《2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库高分预测300题a4版可打印(山西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库高分预测300题a4版可打印(山西省专用).docx（89页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立（）制度。A.统一管控B.分级管控C.重点管控D.分类管控【答案】 BCV10J5B7S5I3O5O2HF9V7S10P3Q6I3U4ZY1W8H4J2Q4J8W102、任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用()A.国有土地B.集体土地C.地方土地D.单位土地【答案】 ACE6G8Q10N3B10L4V3HU4Y4C5R2P1B3L4ZU7R6E1U4E2O3H23、事故处理必须遵循一定的程
2、序，做到“三不放过”，其中选项不属于的是（ ）。A. 事故原因不清不放过B. 没有防范措施不放过C. 没有找出责任人不放过D. 事故责任者和群众没有受到教育不放过【答案】 CCK9W5G1V1G2Q1J6HC9Z3F9B2O4W9Z10ZC4W5V2W9L8Q4L64、甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,甲施工企业与内公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。A.内公司承担B.甲施工企业承担C.乙公司承担D.甲施工企业和丙公司分担【答案】 ACR5Q5A3D8W5F7J2HE5N10I5Y1T7T
3、9I7ZQ7C9X10F6S1X1H35、（2020年真题）下对损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（）。A.爆炸造成的施工企业人员伤亡B.设计错误引起的损失和费用C.自燃造液的保险财产自身的损失和费用D.维修保养的费用【答案】 ACU9V9V8O8E1F2L2HC10K4T2R6A2W10U10ZW1T6M7Y6S5H1V26、关于联合体中标后的合同签订，下列说法正确的是()A.联合体各方分别与招标人签订合同B.联合体各方应当共同与招标人签订合同C.联合体各方推选出代表人与招标人签订合同D.由联合体中资质等级最高的单位代表联合体与招标人签订合同【答案】 BCW5Y5S7J1B2
4、L3E4HT7O10Q7U4S9W5B5ZX7R3Q3H2G3C10C57、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定.则人民法院对承包人的请求应（ ）。A. 予以支持B. 不予支持C. 征求发包人意见D. 要求承包人提供证据【答案】 BCB2H8D9Z2Z2B8G5HL4E3K3O4A1K1N9ZA4F4M7B4M6J9W38、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准 B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理
5、决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请 C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外 D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明【答案】 CCN1D1D10P1Z8I5A7HO2Y4G4H2W3Y3A1ZX4W2E6A1Z5U4U19、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（ ）。A. 建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权B. 总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任C. 分包单位不服从管理导致生
6、产安全事故的，由分包单位承担主要责任D. 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责【答案】 BCY8N7N2U2M2R1K5HM9C7Q5T8K8R5I6ZH3U9N9K5T8N4K610、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（ ）。 A. 法院对垫资应当按照工程欠款处理B. 由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效C. 法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持D. 法院对返还垫
7、资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持【答案】 CCH6Y3R2Z6C1L9E7HB9P2B4W10V10U2P5ZS3E7D3M3B8J8T211、依据:建设工程质量管理条例的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是 ( )。A. 建设单位拨付工程款B. 施工单位实施隐蔽工程C. 商品混凝土用于基础工程D. 大型非标构件进行吊装【答案】 ACZ6J4P4R6L3X7D6HZ4U7P1G9F5L6L2ZW8J2F5W8U9G6C1012、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有( )。（2012）A.安全许可证B.销售许可证C.产品合格证D.安装许可证【答案】 CCH7W4T
8、10X4B9C10D9HE1D3M5V7J9G3S3ZS8Q2M10M6L7K8D1013、某项目于2009年3月1日开工，2009年12月10日主体工程完工，2009年12月28日通过竣工验收，则其保修期始于（ ）。 A. 2009年3月1日B. 2009年12月10日C. 2009年12月28日D. 2010年3月1日【答案】 CCO2F9S6F1M2C6V5HQ4Z3W6M5U10B5G7ZG3Q1Q9E2Z6G8C714、下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法，正确的是( )。A.招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行B.投标有效期截止时间至少15日前进
