《房地产委托合同范文7篇 房地产委托销售合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房地产委托合同范文7篇 房地产委托销售合同.docx（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、房地产委托合同范文7篇 房地产委托销售合同下面是我共享的房地产托付合同范文7篇 房地产托付销售合同，供大家赏析。房地产托付合同范文1甲方：乙方： 房地产开发公司依据城市房地产管理法、合同法及其他有关法律法规之规定，甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就甲方托付乙方开发建设 商贸城，并运作经营相关事宜达成如下协议，共同遵照执行。第一条 项目概况(以下简称本项目或项目)1、项目名称：商贸城(详细以项目报建名称为准)2、项目位置及四至：3、项目用地：规划总用地公顷(详细面积和容积率以批准的用地规划为准。)4、建设规模：总建筑面积约确认并经规划许可的设计、施工图纸为准。)其次条 项目托付鉴于乙方具
2、有房地产开发及项目管理的丰富阅历，具有相应的房地产开发资质和管理实力，甲方经多方考察，甲方全面托付乙方代为开发本项目。乙方同意接受托付，按本合同约定内容完成本项目。第三条 项目托付的内容和取费方式1、 本项目除土地取得(全部政府批准文件及征地手续，包括土地补偿、拆迁、安置等工作)外，其它全部托付给乙方负责开发。2、 甲方为乙方供应办公场地，含办公用的一切家具和设备。供应车辆4辆(1辆商务车，3辆小车)，费用由甲方担当。3、 开发期间，乙方全部参加项目管理人员的工资和福利待遇全部由甲方负责，并另加4个月的工资作为年终奖金。其各岗位人员工资标准根据上海市行业的平均工资的1.2倍计算。乙方不另外收取
3、管理费。4、 本项目采纳成本加酬金的结算方式。前期工程费根据乙方供应正规发票按实计算，建筑安装工程费和配套费根据审计结算为准。甲方根据建筑安装工程费和配套费的总额的22%作为酬金支付给乙方。第四条 项目核算1、本项目从取得土地起先的各项成本、税费及投入由乙方独立核算，乙方独立建账。因本项目所产生的各项税费(包括但不限于契税、土地增值税、营业税、企业所得税等)由乙方担当。2、项目总投资最终由甲乙双方约定的工程造价决算机构审定。第五条 项目资金的管理1、项目所需资金由乙方从信用社贷款，甲方协通过村民联保、村委会担保的方式予以帮助。2、乙方为开发本项目应设立项目专户，特地用于本项目资金往来收付。3、
4、项目起先后，由项目专户干脆向土地部门、施工单位、供货单位、规费收取单位等相关机构支付，项目资金专款专用，对项目资金实行封闭式管理，乙方不得挪作他用。4、甲方对乙方项目专户资金的.运用状况享有监督权，可以随时审查项目专户资金流向，如发觉有项目资金挪用状况的，有权追究乙方违约责任。第六条 项目开发管理1、乙方成立项目领导组，并确定详细项目联络人员;2、乙方需就本项目建立特地项目管理队伍。由具有相应管理实力的专业人员负责，并配备技术负责人，土建、给排水、暖道、电器、造价等专业人员，人员数应满意本项目开发管理须要。3、乙方应制定本项目开发方案，推动项目进程。待本项目具体规划批准及户型方案确定后，制定开
5、发项目实施方案，包括：工程进度安排、开发各工作节点安排限制、开发成本测算及限制、工程质量限制、配套工程实施安排等方案。4、甲乙双方确立例会制度，探讨解决项目开发过程中遇到的各项问题，并做好工作支配。第七条 项目权属1、本项目的全部住宅楼归甲方全部，由甲方自行支配，安置村民，乙方无权销售本项目住宅楼。2、乙方应当与相关银行签订按揭贷款合作和担保协议，协作甲方符合银行住房按揭贷款或公积金贷款的购房人办理按揭贷款或公积金贷款手续。3、本项目规划建设的一层商铺归乙方全部，由乙方自主经营商贸城项目。第八条 甲方的权利和义务：1、全部政府批准文件及征地手续，包括土地补偿、拆迁、安置等工作，由甲方进行办理，
