《2022年全国一级造价师(建设工程造价管理)考试题库点睛提升300题精细答案(湖南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程造价管理)考试题库点睛提升300题精细答案(湖南省专用).docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于土地增值税的说法中，正确的是（ ）。A.国有土地使用权出让，出让方应交土地增值税B.国有土地使用权转让，转让方应交土地增值税C.房屋买卖，双方均不交土地增值税D.单位之间交换房地产，双方均不交土地增值税【答案】 BCD1J8B2H4E6F2Q9HC3N1X4F10F5W5Y10ZJ9T9Z7P9Y3Y8H52、（2014年真题）采用增量内部投资收益率（IRR）法，挑选计算期相同的两个可行互斥方案时，基准收益率为 ic，则保留投资额大的方案的前提条件是（ ）。A.IRR0B.IRR0C.IRRic
2、D.IRRic【答案】 CCM9U10X4N7M8R9A2HN6B1F8F6T8S2C2ZE4L8A2G2J4R8G93、（2019年真题）下列资金成本中，可用来比较建设工程各种融资方式优劣的是（ ）资金成本。A.综合B.边际C.个别D.债务【答案】 CCK6B9B3N5U3R6F1HZ10G2F3J6X3Z9G6ZO7T5G6J6M6I1G54、香蕉曲线法是根据工程网络计划，在以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成的工程数量或造价的坐标体系中，绘制工程数量或造价的（ ）。A.ES曲线和LS曲线B.EF曲线和LS曲线C.ES曲线和LF曲线D.EF曲线和LF曲线【答案】 ACO2E10W8T2S4
3、X7P10HP10Z9C2E4I10F7X10ZU4F1M6C7C3D10K25、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额不应超过总保险金额的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】 BCA1A1W8G3D4X1V1HB9T6O2A9L2C3L3ZQ10H10Q3K2T1B1Q56、根据建设工程质量保证金管理办法，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告（ ）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.56B.60C.90D.120【答案】 CCM9W9H5E6T1S4P1HZ9H8J10F9I1L7F6ZC3H9P3Z6E4P6T97、下列对工程寿命成
4、本的描述不正确的是（ ）。A.环境成本和社会成本都是隐性成本B.环境成本和社会成本必须借助于其他方法转化为可直接计量的成本C.环境成本和社会成本比经济成本容易计量D.在我国工程建设实践中，往往只偏重于经济成本的管理【答案】 CCP7E3J7K8B1Q10K6HT1E5L3X6A5B3D10ZZ7T10R6R2B4K8A108、评价计算期相同的互斥方案经济效果时，可采用的静态评价方法是（）。A.增量投资收益率和增量内部收益率B.增量投资回收期和内部收益率C.年折算费用和综合总费用D.年平均使用成本和年净收益【答案】 CCH2F2U10Z4K2C4Q4HT1T3Z1M4W8X3B2ZN4Y10C5
5、C2X6Z8J19、采用各式条款订立的合同，当对该格式条款存在两种及以上解释时，对该格式条款的处理方式为（）。A.该格式条款无效，有双方重新协商B.该格式条款效力待定，由仲裁机构裁定C.应当作出利于提供格式条款一方的解释D.应当作出不利于提供格式条款一方的解释【答案】 DCR6F1S9C10E3I3V3HO4N7G8O3G5G5B3ZQ4T5R9V5J6D5Q710、某技术方案的现金流量为常规现金流量，当基准收益率为8%时，净现值为400万元。若基准收益率变为10%，该技术方案的NPV将（）。A.大于400万元B.小于400万元C.等于400万元D.不确定【答案】 BCF5B8Z1Y10A8L
6、4T4HR4M3J7P1Y6P5L2ZY5A8J8E7G1K1K911、（2015年考题）根据建筑施工组织设计规范，施工组织总设计应由（）主持编制。A.总承包单位技术负责人B.施工项目负责人C.总承包单位法定代表人D.施工项目技术负责人【答案】 BCT1V2X5U7P6V1P6HI8S4Y8U8R1L9I1ZM8B2F2N9K4N3D512、除国家对采用高新技术成果有特别规定的外，实物工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权可作价出资，但出资比例不得超过投资项目资本金总额的（ ）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】 BCB4X4U4I6B6W10L7HS8V1T1N6O1E9