9、行C.提交资格预审申请文件截止时间至少15日前D.投标有效期内均可进行【答案】 ACV8D8R3X1V9L5S4HL10I5I10Q4S8X5P4ZC4F5L10I6M9H2V1015、建设单位于2014 年1 月15 日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于2015年1 月22 日才决定开工，则建设单位（ ）。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应当报发证机关重新核验施工许可证D.应向发证机关重新申请领取施工许可证【答案】 DCY6N10J6Q9K10Z3N2HI4K2B9K1O1E1X6ZY10X8U1J1W8N9Y316、根据民法典，债务人不履行债
10、务，债权人有留置权的是（）。2017真题A.施工合同 B.买卖合同 C.运输合同 D.租赁合同【答案】 CCC6N1X10F6P10V9A5HH4B5F3K2E2Z6Z10ZH9H4A5R6L7R10V117、根据建设工程质量管理条例,建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()内,进行建设工程竣工验收备案。A.5日B.10日C.15日D.30日【答案】 CCD9F1Z6P1V3Q6X6HJ4A9I3C6A8Z1J9ZJ9S1F3Y6K10T8F1018、依法为建设工程办理质量监督手续，是()的法定义务。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.质量监督机构【答案】 ACA4M10W8J8A4H
11、6D8HE4M6L8N2K5B2F4ZQ2U5S6G4N8N5C819、招标投标法规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目（ ）的罚款。A.成本金额5以上10以下B.合同金额5以上10以下C.成本金额10以上20以下D.合同金额10以上20以下【答案】 BCF4Y8L2D10P9W7R10HZ9B5N10L9Q9U1U2ZD7Q3Q10L2V7S9R520、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。A.在公司连续工作满8年的张某 B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某 C.在公
12、司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某 D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某【答案】 DCI7K5G2C6N9J8K8HD3H7D9M9D7P3J4ZS7D8R5T7J7C1X721、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位的安全责任不包括()。A.对拆除工程进行备案B.提供施工现场的地下管线资料C.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料D.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准【答案】 DCD3K4C8B6F10O10V10HA1A10Q4V2G7H7R5ZG10O7B1D7W8U6B422、关于和解效力的表述中，不正确的是()。A.和解达成的协
13、议不具有强制约束力B.如果一方当事人不按照和解达成的协议执行，另一方可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁C.如果一方当事人不按照和解达成的协议执行，另一方当事人可以请求人民法院强制执行D.法院或仲裁庭通过对和解协议的审查，对于意思真实而又不违反法律强制性或禁止性规定的和解协议予以支持【答案】 CCD8B5Y1A9Z4V8E7HO10O9A2H2M3D1W6ZZ8T7D6W3M8I4R723、当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为()。A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失B.合同中约定的额度C.违反合同一方违反合同时预见到的损失D.
14、给对方造成的实际损失和自己获得的利益【答案】 ACC10J9Z2K10F2P6X3HG8E9G6E5B4F9X1ZK7G6R3N6I1N10T124、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（ ）。A. 鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的B. 鉴定程序严重违法的C. 鉴定结论经过质证认定的D. 鉴定结论明显依据不足的【答案】 CCT2S9W9Y1M10X1I9HP4A1R1T10P8B1R7ZV4M3P8E10M1U6E425、关于建筑节能的说法，正确的是（）。A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用 B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使
15、用节能建筑材料和节能设备 C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统 D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设【答案】 DCY3K6O4P4H8B10L6HO6N1P8X5J5W8P8ZW9Z6R9R2J3L5H1026、建设工程质量管理条例规定，（ ）对分包工程的质量承担连带责任。A. 监理单位与分包单位B. 建设单位与分包单位C. 总承包单位与分包单位D. 设计单位与分包单位【答案】 CCJ8X10Z4Y7L4L4P1HX7E5N9B9K7J3C9ZP9B4Q1B1Q3J7U127、建筑法规定，建筑工程主体结构施工( )。A.可以由总承包
