题，总分值60分）1 .经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）（2分）A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同正确答案:B2 .合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）（2分）A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系正确答案:B3 .下列关于工程分包说法正确的是（）（2分）A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可
2、以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位正确答案:A4 .以下除哪项外，其余都为合同争议处理方式（）（2分）A、和解B、调解C、仲裁D、申述正确答案:D5 .施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为，从（）的日历天数计算（2分）A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工口起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求正确答案:C6 .招标人采用邀请招标的方式，应当向（）个以上的具备承担招标项目的能力.资信良好的 特定法人或其他组织发出投标邀请（2分
3、）A、二B、三C、四D、五正确答案:B7 .根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）（2分）A、办理土地征用，拆迁补偿.平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后14 .当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（） 为准（2分）A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件正确答案:A15 .根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）（2分）A、办理土地征用，拆迁补偿.平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后 继续解决以上事项
4、的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验正确答案:C16 .材料采购在交货清点数最时发现，交货数最少于订购的数最，但数鼠的短少在合同约定 的允许磅差范围内，采购方应（）（2分）A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付正确答案:C”.业主在（）合同中承担的风险最小（2分）A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金正确答案:B18 .受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）（2
5、分）A、建设单位B、施工单位C、招标代理D、设计单位正确答案:C19 .一股情况下，公开招标的项目资格审查大多采用（）（2分）A、资格预审B、资格后审C、在购买招标文件时审查D、在签订合同时审查正确答案:A20 .施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期 概念应为，从（）的日历天数计算（2分）A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工R起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求正确答案:C21 .业主是指（）（2分）A、有一定生产能力.技术装备.流动资金，能够承包工程建设任务的建筑业企业B、能对工程建设提
6、供估算测量.管理咨询.建设监理等智能型服务的机构C、对某项工程建设有需求，乂具有该工程建设资金和准建证件，在建设工程市场中发包工 程项目的法人组织和自然人D、不用遵守市场规律的客体正确答案:C22 .下面评标委员会成员中符合招标投标法规定的是（）（2分）A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人 正确答案:C.经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）（2分）A、主合同B
7、、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同正确答案:B.招标投标活动的公开原则首先要求（）要公开（2分）A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准正确答案:A.索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或 未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求（2分）A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方正确答案:D.某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（）万元（2分）A、10B、20C、50D、100正确答案:A.下列关于联合体共同投标的说法正确的是（）（2分）A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，
8、以一个投标人的身份共同投标B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D、联合体中标后，应选择其中一方代表和招标人签订合同正确答案:A.开标时间应为（）（2分）A、任一时间B、投标截止时间C、评标前的任一时间D、发售招标文件后的15日内正确答案:B.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包 商（）（2分）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告正确
9、答案:C.中华人民共和国招投标法规定，依法必须招标的项目，白招标文件开始发出之日起 至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）（2分）A、20B、30C、10D、15正确答案:A二、多选题（每题2分，共10道小题，总分值20分）1 .被宣布为废标的投标书包括（）（2分）A、投标书未按招标文件中规定封标B、逾期送达的标书C、投标人不参加开标会议的标书D、未按招标文件的内容好要求编写.内容不全或字迹无法辨认的标书正确答案:A,B,C,D2 .房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法第八条规定的工程施工招标应具 备的条件有（2分）A、按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手
10、续B、工程资金或者资金来源已经落实C、有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料D、法律、法规、规章规定的其他条件。E监理单位已确定正确答案:A,B,C,D3 .合同法律关系的构成要素有（）（2分）A、主体B、内容C、客体D、权利和义务正确答案:A,B,C4 .工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（）（2分）A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包 商自行承担C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D、采用改进措施后，必须顺延工期正确答案:A,B5 .施工合同按照计价方式的不同可