6、乙方帮助。2、以担保方式帮助乙方全部项目开发资金的筹集和投入，并依据工程进度刚好支付各项工程费用和税金。2、参与本项目项下工程设计、施工单位的招标工作，设定招标条件。监理单位由甲方负责选聘。3、审定设计单位编制的设计方案、施工图，及工程施工预算与决算及费用支出。4、负责项目建设主供应材料(如门窗、电梯等)的选定和交房标准的制定。5、有权查验工程进度安排实施状况，检查施工质量，发觉质量问题和其他问题刚好反馈给乙方。第九条 乙方的权利和义务：1、负责组织本项目用地范围的地上建筑物、附着物的拆迁、拆除及地上种植物等砍伐、移位等;3、帮助甲方办理本项目的用地、立项、报建、规划、施工许可等工程施工必备的
7、手续。4、负责组织施工图设计，报送施工图审查、消防审查，办理建设单位、监理单位、设备材料选购的公开招标。5、组织工程竣工决算，处理工程索赔，组织竣工验收。6、负责根据约定的工程进度安排组织施工，保证所建工程质量符合国家关于建设工程质量要求的有关规定。7、负责在本项目项下工程竣工验收时，同期完成各项公共建筑、市政设施配套(详细包括供电、煤气或自然气、供暖、供水、排水、消防、庭院硬化、绿化、道路照明、有线、通讯、宽带等配套)，具备运用条件。8、负责乙方现场人员工资福利和日常办公费用。9、乙方对本项目开发过程中所发生的一切债权债务、平安施工、责任事故和侵权责任担当法律责任。10、帮助甲方协调政府部门
8、及周边四邻关系。第十条 建设开发进度工期本项目开发进度为 年，从取得土地运用权证之日起先计算。 第十一条 违约责任1、本协议签订后，任何一方违约给对方造成损失的应予以赔偿。2、甲方违约逾期支付项目工程款等，致使项目开发延期的，由甲方自行担当逾期交房违约责任。3、乙方逾期交房的，每逾期一日按购房款总额的日千分之一担当违约责任。4、由于乙方缘由导致工程累计停工三个月的，甲方有权解除合同。6、乙方擅自挪用项目专户资金的，除刚好补回被挪用资金外，还应按挪用金额的20%向甲方担当违约责任。7、如遇双方解除合同的，甲方有权要求乙方将本项目过户至甲方指定的其他开发商，接手的开发商无需向乙方支付项目及土地转让
9、费，但甲方应按乙方完成的工程进度支付相应托付管理费。8、房屋交付后，出现的工程质量和水电暖供应等质量问题，由乙方按与村委会的约定担当修理、更换等违约责任。9、双方解除合同的，不影响违约责任的担当。第十二条 在工程建设过程中，如因政策因素，导致该项目停建，互不追究违约责任。如遇地震以及大规模疫情等不行抗力导致一方违约时，另一方不予追究违约责任。第十三条 本协议未尽事宜，由双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力;第十四条 本协议及补充协议中未约定的事项，遵照有关法律、法规和政策的规定执行。第十五条 本协议在履行中发生争议，由双方协议解决;协商不成时，任何一方可向人民法院提起
10、诉讼。第十六条 本协议自各方签字盖章之日起生效。一式四份，双方各执两份。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：或授权代表： 或授权代表：年 月 日 年 月 日房地产托付合同范文2甲方：乙方：依据城市房地产管理法、合同法及其他有关法律法规之规定，甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就甲方托付乙方开发建设 小区，并运作经营相关事宜达成如下协议，共同遵照执行。第一条 项目概况（以下简称“本项目”或“项目”）1地块（号宗地）系年日国土资源局公开挂牌竞拍地块，该地总积 ，中标地价万元整，2、项目位置及四至： 四至为：北至，南至，东至 ，西至。3、现己经由甲方出资受让了上述土地，并与国土资源局于日签
