《2022年全国二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库点睛提升300题a4版打印(河北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库点睛提升300题a4版打印(河北省专用).docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、二级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、开标地点应当为（ ）。A.招投标双方确认的地点B.建设行政主管部门指定的场所C.招标文件中预先确定的地点D.投标人共同认可的地点【答案】 CCM9B1C3B7N3G4G6HV4T4L7G10U6M3M7ZE10J7W3H7K8B7U22、下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是（ ）。A.建设资金已落实B.主要负责人经有关部门考核合格C.配备了兼职安全生产管理人员D.为职工办理了意外伤害保险【答案】 BCI5O10E8G2Q6M9H8HZ2X1E6Z7O9D8W10ZU8B2G
2、9S3R1W6O13、不属于物权的是（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.署名权【答案】 DCT2C4O4J3T8J3E10HX9D10A6K8U5M9U10ZM3U3R9U3M6P5R54、（2019年真题）根据建筑市场诚信行为信息管理办法，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是（）。A.对整改确实有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月B.对招标投标违法行为记录公告期限为1年C.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定【答案】 CCA
3、7D1U4U2F10Q1F1HU1I8Q3K10O3E3P7ZI8E1Q6J5X1U2Y25、建设工程施工合同纠纷适用于（）。A.一般地域管辖B.特殊地域管辖C.专属管辖D.协议管辖【答案】 CCN4N4I10R3Q7J3T6HZ3B8J4Z6L5I2R2ZY6V1V10K2O4H1T26、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。A.涉及国家安全、国家机密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目【答案】 BCC8L4F3U1E5E2C5HB1L10C8H10A5D6V10ZY6Z4B9S6U5Z6U87、劳动合同补偿标准中的月
4、工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。A.3B.6C.10D.12【答案】 DCB5N2Z4K5W2V4M5HC6F5E4P2M2S9A9ZX8G1P8O3M2P1P98、各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为（ ）。A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议【答案】 BCK3E2P5S1O3J6W3HP7J4O5S4R4M9X1ZO10L9C10E1T6P8K29、由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为（）。A.法律形式B.法律体
5、系C.法律规范D.法律部门【答案】 BCA4W8V8Y4W7G3V2HU6O4V4F8C4W7D7ZW6N6H7I7H3C6Z610、发包人可以解除建设工程施工合同的情形是（ ）。A.发包人未按约定支付工程价款，承包人停工的B.承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的C.已经完成的建设工程质量不合格的D.承包人未按合同约定的期限完工的【答案】 BCD9K5R2W9I9S2C5HJ6G10B7Q8R3T7C8ZP5I5L9L7U7J8X711、关于延期开工、核验手续的说法，正确的是（ ）。A.施工许可证经核验不符合条件的，应当收回证件B.因故中止施工的，施工单位应当自中止施工之日起 1 个
6、月内，向发证机关报告C.停工期间，施工单位做好建筑工程的维护管理工作D.中止施工满 6 个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证【答案】 ACL3R9Q8P9P6L9E2HH8V4A8N8A2G9R1ZY8X5H10S1R7J7O1012、【2018年真题】下列争议中，受仲裁法调整的是（ ）。A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议【答案】 DCI3Q1B1A3N8C4U1HX7T1A7K1H5M3O3ZT8B6A6L1C4V8F813、经注册的建造师（ ）的，原注册管理机构将注销其注册资格。A.同时在2个建筑业企业执业B
7、.在一家企业的多个岗位上从事业务工作C.未取得二级建造师执业资格D.脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满1年【答案】 ACY7N5D5V1G3Y10W10HL8N9G7V8K3A1H1ZQ6G9A5D8E4O4F1014、下列关于法人的说法，正确是（）。A.法人以其登记所在地为住所B.法人以其主要财产独立承担民事责任C.法人章程对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不可以向有过错的法定代表人追偿【答案】 CCY2A4O6Z5B1A7D1HX5P10Y2Q5N8R3A5ZK8D8X10C5I10A10E515、既有居住建筑的建筑