11、以分为（）等（2分）A、成本加酬金合同B、分别承包合同C、固定价格合同D、可调价格合同正确答案:A,C,D6 .工程施工招标一般划分为（）三个阶段（2分）A、招标准备B、招标实施C、定标签约D、屡约E评标正确答案:A,B,C.不符合建设工程委托监理合同特征的有（）（2分）A、监理合同可以是个人B、监理合同的订立必须符合工程建设程序C、监理合同的订立不需符合工程建设程序D、委托监理合同的标的物是产生新的物质正确答案:C,D.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有（）（2分）A、固定总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、固定总价加酬金合同E单价合同加酬金合同正确答案:A,B
12、,C7 .在划分标段时，下列（）应分别招标（2分）A、建设工程项目中的土建和设备安装B、项目各部分彼此联系性小的建设工程项目C、建设项目的各项工作的衔接、交叉和配合少，责任清楚D、场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程正确答案:A,C8 .FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（）（2分）A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支付开支项目不同D、业主对分包商利益的保护不同且承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同 正确答案:A,B,C,D三、判断题（每题2分，共10道小题，总分值20分）1 .通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的
13、投标者。（）（2分） 正确答案：错误.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应 在投标须知内予以明确（2分）正确答案：错误.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的, 应当依法承担法律责任。（）（2分）正确答案：正确.招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是 评标委员会评标的依据，也是订立合同的基础（2分）正确答案：正确.建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能（修改为： 集中办公功能）。（）（2分）正确答案：错误.工程招标必须采用公开招标方式（）（2分
14、）正确答案：错误.中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包 合同（）（2分）正确答案：正确.所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出 评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。（）（2分）正确答案：错误.公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（）（2分） 正确答案：错误2 .有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底; 二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评（2分）正确答案：正确工程合同管理与法律制度C 2022秋一、单选题
15、（每题2分，共30道小题，总分值60分）.下列关于联合体共同投标的说法正确的是（）（2分）A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D、联合体中标后，应选择其中一方代表和招标人签订合同正确答案:A.在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计.修改实施计划.变更施工顺序，造成工 期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（）引起的索赔（2分）A、地质条件的变化B、不可抗力C、工程变更D、业主风险正确答案:C.根据专用条款约定的内
16、容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）（2分）A、办理土地征用，拆迁补偿.平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后 继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验正确答案:C.招标人采用邀请招标的方式，应当向（）个以上的具备承担招标项目的能力.资信良好的 特定法人或其他组织发出投标邀请（2分）A、二B、三C、四D、五正确答案:B.合同协议书的签订时间为（）（2分）A、中标人确定后15日内B、中标通知书发出30日内C、
17、口头通知中标人后30日内D、中标通知书发出15日内正确答案:B.承包人在索赔事件发生后的（）天以前，应向工程师正式提出索赔意向通知（2分）A、14B、7C、28D、21正确答案:C.招标投标活动的公开原则首先要求（）要公开（2分）A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准正确答案:A.下列关于合同文件的表述，不正确的是（）（2分）A、专用条款的内容比通用条款更明确和具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释互为说明D、专用条款和通用条款是相对立的正确答案:D.业主是指（）（2分）A、有一定生产能力.技术装备.流动资金，能够承包工程建设任务
18、的建筑业企业B、能对工程建设提供估算测量.管理咨询.建设监理等智能型服务的机构C、对某项工程建设有需求，又具有该工程建设资金和准建证件，在建设工程市场中发包工 程项目的法人组织和自然人D、不用遵守市场规律的客体正确答案:C.受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）（2分）A、建设单位B、施工单位C、招标代理D、设计单位正确答案:C.评标委员会成员中，成员人数为（）人以上单数，其中经济.技术专家不得少于成员总数 的（）（2分）A、 3, 3/43, 2/3B、 5, 2/35, 3/4正确答案:C.某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（）万元（2分）A、10B、20C、50D
19、、100正确答案:A.中华人民共和国招投标法规定，依法必须招标的项H，自招标文件开始发出之日起 至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）（2分）A、20B、30C、10D、15正确答案:A.施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后 的计划不合理而导致的窝工损失应当由（）承担（2分）A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同正确答案:C.以下除哪项外，其余都为合同争议处理方式（）（2分）A、和解B、调解C、仲裁D、申述正确答案:D.下列各项中，（）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件（2分）A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准