7、B3ZA4O5A3H10X4C6W1013、价值工程活动过程中，准备阶段的主要工作有（）。A.价值工程对象选择B.功能定义C.功能评价D.方案审核【答案】 ACE8B6T9K10F8U9E9HL8J1W9H5K9H7W7ZN1U4Y1Y7J2V3M414、（2018年考题）根据建设工程质量管理条例在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期限为（ ）年。A.1 B.2 C.3 D.5【答案】 BCB2X8W7V2D1A6X1HT2Z9E8B6S4P6Z9ZI1P1P5H5J8F3M315、某企业于第1、2年年初各向银行借款100万及150万，年利率6%，半年计算一次利息，从第3年末开始每半年还
8、（）万元能在第六年末还完。A.35.71B.39.98C.44.92D.51.66【答案】 CCW4I7P2E7E1O3L8HR6A10F7N3L4K5Q9ZZ7M4O9M7K6G6Y316、造价控制目标分解的合理步骤（）。A.投资限额各专业设计限额一各专业设计人员目标B.投资限额各专业设计人员目标一各专业设计限额C.各专业设计限额一各专业设计人员目标一设计概算D.各专业设计人员目标一各专业设计限额一设计概算【答案】 ACW6V5D7H10E5U1M9HU6Z9Z6P9Y4M7M2ZV6M10J8O9K6G2S817、根据建设工程安全生产管理条例，依法批准开工报告的建设工程，建设单位将保证安全
9、施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案的时间是()A.建设工程开工之日起15日内B.合同签订之日起30日内C.开工报告批准之日起15日内D.中标通知书下发之日起30日内【答案】 CCV9A4V6T2C3Z2C3HZ5J2A8B8M7T4F3ZA10A2W6S6N4S1Z818、在下列融资方式中，需组建SPV进行运作的融资方式是（）。A.BOT方式和ABS方式B.ABS方式和PFI方式C.BOT方式和TOT方式D.ABS方式和TOT方式【答案】 DCB3J2R1V1U9E5H1HF3Y8B5P8Y6P3P1ZI6A7J1X2X2P1Z519、某企业甲产品的实际产量
10、为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCE2S8G7G5Y4X7F10HA2S1T2R10Y8L9W10ZS9W1M4D6J7P9N1020、根据建设工程质量管理条例，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明（）。A.生产厂家B.市场价格C.规格、型号D.保修期限【答案】 CCA6O5S10O8N4N1A8HH4Y1X3M5A10C4P7
11、ZM3M2B1H2B9M5S921、某公司2011年3月份新增一项固定资产，4月份安装调试完成，5月份投入使用。该项固定资产应从当年（ ）月份开始计提折旧。A.3B.4C.5D.6【答案】 DCC10U3O8A1G2G5Y2HD5I9I4T4R8M5F4ZH8K4K9F4Z8B5O822、某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当认定（）。A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效【答案】 BCI5M6F6A4K1A2Z5HY7H9H8U4L8
12、V4F3ZJ4Y6Y7U1M4M8X323、企业计算应纳税所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（）。A.向投资者支付的股息B.向银行支付的短期借款利息C.非公益性赞助支出D.税收滞纳金【答案】 BCN4S2H8S5X2K1M10HA2X9H9K2S3E6W5ZY2F9Q3O4C4P4J824、进行有效的权衡分析是寿命周期成本评价的重要特点，某企业在进行生产设备系统维持费中的各项费用之间的权衡分析时，为了提高费用效率可采取的措施是（）。A.进行节省劳力的设计，减少操作人员的费用B.采用计划预修，减少停机损失C.采用整体结构，减少安装费D.进行维修性设计【答案】 BCE1X2V3X9J2K6
13、S7HH5H8W5X10D5F2R9ZH4A5S3H2A4I4P225、甲施工单位于 2019 年 3 月 20 日与乙房地产公司签订了一份施工合同，随即甲施工单位又与丙施工单位于 2019 年 4 月 20 日签订一份施工转包合同。合同履行过程中，甲与丙于 2019 年12 月 1 日发生争议，丙于 2019 年 12 月 10 日单方要求解除合同。甲向法院提起诉讼，法院于 12月 30 日判定该合同无效。则此合同自（ ）无效。A.2019年3月20日B.2019年4月20日C.2019年12月30日D.2019年12月10日【答案】 BCM7I4S1K1S6K3G5HV10D7B4B7D4