16、单位分包给具有相应资质的其他施工单位B.必须由总承包单位自行完成C.经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D.经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位【答案】 BCO3G8L4U1U4Z7X2HG10I6E9Y3E5G9X1ZM10D2U8R1T10S8R228、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由（）承担举证责任。( 2015真题 )A.职工本人 B.工伤治疗机构 C.用人单位 D.社会保险行政部门【答案】 CCC2L3K4P3K6S7Z3HY6T8K4K9L4U7Y1ZT1K5E10J1L2Y4
17、K629、关于监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，造成重大安全事故，构成犯罪的，直接责任人员应承担刑事责任B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D.监理单位依据承包合同对施工组织设计中的安全技术措施进行审查【答案】 ACR8P9G6S1K7D1B2HW8I4V7B4B5F6U5ZZ7Z8K10K9A1H7I630、关于特种设备检验的说法,正确的是()。A.起重机械的安装、改造、重大修理过程,应当经设备检验机构监督检验B.未经监督检验或者监督检验不合格的,不得出
18、厂或者交付使用C.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患时,应当及时告知相关单位,并立即向建设单位报告D.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员可以按以往经验推荐特种设备【答案】 BCM1P8Y8X2U8X1F3HX1F9P8O8O2F1Z1ZP2L4L9Z4Y4P1H1031、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法规定，建设单位应当向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门(简称备案机关)报送竣工验收备案文件。其中，工程竣工验收备案表一式两份，分别保存在( )。A.建设单位和备案机关 B.建设单位和设计单位C.建设单位和施工单位 D.
19、设计单位和备案机关【答案】 ACB7V4R8A8A4Q4D6HQ6X5O6I2I8G2Z8ZK7Q8H7V8K6Z9U1032、根据劳动合同法，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年【答案】 ACB4F3B10T4F3S2Y2HV1S8H5Z5T10N9A7ZN10E9K7J6Z3G1A533、施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过( )个月。（2012）A.1B.2C.3D.6【答案】 BCD10H8A3U1E3H5P2HI10M4X7K
20、7C2P1F2ZV2H1Q10M5F3B10Q534、根据不同的分类标准,建设工程施合同属于()A.有名合同、双务合同、有偿合同B.有名合同、双务合同、不要式合同C.无名合同、单务合同、要式合同D.有名合同、单务合同、要式合同【答案】 ACU6K5D9T10H2S2F9HA2X6P2D6G3R5S4ZA1U8B7Y4L10X4N1035、某项目工程为了赶工期昼夜施工，严重影响相邻小区居民的休息，经劝阻无效后小区居民联合要求停止夜间施工，并赔偿2 万元作为赔偿。小区居民与该施工企业之间的关系，说法正确的是（ ）。A.构成了不当得利之债B.构成了无因管理之债C.构成了侵权之债D.没有债的关系【答案
21、】 CCW8Y7Q7T8F5V6J1HR4W8E3T3Y3S9E3ZQ8S5L2L3T1A4U236、下列关于建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与等相关规定的表述，错误的是()。A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同B.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分C.应当向登记机构申请变更登记D.住宅建设用地使用权期间届满的，需要依照法律规定办理续期【答案】 DCP1M5S8F2N1X10Z5HT10V2C3R7U3U1N5ZS4G2Y5F2Q10P5K337、下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是()。A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书B.仲裁机构制作的生效仲裁
22、裁决书、仲裁调解书C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书【答案】 DCD10J10O6E4Q5R10R10HM7G7K1Y1D8M10W4ZI5V8J3R1K1O2O738、不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.国务院 B.最高人民法院 C.国务院司法行政部门 D.全国人大常委会【答案】 ACA10I3S7E5Q7R6P8HA4B3E7F4K5L3C2ZS8Z9M3O3J1P4M739、在我国，施工总承包企业资质划分为房屋建筑工程、公路工程等()个资质类别。A.10B.12C.13D.60【答案】 BC
23、C8U10X5Y4F4C6U9HY7H2R4C3W4P5O1ZA6S3P2I2R4X3V940、下列关于建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与等相关规定的表述，错误的是（ ）。A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同B.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分C.应当向登记机构申请变更登记D.住宅建设用地使用权期间届满的，需要依照法律规定办理续期【答案】 DCT4R3V9I5D9M1E5HO6H9B6D6O4X6A4ZA3A8M10O8K5Z10U1041、按照民法典、民法典的规定，()是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。A.质押B.抵押C.留置D.定金【
