《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库评估300题a4版可打印(山西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库评估300题a4版可打印(山西省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（2021年真题）关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（ ）A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位【答案】 DCK8T7Z2Y6J4L6M8HQ1Z2O4N3J4F8J2ZO9I5R4S4X5H3A102、下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是（）。 A.使用国有企事业单位自有资金的项目B.使用外国政府或者国际组织
2、援助性贷款的项目C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的工程建设项目【答案】 CCU8U8H7X6L9C8R3HI10R9K2K10V9B6M4ZQ2E6Y3P1B9U1T63、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（ ）。A.单独列项的是增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费【答案】 BCV9Y5O4W6K3H5V5HJ9R6M1B7N5O2M3ZJ6T7D1M4G3R4S24、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅5以上部分依据造价处发布的基准
3、价调整价格差额。承包人投标报价2400元t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元t、2800元t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【答案】 ACE7I8U1I7N2H7G5HQ3P5I4R6I9K3F10ZJ5S1P9Y5B6J9J15、按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（ ）。A.固定资产费用B.固定资产其他费用C.无形资产费用D.其它资产费用【答案】 DCL8N7X6K5P10U3C2HI1W10U2Y1V10Z3X8ZS5W2H10Y2W4Y9O86、（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为
4、24011553的烧结煤矸石普通砖砌筑，灰浆厚度为10mm，每10m3该种墙体砖的净用量为（ ）千块。A.5.148B.5.219C.6.374D.6.462【答案】 BCK2I1B10Y8F7Z4M7HL8N10S3O10C2X4O2ZG1B5M2C4R8Z10P67、采用造价信息调整价格差额，对材料和工程设备价格的调整，下列说法正确的有（）。A.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以报价中材料单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整B.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，
5、其超过部分按实调整C.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整D.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整【答案】 BCJ9W2N10N4B3A5S7HZ6S2D2D8J5M5D6ZC3T2Z1K1W4Z1N78、在建设项目投资估算指标中，通常用工程量指标进行表示的是（ ）。A.扩大分项工程指标B.单位工程指标C.单项工程指标D.建设项目综合指标【答案】 BCG10Q7S5I3M10L8X4HC7W4Y3D9D10N1P
6、3ZY5A8P5B9F7L8Q29、当工业集聚带来的（ ）的总和超过生产集聚带来的利益时，综合经济效益反而下降。A.“外部不经济性”B.“外部不协调性”C.“内部不经济性”D.“内部不协调性”【答案】 ACE3G2X10Z2J9U5K1HC7E9J6P7X2T10Y10ZH4F8B2U6J2C4T610、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（ ）。 A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项
7、目的，应按照市场价格，调整合同价款D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款【答案】 CCQ4F10G8G6T9Z6R6HV4I9P10F1Q7H3K4ZG7I10W5Z2N10A10S511、调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）。A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工 B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件 C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人 D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止
8、【答案】 CCP5C3K6U1D4Y5P10HL6D10P1E6E2E9T4ZX4V6V9N1Z5K4W412、在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（ ）。A.脚手架B.模板C.道路硬化D.施工排水降水【答案】 CCS8O3A9M8A1G5J4HC10I3N3O7D1G4K5ZW1L7O5V1K8R5L213、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（ ）。A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】 ACE5Q1Z2G1G8H10S4HR6J1A6K1K10K4Z10ZJ7A