14、W3H5ZU7F6D10C7F10X6H826、根据工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业可被处以 5000 元以上 2 万元以下 罚款的情形是（ ）。 A.跨地区承接业务不备案的B.出租资质证书的C.出借资质证书的D.提供虚假材料申请资质的【答案】 ACD4Q1T5R2C5G4S8HG4M6G2V1H7D1I4ZA1L5D8G10G5V7S627、（2017年真题）利用投资回收期指标评价投资方案经济效果的不足是（ ）。A.不能全面反映资本的周转速度B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量C.不能反映投资回收之前的经济效果D.不能反映回收全部投资所需要的时间【答案】 BCE4Y5Y1
15、L4L4Q6S4HZ4E10G8L6G4D1S9ZM4G8C4T4G1Y7K1028、当初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（ ）以上时，应重新向原审批单位报批可行性研究报告。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCG7N6H8P5P9V7M10HV2S7Z2D8T5V8R2ZJ2Y8J6B8K1N9H529、某投资方案设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为90元/件，单位产品的营业税金及附加为8元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是（）元/件。A.90B.96C.98D.104【答案】 DCG1K4E1V5R7O10Y7H
16、G9K7K4F4J4N4T1ZX9P8E9I1R2B7I730、（2018年真题）下列投资方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.总投资收益率B.内部收益率C.资产负债率D.资本金净利润率【答案】 BCZ8V9R3E5Z2J8L3HU3N8P2V6A4S10F1ZA10P1H8R5W5P8U531、根据标准设计招标文件（2017 年版）规定，由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，（ ）。A.应当延长设计服务期限并增加设计费用B.只增加设计费用给予补偿C.只延长设计服务期限D.双方协商解决【答案】 ACB3U6Y7O6B4D4K8HJ3M2K1X1D8R6V4ZG9A6I
17、9T6Q5W1P132、根据建设工程质量管理条例，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程()。A.使用性质B.合理使用年限C.合理使用方法D.使用成本【答案】 BCB4O7B2X10N1E6E9HH6L9T2P8U5I8Z4ZV3O3B8L5O8T10R933、下列对于评标方法叙述错误的是（ ）。 A.综合评估法一般适用于招标单位对施工没有特殊要求的招标项目B.综合评分相等时，以投标报价低的优先C.按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人D.采用打分法时，评标委员会按规定的评分标准进行打分【答案】 ACM3R8Q9I5F8A7D9HJ3V3P10Y2N5X6D6ZK6Y10B1
18、0U4T10Q7H634、已知某基础工程由开挖、垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成，按平面划分为四段顺序施工，各过程流水节拍分别为12天、4天、10天和6天，按等步距异节奏组织流水施工的工期则为（ ）。A.38天B.40天C.56天D.128天【答案】 ACH5C9N9E10N3K3N8HM3N10B7V10G1D8K10ZL6C10T5F6C8Q7E235、（2020年真题）应用BIM技术能够强化工程造价管理的主要原因在于（）。A.BIM可用来构建可视化模型B.BIM可用来模拟施工方案C.BIM可用来检查管线碰撞D.BIM可用来自动算量【答案】 DCI7U3V4K3V9O4B5HD3T7U5
19、M9I2U2D5ZQ7V7X10D2K5H6C436、计算企业应纳税所得额时，可以作为免税收入从企业收入总额中扣除的是（）。A.特许权使用费收入B.国债利息收入C.财政拨款D.接受捐赠收入【答案】 BCQ8T10Y9E3Z10M10M8HZ8B9J8N2X1E9I7ZH2M1Y1S7S5F4V537、根据我国现行规定，对某些投资回报率稳定、收益可靠的基础设施、基础产业投资项目，以及经济效益好的竞争性投资项目，经国务院批准，可以通过（ ）方式筹措资本金。A.银行贷款B.国外借款C.发行可转换债券D.融资租赁【答案】 CCI4D6M9N2C6P6Y5HC7F9U4I6B6Y3T5ZF4D3Z2F2