24、答案】 BCC1S4F9W7V8W1R6HZ10S9A7F4L6E3M9ZA5E1U4K9V5A2E542、建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门【答案】 BCW9O10J1K8D5V10Q4HC6X3R2Q9Q9U7Q10ZU8Y4E5O1C8L2Q243、根据国家有关消防法桂的建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每（）组织一次演练。（2014）A.一季度B.半年C.一年D.两年【答案】 BC
25、E5F7S8D5C6C4Z1HR4X2N1P6C8O8T4ZP4D2G9D9U6W3I444、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公旬是其分包单位。2008年5月5 曰，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（ ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。 A.甲建筑公司或乙建筑公司 B.甲建筑公司C.乙建筑公司 D.甲建筑公司和乙建筑公司【答案】 BCM6Y3F4H2E10M3Y2HA3L4R1M2R7P6O9ZR2V6Q4N10J8F9Z445、下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（ ）。A.解除合同B.继续履行C.罚款D.合同无效【答案】 BCH4F7O4V5P1A1A9
26、HK10F5S2V7E10R6O7ZG2D4H7E9V3P7H246、甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法正确的是（ ）。 A. 由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B. 由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C. 由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D. 由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷【答案】 CCA2F1X2F6
27、J4P5O3HI4V7P8M6R4R5O5ZR3Z7C1I3B6J1K1047、承揽合同中,关于承揽人义务的说法,正确的是()。A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的,可以自行更换B.共同承揽人对定作人承担按份责任C.未经定作人许可,承揽人不得留存复制品或技术资料D.承揽人在工作期间,不必接受定作人必要的监督检验【答案】 CCN5F3S5Z9K10D8Y8HC4X9L6I1S5W4J9ZZ7J4E9V9D4L8M848、甲开发商与乙签订了商品房买卖合同，由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付前，甲又将此套别墅出售给丙，并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中，不应采用的是（ ）。A.
28、要求甲支付违约金B. 要求甲双倍返还定金C. 要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅D. 要求甲交付合同约定的别墅房屋【答案】 DCD5V8O6U8K2F8M6HL3F6U8U6U6Y8U9ZU3Q2A4J4J4X1O849、建设行政管理部门对建设工程合同争议进调解，施工单位不服。施工单位可以采取的行为是（ ）。A. 申请行政复议或提起行政诉讼B. 申请仲裁或提起民事诉讼C. 申请行政复议后提起行政诉讼D. 申请仲裁后提起民事诉讼【答案】 BCT3I8K6I1X5E6S2HF7R6W9A6E1T10F9ZT9W10X3Y1B7J8J650、关于工程建设标准的说法，正确的是（）。A.强制性国家标
29、准由国务院批准发布或者授权批准发布B.行业标准可以是强制性标准C.国家标准公布后，原有的行业标准继续实施D.国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次【答案】 ACP10B3T4F4T4P4G1HG6X10L3V7P9I3J6ZI8Y9T1E3A3V2Z451、建设单位于2015年4月15日接到施工单位提交的列人城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告,5月15日竣工验收顺利通过,建设单位最晚应于()前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。A.2015年6月15日B.2015年7月15日C.2015年8月15日D.2015年11月15日【答案】 CCN6D2R4D5P2I3C4HB6I5Z7B7H10X
30、2V4ZA4M4Z10L5L2Y5Z752、2011年2月,下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同,所在单位不同意,其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A.赵先生2010年1月入职工企业后,该企业在2010年11月才与之签订书而劳动合同B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1989年进入乙国有企业工作,2008年3月,该企业改制,王先生已年满50岁D.李女上已经连续与内企业签订两次固定期限劳动合同,再次续订劳动合同时该企业将李女士提升为市场部部长【答案】 ACR2D4I7J4P4S3V6HO3M1R5L10Y4K7K10ZA6X3Q10T9Y10