11、订了 国有土地运用权出让协议书（编号： ），并支付了土地出让款人民币万元，3、项目用地：规划总用地 平方，规划净用地约 平方（详细面积和容积率以批准的用地规划为准。）4、建设规模：总建筑面积约平方米（以上详细以双方确认并经规划许可的设计、施工图纸为准。）其次条 项目托付鉴于乙方具有房地产开发及项目管理的丰富阅历，具有相应的房地产开发资质和管理实力，甲方经多方考察，甲方全面托付乙方代为开发本项目。乙方同意接受托付，按本合同约定内容完成本项目。第三条 托付的内容和方式1、本项目的全部投资由甲方向银行申请贷款。2、本项目全部政府批准文件及征地手续，由甲方负责办理，乙方帮助。3、取得土地运用权后，甲方
12、托付乙方负责本项目建设开发（包括勘探、规划、报建、招投标、工程建设管理、销售手续办理、售房合同签订、产权证办理以及后期配套等）的全过程管理。4、甲方负责对本项目设计、施工方案的审定。对施工、监理工作、工程进度及工程质量实施监督、协调，参与项目工程例会。5、在本项目建设过程中，双方应加强沟通，甲方有权参与乙方和施工单位组织的工程例会，原则上每月应召开一次以上工程例会，通报工程进度、刚好协商、解决本项目过程中所遇到的问题。6、本项目类型属于商住两用，第一层为商铺，用于经营商铺；第一层以上楼层为住宅楼， 用于销售商品楼。7、项目符合商品房预售条件后，二层（含二层）以上住宅楼由甲方销售商品房，一层全部
13、商铺由乙方规划经营商铺项目。第四条 项目核算及资金管理1、本项目从取得土地起先的各项成本、税费及投入由乙方独立核算，乙方独立建帐。因本项目所产生的各项税费（包括但不限于契税、土地增值税、营业税、企业所得税等）由乙方担当。2、项目总投资最终由甲乙双方约定的工程造价决算机构审定。3、项目所需资金由甲方以土地抵押给银行贷款。4、乙方为开发本项目应设立项目专户，特地用于本项目资金往来收付。5、项目起先后，由项目专户干脆向土地部门、施工单位、供货单位、规费收取单位等相关机构支付，项目资金专款专用，对项目资金实行封闭管理，乙方不得挪作他用。6、甲方对乙方项目专户资金的运用状况享有监督权，可以随时审查项目专
14、户资金流向，如发觉有项目资金挪用状况的，有权追究乙方违约责任。第五条 项目开发管理1、甲方成立项目领导组，并确定详细项目联络人员；2、乙方需就本项目建立特地项目管理队伍。由具有相应管理实力的专业人员负责，并配备技术负责人，土建、给排水、暖道、电器、造价等专业人员，人员数应满意本项目开发管理须要。3、乙方应制定本项目开发方案，推动项目进程一。待本项目具体规划批准及户型方案确定后，制定开发项目实施方案，包括：工程进度安排、开发各工作节点安排限制、开发成本测算及限制、工程质量限制、配套工程实施安排等方案。4、甲乙双方确定例会制度，探讨解决项目开发过程中遇到的各项问题，并做好工作支配。第六条 项目权属
15、1、本项目的全部住宅楼归甲方全部，由甲方自行支配，乙方无权销售本项目住宅楼。2、乙方应当与相关银行签订按揭贷款合作和担保协议，协作甲方符合银行住房按揭贷款或公积金贷款的购房人办理按揭贷款或公积金贷款手续。3、本项目规划建设的一层商铺归乙方全部，由乙方自主经营商铺项目。第七条 甲方的权利和义务1、全部政府批准文件及手续，包括土地补偿、折迁、安置等工作，由甲方进行办理、乙方帮助。2、以担保方式帮助乙方全部项目开发资金的筹集和投入，并依据工程进度刚好支付各项工程费用和税金。3、参与本项目项下工程设计、施工单位的招标工作，设定招标条件。监理单位由甲方负责选聘。4、审查设计单位编制的设计方案、施工图，及