8、节能改造费用，由()负担。A.政府全部B.房屋公共维修基金C.建筑所有权人自行D.政府与建筑所有权人共同【答案】 DCO6Q10O5Y9S7X1I6HF8A5P2Y7J8Q4J7ZG1R2A1H5G4C2O1016、关于投标保证金说法正确的（ ）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】 DCC6A3I7W10Z6S7U9HO6I1Y4F7J3S1P4ZM1V7W2Z10H10F4P217、下列使用国有企业事业单位资金，并且
9、该资金占控股或者主导地位的项目中，必须招标的是（）。A.材料的采购，单项合同概算价为100万元人民币B.施工合同总估算价为500万元人民币C.重要设备的采购，单项合同估算价为50万元人民币D.设计服务的采购，单项合同估算价为200万元人民币【答案】 DCS7A1J10P10P8W2T7HB4U10D4B3W4A3J6ZH2W1J5S4Y3V3S118、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元B.12人死亡，直接经济损失960万元C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元【答案】 BCM2
10、P6Y5Q6S2V7U6HK9I10H6K8I3P7N1ZQ5V8X5M8P2O9R419、场景(八）A.甲与乙 B.甲与丙C.乙与丁 D.乙与丙【答案】 DCJ1F8K4I2C10H3Y9HD1F2V8O1D3J9B6ZM6B4X4K7F7M5C920、（2021年第2批真题）某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是( )。A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查B.若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动C.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动D.若该女职工已怀孕5个月，公司不得安排夜
11、班劳动【答案】 BCF2T3E4J2W10S2L9HM6F4D8G3O6K7C2ZK2Z2G6D1T5K2B321、不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经()时，发生效力。A.交付B.依法登记C.约定时生效D.法律行为生效【答案】 BCZ1Y7G10J3I8D1Q4HR3C7Z7U4Z6N4T2ZK8E2C5U3X5L2Y122、（2018年真题）建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。A.竣工验收合格B.建筑节能合格C.建筑节能达标D.能耗验收合格【答案】 ACT8C10E9W8Q2V1Z6HU10M1U5U5V10K10Q3ZZ3Y2U2S3S4U6L22
12、3、关于大气污染防治，下列说法正确的是（）。A.建设单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案B.施工单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价C.暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖D.工程渣土、建筑垃圾应当采用密闭式防尘网遮盖【答案】 CCY9F1O6C4U2H9F6HW4U7U9Z7C4L2L2ZL4Q4A4C5X6H8L424、根据安全产安全事极应急条倒，应急救援队伍根据救援命令考加生产安全事应急救援所耗费用，由（ ）承担。A.有关人民政府B.事故责任单位C.应急救援队伍D.事故责任个人【答案】 BCK1Y2Y1W3P10L6Y5HA6Z7N6Z8R3D7R2ZP2H4
13、W9D5A1W4A325、施工单位于 6 月 1 日提交工程竣工验收报告，建设单位因故拖延不予组织竣工验收；同年10 月 8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10 月 20 日建设单位实际使用该工程。双方就实际竣工日期发生争议，则施工单位承担的保修期应于（ ）起计算。A.6 月 1 日B.8 月 30 日C.10 月 8 日D.10 月 20 日【答案】 ACO6K8L9P2N9E10G7HX5G9A9S6H4S4N5ZD10H4R6O1Z1C10R1026、（2021年第2批真题）建设用地使用权自( )时设立。A.占用B.登记C.申请D.使用【答案】 BCP3W8J6R1
14、0I5V8L10HP1L4D8Z5Y1M2Z10ZK8X6B6N8C4Y2N127、下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证B.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费C.施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.有保证工程质量和安全的具体措施【答案】 BCQ9M6Z7Y3D1Q4L1HM10P4R4C3D5E6V5ZP8X5U5I2D9U8P128、根据民法典，关于承揽合同的说法，正确的是（ ）。A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人
15、完成，承揽人无需就第三人完成的工作成果向定作人负责B.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理C.承揽人工作期间，定作人不得对其进行监督检验D.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作【答案】 DCP4X8H3Z8R10S5S10HT6K1K4O1F6R10F5ZR7W6Q6T1R5G7I1029、某工程发包方准备进行招标，编制了工程量清单及招标控制价，依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算，该工程安全文明施工措施费用为 100 万，2 个月后合同签订，约定工程工期 340 天，但合同中未约定安全文明施工措施费用的预付比例，下列说法正确的是（ ）。A.建设单位安全文
