《2023年房屋销售合同协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年房屋销售合同协议书.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年房屋销售合同协议书 订立的销售合同才能得到国家的认可和具有法律效力。当事人的权益才能受到爱护，并达到订立销售合同的预期目的。以下是我整理的房屋销售合同协议书，希望可以供应给大家进行参考和借鉴。 房屋销售合同协议书(篇一) 甲方(出卖方)：_身份证号：_ 现住址：_ 乙方(购买方)：_身份证号：_ 现住址：_ 依据中华人民共和国合同法及相关法律法规，甲乙双方及家庭全部人在同等、自愿、协商的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议供相互遵守： 一、甲方将位于_号楼_单元_号室房屋和地下停车位(地下停车位_)、库房出卖给乙方，其中房屋总面积_平方米。 二、房屋价格：双方约定该房的总价为大写人民币_
2、万_仟元整(￥_)。乙方已付清了定金贰万元(￥_)，乙方将剩余伍拾玖万伍仟元整(￥_)夫妻双方将房屋网签合同签字后一次性付给甲方。 三、此房屋为装修房屋拎包入住室，房屋内现有电视柜、滚筒洗衣机、茶几等设施设备一并卖与乙方。 四、付款方式：一次性全额付清房款(定金_元)，以收据为证。 五、其他约定： 1、甲方应于合同签订之日起将房屋钥匙(把)，购房协议，购房及入网缴费的全部原始票据，预缴费卡(水、电、自然气、有线电视、供暖)等全部交付乙方。房屋在签合同之日前的全部产生的费用甲方一次性缴清(其中物业费截止_年_月，水、电、自然气、有线电视、供暖等以本协议签订时实际余额为准。) 2、乙方在办理产权过
3、户或登记时甲方必需主动协作，无任何条件给乙方供应身份证、户口证明及婚姻证明等，并签字、压印。如不协作或提出其他要求，则视为违约，担当违约责任。以后办理产权过户所需费用由乙方担当。如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭遇的损失，由甲方负赔偿责任。 3、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清晰，绝无债权抵押和他项权利设定或其它纠纷，房屋产权永久性归乙方全部。 4、乙方应在双方办理房屋网签变更手续完毕当日一次性向甲方支付剩余房款_元整。如乙方延误支付剩余房款，致影响过户登记，因而遭遇的损失，由乙方依法负赔偿责任。 六、甲方同意协作乙方供应办理房屋所须要的材料及手续，签订购房合同，过户手续过程中的全部费用
4、均由乙方担当。甲方随时协作乙方办理房屋网签变更手续。 七、本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，可由有关部门调解，协商或调解不成的，依法向房屋所在地的人民法院提起诉讼。 八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。 九、合同附件： 1、甲、乙双方夫妻的身份证、结婚证、户口本复印件; 2、甲方的购房协议书原件(如房产证、不动产登记证和国有土地运用证办齐应全部交付给乙方)。 3、甲方供应全部原始购房票据原件。 甲方签字(夫妻双方)：_电话号码：_ 乙方签字(夫妻双方)：_电话号码：_ 签订日期：_年_月_日 房屋销售合同协议书(篇二) 甲方： 乙方： 鉴于： 1、甲方已取得开发商广州新发实
5、业有限公司(以下简称“新发公司”)的授权，独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。 2、为进一步解决员工住房问题，华南师范高校有意组织员工以实惠价格购买甲方负责销售的商品房。 为了让华南师范高校员工获得最大限度的实惠，现甲方打算面对华南师范高校举办专场团购活动(下称“本次团购”)。现甲、乙双方就华南师范高校组织员工参与本次团购活动的基本领宜，初步达成如下意向书： 第一条 乙方认购的商品房概况 1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块，广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地运用权，土地运用权证号为增国用(
6、20_)第B0401478号，并已取得项目观云阁组团的建设工程规划许可证(许可证编号：建字第440号)和建设工程施工许可证(许可证编号44012520_10130101)。 2、乙方认购的房屋位于 栋 房，建筑面积为 平方米，套内面积为 平方米。最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积)，以房管部门测绘的面积为准。 其次条 乙方认购的条件 1、乙方需为华南师范高校正式员工(以华南师范高校出具的工作证明为准)。 2、乙方与甲方指定的第三方(广州市新基装饰工程有限公司)签订装修合同(装修合同文本见附件)后方可参与本次团购，装修价款为建筑面积每平方米 1600元。如乙方不接受该装