16、工程施工预算与决算及费用支出。5、负责项目建设主供应材料（如门窗、电梯等）的选定和交房标准的制定。6、有权查验工程的进度安排实施状况、检查施工质量、发觉质量问题和其他问题刚好反馈给乙方。第八条 乙方的权利和义务1、负责组织本项目用地范围的地上建筑物、附着物的拆迁、拆除及地上种植物等砍伐、移位等。2、帮助甲方办理本项目用地、立项、报建、规划、施工许可等工程施工必备的手续。3、负责组织施工图设计，报送施工图审查、消防审查，办理建设单位、监理单位、设备材料选购的公开招标。4、组织工程竣工决算、处理工程索赔，组织竣工验收。5、负责根据约定的工程进度组织施工，保证所建工程质量符合国家关于建设工程质量要求
17、的有关规定。6、负责对本项目项下工程竣工验收时，同期完成各项公共建筑、市政设施配套（详细包括供电、煤气或天燃气、供暖、供水、排水、消防、庭院硬化、绿化、道路照明、有线、通讯、宽带等配套），具备运用条件。7、负责乙方现场人员工资福利和日常办以费用。8、乙方对本项目施工过程中所发生的一切债权债务、平安施工、责任事故和侵权担当法律责任。9、帮助甲方协调政府部门及周边四邻关系。第九条 建设开发进度工期本项目开发进度为 年，从取得土地运用证之日起先计算。第十条 违约责任1、本协议签订后，甲、乙任何一方无故提出终止协议，应按托付费用总额的5%向对方支付违约金。2、若甲方违约逾期支付项目工程款等，致使项目开
18、发延期的，由甲方自行担当逾期交房违约责任。3、若乙方非因甲方缘由而不能完成托付事项，给甲方造成损失的，每逾期一日按购房款总额的日千分之一担当违约责任。4、由于乙方缘由导致工程累计停工三个月的，甲方有权解除合同。5、若乙方擅自挪用项目专户资金的，除刚好补回被挪用资金外，还应按挪用金额的20%向甲方担当违约责任。6、如遇双方解除合同的， 甲方有权要求乙方将本项目过户至甲方指定的其他开发商，接手的开发商无需向乙方支付项目及土地转让费，但甲方应按乙方完成的工程进度支付相应托付管理费。7、由于一方的过错造成本合同不能履行、不能完全履行或被政府有关部门认定为无效时，由过错的一方担当违约责任，双方均有过错的
19、，则由双方按责任大小担当各自相应的责任。双方解除合同的，不影响违约责任的担当。8、房屋交付运用后，出现的工程质量和水电暖供应等质量问题，由乙方担当修理、更换等违约责任。第十一条 争议的解决1、如本合同各方就本合同之履行或说明发生任何争议的，应首先协商解决；若协商不成，应向宝安区仲裁委员会提请仲裁，仲裁适用该会之仲裁规则，仲裁裁决书终局对双方均有约束力。第十二 其他事项1、在工程建设过程中，如因政策因素导致该项目停建，互不追究违约责任。因不行抗力等致一方违约的，另一方不予追究违约责任。2、本协议未尽事宜，由双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；3、本协议及补充协议中未约
20、定的事项，遵照有关法律、法规和政策的规定执行。4、本协议一式二份，双方各执一份，具有同等的法律效力。5、本协议经甲、乙双方法定代表人签字并盖章后生效。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人： 或授权代表： 或授权代表：年月年月 日 日房地产托付合同范文3合同(contract)，又称为契约、协议，是同等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。下面请看“代理合同：房地产估价托付合同书”一文：代理合同：房地产估价托付合同书甲方：地址：电话： 传真：法定代表人： 经办人：乙方：电话： 传真：法定代表人： 经办人：甲、乙双方经过协商，本着自愿同等原则，就以下的房地产估价项目达成本托付合同书