16、明施工措施费用的预付不得少于 45 万B.建设单位安全文明施工措施费用的预付不得少于 50 万C.建设单位安全文明施工措施费用的预付不得少于 30 万D.建设单位应全额支付 100 万安全文明施工措施费用【答案】 ACL5G7R3D7R1W10D2HV3T10F10W10O4N4Q1ZX8E10F4U9R9P4T430、（ ）是指财产实际掌握、控制的权能。A.处分权B.占有权C.使用权D.收益权【答案】 BCD4Z1O10S10Z5P9M8HD4M1I10X9E6V10F5ZC7Q4Q3C5V9X10K831、下列关于招标代理的叙述中，错误的是（ ）。A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其
17、办理招标事宜B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构C.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜D.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门申请核准【答案】 DCQ6T2E7L7R4T10N3HR4K1Q9Q1I8G4R1ZY1N9X6M6B10J1M432、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（ ）。A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订C.不同投标人的投标保函由同一银行开具D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容【答案】 DCJ6Y1J3F4G8L6B4HF5A5Y1A2
18、J9Q6T8ZL9A3N2S5Y7R4V1033、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（）。A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任【答案】 BCT1K1T3Z10O5S10Y7HQ8W5V7K3N3L5H6ZB3C10M1F7X1E5T334、关于项目经理部，下面说法错误的是()。A.具备法人资格B.不具备法人
19、资格C.非常设机构D.根据施工项目组建【答案】 ACX4K9D2T9F3W7C1HR2C4E1S10U2M2D6ZF2N6W5K5V1F7I835、（2017年真题）国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材【答案】 CCH10Z10B10H2C5I1B9HL9W9Q7N10W10T9W2ZM4Q4N4T8N2A5S836、承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后（）日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A.7B.14C.21D.28【答案】 BCZ5Z10V6Z8H10G2C8HM1I4R1F5
20、R3R5D2ZI3G6A10L2L10K10N237、（2020年真题）招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标【答案】 ACZ3A2E9L2C8Z9C7HV3H3I2T7O6P10H5ZP3Y6V7I3G7D7A138、工程项目建设过程中发生下列情形时，不能申请行政复议的是（ ）。A.建设单位压缩合同约定工期被处以罚款B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿C.监理单位转让工
21、程监理业务被吊销资质证书D.建设行政管理部门对工作人员的惩罚决定【答案】 DCK6M5B7S4V6R1A8HF7C10Z1K9Q5X2H10ZE3U10R1T2B9M9R339、某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保近期还贷，此担保方式属于（ ）担保。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】 BCO4E3C9B4D7T5R1HU2D7V4M8J1C4G1ZJ1M6R5Q1Z2Z3U140、下列债的发生根据中，()是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。A.合同B.侵权行为C.无因管理D.不当得利【答案】 CCL8J9G4B8Q6Q9T7HC7E10
22、N1Q10M5J7F5ZT6D8S5P7F9D7P941、二级注册建造师不能（）。A.从事工程项目总承包管理B.从事工程项目管理服务C.从事工程技术经济咨询D.担任大中型以上项目施工负责人【答案】 DCD2J6F6L2U10B1R1HR8Q1I2D8Z7B3L2ZU4P5D3F1Q6G10H642、根据民事诉讼法，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（ ）基层人民法院提出。A.当事人住所地 B.调解协议履行地 C.调解协议签订地 D.调解组织所在地【答案】 DCZ1U1W5Y9A4E9V8HR3F2W2W2D1S2S1ZX2P1O3S2B3A5F643、
23、某工程项目的招标投标活动中，发现投标人甲以低于成本的报价竞标。这里的成本应当以（ ）为标准。A.整个建筑行业的平均成本B.所有投标人的平均成本C.投标人甲的成本D.项目所在地的平均成本【答案】 CCL7O6E3A6O7E3I2HH2A4D9Y4R8A4J1ZZ9D2F4L5K1N5B944、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项 目，建设、单位应当自建设项目投人试生产之日起（ ）内，向审批该建设项目环境影响报 告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需 要配套建设的环境保护设施竣工验收。A. 一个月 B. 二个月C.三个