9、1D5E5R2K5F1014、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是 40s，每次循环平均挖土量 0.3m3，机械正常利用 系数为 0.8，机械幅度差为 25%。则该机械挖土方 1000m3 的预算定额机械耗用台班量为（ ）。 A.6.83B.5.21C.8.09D.7.23【答案】 DCH1A2Y3E7K9W7R7HP6C5X2R4X9K9F6ZP3H4F4F3B7J5K715、（2020年真题）下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（）A.分部分项工程费=分部分项工程量工料单价B.措施项目费=措施项目工程量措施项目工料单价C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D.单项工程
10、造价=分部分项项目费+措施项目费+其他项目费+税金【答案】 CCT8D6F5H2I2A4J1HK1W2B8B4T6O3V8ZV9Y7N9A4O3S8L616、总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（ ）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法【答案】 BCU10G8X7A2I2L3A8HO3P10R9D5C8I4C3ZF3K8V6A4G6M9M917、下列有关招标工程量清单中分部分项工程项目清单编制的表述，正确的是（ ）。A.同一招标工程项目中不同的单位工程允许有重码B.项目名称应按专业工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定C.附录中有两个或两个
11、以上计量单位的，应根据规范的要求选择其中一个确定D.补充项目的工程量计算规则计算结果可以有选择性【答案】 BCU9C9O6X10K9L8D10HE6M8A4Q4P6G6N9ZR6A5S9I1J2E8R818、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCG6N8J3O5E3N1H1HX10L5E10O6U10I2Y2ZQ2Y10Y4V
12、6Y3P5N819、关于建设期利息，下列说法错误的是（ ）。A.建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息B.总贷款分年均衡发放，当年借款在年中支用考虑C.当年贷款只计半年利息，而以前年度的本利和则按全年计息D.利用国外贷款的利息计算中，不用考虑国内代理机构向贷款方收取的转贷费和管理费等【答案】 DCL4G2Q3L8P8U4Q3HI9Z9S4L10Q3F8V10ZD9Q1L9T4R8J6U620、建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）规定，分部分项工程量清单项目编码的第二级表示（）。A.分项工程项目名称顺序码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.专业工程代码【答案
13、】 BCQ9L5F9E5J3M8G10HR7B10G6G4P6J3E1ZU7P3B4U2L2P2X721、编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是()。A.梁的标高B.混凝土的强度等级C.门（窗）框外围尺寸或洞口尺寸D.油漆（涂料）的品种【答案】 ACM10I6I2B8F6N7Y1HD3K10H3N8Y1E1G1ZM1B1U3C4H10Q9D422、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）。 A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止
14、时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止【答案】 ACK6G2U8K5L8H4T4HG10L9X5L3V5E6B2ZO10L10B9R7I6E10R823、下列费用中，属于安装工程费用的是()A.供水设备及其油饰工程的费用B.对单台设备进行单机试运转的调试费C.金属结构工程的费用D.环境绿化工作的费用【答案】 BCP9V6K10E5W10E1O2HM9E9G9N7C1I3B1ZM6H3M9G3G9Z6W524、在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入 ( )。A.施工本身造成的停工时间 B.非施工本身造成的停工时向 C.准备与结束工作
15、时间 D.不可避免的中断时间【答案】 ACF2X5F8P1E3Y3U4HQ3I10I9V3J7M5D5ZU7H10U2Z3G5Y1H225、单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（ ）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【答案】 BCO6V2A4C1C4Q2P4HY2I7F5P3N2C7Q2ZA4J1A10Z10P4N10T826、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.
16、中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况【答案】 DCI9P8X9R5W2C4J8HH9N6Z6N9W6C2P4ZK7P8M5R1V1Y3S1027、关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）。 A.任何工作的质量或其他特性的改变B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变C.合同中任何工作的工程量的变化D.实施工程的顺序或时间安排的改变【答案】 CCK7S8J2R5N9R4W2HO2J8F2A9E2D6E2ZZ5U1A10Q2P2N4T128、下列不属于建设项目竣工验收对象的是（）。A. 单项工程竣工验收B. 分部工程竣工验收C. 分项工程竣工验收D. 单位工程竣工验收【答案】
17、BCG9C5Z8M7W4Q6M10HB9A10H5C1E2G5X8ZH7C8D5K1J7X2R829、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10，该公路工程预付款起扣点为2538万元，则该工程的主要材料占工程承包价款总额的比例为（）。A. 65B. 50C. 55D. 75【答案】 ACF9I2Q10H3B5H4Y6HL6M8W7E9R4H10V6ZV10R9J4K6W8C2Q330、下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（ ）。A.建筑物平面形状B.项目利益相关者C.柱网布置D.风险因素【答案】 CCV1W9V7X9F1O3W6HZ3D