21、。第一条 房地产估价托付内容1.托付估价项目：;2.估价基准日： 年月 日;3.估价工作起先日期： 年月 日;4.估价报告提交日期： 年月日;共提交报告 份;5.估价目的：其次条 估价收费1.依据国家国有资产管理局和国家物价局价费字625号资产估价收费管理暂行方法规定，结合深圳市的实际状况制定的收费标准及项目特点，双方议定本项目总收费人民币 万元;2.费用支付方法和时间。本托付协议书双方签字或盖章后即预付人民币 万元，乙方收到预付款后起先进行估价工作。余款人民币 万元在甲方取报告时付清。第三条 甲方的责任1.甲方为乙方供应被估价资产的相关资料，并对所供应的资料真实性负责任;2.甲方派熟识状况的
22、专人协作乙方进行估价工作，并为乙方具体介绍相关的状况，支配合适的工作场地;3.甲方按其次条协定，刚好支付估价费用给乙方;4.如本估价项目须要到本市以外地方进行有关估价程序，相关费用亦由甲方负责，费用不包括在其次条总收费之内。第四条 乙方责任1.乙方按国家有关资产估价的法律法规，履行必要估价程序，在独立、客观、公正、科学基础上进行估价;2.乙方对估价结果的精确性、公正性、合理性负责任;3.乙方应派遣估价专业人员到甲方现场进行资产估价业务，并刚好向甲方通报估价状况;4.估价结果出来时，报告初稿完成并征求甲方的看法后，乙方出具估价报告，甲方的看法必需客观、真实;5.对甲方提出的在估价工作或估价报告中
23、存在的疏忽、遗漏、错误和估价结果提出的看法进行补充、修改、调整;6.乙方在估价工作中，自觉维护被估价资产相关各方的正值权益;7.乙方对本次估价工作中甲方所供应的全部资料及估价结果，不得以任何形式向第三方透露。第五条 违约责任及处理方法1.本协议书在执行过程中如出现对协议条款的异议，双方协商一样另补充说明有关条款;2.本协议书执行过程中如一方有违约行为，另一方有权要求对方停止违约行为，如对方仍不停止违约行为，可以向人民法院起诉，并有权要求违约方担当违约行为造成的损失。第六条 其他事项1.本协议书壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，同具法律效力;2.本协议书经双方代表签字或盖章后即成立。乙方收到预付款时
24、，合同生效;3.其他未尽事宜，甲、乙双方协商补充。甲方(盖章) 乙方(盖章)代表： 代表：年 月 日房地产托付合同范文4托付方：(甲方)*受托方：(乙方)*甲乙双方经充分协商，就*项目的房地产估价事宜订立本合同。一、 估价内容、估价目的、估价时点1、估价内容：*2、估价目的：甲方因*的须要，托付乙方对上述房地产的价值进行评估。3、估价时点*年*月*日。二、双方责任和协作事项：1、甲方应将委估房地产的权属证书等有关资料供应给乙方，并对资料的真实性、合法性负责。2、甲方应协作乙方实地勘察委估房是产的状况。3、乙方对甲方供应的有关资料应妥当保管，并尽保密之责，未经甲方同意不得擅自公开或泄露给他人。4
25、、乙方力求估价结果客观、公正、合理，自资料齐全、实地勘察后，在*个工作日内每宗房地产向甲方出具一式*份房地产估价报告书，并对出具的房地产估价报告书负责。三、估价收费标准及支付方式1、甲方同意每宗房地产估价按物价部门规定的标准支付评估费用，详细协商确定按(*)方式收费。收费方式分别如下：(1)按累进费率计：评估值(万元)规定收费累进费率()协商确定累进费率()1、100(万元)以下(含100)：规定收费累进费率()*;协商确定累进费率()*。2、100-500(含500)：规定收费累进费率()*;协商确定累进费率()*。3、500-xx(含xx)：规定收费累进费率()*;协商确定累进费率()*。