31、M4U953、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成【答案】 CCC3L2X1M2R3S2V9HN10J4S5T1E9E3P8ZH8D1M5S7S2W8M1054、 当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理应该( )。A.依法申请仲裁或者提起诉讼B.依法申请行政复议C.依法提起申诉D.依法提起上诉【答案】 ACU7I10G2A9P9K9V6HT8Y3U3T10K2U9X2ZJ5L5N9K9G3I2N755、关于建设工程合
32、同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（ ）。A.承包人的优先受偿权自发包人应当给付建设工程价款之日起算B.发包人与承包人不得约定放弃建设工程价款优先受偿权C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年【答案】 ACB5Z3X3E6R8L4Y8HX3Z9N8T5G10M2M4ZK6D2M4P6J4C10H756、下列哪一项不属于法人成立应具备的条件（ ）。A.依法成立B.有自己的名称、组织机构C.能够独立承担民事责任D.有主要负责人【答案】 DCK4P7G3Z2D1E1L8HL5Z9O1L5O2U9N5ZY3U9P1Z9C10C5H457、甲为某
33、公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司规定，甲已经超越了其法人 对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同（ ）。 A.无效 B.有效 C.部分有效 D.效力待定【答案】 BCY3R1S5J6U1X6I1HU1S7Q3D8I1B3K8ZQ1B6Q4I7O6Y6X658、用人单位必须为劳动者提供符合()。A.国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品B.劳动法和劳动合同法的有关规定的劳动安全条件C.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动D.国家规定的对未成年工人定期进行健康检查【答案】 ACN8X4L7L4D3B4M9HH2V7E2J4F3U10V4
34、ZG3Q4Z1G2M7B5A859、根据立法法的规定，地方性法规、规章之间，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（ ）裁决。A.最高人民法院B.制定机关C.最高人民检察院D.国务院【答案】 BCY1I8Z3L6K9X6O10HY10H2X1C10H10M3D10ZI10F9U6R4H6Q8D860、甲公司和乙公司在甲公司所在地签订了一份建材购销合同，双方约定在乙公司所在地交货。但是合同中对建材价格约定不明确，双方又未达成补充协议，则该购销合同应当()。A.视为没有成立B.按照合同签订地的建材价格履行C.按照乙公司所在地的建材价格履行D.按照货物所在地的建材价格履行【答案】 CC
35、W4S6X9U5Q7S6M9HZ9K7C6M8K5T5Q10ZP7B5Q2R4Q9Z10K961、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）。A.主体结构工程10年B.供热与供冷系统为1年C.屋面防水工程为3年D.有防渗漏要求的房间和内外墙为5年【答案】 DCW5P1C3P2G2P2N7HH6O6E7E4W6X1K10ZX3J5J4I9B7I8Q462、关于工伤医疗停工留薪期的说法。正确的是（）。（2016）A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少B.停工留薪期一般不超过12个月。C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付。D.停工留薪期满后仍需治疗的。工伤职工不
36、再享受工伤医疗待遇。【答案】 BCI3G9O9F9B6R2O8HE4B3Z4J4A10F7V7ZM8T9N2B4G5N5K1063、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为50万元，乙向甲支付定金8万元，如任何一方不履行合同应支付违约金10万元。甲因生产问题无法按时交货，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度的保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（ ）。A.请求甲支付违约金10万元B.请求甲双倍返还定金16万元C.请求甲支付违约金10万元，同时请求返还支付的定金8万元D.请求甲双倍返还定金16万元，同时请求甲支付违约金10万元【答案】 CCU2I2Q4T4D3H3W3HX8R4C
37、7I10V1P2V8ZB4I5N1L5F2O9H264、关于工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位应当具有相应的资质条件 B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包 C.专业分包工程可以再次分包 D.分包单位就分包工程承担按份责任【答案】 ACD1I1X8O2C10F7E10HH7R7L6S3Z1W7A8ZU3S9K1C2I10B2Z165、某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一 .审人民法院开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱,则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是（ ）。A.人民法院可直接裁定先予执行B.王某可请求一审人民法院裁