7、修合同或解除装修合同的，乙方的团购资格丢失，不能享受团购价格;乙方的团购资格丢失后，乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米1200元)的差额部分。 第三条 本次团购的商品房的价格 乙方团购的新都盛世名门商品房的实惠价格(毛坯价，不含装修)为：按建筑面积计每平方米人民币 元，乙方认购的 栋 房(暂以建筑面积 平方米计)的房屋总价款(毛坯价，不含装修)为人民币 元(最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积)，以房管部门测绘的面积为准)。乙方参与团购后，甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的商品房买卖合同。 第四条 本次团购的流程 1、华南师范
8、高校负责组织甲方与乙方签订本团购意向书和装修合同，非经甲方和华南师范高校一样同意，乙方不得将依据本团购意向书取得的团购资格转让给第三方。 2、乙方依据该装修合同约定的金额缴纳装修款。 3、甲方应在20_年3月31日前，支配装修公司负责供应2间装修样板房供乙方选择，如乙方不接受该装修标准，可要求解除装修合同，乙方选择解除装修合同的，退还装修合同的正本，由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方，乙方丢失本次团购的资格，不能享受本次团购的团购价格。 4、在开发商新发公司取得房屋预售许可证的 5日内，甲方通知乙方签订商品房认购协议，乙方凭上述装修合同及装修款缴付凭证，与开发商新发公司签
9、订商品房认购 5、乙方依据商品房认购协议的约定签订商品房买卖合同，并按商品房买卖合同的约定支付购房款，甲方保证开发商按商品房买卖合同交付房屋给购房者，并依约为购房者办理产权证。 6、鉴于各方一样同意前述的团购条件，因此如乙方在任何时候解除前述装修合同的，乙方不再享受根据本团购方案的实惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订商品房认购协议及商品房买卖合同前提出解除装修合同的，甲方有权拒绝支配乙方与开发商签订商品房认购协议及商品房买卖合同;乙方与开发商签订商品房认购协议及商品房买卖合同后提出解除装修合同的，甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米1200元)的差额部分;如乙方在解除装
10、修合同后 5日内仍未补足上述房款差价的，乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价，作为对甲方的补偿。 第五条 工期及工程进度 开发商新发公司应于20_年 12月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中，如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任，以及不行抗力事务等非甲方责任缘由，从而导致工期延误的，上述工期可相应顺延。 第六条 本次团购商品房的装修及验收 为了让乙方能够尽快入住，乙方签署前述装修合同即视为同意装修公司在开发商许可的状况下进行装修，由乙方一次性验收带装修的商品房，由装修公司担当装修工程的质量责任。 第七条 争议的解决 鉴于装修公司为甲方指定单位，甲方承诺为乙方的装修款项
11、平安供应担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时，由甲方与装修公司担当退款的连带责任。 凡因履行本协议所发生的争议，与华南师范高校无任何关联，华南师范高校不担当任何责任，甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 第八条、其他事项 1、本协议一式贰份，协议各方各持壹份，具有同等法律效力。 2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。 甲方： 乙方： 签约时间： 地点： 房屋销售合同协议书(篇三) 出卖方：_ (本人)(法定代表人)姓名：_国籍：_ (身份证)(护照)(营业执照号码)：_ 地址：_ 邮政编码：_联系电话：_ 托付代理人：_国籍：_电话：_
12、 地址：_邮政编码：_ 买受方：_ (本人)(法定代表人)姓名：_国籍：_ (身份证)(护照)(营业执照号码)：_ 地址：_ 邮政编码：_联系电话：_ 托付代理人：_国籍：_电话：_ 地址：_邮政编码：_ 第一条 房屋的基本状况 出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于_;位于第_层，共_(套)(间)，房屋结构为_，建筑面积_平方米(其中实际建筑面积_平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米)，房屋用途为_;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;(房屋全部权证号、土地运用权证号)(房地产权证号)为_。 其次条 房屋面积的特别约定 本合同第一条所约定的面积为(出卖方暂测)(原产
