《2023年投资项目管理师之投资建设项目实施全真模拟考试试卷A卷含答案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年投资项目管理师之投资建设项目实施全真模拟考试试卷A卷含答案.doc(28页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、20232023 年投资项目管理师之投资建设项目实施全真模年投资项目管理师之投资建设项目实施全真模拟考试试卷拟考试试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、监理招标的评标标准和内容应以()为主,兼顾监理费用报价。A.监理规划B.监理实施细则C.监理规范D.监理大纲【答案】D2、下列关于外债资金的表述,错误的是()。A.境内企业所借外债资金,应当严格按批准的用途合理使用,不得挪作他用B.境内企业所借外债资金,确需变更用途的,应按原程序报批C.境内企业举借短期外债资金的,不得用作流动资金D.使用外债资金的固定资产投资项目,应当实行建设项目法人责任制【答案】C3、评标
2、委员会对投标文件确认为废标的,应当由()以上评委签字确认。A.1/2B.2/3C.3/4D.3/5【答案】B4、下列关于建设项目竣工验收组织形式的表述,错误的是()。A.对于规模和工程复杂程度大的项目,组成建设项目验收组进行验收B.对于规模和工程复杂程度大的项目,组建建设项目验收委员会进行验收C.对于规模小而且工程简易的项目,组成建设项目验收组进行验收D.特别复杂和重要的特大型项目,在验收委员会外,应另外组织专家咨询机构,为竣工验收做细致的准备和复核工作【答案】A5、索赔事件具有连续影响的,承包单位应按合理时间间隔继续递交()。A.中间索赔通知B.延续索赔通知C.索赔申请D.中间索赔报告【答案
3、】B6、安全技术交底的内容不包括()。A.本工程项目的施工作业特点和危险点B.针对危险点的具体预防措施C.安全管理组织机构的形式和组成D.发生事故后应及时采取的避难和急救措施【答案】C7、关于公开招标的表述,正确的是()。A.应当在人民日报上发布招标公告B.公开招标需向特定的法人组织发出C.公开招标也称为选择性招标D.公开招标的优点在于投标不受地域限制,招标人有较大的选择余地【答案】D8、当年开工,当年不能竣工的新开工工程或单位工程,通常采用()方式结算工程价款。A.按月结算B.分段结算C.里程碑进度结算方式D.竣工后一次结算【答案】B9、股票是一种有价证券,它是股份有限公司发行的,用以证明(
4、)所持股份的凭证。A.出资人B.股东C.认股人D.证券商【答案】A10、建设项目竣工验收的依据中,设备技术资料的内容有()。A.设计任务书B.可行性研究报告C.设备清单D.设计任务书【答案】C11、工程勘察设计文件中,采用超出国家现行技术标准的,并且可能影响建设工程质量和安全的新技术、新工艺、新设备、新材料的,应由()进行试验、论证,出具检测报告。A.市级人民政府组织的建设工程技术专家委员会B.建设单位选定的检测机构C.国家认可的检测机构D.县级人民政府组织的建设工程技术专家委员会【答案】C12、根据建设项目现场情况,应采用专家调查或()等方法,对项目实施过程的危险源进行分类辨识。A.质量检查
5、B.施工检查C.安全检查D.材料检查【答案】C13、需要有关部门批准或核准、以划拨方式取得国有土地使用权的,建设项目建设单位在报送有关部门批准或核准前,应向()申请核发选址意见书。A.城市规划部门B.城乡规划部门C.国土资源部门D.环境保护部门【答案】B14、建设项目会计制度是应用于()的一种专业会计制度,是对建设单位的资金及其资金运动进行核算和监督的一种()。A.建设单位,活动B.建设单位,管理制度C.授权机构,经济活动D.建设单位,管理行为【答案】B15、采用争议评审的,建设单位和承包单位应在开工日后的()d 内或在争议发生后,协商成立争议评审组。A.7B.10C.14D.28【答案】D1
6、6、进度控制的组织措施不包括()。A.健全组织体系B.建设项目进度计划管理C.设置专职部门D.确定工作流程和相应的工作制度【答案】B17、双方当事人约定,对将来可能发生的争议和纠纷进行调解处理或提交仲裁解决的一种协议是()。A.公开招标B.合同C.争议解决及仲裁条款D.保险【答案】C18、联动无负荷试车调试的目的是()。A.检验单机(或单元)设备和动力装置的安装质量是否可以正常启动运行B.检验和考核单机设备(或单元)或整个生产工艺流程,在投入一定数量的生产物料或模拟物料时,能否按照工序要求正常运行C.检验和考核整个生产工艺的每一个单元设备在无负荷情况下能否按照电气联锁、自动控制的要求同步正常进
7、行,从而检验设备的质量、安装质量以及整个工艺布局是否合理,运行是否稳定D.试车调试通过,双方在记录上签字后,工程移交业主,方可准备竣工验收【答案】C19、对于工程建设合同额超过()亿元人民币以上的工程,业主工程款支付担保可以按工程合同确定的付款周期实行分段滚动担保。A.1B.2C.3D.5【答案】A20、下列不属于工程文档资料管理目的的是()。A.为以后编制竣工档案奠定基础B.真实、准确地反应建设项目实际情况C.在项目实施期间提供便利的查阅条件D.准确有效地为项目正常生产服务【答案】B21、为实现建设项目的总进度计划,编制与总进度计划相适应的各类资源需求和供应计划,属于进度控制的()措施。A.