26、4、xx-5000(含5000)：规定收费累进费率()*;协商确定累进费率()*。5、5000以上：规定收费累进费率()*;协商确定累进费率()*。(2)按物价部门规定，经协商确定：本项业务按*元收取。2、支付方式：(1)合同签订时，甲方先支付定金人民币*元(大写人民币*万*仟*佰*拾*元整)。(2)乙方交付房地产估价报告书时，甲方支付全额评估费(已支付定金予以抵冲)四、违约责任1、在本合同生效后，乙方完成委估房地产估价报告书前，甲方提出中断估价恳求的，乙方有权不退还已支付的定金;乙方提出中断估价恳求的，甲方有权要求双倍返还已支付的定金。2、在乙方完成委估房地产估价报告书后，无论甲方是否提出中
27、断估价恳求，乙方均不退还已去付的定金，并有权向甲方提出收取全额评估费。五、争议解决方式1、甲方接到乙方出具的估价报告书之日起5日内，如对估价结果有异议且有正值理由，可向乙方提出书面复核申请，乙方应在接到甲方书面复核申请之日起5日内向甲方出具复核看法书。甲方如对乙方出具的复核看法书仍有异议的，可以按以下第(*)种方式处理：(1)向*法院起诉。(2)向*仲裁委员会申请仲裁。2、当乙方完成委估房地产估价报告书10日后，甲方仍未支付评估费用的，乙方可以按以上第(*)种方式处理。3、在履行本公司过程中发生争议的，可按以上第(*)种方式处理。六、其它约定事项*七、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，其中任
28、何一方未经对方同意不得随意变更。八、本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲方：* 乙方：*房地产评估有限公司代表人：*代表人：联系人：* 联系人：签订地点：*签订时间：*年*月*日房地产托付合同范文5托付人：_ 签订地点：_受托人：_ 签订时间：_年_月_日第一条 托付人托付受托人处理_事务。其次条 受托人处理托付事务的权限与详细要求： _第三条 托付期限自_年_月_日至_年_月_日止。第四条 托付人(是/否)允许受托人把托付处理的事务转托付给第三人处理。第五条 受托人有将托付事务处理状况向托付方报告的义务。第六条 受托人将处理托付事务所取得的财产转交给托付人的时间、地点及方式：_第七条
29、托付人支付受托人处理托付事务所付费用的时间、方式： _第八条 酬劳及支付方式：_第九条 本合同解除的条件： _第十条 违约责任：_第十一条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第_种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十二条 其他约定事项：_第十三条 本合同未作规定的，按中华人民共和国合同法的规定执行。 托付人(章)： 居处： 法定代表人(签字)： 电话： 开户银行： 邮政编码： 监制部门：受托人(章)： 居处： 法定代表人(签字)： 电话： 开户银行： 邮政编码： 印制单位：1.本合同文本为签约运用文件。签约之
30、前，当事人应当细致阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一样的，可向当地房地产行政管理部门询问。2.本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。3.本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。4.本合同文本 中选择内容，由托付人、受托人双方协商确定后在空格部位填写。5.本合同相关条款后的空白行，供双方自行约定或补充约定。对于实际状况未发生或双方不作约定的，应在空白行划斜线，以示删除，未删除的印刷文字视为双方同意内容。6.在合同签订前，托付人应当向受托人出示所售房屋的有关证书、证明文件(原件)等资料。房地产托付合同范文6托付方：（甲方）受托方：（乙方）甲乙双方经充分协商，