13、权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。 该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的_%(不包括_%)时，房价款保持不变。 实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的_%(包括_%)时，甲乙两方同意按下述第_种方式处理： 1.买受方有权提出退房，出卖方须在买受方提出退房要求之日起_天内将买受方已付款退还给买受方，并按_利率付给利息。 2.每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。 3._。 第三条 土地运用权性质 该
14、房屋相应的土地运用权取得方式为_;土地运用权年限自_年_月_日至_年_月_日止。以划拨方式取得土地运用权的房地产转让批准文件号为_;该房屋买卖后，根据有关规定，买受方(必需)(无须)补办土地运用权出让手续。 第四条 价格 按(总建筑面积)(实际建筑面积)计算，该房屋售价为( 币)每平方米_元，总金额为( 币)_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 第五条 付款方式 买受方应于本合同生效之日向出卖方支付定金( 币)_亿_千_百_拾_万_千_百_拾_元整，并应于本合同生效之日起_日内将该房屋全部价款付给出卖方。详细付款方式可由两方另行约定。 第六条 交付期限 出卖方应于本合同生效之日起三十日内，
15、将该房屋的产权证书交给买受方，并应收到该房屋全部价款之日起_日内，将该房屋付给买受方。 第七条 买受方逾期付款的违约责任 买受方如未按本合同第四条规定的时间付款，出卖方对买受方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之其次天起至实际付款之日止，月利息按_计算。逾期超过_天后，即视为买受方不履行本合同。届时，出卖方有权按下述第_种约定，追究买受方的违约责任。 1.终止合同，买受方按累计应付款的_%向出卖方支付违约金。出卖方实际经济损失超过买受方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由买受方据实赔偿。 2.买受方按累计应付款的_%向出卖方支付违约金，合同接着履行。 3._。
16、第八条 出卖方逾期交付房屋的违约责任 除人力不行抗拒的.自然灾难等特别状况外，出卖方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给买受方运用，买受方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，月利息在_个月内按_利率计算;自第_个月起，月利息则按_利率计算。逾期超过_个月，则视为出卖方不履行本合同，买受方有权按下列第_种约定，追究出卖方的违约责任。 1.终止合同，出卖方按买受方累计已付款的_%向买受方支付违约金。乙方实际经济损失超过出卖方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。 2.出卖方按买受方累计已付款的_%向买受
17、方支付违约金，合同接着履行。 3._。 第九条 关于产权登记的约定 在买受方实际接收该房屋之日起，出卖方帮助买受方在房地产产权登记机关规定的期限 内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因出卖方的过失造成买受方不能在两方实际交接之日起_天内取得房地产权属证书，买受方有权提出退房，出卖方须在买受方提出退房要求之日起_天内将买受方已付款退还给买受方，并按已付 款的_%赔偿买受方损失。 第十条 出卖方保证 在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由出卖方担当全部责任。 第十一条 因本房屋全部权转移所发生的土地增值税由出卖方向国家交
18、纳，契税由买受方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按政府的规定由甲乙两方分别交纳。 第十二条 本合同未尽事项，由甲、乙两方另行议定，并签订补充协议。 第十三条 本合同之附件均为本合同不行分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。 本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。 第十四条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙两方协商解决。协商不成时，甲、乙两方同意由苏州仲裁委员会仲裁。 第十五条 本合同(经甲、乙两方签字)之日起生效。第十六条 本合同连同附表共_页，一式_份，甲、乙两方各执一份，_各执一份，均
19、具有同等效力。 出卖方(签章)： 出卖方代理人(签章)： _年_月_日 买受方(签章)： 买受方代理人(签章)： _年_月_日 房屋销售合同协议书(篇四) 出租方：(以下简称甲方)_ 承租方：(以下简称乙方)_ 甲、乙双方就房屋买卖事项在同等自愿，协商一样前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。 一、甲方将自愿将坐_的房地产房屋建筑面积_平方米出售给乙方。乙方以对甲方所要出售的房地产做了充分的了解，情愿购买该房产。 二、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应帮助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款