8、组织B.管理C.经济D.技术【答案】C22、()是指建设项目后评价通常应由独立的第三方完成,评价过程和结论不受项目决策者、管理者、执行者和前评估人员的干扰,这是评价的公正性和客观性的保障。A.科学性B.独立性C.公正性D.普遍性【答案】B23、工程设计管理模式的选择取决于()。A.建设项目工程的三性目标B.建设项目业主的工程技术力量和设计管理水平C.建设项目管理工作是否能按期按质完成D.建设项目业主聘请的咨询公司是否有较高的设计管理水平【答案】B24、在项目后评价的实施过程中,签订委托合同,搜集项目资料后应当()。A.明确项目经理,筹组后评价组B.聘请相关专家,明确任务分工C.制定工作计划,设
9、计调查方案D.开展现场调查,听取各方反映【答案】A25、基建收入缴纳企业所得税后作为建设单位的留成收入,其中()用于职工奖励和福利。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】C26、工程竣工验收合格后,()应当在建筑物明显部位设置永久性标牌。A.施工单位B.工程检测机构C.建设单位D.监理单位【答案】C27、安全管理主要是预防和控制工作场所内不可接受的()。A.意外风险B.意外伤害C.不良行为D.损害风险【答案】D28、关于土地所有权和使用权的表述中,错误的是()。A.我国实行土地社会主义公有制,即全民所有制和劳动集体所有制B.国有土地和农民集体所有土地,可依法确定给单位和个人使用C.城
10、市市区的土地属于农民集体所有D.土地使用权可依法转让【答案】C29、由于建设项目生产的(),导致项目质量容易产生波动且波动大。A.单件性、预约性B.单件性、流动性C.固定性、预约性D.流动性、复杂性【答案】B30、以下公司发行债券的程序,排序正确的是()。1 签订承销协议;2 提出发行债券申请;3 交付债券,收缴债券款,置备公司债券存根簿;4 做出发行债券决议;5 公告债券募集方法A.4、2、5、1、3B.1、2、3、4、5C.2、5、4、1、3D.5、4、2、1、3【答案】A31、下列关于施工单位职业健康安全责任的表述,错误的是()。A.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及
11、配件,应当具有生产许可证、产品合格证B.施工单位应当在施工现场采取措施,防止或者减少粉尘、废气、废水、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染C.建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费D.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担全部责任【答案】D32、既是建设项目管理中的重要组成内容,也是项目建设过程中预控管理的关键环节的是()。A.财务会计管理B.项目合同管理C.工程设计管理D.项目投资管理【答案】C33、建设单位应向项目主管部门和政府环境保护行政主管部门提交项目环境保护工程预验收申请报告,附试运转监测报告,由()组织环保
12、工程预验收。A.县级政府环境保护行政主管部门B.市级政府环境保护行政主管部门C.省级政府环境保护行政主管部门D.国务院环境保护行政主管部门【答案】C34、下列不属于我国建筑工程预算造价审核方法的是()。A.全面审核法B.重点审核法C.对比审核法D.部分审核法【答案】D35、建设项目进度控制的最终成果是()。A.按规定的时间、内容完成建设工程,并保证其质量B.按规定的时间、内容和格式提出进度控制报告C.在建设项目实施的全过程,实际进度达到计划进度的标准D.掌握实际进度与计划进度的偏差,能全面预测其未来的发展【答案】B36、项目可持续性分析要素中内部因素不包括()。A.财务状况B.政策环境C.污染
13、控制D.技术水平【答案】B37、()是指由有权代表国家投资的政府部门和机构,用预算内资金、各类专项建设资金投入建设项目形成的资本金。A.法人资本金B.个人资本金C.国家资本金D.外商资本金【答案】C38、下列不属于工程文档资料管理目的的是()。A.为了在项目实施期提供便利的查阅条件B.为以后编制竣工档案奠定基础C.能准确有效地为项目正常生产服务D.为项目验收提供依据【答案】D39、实行市场调节价的工程勘察和工程设计收费,由()和勘察人、设计入协商确定收费额。A.承包人B.发包人C.监理单位D.政府主管部门【答案】B40、经批准单独设置管理机构的建设单位,为建设项目筹建、建设、验收等工作所发生的
14、费用是()。A.建设管理费B.合同条款费C.前期工作费D.专项用款【答案】C41、根据建设项目现场情况,应采用专家调查或()等方法,对项目实施过程的危险源进行分类辨识。A.质量检查B.施工检查C.安全检查D.材料检查【答案】C42、后评价项目的选取范围不包括()。A.重大型项目B.复杂型项目C.利用外国政府及其机构贷款的建设项目D.企业或行业内有代表性的项目【答案】C43、投资管理和投资控制必定是一个()的变化的过程。A.不均衡B.发展C.动态D.均衡【答案】C44、下列管理模式中,()模式一般只适用于建设规模较小、建设周期较短,规模不大、技术不太复杂的建设项目以及高度保密的特殊建设项目。A.
15、自行管理B.分项委托管理C.委托专业机构管理D.代建制【答案】A45、下列关于监理机构的表述,错误的是()。A.在监理过程中如发现承建商工作不力,可提出调换有关人员的建议B.当业主和第三方发生争议时,以独立的身份判断,公正地进行调解C.可对任何第三方合同规定的义务提出变更且无需业主授权D.在工程承包合同约定的工程价格范围内,对工程款支付拥有审核和签认权【答案】C46、采用工程项目招标应考虑的主要因素不包括()。A.拟采用的工程建设承包方式B.建设单位的工程技术力量C.总包与分包体系D.合同类型【答案】B47、()是指建设项目开工建设前进行项目规划,可行性研究报告、初步设计等前期工作所发生的费用
