《防水工程施工合同范本格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《防水工程施工合同范本格式.docx（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一、施工合同备案由谁办理根据中华人民共和国建筑法第三十一条规定，（合同备案）发包单位应当在建设工 程合同签订的30日内，送工程所在地建设行政主管部门备案。合同发生重大变更的，发包单位应自合同变更后15个工作日内，将变更协议送原备案 机关备案。同时，根据房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法（建设部第89号 令）第47条规定“订立书面合同7日内，中标人应当将合同送县级以上建设行政主管部门 备案；在施工过程中，各级政府建设工程质量监督管理部门还要对工程建设的质量进行全面 监督。日常中施工合同备案是由建设单位办理的，但也存在双方一同办理备案的情况。防水工程施工合同范本格式二、程施工合同纠纷解
2、决途径有哪些1、当事人自行协商；当事人在平等互利、协商一致的基础上订立的合同一旦发生纠纷， 应本着互谅、互让”的精神，自愿协商解决。2、第三人居中调解；合同发生纠纷，当事人可以请协议条款约定的单位或人员居中进 行调解。这种调解不同与仲裁程序和诉讼程序中以调解方式结案的调解。3、向仲裁委员会申请仲裁；合同的双方当事人如果不愿意协商、调解或协商、调解不 成的，可以仲裁或诉讼。仲裁的前提条件是必须要有仲裁条款或仲裁协议。4、向人民法院起诉；合同发生纠纷后，当事人自行协商、调解不成的，合同中又没有 仲裁条款，事后又没达成仲裁协议的，则可以向人民法院起诉。三、防水工程施工合同范本格式1、工程名称、地点、范围和内容;2、工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期;3、工程质量保修期及保修条件；4、工程造价；5、工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式；6、设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式;7、材料的供应及材料进场期限；8、工程变更；9、违约、索赔和争议；10、当事人约定的其他事项。s