20、P7Z7G938、下列关于指定分包商的说法中， 错误的是（）。A.指定分包商由业主确定B.指定分包商与业主签订分包合同C.指定分包商与一般分包商处于同等地位D.给指定分包商的付款从暂定金额内开支【答案】 BCR9V9D7W6H3G9D3HE1A3I7B7N4Q2I3ZM9I10F2H6Z3X2T939、根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，项目总经理的基本职责是（）。 A.筹措工程建设资金B.组织工程建设实施C.提出项目开工报告D.审定债务偿还计划【答案】 BCK2Q7C6K2K7N9X6HY8I1S1X8K2A8E3ZG5F10Y8U5Q10V2U940、（2015年考题）订立合同的当事
21、人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（）。A.合同订立B.合同成立C.合同生效D.合同有效【答案】 BCB5K1T8H3F4N1T6HQ5K7X2G5B6O10U3ZF1H1G2Q2G3O3O1041、在下列合同中，()合同是可撤销的合同。A.造成对方人身伤害而免责的B.因故意或者重大过失造成对方财产损失的C.在订立时显失公平的D.违反法律强制规定的【答案】 CCX1S4C5I1F3D6H9HY10D5D3U9E4O1N3ZV1Z6Q1V3N10M7M842、价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V1，则正确的改进方向是（）。A.剔除不必要功能或降低现实成本B.剔除过
22、剩功能及降低现实成本C.不作为价值工程改进对象D.提高现实成本或降低功能水平【答案】 BCT2G9O1X5I3A6H6HD6U10K8L6I2N2R6ZH7B10K7A2D5H4C1043、在计算企业所得税应纳税所得额时，可列为免税收入的是（）。A.接受捐赠收入B.特许权使用费收入C.提供劳务收入D.国债利息收入【答案】 DCW4S5M1G3C6Y8U7HJ8I5J7Z7V6P8A4ZE3F1Q10L1S7N1R644、（2017年真题）根据建设工程质量管理条例，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格【答案】 DCR3L9O6V5S9
23、V4H6HG1L4S3J5L5Z9K2ZM2D8L7R7K3I10E545、根据标准设计施工总承包招标文件规定，质量保证金是指按合同约定用于保证在（ ）履行缺陷修复义务的金额。A.施工期B.施工期和缺陷责任期C.缺陷责任期D.保修期【答案】 CCZ1F5J7K3G8V4H6HD5N7Q4S6O3N2B2ZA9X8G6I1H10B4J246、根据标准材料采购招标文件（2017 年版）规定，卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的（ ）。 A.0.08%B.2%C.5%D.10%【答案】 DCO10A7D8I4C5B5K9HP8Q10D4L3D1
24、0M10F8ZR6Z8V9T2R10J2K647、某企业向银行借入一笔资金，年利率12，一年计息4次，则半年的有效利率为( )。A.12.55B.6.09C.6D.12【答案】 BCU2O3K3P7Z7G2R6HT2E5Y3D7C5A8R8ZE2W2O8D6C7M7M948、在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式时（）。A.发行股票B.信贷融资C.发行债券D.融资租赁【答案】 BCD4V3Q10J6D8L9P9HQ7F2U5D10X1U2C4ZG10Z2P10E5A8W7K349、在比选计算期相同的两个可行互斥方案时采用增量投资内部收益率法，基准收益率为ic，则保留投资额小的方案的
25、前提条件是（）。A.IRR1B.IRR1C.IRRicD.IRRic【答案】 DCQ5L7H10Q8T9D2W9HV3D7U2Z8Q7T1I7ZF2J8K10Q8O5A9O350、某企业今年的利润总额为100 万元，所得税率为25%。由该企业的资产负债表可知：该企业有一笔100 万元的借款，期限三年，年利率10%，而金融机构同类借款年利率仅为8%。则该企业今年应交所得税为（）。A.30 万元B.33.66 万元C.29.4 万元D.25.5 万元【答案】 DCZ6M8A3Y6T5V2P8HW10Z5S6X7W1T10C8ZW1W1E2Y5C6T7S751、（2015年考题）应用价值工程时，应选