16、。A.项目建设管理费B.预付款C.质量保证金D.前期工作费【答案】D48、一般在采购合同签订后,设备开始制造前,由买方向卖方提供合同总价的()作为预付款。A.8%15%B.10%20%C.15%25%D.20%30%【答案】B49、建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料并保证资料的()。A.真实、系统、合理B.准确、合理、适用C.真实、准确、完整D.完整、适用、可靠【答案】C50、建设单位和承包单位均可共同努力友好解决争议的方式是()。A.协商B.争议评审C.仲裁D.诉讼【答案】A多选题(共多选题(共 202
17、0 题)题)1、分析评价建设项目的目标实现程度是后评价的重要任务之一,评价时可从()等方面进行分析。A.项目工程是否建成B.项目技术是否建成C.项目目标是否建成D.项目经济是否建成E.项目影响是否建成【答案】ABD2、下列项目中,有()情形的,经批准,项目的设计可以不进行招标。A.技术复杂或专业性强,能够满足条件的设计单位少于 5 家,不能形成有效竞争的B.涉及国家安全、国家秘密的C.抢险救灾的D.主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的E.已建成项目需要改、扩建或者技术改造,由其他单位进行设计影响项目功能配套性的【答案】BCD3、一些特殊行业,对安全运行的要求非常严格,一般情况下不能进行实际
18、事故的处理的训练,可采用()。A.国内培训B.模拟机培训C.国外培训D.施工现场培训E.强化培训【答案】BD4、建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建设工程安全标准的要求,并实行的制度包括()。A.工程质量管理分工负责制B.工程质量监督制度C.工程质量终身责任制度D.工程质量检测制度E.工程质量审查制【答案】ABCD5、质量管理包括()。A.质量方针和质量目标B.质量策划和质量控制C.质量策划和质量技术D.质量改进和质量保证E.质量评审和质量标准【答案】ABD6、建设项目工程风险按风险的潜在损失形态分类可分为()。A.投机风险B.财产风险C.责任风险D.信用风险E.人身风险【答案】B
19、CD7、财产损失风险,主要包括()。A.工程项目本身的物质损毁、灭失和贬值的损失B.风险事故发生产生的相关费用损失C.物质损失导致工程延期产生的间接损失D.由于疏忽或过失造成的第三者的人身伤亡或财产损失E.由于风险事故的发生导致工程建设有关人员的人身伤亡所致损失【答案】ABC8、工程担保与工程保险的区别,主要表现在()。A.针对对象不同B.风险转移不同C.责任主体不同D.损失预期不同E.作用机制不同【答案】ABD9、招标的性质可以概括为()。A.市场经济条件下一种有组织的商品交易行为B.各种采购方式中竞争最为充分的一种方式C.单一买方设定标的和要求,多个卖方竞争的一种交易方式D.买方优选卖家或
20、货物、工程、服务的唯一手段E.招标方选定卖方并与其达成交易的一种途径【答案】ABC10、建设项目出资人首先选择()的工程咨询公司承担相关任务。A.有资质B.有能力C.有素质D.有才能E.有信誉【答案】AB11、一个大中型生产性项目所需的物资品种繁多、数量大,一般可分为()等。A.主要材料B.地方材料C.辅助材料D.备品备件E.特殊材料【答案】ACD12、建设项目财务管理的目标是()和防止违规、违法的现象发生。A.控制和降低建设造价B.提高投资效益C.节约建设资金D.防止浪费损失E.保障投资效益【答案】ABCD13、下列关于里程碑计划特点的说法,正确的是()。A.不允许有任何推迟B.允许推迟时间
21、C.把关键工作的开始时间定在里程碑计划的关键事件处D.把关键工作的完成时间截止在里程碑计划的关键事件处E.采取一切措施确保在里程碑计划所标示的时间内完成各项预定的关键环节【答案】AD14、工程监理与政府质量监督的区别有()。A.前者为社会监理行为,后者为政府监督行为B.政府质量监督是一种行政管理C.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的,政府工程质量监督则依法进行并具有强制性D.建设工程监理工作范围是由委托监理合同决定的,其活动可以贯穿项目建设的全过程,全方位。现行政府工程质量监督,一般只限于施工阶段的质量监督E.前者为政府监督行为,后者为社会监理行为【答案】ABCD15、按照贷款使用年限的长
22、短,分为()。A.短期贷款B.中期贷款C.长期贷款D.一年期贷款E.十年期贷款【答案】ABC16、风险损失是指()的经济价值的减少。A.非故意B.非经营性C.非计划D.非预期E.非生产性【答案】ACD17、建设项目职业健康安全和环境管理的难点是()。A.外部环境影响因素复杂B.工种多,交叉作业多C.工序多,建设周期长D.项目建设参与方多E.内部环境影响因素复杂且建设周期短【答案】ABCD18、吸收直接投资是指建设项目按照()的原则,直接吸收国家、法人、个人和外商投入资本的一种资本金筹集的重要方式。A.共同投资B.共同经营C.共担风险D.共同纳税E.共享利润【答案】ABC19、投资建设项目内部控