20、，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金.建材.设备来源已经落实正确答案:C.索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或 未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求（2分）A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方正确答案:D.根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当 在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）天前，以书面形式通知所有招标文件收 受人（2分）A、10B、15C、20D、30正确答案:B.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（） 为准（
21、2分）A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件正确答案:A.下面评标委员会成员中符合招标投标法规定的是（）（2分）A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料C、某丙，从事招标工程项H领域工作满10年并具有高级职称D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人 正确答案:C12 .由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包 商（）（2分）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求
22、B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告正确答案:C13 .材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定 的允许磅差范围内，采购方应（）（2分）A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数最后再付正确答案:C14 .开标时间应为（）（2分）A、任一时间B、投标截止时间C、评标前的任一时间D、发售招标文件后的15日内正确答案:B15 .保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担担保责任（2分）A、保证B、连带保证C、违约D、合同
23、正确答案:B16 .施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣T的标准。订立合同时约定的合同工期 概念应为，从（）的日历天数计算（2分）A、合同签字口起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工口起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求正确答案:C17 .一般情况下，公开招标的项目资格审查大多采用（）（2分）A、资格预审B、资格后审C、在购买招标文件时审查D、在签订合同时审查正确答案:A18 .以下除哪项外，都应该做为无效投标文件处理（）（2分）A、逾期送达或者未送达指定地点B、投标文件未按要求密封C、投标文件中出现少量错误，但不影响投标文件含义D、投标
24、人名称或组织结构和资格预审时不一致正确答案:C19 .经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）（2分）A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的介同正确答案:B20 .合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）（2分）A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系正确答案:B21 .业主在（）合同中承担的风险最小（2分）A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金正确答案:B二、多选题（每题2分，共10道小题，总分值20分）.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有（）（2分）A、固定总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、固定
25、总价加酬金合同E单价合同加酬金合同正确答案:A,B,C1 .建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（）（2分）A、因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B、由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C、原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D、不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工 作正确答案:A,D2 .FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（）（2分）A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支付开支项目不同D、业主对分包商利益的保护不同且承包商对分包商违约行为承担责任的
26、范围不同 正确答案:A,B,C,D.工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（）（2分） A、需经工程师确认后才能执行继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验正确答案:C.业主在（）合同中承担的风险最小（2分）A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金正确答案:B.施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的 计划不合理而导致的窝工损失应当由（）承担（2分）A
27、、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同正确答案:C.下列各项中，（）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件（2分）A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金.建材.设备来源已经落实正确答案:C.开标时间应为（）（2分）A、任一时间B、投标截止时间C、评标前的任一时间D、发售招标文件后的15日内正确答案:B.下列关于联合体共同投标的说法正确的是（）（2分）A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C、有同一专业的单位组成的联合体，投标
28、时按照资质等级较高的单位确定资质等级D、联合体中标后，应选择其中一方代表和招标人签订合同正确答案:A.招标投标活动的公开原则首先要求（）要公开（2分）A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准正确答案:A.索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或 未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求（2分）B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包 商自行承担C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D、采用改进措施后，必须顺延工期正确答案:A,B5 .房屋建筑和市政基础设施