26、择（）的零部件作为改进对象。A.结构复杂B.价值较低C.功能较弱D.成本较高【答案】 BCX3S10X3J1S7Y10S2HG5V3I1I5O4T1W8ZT9Y5Y5J9H2Z6N752、（2021年真题）根据标准施工招标文件，施工承包单位认为有权得到追加付款和延长工期的，应在规定时间内首先向监理人递交的文件是（ ）。A.索赔意向通知书B.索赔工作联系单C.索赔通知书D.索赔报告【答案】 ACT1K3H4O8T1Y8M10HI7V8Y1H3A5X5Z4ZR8T9R3V4D6K6B653、（ ）是指在投标文件中报两个价：一个是按招标文件的条件报一个价；另一个是加注解的报价。A.无利润报价法B.不
27、平衡报价法C.增加建议报价法D.多方案报价法【答案】 DCE6Y9K3G10S5W9Z10HD3J9F8X4F1D7I6ZC1V8K2B1I2Z6V754、某企业借款100万元，年利率为8%，借款期限为1年，单利计息，则借款期内计算两次和计算一次的利息差额为（ ）万元。A.0B.0.16C.0.32D.0.64【答案】 ACG9S3P8T3Q9K7C1HZ10R7S8N10V6G2G7ZL4G9D8H2W8F6X255、基于互联网的工程项目信息平台基本功能和拓展功能分别是（ ）。A.日历和任务管理和日历和任务管理B.日历和任务管理和多媒体的信息交互C.多媒体的信息交互和项目通信与协同工作D.项
28、目通信与协同工作和项目通信与协同工作【答案】 BCZ2X9Z4P6D5O10E2HK7S1V9W8F8F5I7ZE8K5O7F9R5B4Y156、根据项目融资程序，评价项目风险因素应在（ ）阶段进行。A.投资决策分析B.融资谈判C.融资决策分析D.融资结构设计【答案】 DCS8D4X1S6M5M9P9HG10K7I9D5S9M3H6ZM10I9K4D5L6F6J257、（2015年真题）计划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作（ ）A.一定是关键工作B.总时差为零C.总是差等于自由时差D.自由时差为零【答案】 CCH3I5C3E8Y4E3S
29、3HT2B7J8I4J10W10X1ZZ4X5H2E6Q8E8T858、根据合同法，合同履行地点没有约定，且无法通过补充协议加以确定时，应按照（）履行。A.给付货币的，在给付货币一方B.交付不动产的，在不动产所在地C.交付动产的，在给付动产所在地D.在订立合同所在地【答案】 BCQ1G2E2R10Y7Y3M10HL7H3X2W4Q10K9H9ZG4J7A3V2Z3I3P159、根据标准设备采购招标文件（2017 年版）规定，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（ ）。A.1%B.0.5%C.1.5%D.10%【答
30、案】 BCN4X4C5Q7B9A6Z1HH2J3E2C2E6S8Y5ZY2D10O4C2X6P4F460、某项固定资产原值为50000元，预计使用年限6年。净残值为2000元，采用年数总和法进行折旧时，第3年的折旧额为（）元。A.6857B.6000C.9143D.9520【答案】 CCB10B2V4M8R7P5Z3HA2O7I1L2Y3N8L6ZN6H9K4P6N5U7P461、某项借款，年名义利率10，按季计息，则年有效利率为()。A.10.38B.10.35C.10.25D.10.12【答案】 ACR3F5A5L8H2M7N9HC4A7H2P8R5K7P9ZX7N1U1S4R5W5P36
31、2、在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（ ）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。A.总包单位B.分包单位C.监理单位D.具体承包单位【答案】 DCM2X10C1O10S6T4C7HY10U2T3Z9B2P4H8ZS7Y5X8M3Y6R1V463、城市维护建设税和教育费附加是以实际缴纳的（ ）为基础乘以相应的税率计算。A.增值税、营业税税额之和B.营业税、消费税税额之和C.增值税、营业税、所得税税额之和D.增值税、消费税税额之和【答案】 DCI8Y4X10Z4H8E8X3HX9A4L4O4A7M7Q7ZO6M5M10K2U9S7G664、招标人在评标步骤中需要
32、完成的工作是（ ）。A.初步评审投标文件B.确定中标人C.发出中标通知书D.进行合同谈判【答案】 ACF5Z7M1R6Q9R5H6HQ10O3H6O4O2F9N10ZR4D3A10M6T10H10O865、在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.流水节拍B.施工段C.流水强度D.施工过程【答案】 BCP9R8H6A2S7Z7M4HX8G10A2X1G6Z3K1ZZ7Q7G10T8F3V1T366、根据现行规定,建筑业一般纳税人适用的增值税税率为（ ）。A.3%B.6%C.9%D.17%【答案】 CCR4O3P9S9S3F9Z9HU6V7C6M8V4T10