23、制主要由()和监督组成。A.风险活动B.控制环境C.风险管理D.控制活动E.信息与沟通【答案】BCD20、在现代化的工程建设项目中,人员培训应遵循的原则有()。A.减少用人数量,提高用人质量B.坚持实用、高效、经济方便的原则C.坚持提高劳动生产率的原则D.坚持国内培训与国外培训相结合,以国内为主E.坚持理论学习与操作技能相结合的原则【答案】BD大题(共大题(共 1010 题)题)一、某市政府采用通用技术建设一体育场,采用公开招标方式选择承包商。在资格预审后,招标人向 A、B、C、D、E、F、G 七家投标申请人发出了资格预审合格通知书,并要求各投标申请人在提交投标文件的同时提交投标保证金。200
24、9 年 2 月 12 日,招标人向七家投标申请人发售了招标文件,并在同一张表格上进行了投标登记和招标文件领取签收。招标文件规定:投标截止时间为2009 年 2 月 27 日 10 时;评标采用经评审的最低投标价法;工期不得长于 18 个月。七家投标申请人均在投标截止时间前提交了投标文件。F 投标人在 2 月 27日上午 11 时以书面形式通知招标人撤回其全部投标文件,招标人没收了其投标保证金。由于招标人自身原因,评标工作不能在投标有效期结束日 30 个工作日前完成,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 30d。G 投标人拒绝延长,招标人退回其投标文件,但没收了其投标保证金。各投标人的投
25、标报价和工期承诺汇总见表 3-31,投标文件的技术部分全部符合招标文件要求和工程建设强制性标准的规定。问题 1.指出上述招标活动和招标文件中的不妥之处,并说明理由。2.招标人没收 F 和 G 投标人的投标保证金是否合适?说明理由。3.本项目采用经评审的最低投标价法评标是否恰当?说明理由。4.招标人应选择哪家投标人作为中标人(要求列出计算分析过程)?签订的合同价应为多少万元?【答案】二、某工程,建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作,建设单位与施工单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同。基坑支护施工中,项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术,未按已批准的施工技术方
26、案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患,总监理工程师下达了工程暂停令,同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定,不会发生安全问题,仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。施工单位复工后,就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构小题大做,致使工程延期,要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成后,施工单位按竣工验收有关规定,向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收,到施工单位提交竣工验收报告后第 45d 时发生台风,致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求
27、施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复,施工单位不同意无偿修复。问题 1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案,项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些?【答案】三、某建设单位经相关主管部门批准,组织某建设项目全过程总承包(即 EPC 模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求,该工程工期定为 2 年,考虑到各种因素的影响,决定该工程在基本方案确定后即开始招标,确定的招标程序如下:(1)成立该工程招标领导机构。(2)委托招标代理机构代理招标。(3
28、)发出投标邀请书。(4)对报名参加投标者进行资格预审,并将结果通知合格的投标申请人。(5)向所有获得投标资格的投标人发售招标文件。(6)召开投标预备会。(7)招标文件的澄清与修改。(8)建立评标组织,制订标底和评标、定标办法。(9)召开开标会议,审查投标书。(10)组织评标。(11)与合格的投标者进行质疑澄清。(12)决定中标单位。(13)发出中标通知书。【答案】四、某大型工程,由于技术特别复杂,对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高,经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于 2007年 3 月 8 日向通过资格预审的 A、B、C、D、E 五家施工承包企业发出了投标邀请书,五
29、家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件,招标文件规定:2007 年 4 月 20 日下午 4 时为投标截止时间,2007 年 5 月 10 日发出中标通知书日。在 2007 年 4 月 20 日上午 A、B、D、E 四家企业提交了投标文件,但 C 企业于 2007 年 4 月 20 日下午 5 时才送达。2007 年 4 月 23 日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有 7 人组成,其中当地招标投标监督办公室 1 人,公证处 1 人,招标人 1 人,技术、经济专家 4 人。评标时发现B 企业投标文件有项目经理签字并盖了公章,但无法定代表人签字和授权委托书;D 企业投