29、工程施工招标投标管理办法第八条规定的工程施工招标应具 备的条件有（2分）A、按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续B、工程资金或者资金来源已经落实C、有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料D、法律、法规、规章规定的其他条件。E监理单位已确定正确答案:A,B,C,D6 .工程施工招标一般划分为（）三个阶段（2分）A、招标准备B、招标实施C、定标签约D、屡约E评标正确答案:A,BZC.下列关于编制标底的论述，（）是正确的（2分）A、标底是招标人编制的招标项目的预期价格B、编制标底时，首先要保证其完整性C、一个招标工程只能编制一个标底，一般是在招标前就制定出来的D、标底制定的好
30、坏，直接影响到招标工作的成败正确答案:A,C.被宣布为废标的投标书包括（）（2分）A、投标书未按招标文件中规定封标B、逾期送达的标书C、投标人不参加开标会议的标书D、未按招标文件的内容好要求编写.内容不全或字迹无法辨认的标书正确答案:A,B,C,D.不符合建设工程委托监理合同特征的有（）（2分）A、监理合同可以是个人B、监理合同的订立必须符合工程建设程序C、监理合同的订立.不需符合工程建设程序D、委托监理合同的标的物是产生新的物质正确答案:C,D.在划分标段时，下列（）应分别招标（2分）A、建设工程项目中的土建和设备安装B、项目各部分彼此联系性小的建设工程项目C、建设项目的各项工作的衔接、交叉
31、和配合少，责任清楚D、场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程正确答案:A,C三、判断题（每题2分，共10道小题，总分值20分）1 .招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格预 审，召开标前会议，开标、评标和定标（2分）正确答案：错误2 .建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能（修改为： 集中办公功能）。（）（2分）正确答案：错误3 .公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（）（2分） 正确答案：错误.投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意 见。（）（2分）正
32、确答案：错误.建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个 附件（）（2分）正确答案：正确.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底； 二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评（2分）正确答案：正确.建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。（）（2分）正确答案：正确.我国民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年（）（2 分）正确答案：正确.FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中 指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数
33、（）（2分）正确答案：错误.建设工程项目标的小，技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目，军事保密项目等， 一般可以采用公开招标的方式（2分）正确答案：错误A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方正确答案:D.受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）（2分）A、建设单位B、施工单位C、招标代理D、设计单位正确答案:C.下列关于合同文件的表述，不正确的是（）（2分）A、专用条款的内容比通用条款更明确和具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释互为说明D、专用条款和通用条款是相对立的正确答案:D.下面评标委员会成员中符合招标投标法规定的是（）（2分）A、
34、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人正确答案:C.以下除哪项外，都应该做为无效投标文件处理（）（2分）A、逾期送达或者未送达指定地点B、投标文件未按要求密封C、投标文件中出现少量错误，但不影响投标文件含义D、投标人名称或组织结构和资格预审时不一致正确答案:C.某工程投标总价为500万，则投标保证金最富不超过（）万元（2分）A、10B、20C、50D、100正确答案:A.材料采购
35、在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数最的短少在合同约定 的允许磅差范围内，采购方应（）（2分）A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付正确答案:C.承包人在索赔事件发生后的（）天以前，应向工程师正式提出索赔意向通知（2分）A、14B、7C、28D、21正确答案:C.业主是指（）（2分）A、有一定生产能力.技术装备.流动资金，能够承包工程建设任务的建筑业企业B、能对工程建设提供估算测量.管理咨询.建设监理等智能型服务的机构C、对某项工程建设有需求，又具有该工程建设资金和准建证件，在建设工程市场中发包工 程项目的法人组织和自然人
36、D、不用遵守市场规律的客体正确答案:C.中华人民共和国招投标法规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起 至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）（2分）A、20B、30C、10D、15正确答案:A.保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担担保责任（2分）A、保证B、连带保证C、违约D、合同正确答案:B.一般情况下，公开招标的项目资格审查大多采用（）（2分）A、资格预审B、资格后审C、在购买招标文件时审查D、在签订合同时审查正确答案:A.合同协议书的签订时间为（）（2分）A、中标人确定后15日内B、中标通知书发出30日内C、口头通知中标人后30日内D、中标通知书发出15日内正
37、确答案:B.根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当 在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）天前，以书面形式通知所有招标文件收 受人（2分）A、10B、15C、20D、30正确答案:B.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（） 为准（2分）A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件正确答案:A.评标委员会成员中，成员人数为（）人以上单数，其中经济.技术专家不得少于成员总数 的（）（2分）A、 3, 3/43, 2/3B、 5, 2/35, 3/
38、4正确答案:C.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包 商（）（2分）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告正确答案:C二、多选题（每题2分，共10道小题，总分值20分）LFIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（）（2分）A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支付开支项目不同D、业主对分包商利益的保护不同且承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同正确答案:A,B,C,D30 施工合同按照