33、G8ZI9Z4G10M10J2I10Q967、（2014年考题）实行建设项目法人责任制的项目，项目董事会需要负责的工作是（）。A.筹措建设资金并按时偿还债务B.组织编制并上报项目初步设计文件C.编制和确定工程招标方案D.组织工程建设实施并控制项目目标【答案】 ACP7B10O5O10O6J3B6HC9D9U8Z9H5E3F8ZQ2Z3Q10C5Z6D7R968、某工程项目竣工结算报告金额为3500 万元，则根据建设工程价款结算暂行办法，建设单位对结算报告的审查时限为（）日。A.20B.30C.45D.60【答案】 CCO9K2W3S7I9N1O6HR3L8C6V7S10F3I10ZN8N7R4
34、H1B3H6X969、某施工企业购入一台施工机械，原价60000元，预计残值率3，使用年限8年，按平均年限法计提折旧，则该设备每年应计提的折旧额为（）元。A.7500B.7275C.6000D.5820【答案】 BCN6W3V9Q7K1H4S5HZ6V6H10R6B2T5P7ZK2B1K8R6W8C1M970、依据标准施工招标文件，下列关于隐蔽工程监理人重新检查的说法正确的是（）。A.监理人对质量有疑问的，必须征得承包人同意对已覆盖部位进行钻孔探测或揭开重新检验B.经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润C.经检验证明工程质量不符合合同
35、要求的，由此增加的费用由承包人承担，工期延误顺延D.经检验证明工程质量符合合同要求的，承包人不能要求利润补偿【答案】 BCK6L9H3T2M7F2U7HL2J7T4B8M10U10S4ZA1P5M1V7O3C2U971、关于两阶段招标的说法，错误的是（）。A.招标人要求投标人提交投标保证金，应当在第二阶段提出B.投标报价应在第一阶段提出C.编制招标文件应在第一阶段进行D.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标【答案】 BCM2G5Y6P9B8C1I3HA1C4K6D8U8Z7N8ZI1I9E6B8R5E1L272、下列有关造价工程师职业资格考试的表述，错误的是（）
36、。A.参加全部科目考试的人员，须在连续四个考试年度内通过B.造价工程师职业资格证书，由省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门颁发C.造价工程师职业资格证书仅在所颁发的省、自治区、直辖市范围内有效 D.一般的一级造价工程师职业资格考试每年举行一次考试【答案】 CCR8W9P8D6R6F9W6HR10L3K1P3D5T10A10ZE8L9M1J8E8X10Q373、下列关于BOT与ABS融资方式的说法正确的是（）。A.BOT融资方式中，经营权在特许经营期内是属于项目公司，项目的所有权归政府B.ABS融资方式项目的所有权在债券存续期内归原始权益人C.ABS融资方式经营权与决策权在债券存续期内
37、仍属于原始权益人D.BOT融资方式中，所有权及经营权始终属于项目公司的【答案】 CCP10T9H7L5M5Y10M7HW6D1K3X7S4O2X3ZV3L6M4N2R8O4J374、下列关于流水施工的参数下列说法中正确的是（ ）。A.流水步距和流水强度属于工艺方面B.工作面和流水步距属于空间参数 C.流水段和流水节拍属于时间参数D.相邻两个施工过程相继开始的最小时间间隔为流水步距【答案】 DCS6I4N6Q8N4J1S5HF4P1A7T1K4K9X1ZY2J9J10S3H4K10D1075、针对政府投资的非经营性项目是否采用代建制的策划，属于工程项目的（）策划。A.目标B.构思C.组织D.控制
38、【答案】 CCV10R4N10V6S4B8X8HN8C2M6Q10W5C9H8ZB7A7G2R1L1W6K276、在融资成本中，属于资金使用成本的是（ ）。A.发行手续费B.担保费C.资信评估费D.债劵利息【答案】 DCC1B10H3T10T4J6E10HF7P6X4Y2C4N9Z1ZC4S7P6D3E8K7J1077、如果要分析某项目公司的资本结构是否合理，一般是通过分析（）的变化来进行衡量。A.利率B.风险报酬率C.股票筹资D.每股收益【答案】 DCY2U3V9K4R8Q6O7HJ3L4V10E5P2K1D3ZY1J4X4Y7X8R9T378、根据建筑法，建设单位在领取施工许可证之日起（