30、标报价的大写金额与小写金额不一致;E 企业对某分项工程报价有漏项。招标人于 2007 年 5 月 10 日向 A 企业发出了中标通知书,双方于 2007 年 6月 12 日签订了书面合同。问题 1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。2.分别指出对 B 企业、C 企业、D 企业和 E 企业的投标文件应如何处理?并说明理由。3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。4.指出招标人与中标企业 6 月12 日签订合同是否妥当,并说明理由。【答案】五、施工总承包单位与建设单位于 2008 年 2 月 20 日签订了某 20 层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:人工费综合单价为 45 元/工日;一周内
31、非承包方原因停水、停电造成的停工累计达 8h 可顺延工期 1d;施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于 3 月 15 日开工,施工过程中发生如下事件。事件 1:3 月 19-20 日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人工窝工 20 工日,一台挖掘机陷入淤泥中。事件 2:3 月 21 日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500 元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500 元/台班),并进行维修保养,导致停工 2d,3 月 23 日上午 8 时恢复基坑开挖工作。事件 3:5 月 10 日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5 月 11 日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;
32、5 月 14 日施工总承包单位接到监理工程师要求 5 月15 日复工的指令。期间造成人工窝工 300 工日。事件 4:6 月 30 日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工 8h。事件 5:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量 350m 针对事件 13,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题 1.事件 13 中,施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。2.事件 13 中,施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?3.事件 4中,施工总承包单位可否获得工期顺延
33、?说明理由。4.事件 5 中,专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。【答案】六、某住宅楼工程地下 1 层,地上 18 层,建筑面积 22800m2。通过招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照建设工程施工合同(示范文本)(GF-1999-0201)签订了施工合同。合同总价款 5244 万元,采用固定总价一次性包死,合同工期 400d。施工中发生了以下事件:事件 1:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前 60d 竣工。事件2:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头
34、支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组 2 个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工 2d。事件 3:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工 3 个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用 43 万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件 4:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用 51840 元,临时设施及停窝工损失费 178000 元的索赔资料,但发包方拒绝签认。问题 1.事件 1中,发包方以通知书形式要求提前工期是否合法
35、?说明理由。2.事件 2 中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.事件 3 中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4.事件 4 中,总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。【答案】七、某建设工程的建设单位自行办理招标事宜。由于该工程技术复杂且需采用大型专用施工设备,经有关主管部门批准,建设单位决定采用邀请招标,共邀请 A、B、C 等三家国有特级施工企业参加投标。投标邀请书中规定:6 月 1 日至 6 月 5 日 9:0017:00 在该单位总经济师室出售招标文件。招标文件中规定:6 月 30 日为投标截止日;投标有效期到 7 月 30 日为止;投标保证金统