39、计价方式的不同可以分为（）等（2分）A、成本加酬金合同B、分别承包合同C、固定价格合同D、可调价格合同正确答案:A,C,D31 被宣布为废标的投标书包括（）（2分）A、投标书未按招标文件中规定封标B、逾期送达的标书C、投标人不参加开标会议的标书D、未按招标文件的内容好要求编写.内容不全或字迹无法辨认的标书正确答案:A,B,C,D32 工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（）（2分）A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包 商自行承担C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D、采用
40、改进措施后，必须顺延工期正确答案:A,B33 合同法律关系的构成要素有（）（2分）A、主体B、内容C、客体D、权利和义务正确答案:A,B,C34 工程施工招标一般划分为（）三个阶段（2分）A、招标准备B、招标实施C、定标签约D、屡约E评标正确答案:A,B,C不符合建设工程委托监理合同特征的有（）（2分）A、监理合同可以是个人B、监理合同的订立必须符合工程建设程序C、监理合同的订立不需符合工程建设程序D、委托监理合同的标的物是产生新的物质正确答案:CQ在划分标段时，下列（）应分别招标（2分）A、建设工程项目中的土建和设备安装B、项目各部分彼此联系性小的建设工程项目C、建设项目的各项工作的衔接、交
41、叉和配合少，责任清楚D、场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程正确答案:A,C招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有（）（2分）A、固定总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、固定总价加酬金合同E单价合同加酬金合同正确答案:A,B,C35 .房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法第八条规定的工程施工招标应 具备的条件有（2分）A、按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续B、工程资金或者资金来源已经落实C、有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料D、法律、法规、规章规定的其他条件。E监理单位已确定正确答案:A,B,C,D三、判断题（每题2分，共1
42、0道小题，总分值20分）.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应 在投标须知内予以明确（2分）正确答案：错误.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的， 应当依法承担法律责任。（）（2分）正确答案：正确.FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中 指明的应开工之口起，至工程接收证书注明的竣工口止的口历天数（）（2分）正确答案：错误.建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个 附件（）（2分）正确答案：正确.建筑市场的主体是指参和建筑生产交易的各方。其
43、中包括：业主、承包商和工程咨询服务 机构。（）（2分）正确答案：正确.招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是 评标委员会评标的依据，也是订立合同的基础（2分）正确答案：正确.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组 织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（）（2分）正确答案：正确.在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额额均不应包括利润（） （2分）正确答案：错误.建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。（）（2分）正确答案：正确.投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程
44、承建权，称为中标或得标，表示投标人 在投标竞争中获胜。（）（2分）正确答案：正确工程合同管理与法律制度B 2022秋一、单选题（每题2分，共30道小题，总分值60分）.施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的 计划不合理而导致的窝工损失应当由（）承担（2分）A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同正确答案:C.评标委员会成员中，成员人数为（）人以上单数，其中经济.技术专家不得少于成员总数 的（）（2分）A、 3, 3/43, 2/3B、 5, 2/35, 3/4正确答案:C.根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应
45、当在 招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）天前，以书面形式通知所有招标文件收受 人（2分）A、10B、15C、20D、30正确答案:B.合同协议书的签订时间为（）（2分）A、中标人确定后15日内B、中标通知书发出30日内C、口头通知中标人后30日内D、中标通知书发出15日内正确答案:B.下列关于工程分包说法正确的是（）（2分）A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位正确答案:A.以下除哪项外，都应该做为无效投标文件处
46、理（）（2分）A、逾期送达或者未送达指定地点B、投标文件未按要求密封C、投标文件中出现少量错误，但不影响投标文件含义D、投标人名称或组织结构和资格预审时不一致正确答案:C.在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计.修改实施计划.变更施工顺序，造成工 期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（）引起的索赔（2分）A、地质条件的变化B、不可抗力C、工程变更D、业主风险正确答案:C.保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担担保责任（2分）A、保证B、连带保证C、违约D、合同正确答案:B.承包人在索赔事件发生后的（）天以前，应向工程师正式提出索赔意向通知（2分）A、14B、7C、28D、21正确答案:C.在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元正确答案:C3 .中标的承包商将由（）决定（2分）A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师正确答案:B4 .招标人采用邀请招标的方式，应当向（）个以上的具备承担招标项目的能力.资信良好的 特定法人或其他组织发出投标邀请（2分）A、二B、三C、四D、五正确答案:B5 .合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）（2分）A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系正确答案:B