20、交付甲方。 三、本合同签订后，甲方对该房屋的运用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。 四、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立买卖合同; 五、违约责任 1、甲方应当于_交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币_元。 2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期
21、超过_个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_作为甲方的损失赔偿金。 3、假如甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方担当，并应赔偿乙方的损失。 4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观缘由导致本合同的解除，甲方应根据市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。 5、如因规划部门、设计部门的缘由导致房屋质量和运用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。 六、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_种方式解决。 1、提交_仲裁委员会仲裁。 2、依法向_区人民法院起诉。 八
22、、其他约定九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 十、本合同一式_份，甲乙方各执_份，见证人各_份。 甲方：(签字)_乙方：(签字)_ 联系电话：_联系电话：_ _年_月_日_年_月_日 房屋销售合同协议书(篇五) 本合同当事人 托付人(甲方)： 中介人(乙方)： 依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，托付人与中介人在同等，自愿的基础上，就房屋租赁中介的有关事宜达成协议如下： 第一条 托付事项 甲方托付乙方在托付期限内为其中介找寻符合以下条件的房屋(必备条件请在方格内划钩，参考条件请划圈，未选条件请划斜线)，并帮助促
23、成其与出租人签订房屋租赁合同： 坐落：_;楼房为_室_厅_卫;平房为_间;无装修;一般装修;精装修;防盗门;有线电视接口;空调;自然气;煤气;集中供暖;土暖气;热水器;电话;电视机;电冰箱;洗衣机;上下水;家具_;楼层：_;结构：_;朝向：_;建筑面积：_平方米;月租金标准：_元;租期：_;房屋用途：_; 房屋权属：_ 其他条件：_ 乙方还应供应以下服务：_. 其次条 托付期限 自_年_月_日至_年_月_日。 超过以上期限仍须要中介服务的，双方另行签订中介合同或以书面形式将本合同托付期限延长。 第三条 现场看房 乙方应陪伴甲方到房屋现场看房。 乙方应当制做看房的书面记录，列明房屋的详细地址，看
24、房时间及其他事项。看房记录需经甲方签字确认，由双方各执一份。 乙方为甲方找寻的房屋不满意甲方提出的必备条件或者甲方不满意出租人提出的特殊条件要求的，甲方有权拒绝签字并拒绝支付看房费。 第四条 甲方义务 (一)应出示身份证_等真实的身份资格证明; (二)应对乙方的中介活动供应必要的帮助与协作; (三)应对乙方供应的房屋资料保守隐私; (四)不得在托付期限内及期限届满后_日内与乙方介绍的出租人进行私下交易。 第五条 乙方义务 (一)应出示营业执照，房地产经纪机构资质证书等合法的经营资格证明; (二)应尽力完成甲方的托付事项，根据本合同第一条甲方提出的条件为甲方找寻房屋，将处理状况刚好向甲方照实汇报
25、，为甲方看房和与出租人签订房屋租赁合同供应联络，帮助，撮合等服务，并促成甲方与出租人的房屋租赁合同成立; (三)应保证为甲方供应的房屋资料已经事先核实，并且甲方满意出租人提出的特殊条件要求; (四)不得供应虚假信息，隐瞒重要事实或与他人恶意串通，损害甲方利益; (五)对甲方的经济状况，个人信息，商业隐私等保守隐私; (六)应保证为甲方介绍的出租人具有房屋全部权证书或对出租房屋依法享有出租权利的其他证明及身份证，营业执照等身份资格证明;保证出租房屋产权明晰，不存在全部权纠纷或者其他权利纠纷; (七)收取看房费，佣金，中介活动费用的，应向甲方开具合法，规范的收费票据; (八)本合同签订后，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的预收费用。 第六条 托付事项的完成 “完成托付事项”是指完成本合同第一条所列全部托付事项。甲方与出租人未签订书面租赁合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方看房并与出租人签订房屋租赁合同供应联络，帮助，撮合等服务的，均视为托付事项未完成。 房屋销售合同协议书