36、一定为 100 万元,投标保证金有效期到 8 月 30 日为止;评标采用综合评估法,技术标和商务标各占 50%。在评标过程中,鉴于各投标人的技术方案大同小异,建设单位决定将评标方法改为经评审的最低投标价法。评标委员会根据修改后的评标方法,确定评标结果的排名顺序为 A 公司、C 公司、B 公司。建设单位于 7月 15 日确定 A 公司中标,于 7 月 16 日向 A 公司发出中标通知书,并于 7 月 18日与 A 公司签订了合同。在签订合同过程中,经审查,A 公司所选择的设备安装分包单位不符合要求,建设单位遂指定国有一级安装企业 D 公司作为 A 公司的分包单位。建设单位于 7 月 28 日将中
37、标结果通知 B、C 两家公司,并将投标保证金退还给该两家公司。建设单位于 7 月 31 日向当地招标投标管理部门提交该工程招标投标情况的书面报告。问题 1.招标人自行组织招标需具备什么条件?要注意什么问题?2.对于必须招标的项目,在哪些情况下经有关主管部门批准可以采用邀请招标?3.该建设单位在招标工作中有哪些不妥之处?请逐一说明理由。【答案】八、某建筑公司(乙方)于某年 4 月 20 日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000 工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为 4500m 事件 1:因租赁的挖掘机大修,晚开工 2 天,造成人
38、员窝工 10 个工日。事件 2:施工过程中,因遇软土层,接到工程师 5 月 15 日停工的指令,进行地质复查,配合用工 15 个工日。事件 3:5 月 19 日接到工程师于 5 月 20 日复工令,同时提出基坑开挖深度加深2m 的设计变更通知单,由此增加土方开挖量 900m 事件 4:5 月 2022 日,因下大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工 10 个工日。事件 5:5 月 23 日用 30个工人修复冲坏的永久道路,5 月 24 日恢复挖掘工作,最终基坑于 5 月 30 日挖坑完毕。问题:1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。2.每项事件工期索赔各
39、是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23 元/工日,因增加用工所需的管理费为增加人工费的 30%,则合理的费用索赔总额是多少?【答案】九、某 18 层办公楼,建筑面积 32000m 经事故调查发现:(1)作业人员严重违章,起重机司机因事请假,工长临时指定一名机械工操作塔式起重机,钢管没有捆扎就托底兜着吊起,而且钢丝绳没有在吊钩上挂好,只是挂在吊钩的端头上。(2)专职安全员在事故发生时不在现场。(3)作业前,施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底,仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。问题 1.针对现场伤亡事故,项目经理应采取哪些应急措施?2.指出本次事故的直接
40、原因。3.对本起事故,专职安全员有哪些过错?4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】一十、某工程,建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作,建设单位与施工单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同。基坑支护施工中,项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术,未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患,总监理工程师下达了工程暂停令,同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定,不会发生安全问题,仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。施工单位复工后,就此
41、事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构小题大做,致使工程延期,要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成后,施工单位按竣工验收有关规定,向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收,到施工单位提交竣工验收报告后第 45d 时发生台风,致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复,施工单位不同意无偿修复。问题 1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案,项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些?【答案】