24、月 D.六个月【答案】 CCS1U3B10R2A6Y8L4HA2J8Y1W5S9W7G10ZO7J3V7L2O3O8K645、场景(一）A.资格条件 B.最低标准要求C.审查方法 D.审査目的【答案】 DCN1F9A4M10G4G8L10HM10B4V6K6C7T1W1ZD2L7A1J2I9U9T446、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知（ ）。A.保险经纪人B.保险人C.受益人D.投保人【答案】 BCS7U3D5B2A3A10M9HA2K4K4T8I9J5A2ZR1K7L7Y1M4W10E847、关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其
25、他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】 CCX9N1S8T6S8V6H2HQ9U5A10U8W1E3W8ZA1V7Z9I4Q2Y3N848、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况 严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不 停止施工的，工程监理单位应当及时向（ ）报告。A.建设单位 B.有关主管部门C.建设
26、行政部门 D.当地人民政府【答案】 BCO4K6F4Y10Z5P8O5HL4J9O9D6C7K2P1ZO6C3W6C1P5Z5O449、（2021年真题第1批）关于施工许可证申请延期的规定，说法正确的是（）。A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止【答案】 DCO3J9H4D5S6J3B3HB8M8F3U1V10V8B8ZR9E2U5G10D5J3O850、根据民法典，土地承包经营权属于（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【答案
27、】 BCQ1E4O10I7Z3B5T9HZ4J7F1X5I6W6H3ZY5A1Q3E10A1M5G1051、甲、乙分别属于不同省份的居民，因工程纠纷甲将乙诉至被告乙所在地的区人民法院，法院依法作出一审判决。乙对该判决不服，上诉至其所在地中级人民法院。法院经审理，作出了驳回上诉、维持原判的二审判决。现被告乙拒不执行判决，原告应向（）申请强制执行。A.被告乙所在地中级人民法院B.原告甲所在省高级人民法院C.被告乙所在地区人民法院D.原告甲所在市中级人民法院【答案】 CCR7E6X6Q7T2Z9G4HJ6N10U7R6F7L1C9ZI3Q4Y8J7A3U3B1052、属于设计单位的安全责任是（ ）。
28、A.按照法律、法规和工程强制性标准进行设计B.对作业班组进行安全技术交底C.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料D.依法对施工安全事故隐患进行处理【答案】 ACG2B9X1M9X2P2Z4HM9R3E10A3Q2X5Y1ZX8W1M5X3G7N2U753、（）有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。A.抵押权人B.质权人C.债权人D.已登记的担保物权人【答案】 CCY10I10E4A6F9T6C1HO4R8I5S3P7K4I4ZC2Q9J6R1O7R3D854、以下关于施工单位安全生产费用的说法中正确的是（）。A.总包单位应当将安全费用按比例直接支付分
29、包单位并监督使用，分包单位可以根据需要重复提取B.投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的95%C.建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理D.市政公用工程的安全费用提取标准为2.5%【答案】 CCJ6C9Z3U1T2M10V3HK8H10X2Z9L10O10S9ZZ2H1T7E4J9K5B155、下列关于分包的说法中，正确的是( )。A.劳务作业分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动B.专业工程分包是指专业工程承包人将其所承包的部分专业工程发包给
30、具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动C.劳务分包企业可以将其承包的部分劳务作业任务分包给其他劳务分包企业D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的任意部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位【答案】 ACB3S8A1Q3Y2B2B10HT1O4Q1U1S1B6G8ZE8R10W7C3A10G4B356、关于投标人的说法正确的是（）。A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标B.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效【答案】 DCD7A3Z4
31、W10Y3R10N4HT5P4B9T4N6O10L6ZV10W4O7D5U9N2G557、（2018年真题）某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故为（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】 BCS1M7I5H1N1Y8I8HL3U6E8H10H9L9N3ZD6R8J1J6T6Z8P458、某建筑施工企业制定了如下安全生产教育培训工作制度，其中不符合法律规定的有（ ）。A.对全体管理人员和作业人员每年进行一次安全生产教育培训，培训考核不合格的人员，不得上岗项目B.经理必须经有关主管部门考核合格C.登