31、就 项目的房地产估价事宜订立本合同。一、 估价内容、估价目的、估价时点1、估价内容：2、估价目的：甲方因的须要，托付乙方对上述房地产的价值进行评估。3、估价时点二、双方责任和协作事项：1、甲方应将委估房地产的权属证书等有关资料供应给乙方，并对资料的真实性、合法性负责。2、甲方应协作乙方实地勘察委估房是产的状况。3、乙方对甲方供应的有关资料应妥当保管，并尽保密之责，未经甲方同意不得擅自公开或泄露给他人。4、乙方力求估价结果客观、公正、合理，自资料齐全、实地勘察后，在个工作日内每宗房地产向甲方出具一式份房地产估价报告书，并对出具的房地产估价报告书负责。三、估价收费标准及支付方式1、甲方同意每宗房地
32、产估价按物价部门规定的标准支付评估费用，详细协商确定按（ ）方式收费。收费方式分别如下：（1）按累进费率计：（2）、按物价部门规定，经协商确定：本项业务按2、支付方式：（1）合同签订时，甲方先支付定金人民币 元（大写人民币 万 仟 佰 拾 元整）。（2）、乙方交付房地产估价报告书时，甲方支付全额评估费（已支付定金予以抵冲）四、违约责任1、在本合同生效后，乙方完成委估房地产估价报告书前，甲方提出中断估价恳求的，乙方有权不退还已支付的定金；乙方提出中断估价恳求的，甲方有权要求双倍返还已支付的定金。2、在乙方完成委估房地产估价报告书后，无论甲方是否提出中断估价恳求，乙方均不退还已去付的定金，并有权向
33、甲方提出收取全额评估费。五、争议解决方式1、甲方接到乙方出具的估价报告书之日起5日内，如对估价结果有异议且有正值理由，可向乙方提出书面复核申请，乙方应在接到甲方书面复核申请之日起5日内向甲方出具复核看法书。甲方如对乙方出具的复核看法书仍有异议的，可以按以下第（ ）种方式处理：（1）向法院起诉。（2）向仲裁委员会申请仲裁。2、当乙方完成委估房地产估价报告书10日后，甲方仍未支付评估费用的，乙方可以按以上第（ ）种方式处理。3、在履行本公司过程中发生争议的，可按以上第（ ）种方式处理。六、其它约定事项 。七、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，其中任何一方未经对方同意不得随意变更。八、本合同正本一
34、式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲方：乙方：房地产评估有限公司代表人：代表人：联系人：联系人：签订地点：签订时间： 年 月 日房地产托付合同范文7托付估价方： （以下简称甲方）受托估价方： 北京建正合生房地产评估有限公司 （以下简称乙方）甲、乙双方就托付房地产价格评估事宜达成如下协议：一、甲方因为 ，特托付乙方对 进行评估。二、甲方应于 年 月 日以前将托付评估房地产所必需的产权证明、证件及其它有关资料交给乙方。甲方应向乙方提交的资料如下：1、 上述住宅楼房的确权证明材料复印件；2、其他有关资料。三、乙方应依据甲方托付评估的目的， 对委估房地产的价格予以客观、公正的评估， 并向甲方出具房地产价格评
35、估报告书。一般房地产价格评估，一般应在甲方供应资料后两周内完成。四、甲、乙双方对委估房地产价格评估报告的内容应尽保密之责，除向政府主管部门申报外，未经对方同意， 不得对外公开或泄露给他人。五、经甲、乙双方商定，甲方按北京市物价局及北京市房屋土地管理局（关于房地产中介服务收费的通知）（京价（房）字（1997）第398号）文件规定的房地产价格评估收费标准（见下表）所计算的评估标准收费，向乙方支付评估费。本协议签字之日，甲方向乙方预付评估费人民币 万元， 乙方将评估报告交付甲方时， 甲方将剩余的评估费一次付给乙方。六、甲方如中途中断托付评估， 乙方不退还甲方预付的评估费。七、本协议自甲、乙双方正式签字盖章之日起生效。未经双方同意任何一方不得进行修改。如有未尽事宜， 由双方另行协商解决。八、本协议于XX年 月 日正式签定。一式四份，甲、乙双方各执二份。甲方： 乙方：（盖章）（盖章）负责人签名： 负责人签名：