18、5L3S9Z5Z10Q9ZL5X10E7M2S1K4T1031、有关投标文件的澄清和说明，以下说法中错误的是（ ）。A.对投标文件中含义不明确的可以进行澄清和说明B.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性的问题C.澄清和说明不得超出投标文件的范围D.投标人可主动提出澄清和说明【答案】 DCG10R7D5N2I1D5A10HN7G4U6U8G3M2I7ZQ6V5W4F5E2P5X532、下列关于其他项目费的说法，正确的是（）。A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价C.施工单位投标时按建设单位给定的
19、金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用.扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位【答案】 ACF10X3R2P8O10Y5D9HM3C1V2A2L9Z8G7ZC9R6G2M5W1S6T233、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列属于差旅交通费的是（ ）。A.办公费B.工地转移费C.职工福利费D.工会经费【答案】 BCA6V3P6N7J5W6S4HM3T3J4R8J5V7P4ZW2H2G3D3L2M5X334、（2014年真题）某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在
20、途天数为5天。用公式计算法求得该工程的预付款应为（）万元。A.417B.500C.694D.833【答案】 ACF10Z5K10T2A2V10R5HP6C6E9M10I7W10H2ZD8P5K7Q7Q4S2R435、关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（ ）。A.项目建议书阶段，允许误差大于30%B.投资设想阶段，要求误差控制在30%以内C.预可行性研究阶段，要求误差控制在20%以内D.可行性研究阶段，要求误差控制在15宜以内【答案】 CCK10B8F1D3E7D6U8HR9P7U9K9B7T8C7ZP6K1D2N10P4X1K1036、当招标人要求对分包的专业工程进行
21、总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费通常按（）计算。A.专业工程暂估价的3%5%B.专业工程暂估价的1.5%C.分包的专业工程估算造价的3%5%D.分包的专业工程估算造价的1.5%【答案】 CCC3F6M4T10Z8O8D2HY3V6T8O7K6L3S3ZH5W7R3U1A6O6D437、下列不属于进度款支付申请的内容的是（）。 A.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款【答案】 DCM5B2D2L1N6T4U3HA1L9B7B10H1G5T10ZX2G8E1U3O9K3Z438、（2021年真题）某种材料含
22、税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（适用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%。该材料的预算单价（不含税）为（ ）元/t。A.480.93B.488.94C.551.36D.632.17【答案】 BCJ3O10C3J8L4S10U7HV7X4U7F7A2B10R1ZT2E4I10Q4O9Y8I839、根据 FIDIC施工合同条件的规定，预付款的扣还起点时间为（ ）。A.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%B.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中
23、标合同金额减去暂定金额之差的10%C.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%D.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%【答案】 BCA2V8U1O4H1B9U3HA4J6T6E6Z2W1X7ZR8L6B3S10Z7G8D340、某施工机械原始购置费为4万元，耐用总台班为2000台班，大修周期为5个，每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5，每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%。不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为()元/台班。A.91.44B.93.00C.
24、95.25D.95.45【答案】 BCD9P4N9H2Q4P5X6HH4J8P9T1F2O5Y9ZC9U10Z10P1A7Q6F141、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。A.240B.150C.480D.555【答案】 ACJ4T5V5L9N2S2O3HP3S3H9A7Z5X2J1ZR5H2O4H6W1O5F542、关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正确的是（ ）。A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及最
25、高投标限价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C.采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【答案】 DCU2W10R9Q9F6L1O10HB8R10S9N5S1C3I3ZK3W7S6F1X6L1F343、采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，对于不可计量的措施项目，其结果不包括（）。A.管理费和利润B.规费和税金C.风险费用D.人工费【答案】 BCY9O8P8L7R7K9Q6HM6E3I7O3Z7C4O2ZS4D5T1O
26、7L6V9W344、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】 ACT1V3O10Y1R5C9Z5HH4M3D3P2W7U4V7ZZ1M1P5K9N1T7D445、（2015年真题）下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证【答案】 CCX10D10N7X2P4G9C4H
27、C2E6U5H5U8H1Z3ZL2G1J3Z5P3X4Z746、根据建设项目经济评价方法与参数（第三版），建设投资由()三项费用构成。A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用【答案】 CCM10F6D10D10H3G4I1HQ1A6G8M10D7U1Z7ZK6R10O8P1L2Y5M547、在英、美等国，在项目的投资设想时期，对项目投资估算的精度要求是（）。A.允许误差30以外B.允许误差30以内C.允许误差20以内D.允许误差10以内【答案】 ACW1H4G9G7R1Z1U