32、高架设作业人员，按照企业有关规定经过安全作业培训即可上岗D.采用新技术新工艺时，应对作业人员进行培训【答案】 CCK4A5W6A9A9T3Y5HA10A3Q4U9Y8V2K6ZY1A6O6Z8W10S8G359、注册商标的有效期为10年，其计算起始日为()。A.核准注册日B.提出申请日C.续展申请日D.初审公告日【答案】 ACX1H9N9A7W7K3L9HC1K9Y3E8V1L2X5ZS4W6C1E2M7V1N560、应当作为竣工决算依据的文件是( )。A.承包方在工程完工后约定期限内提交的竣工结算文件B.经工程造价咨询企业提出审核意见的竣工结算文件C.经发包方签字确认的竣工结算文件D.经发包
33、方和承包方签字确认的竣工结算文件【答案】 DCO4F5A9P9I5G10P7HD5N7V5F10L1L3S6ZB8L9M6X7F4G10Z161、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是（ ）。A.项目经理李某安排王某违规作业，结果王某从楼上掉下来摔死B.甲公司为了谋取中标与乙公司串通投标C.某工地施工过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人的严重后果D.工程监理单位未按规定监督隐蔽工程施工，造成返工损失50万元人民币【答案】 CCG1X5D1O2Z9U2E5HI4I10U10G4V5B3P9ZH8A10T7S6C2O7J862、（2015年真题）某买卖合
34、同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付。在货物交付运输期间，乙将该批货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担B.甲与乙买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担C.丙向丁交付货物前，货物毁损、灭失的风险由乙承担D.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担【答案】 DCF10H5H4J1Z8Z5D10HU7Q9N1C2U1L2C5ZC1S9T2M3F8P4G463、行政复议的被申请人未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为依
35、据的，应当（ ）。A.延期行政复议B.撤销该具体行政行为C.由复议机关责令其提交D.驳回行政复议申请【答案】 BCB7E3G10Y9M7J3H10HB8L6P10V9L10L1L10ZZ7S6Y6S5K6P6Z764、下列关于建设工程总承包的说法，正确的是（）。A.工程总承包单位可以是总承包项目的代建单位或项目管理单位、监理单位B.工程总承包单位应同时具有与工程规模相适应的设计和施工资质C.政府投资项目的工程总承包单位可以是本项目的可行性研究、方案设计或初步设计单位D.仅具有设计或施工资质的企业，可在其资质等级许可的范围内进行工程总承包【答案】 BCS8C6T6C1Y4D8I1HM4A10G3
36、I9X4H6Z5ZL9Y8Y10Q4J9M1Q765、有盖水池满水试验程序为（）。A.水池注水池内水位观测整理试验结论B.试验准备水池注水池内水位观测整理试验结论C.水池注水池内水位观测蒸发量测定整理试验结论D.试验准备水池注水蒸发量测定整理试验结论【答案】 BCT1Q5O9A3V10R2H7HX2N1G1S10J2E9N1ZH7Q7P9W9R6Z8Y166、（2015年真题）下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。A.价款或者报酬B.保险条款C.履行期限、地点、和方式D.当事人的名称【答案】 BCV10O10F9T8V10E4D1HS1M2M7K5D3W10K9ZA10Q1B10Q1
37、0M9G2U267、（2021年真题第1批）根据历史文化名城名镇名村保护条例，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）。A.保存文物比较丰富的城市B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇C.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市D.保留着传统格局和历史风貌的村庄【答案】 DCQ4D7X5N9H8W2D4HB2B2Z10F6K1V9Z5ZH2S5H8W1R3X10B768、根据文物保护法，受国家保护的文物是（）。A.古建筑B.近代史迹C.反映历史上各民族社会制度的代表性实物D.历史上工艺美术品【答案】 CCH2M5S1Y5Q7R5W3HE5G1T9R5O4O2F1ZS2R8I8Y2R3N6
38、L169、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（ ）。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.申请变更注册应当提交工作调动证明C.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任D.变更注册只能由原聘用企业申请【答案】 BCL10K3Z1U8M10T8F5HT10B3R4B5B2N1O6ZK5F4X9M10A2O6B470、下列关于地役权说法正确的是（ ）。A.订立地役权合同可以采取书面形式也可以采取口头形式B.地役权应当向登记机构申请地役权登记C.地役权自登记时设立D.需役地转让的，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权【答案】 DCU9V10Y3U2Q10P8D8HM4