39、）个月内开工。 A.0.5B.1C.2D.3【答案】 DCX5Y1A3X7S7V4T3HE10K9P2E5T3F2F5ZO4B2I2E2I1X9G179、在下列投资方案经济效果评价指标中，属于投资方案盈利能力动态指标的是（）。A.内部收益率和投资收益率B.净现值率和利息备付率C.净现值率和内部收益率D.净现值和总投资利润率【答案】 CCI10F8A7C8P2M9P1HR7S7F5V7S5K6B1ZM10V4Y1K4T6T10Z280、根据我国现行规定，下列关于财务效益构成的说法中，正确的是（ ）。A.市场化运作的经营性项目，财务效益就是营业收入B.对于以提供公共产品服务于社会的非经营性项目，先
40、征后返的增值税应记作补贴收入C.市场化运作的经营性项目，财务效益就是补贴收入D.对于为社会提供准公共产品或服务，财务效益包括营业收入和补贴收入【答案】 DCY2B2A1H4O1M8E5HV7T4S3S9K1O1P3ZR4S3Z9Z1G4N9Y781、根据标准材料采购招标文件（2017 年版）规定，卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的（ ）。 A.0.08%B.2%C.5%D.10%【答案】 DCR3F6R8N6K7T5B9HG4V8Q6T4W4U7O4ZQ5H2E4Z4Y9R9H982、编制标底属于工程造价管理中（）阶段的内容。A.工程项
41、目策划阶段B.工程设计阶段C.工程发承包阶段D.工程施工阶段【答案】 CCA9K6H4A4Q4O2G6HS8U7F3L5D8N10K7ZU5U4Y3J5K5A8K1083、（2019年考题）按照项目融资程序，属于融资决策分析阶段进行的工作是（）。A.任命项目融资顾问B.确定项目投资结构C.评价项目融资结构D.分析项目风险因素【答案】 ACI8N1M2R2A4Y8D7HE2U2F1Z6H4R9R7ZT9K3T8H10N5W10I884、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额为该项目的（ ）。 A.概算造价B.结算造价C.重置价值D.实际价值【答案】 CCK3R8M7Q6P10D1B9HB2L1
42、0S6Z3D5T8U10ZL10H2X5J7G2T9Z185、根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版），合同文件包括下列内容：发包人要求，中标通知书，承包人建议，仅就上述三项内容而言，合同文件优先解释顺序为（）。A.B.C.D.【答案】 BCY6J8P8G9T9K9Z9HL2M7F8X8K5B1P4ZQ7Q2V8T5E9S2J886、某公司新疆项目发行总面额为2000万元的十年期债券票面利率为12%，发行费用率为6%，发行价格为2300万元，公司所得税为25%，则发行债券的成本率为（）A.7.83%B.8.33%C.9.57%D.11.10%【答案】 BCM7M3G7R9K10Q4B6H
43、K3B2B5F8D5J8R2ZF4G3V10C4E4E4R1087、（2021年真题）已知某工作的最早开始时间为15，最早完成的时间为19，最迟完成时间为22，紧后工作的最早开始时间为20，该工作的最迟开始时间和自由时差分别为（ ）。A.18；1B.18；3C.19；1D.19；3【答案】 ACO1D1D8R6P9F3X1HT9Z7C5G3C10O10G4ZU3Q9R1I8P10P1N788、下列各项收入中，属于企业的免征税收入的是（ ）A.转让财产的收入B.接受捐赠的收入C.国债利息收入D.提供劳务的收入【答案】 CCU4L7J5J8V2P2W4HY9E7X2L3J5V5D6ZQ4X3E9O
44、1Z8K7B889、下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流人和流出的是（）。A.投资各方现金流量表B.资本金现金流量表C.投资现金流量表D.财务计划现金流量表【答案】 CCD10J2X3J7Z1C3X8HR1D7B6D1I3E1B7ZU10R7S7W2T10E10U890、某技术方案的现金流量为常规现金流量，当基准收益率为8%时，净现值为400万元。若基准收益率变为10%，该技术方案的NPV将（）。A.大于400万元B.小于400万元C.等于400万元D.不确定【答案】 BCQ1U4K7T3V1N3R4HQ5S3F1Q6A7R1Z4ZP3R4Y6Y6T3M10R491、企业所得
45、税应实行25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业，减按（）的税率征收企业所得税。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】 DCP10A3X2N7E8T7J10HF5S4U3H7R9D1X3ZN7R9Z10U8H9Y7M892、根据标准施工招标文件，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（ ）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的【答案】 ACX1N10R2R2F1G8F9HG5