28、8HY10Q7B9Y5P6V1N7ZQ5V3I9G8J3B10T1048、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACQ5S8X1L8N10S6O2HB10V8I7S1D1G1B9ZH7M5B3W8U9W7Z1049、针对不同管理层，提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，体现了工程造价信息管理的（ ）。A.时效性原则B.有效性原则C.高效处理原则D.标准化原则【答案】 BCH5S4Z8C10X6R3Z7HT4M7A9L5J9K6
29、J5ZU10E2Z10I2Q8F1Z150、根据现行建设项目投资相关规定，为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和是指（ ）。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.工程造价D.建设投资【答案】 ACV2L9W1Q5P4P6Q1HY10G2T5Y8N4Z7I9ZD2N1A3H10I6L3L451、已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。A.0.250B.0.253C.0.241D.0.243【答案】 ACV3U5R7A7S10J4Y5HN2B4V8P5
30、R4Z4H10ZW9P1E5M5B6M5Y952、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。A.工程计价的基本原理就在于工程项目的划分和工程量的计算B.工程量计算规则主要指各专业工程量计算规范附录中规定的计算规则C.编制工程概算预算时，主要是按照清单工程量计算规范规定的清单项目进行划分D.工料单价仅包括人工.材料.机具使用费，是各种人工消耗量.各种材料消耗量.各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积【答案】 DCP6I7Y8L6Z3C3D1HX10J10O5C6X5L8L6ZQ4Q8S3X5E10G4S953、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具台班的
31、数量的 定额是（）。 A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】 BCB1M7C1W2F5Q2B6HQ1W6E5O3G6W4G1ZV1P9F3K10M3S8J854、（2018年真题）因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】 CCR10R1O6E8G9J6Z7HQ9F1V2F1A3R9O4ZN6J7C10Z1A8G3P1055、投标保证金的数额不得超过（ ）。A.项目估算价的2%B.投标报价的2%C.项目估算价的10
32、%D.投标报价的10%【答案】 ACJ9W1D3B1D1X5Z1HW9J6H5T10K3B7M6ZY3X4H2M5M10K1Q556、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为()万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2【答案】 CCS7G6E8Z1X2Q8Z8HY6Z7J10Y2K9O9P4ZZ7J3Q2Q10M2I8R157、某大型项目投入使用后，应在（）个月内编报竣工财务决算，特殊情况需延长的，不得超过（）个月。A.3，2B.3，6C.2，
33、3D.2，6【答案】 BCM6S6U5R5O6Y9L10HU3O5I7P7M7P9W2ZY2Y10A9N2M2Y6Y858、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（ ）。A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件B.招标范围是指单项工程的招标范围C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求【答案】 CCX5E10U8U2N5V5E7HX2U7A10Y8M6L1L1ZS9G6O10W5A1E4J959、关于工程造价指标，下列说法正确的是（ ）。A.按照工程构成不同，工程造价指标可划分为
34、人工指标、材料指标、机械台班指标B.工程造价指标测算时，部分数据可通过理论推测获得C.造价指标可分行业、分专业进行测算，不受区域范围影响D.汇总计算法计算工程造价指标时，应采用加权平均的方法【答案】 DCG8A3O4X2S3Q2C10HK2X3N8K8T9E8Q5ZD9R7V6T1O8G1G460、某施工机械配操作人员 3 名，年制度工作日为 250 天，年工作台班为 220 台班，人工日工资单价为 80 元，则该施工机械的台班人工费为（ ）元。A.272.73B.240C.207.27D.211.2【答案】 ACP6W8S1T7P10R2M1HO1E5W7H7Q8H2T2ZZ1T4I4N5X
35、6L1I161、按照生产成本加期间费用估算法，计算总成本时，销售人员工资及福利费应计入()。A.管理费用B.制造费用C.财务费用D.营业费用【答案】 DCE9P4W6N7R8F2Q3HS10I3Y1O2P7D6S9ZF9A5Y8L4O6J5D262、釆用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（ ）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行柢扣C.“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行抵扣D.“二票制”下，材料原价按货物销售适
36、用税率，运杂费、运输损耗和釆购保管费按交通运输适用税率进行抵扣【答案】 CCF4H2S4J4F8S7G3HF4B6J3J8T3L4Z2ZT6Q6T5Q3K1R2P163、依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公布中标候选人，公示期不得少于（）日。A.2B.3C.4D.5【答案】 BCV6Y7E10I6L5I7W3HB5I3K6Y2Z10C3M6ZA8K4L2Q8B10G5V464、根据标准施工招标文件（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备 B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工 C.