38、定先予执行C.因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行D.若王某败诉，不需赔偿由此给施工单位造成的损失【答案】 BCX5K9H5J9I6Z3M10HF10A5P1I8C3Z8L1ZG10U3Z5Z6U10U4M1066、甲建筑公司拖欠某劳务公司 50 万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲建筑公司已经分立为乙装饰公司和丙设计公司，而乙、丙两个公司对 50 万元工程欠款的偿还未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于( )。A.共同诉讼人 B.原告C.有独立请求权的第三人 D.无独立请求权的第三人【答案】 ACY9P7O
39、3B8L5Y1W2HK4N4F2A7N1O5I3ZL5G2E4A4R4J2Q867、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院【答案】 DCG3O9A2R4R7T9S10HP2D9Q10W5I10C5C6ZU6M5G6D10S10X1M468、不属于承揽业务不良行为认定标准的是（ ）。A. 超资质承
40、揽工程B. 相互串通投标C. 骗标D. 违法分包【答案】 ACF6N3C6W2Q3B10A9HI5G6Q2C7E7P2E8ZW7F2P7T8R2V8F669、下列关于合同的说法不正确的是()。A.合同的成立可以是一个人B.合同是一种法律行为C.合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系D.合同当事人的法律地位一律平等【答案】 ACO6Z5Z4R9B1N2F6HN10K6X7J7I4S3H1ZL3I5D10Y1Z5G1H770、根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()。A.提供相邻构筑物的有关资料B.制定安全生产规章制度和操作规程C.确定建设工程安全作业环境及安全施
41、工措施所需费用D.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料【答案】 BCR7Z2N5V3A3S7L4HH4B5E9S9J10S6Y5ZD6N9H2I7I5S4Q171、根据生产安全事故报告和调查处理条例，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生（）起及时补报A.60日 B.50日 C.40日 D.30日【答案】 DCW6P5H6X10P5Q8W9HP2S2F5I1J5E7E6ZO1Z4Y10S7C8R3J172、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月
42、10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（ ）。A. 2004年3月1日B. 2004年3月20日C. 2004年3月10日D. 2004年3月18日【答案】 CCD2Y8T2V1H10L4M9HW2D9G10B8I5T6N4ZD7G8W9K3B1S8X373、甲与某银行签订一份贷款合同，银行要求甲提供抵押担保。依照我国民法典规定，下列财产可以抵押的是()。A.国有土地所有权B.城市房地产权C.集体土地使用权D.耕地【答案】 BCF4O8C9E7P3O4Z4HC2R10I8Q5U3U7D3ZD7O6P6D10B7B5K874、根据建设工
43、程安全生产管理条例的规定，监理单位的主要安全责任之一是（ ）。A.组织专家论证，审查深基坑专项施工方案B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位【答案】 DCD6O3J4D4S1J10Q6HE7X10L8N8K9J3S7ZC3I1A9M8U10T7W475、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。（2014）A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2
44、次安全生产教育培训【答案】 ACM5V8I1O10T1T1Q3HG9O8N2L3O3X4C5ZI4A7J5O10V2R2A776、合同当事人违反合同约定后，非违约方有权要求其依照合同约定继续履行合同，可以继续履行的情形是（ ）。A. 合同约定的标的物仍有继续履行的可能B. 事实上不能履行的非金钱债务C. 履行费用过高的债务D. 债权人在合理期限内未要求履行的【答案】 ACO7W4Q8U5T8Z5D10HJ8V5K5E7L6I2O2ZV3C8W4T10I6U2J677、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年1
45、月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为（ ）。A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日【答案】 CCD2S4N3W8B9I2V6HI4C8Z3L1S8C2Y3ZC5X6M7B3R2G3M478、建筑业企业从事施工活动的范围是()。A.营业执照的范围B.合同的范围C.资质等级许可的范围D.工程实际范围【答案】 CCI9K5V2H10P7J2K10HC7M8F8C2B9S2G8ZO3S6T10O3K8D10T679、关于重大责任事故罪,下列说法中正确的有（）A.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低
46、工程质量标准,造成重大安全事故的,属于本罪B.所有犯此罪的,都处3年以下有期徒刑或者拘役C.强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤广事故或者造成其他严重后果的属于本罪D.安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于本罪【答案】 CCB1L7Y6I10N6M8V3HQ5J10L2T7K1S9I1ZQ6S8T6S3X1F4S180、关于表见代理的说法，正确的是（）。A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任 C.表见代理对本人产生有权代理的效力 D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理