39、G2F7N10F6U9S7ZE2V1Q5T5P6M5U771、甲公司将施工机械出租给乙公司，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给不知情的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（ ）。A.有效 B.可撤销C.无效 D.效力待定【答案】 DCL6S8U5X8Q8V9D8HI1I8E6D6D6H1P9ZT3N8S8M2G4N1C1072、关于劳动者工资的说法，正确的是（）。A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准D.劳动者在婚假期间，用人单位应当支付工资【答案】 DCX
40、7K2O1T7W5B6D7HJ2K1O8O6S2Z6Y1ZH7C7T9C10L10M10O473、根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位在编制()时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。A.工程预算B.工程估算C.工程决算D.工程概算【答案】 DCY9P8N1B3Z7D4L2HH6W3S3V10F1Q2D1ZZ1I1K3F4P2J1Y574、我国施工企业资质分为（）三个序列。A.工程总承包资质、施工总承包资质和专业承包资质B.工程总承包资质、专业分包资质和施工劳务资质C.施工总承包资质、专业分包资质和施工劳务资质D.施工总承包资质、专业承包资质和施工劳务资质【答案】 DC
41、Y5B3W7L7G5C9Q10HV4K6S10S8J1P9Y1ZZ2S1H3R1P8K1M275、【2018年真题】施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是（ ）。A.放弃诉讼请求B.与对方当事人进行和解C.提起上诉D.提供证据【答案】 DCM5Y9P4F2V3T6A8HS2C9G4K4U3B9B5ZR10C6N5Z4L1Y6T176、（2021年真题第2批）甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方
42、发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是（）。A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效C.视为变更约定的定金数额为200万元D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元【答案】 ACD7I4Z9A3T8F10A6HM2G3X8X6A7W7D4ZJ9U3V7K2I6E1F177、民事诉讼的证据不包括（ ）。A.书证B.物证C.视听资料D.科学试验【答案】 DCF7E6Z10V8V3N4S9HR8Z2F8N7R8H10M5ZA4S3O4C1F5S9G378、某咨询公司与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写
43、字楼业主认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国合同法规定的租赁期限。我国合同法规定，租赁期限不得超过( ）年。A.5B.10C.15D.20【答案】 DCM4A9Q10S1J5P7D6HK3Z6W7T10J1A5R2ZS5T10R5J9U4M9F679、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，以他人名义投标骗取中标的，属于（ ）行为。A.资质不良B.工程质量不良C.工程安全不良D.承揽业务不良【答案】 DCX1T2Q2W2O10L4W6HT3Z5C5E2I3P9A8ZC5I4U5C8P4L5Y480、（2016年真题）关于合同形式的说法，正确的是（）。A.书面形式是主要的合同形式
44、B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式合同是指纸质合同D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效【答案】 BCN6M10A4N8V6B9I6HU1N7J4E10O9E10A1ZC5T2Q9W7K6G6X781、下列诉讼时效中，不属于中断条件的是( ）。A.申请仲裁B.当事人一方以发送信件或者数据电文方式主张权利，信件或者数据电文到达对方当事人C.当事人一方向人民法院提交起诉状D.导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内【答案】 DCV9A9P5Q9Y5V4S10HS8Y5F5V6M4Y9U10ZE5W1D6G3I9Q5H682、某工程项目为赶工期而昼夜施工， 严重影
45、响了相邻小区居民的休息， 经现场劝阻无效， 居民便成立维权小组与该施工企业谈判， 要求其停止夜间施工， 并赔偿2万元作为抚慰金。 关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系， 以下表述正确的是 ( ) 。A.其间构成了不当得利之债B.其问构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其问没有形成债的关系【答案】 CCX10F7K5J2P5M8L4HL1H8C10P4T7Z5I8ZW4U7N1F9X5P10W883、下列管辖不是民事诉讼法规定的民事案件管辖的是（ ）。A.仲裁管辖B.级别管辖C.地域管辖D.移送管辖【答案】 ACO5P7Z7Q1V6P9C5HN5N4D8G6I2G4A10ZV1Y1H1D3Q2R2A1084、关于诉讼时效的说法，正确的是（ ）A.超过诉讼时效期间权利人起诉的，人民法院不予受理B.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定C.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效D.诉讼时效期间届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还【答案】 CCG4L5F4V10T5B8M1HC8L5P8H6R2H1P5ZV1H1Q7H8N10X9U185、下列事由中，债权人不能行使法定撤销权的是()。A