37、因发包人原因导致工程试运行失败 D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【答案】 DCS5F7A4Y4H1Z9C10HV3C2H4Y2I5Z7X7ZN7O1W1Y10P5I7Z765、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10以内的材料价格风险由承包人承担C.10以内的施工机具使用费风险由承包人承担D.5以内的人工费风险由承包人承担【答案】 CCD2O10A10N2I2X8Y10HH7H7A7B9D7M3B8ZC8V2F1O3M10H8V366、已知某项目设备及工、器具购置费
38、为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元。A.3200B.3000C.3250D.2900【答案】 DCY3A6U10E10M6D4X4HV9B7W3P6E6D1R3ZK4G10C9U3K8A10S1067、（2021年真题）某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/
39、t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（ ）元/t。A.5233B.5505C.5600D.5700【答案】 DCI6M8W8O3D10P2M9HY10V9U6A1Y5Y4N5ZX4L5I4A5J4X1F668、项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。A.技术水平对比 B.管理及监测方式对比 C.安全生产条件对比 D.环境效益对比【答案】 CCU8J1B6W7K10P8M9HH8Z1B3W9I7U10A8ZZ10I9E1B10O9P5Q669、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括()A.材料换算法B.现场技术测定法C.实验
40、室试验法D.现场统计法【答案】 ACT3C9J9I8J7P4Q3HQ2X3Y8C5U7Q10B2ZM4Y4K2E6K8F5G670、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（ ）以内。A.20B.25C.30D.35【答案】 CCP7R3Y7F3K2O7I10HM4R2G1T5M4E3T7ZG4F1F2N3T8Y4S571、根据建设工程工程量清单规范（GB505002013），下列关于计日工的说法中正确的是（ ）。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费
41、、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】 CCH4T8Y1M3P6F2B9HP1P6H4C8H9K6Y10ZS2G5L9N10K5M10P272、下列各项中可作为无形资产核算的是（ ）。A.自创的非专利技术B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权C.自创的商标权D.征地补偿费和拆迁补偿费【答案】 BCY6Z4Z9W6X8T9V10HO4X8U8U5S9D2K1ZA3X4A6V3R9P4K1073、某企业拟进口一套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%
42、，增项税税率为16%。则该进口设备的增值税为（ ）万元。A.362.14B.361.61C.356.86D.296.40【答案】 BCH7G1F10N3N10A9B7HA6R2X9S7G1R5R9ZA10M4Q10T2Q7O8Y1074、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（ ）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】 ACR7U6B4X6J1W6A8HG6B7I1G1O3W2K7ZK7Y4V9L2X6S10A1075、关于分部分项工程
43、量清单编制的说法，正确的是（ ）。A.在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】 BCP5T3I10H7I10J5W8HS2T10E8I5E6X2T9ZT1G4Z2V2E1I4N376、下列不属于工程量清单的编制依据的是（ ）。A.建设工程工程量清单计价规范B.招标文件的有关要求C.施工现场实际情况D.施工组织设计【答案】 DCE8P10P3M1K5E3J
44、3HI9J6F7L2M5E4E6ZL8Y1N3A5Y7X4N1077、根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入（）。A.材料费B.施工机械费C.管理费D.开办费【答案】 DCZ2D1I9Y7R5U8Z6HA5F10R6W2V10F9X5ZD7I4J10T7Y1U1Y878、在规费计算中，社会保险费和住房公积金的计算基数通常是（ ）。A.工程定额人工费与机械费之和B.工程定额人工费C.工程定额人工费、材料费与机械费之和D.分部分项工程费【答案】 BCV10T2Z4D8Q5I7P10HI8Y5G10Q8C4F1Q2ZU10Q7P6N3H4F2K879、投标人投标时要仔细研究招标文件，忽
45、视以下做法将影响投标文件的完整性的是（ ）。A.忽视监理作用B.忽视合同条款中工程变更的规定C.忽视合同条款中工期奖罚D.忽视技术标准的要点【答案】 DCE10J10O1E8Z1D9X8HE3N2F1Y1K7Z5P8ZA9U2Y9B7G2V4Y580、流动资金的筹措中，一般要求筹集资本金占流动资金的比例为（）。A. 30B. 40C. 60D. 70【答案】 ACH7Z3B9R8Y8E9A10HG1H6W7T6U8O2Q2ZX9T10H10O3F5B3O981、与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（ ）。A.补偿直至工程结束时的价格增长B.在每一个组成部分中均单独以一定百分比确定，作为一个估算的项目单独列出C.用以应付天灾、非正常经济情况D.支付在估算时不可能明确的潜在项目【答案】 CCO10N3O5V1X4L3R2HF7D4J3P1Q3A2K8ZS3G6R6O8U4H7G282、在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是（）。A.投标邀请书B.招标公告C.投标人须知D.投标文件格式【答案】 ACW5M4F10Y1N2O8K8HV1E4P3W5M8Z9D10ZM6Q3P5A3L4